装修水电合同8篇
装修水电承包合同范本(通用8篇)
装修水电承包合同范本(通用8篇)装修水电承包合同范本篇1甲方：________(发包方)乙方：________(承包方)本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条装修施工地点、工期、费用1.装修施工地点：_____________________________________________2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日3.本项工程预计费用元人民币。
第二条材料供应的约定1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。
甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。
乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。
如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。
如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-2001及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-2001并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
家里装修改水电暖的合同6篇
家里装修改水电暖的合同6篇篇1家里装修改水电暖的合同甲方：（委托方）姓名：联系电话：地址：乙方：（施工方）公司名称：联系电话：地址：鉴于甲方准备对家庭进行水电暖改造，为了规范工程合作，双方达成如下协议：一、工程内容1.1 甲方委托乙方对家庭进行水电暖改造，包括卫生间、厨房、客厅等区域的水电暖设施的拆除和重新安装。
1.2 工程包括但不限于更换水管、电线，安装新的水暖设备和暖气设备等。
1.3 甲方应提供完整的装修设计图纸和指导，乙方按照设计图纸进行施工。
二、工程周期2.1 工程开始日期为（填写具体日期），工程结束日期为（填写具体日期）。
2.2 如遇特殊情况，双方同意协商调整工程周期，但需提前48小时通知对方。
三、工程价款3.1 工程总价款为（填写具体金额）。
甲方应在签订合同时支付工程总价款的30%作为定金，剩余款项在工程完成后支付。
3.2 工程中如发生增项，乙方需提前告知甲方，并经双方协商确定增项价格。
四、履约保证4.1 乙方保证在工程期间严格按照设计图纸和要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程结束后，乙方应对工程进行维护检查，确保工程设施正常运行。
五、违约责任5.1 若乙方未能按合同要求完成工程，需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
5.2 若甲方未能按时支付工程款项，需支付逾期付款违约金。
六、争议解决6.1 本合同如有争议，双方应友好协商解决。
协商无果的，可向有关部门申请调解或仲裁解决。
七、其他7.1 本合同自双方签署之日起生效，至工程完工并结清工程总价款后终止。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：签字：日期：乙方（盖章）：签字：日期：篇2家里装修修改水电暖的合同甲方（业主）：________乙方（施工方）：________鉴于甲方拟对家庭进行水电暖改造装修，乙方同意承担此次工程，并达成如下协议：一、工程范围1.1 本次工程包括但不限于以下内容：水管布线更改、电线布线更改、暖气管道更改等。
水电清包工合同范本(优选8篇)
水电清包工合同范本(优选8篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!水电清包工合同范本(优选8篇)水电清包工合同范本第一篇甲方：乙方：甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：一、工程概况:1、工程住址：2、工程名称：二、工程内容：水电清包施工，即水电管路铺设、预留、预埋、玻璃幕墙预埋件预埋及加工。
水电改造施工合同(19篇)
水电改造施工合同（19篇）水电改造施工合同（19篇）水电改造施工合同篇1 甲方：乙方：双方依照《_________合同法》和《建筑安装承包合同条例》，经友好协商，就水电安装施工劳务事宜，达成以下合同条款。
一、施工区域及施工内容：本工程报价给排水方面包含冷、热水管从各楼层供水主管接入及打压调试工作，各排水、排污管排入各楼层排水排污主管;电气方面包含从总配电柜接入各楼层分配电箱，从各楼层分配电箱接到各室分箱后所有点位开关、插座、天花等照明电器及调试工作(不包含主电缆的钻孔费用)。
电线在条件允许的情况下走吊顶或地面，在垂直部分需暗埋。
施工过程中所用材料全部由甲方负责。
二、工程费用的计算及价格：合同金额=施工工作面的建筑面积×单位面积的工程价格单位面积的工程价格(不含税)为：￥￥元/平方米单位面积的工程价格(含税)为：@@元/平方米本工程暂定施工部位为8#楼的第3层到第6层，施工工作面的建筑面积为4322平方米。
三、质量标准：冷、热水走管井，热水管道保温; 电线在条件四、施工工期：20______年11月1日至年月日五、验收标准：甲方依据_________行业标准《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-20______)》、《建筑装饰装修工程质量验收标准(GB50210-20______)》、《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50307-20______)》对乙方施工的项目进行验收及质量等级评定。
六、安全责任：乙方必须严格遵守施工现场安全规则，及各工种操作规程，杜绝安全事故发生，若因乙方原因出现安全事故，完全由乙方负责。
五、甲方权利与义务(一)权利1、甲方对乙方施工的项目进行质量、进度等方面的验收。
2、甲方依据现场施工管理规定，对违反施工安全规定、现场文明施工规定的施工队伍和工人作出相应的处罚。
3、甲方可以依据项目的实际情况，依据乙方的施工水平，作出整改、责令返工、施工暂停、停工等的决定，对决定带来的经济后果，由责任方承担。
房子装修水电合同6篇
房子装修水电合同6篇篇1房子装修水电合同一、甲方：_______（以下简称甲方）证件号码：__________联系电话：__________地址：____________二、乙方：_________（以下简称乙方）证件号码：__________联系电话：__________地址：____________鉴于甲方拟委托乙方为甲方的_______进行水电安装工程，经双方友好协商，达成一致，签订以下水电合同，以兹共同遵守。
一、工程内容1.乙方承诺按照甲方的相关要求，对甲方的_______进行水电设备的安装、改造、维修等工程。
2.乙方必须按照《建筑工程施工管理条例》规定进行水电设备的安装，确保安全、合格。
3.工程进度：乙方承诺按照合同的约定，保质保量按时完成水电设备的安装工程。
二、工程报价1.乙方必须提供详细的水电设备安装方案和报价单给甲方，报价单必须明确列出所有材料和人工的费用，并征得甲方的同意方可进行工程。
2.如有工程变更，乙方必须提前告知甲方并重新核算价格，征得甲方同意后方可施工。
3.如因乙方原因需要延期施工，乙方需承担甲方因此而产生的损失。
三、质保期1.水电设备安装工程竣工后，乙方对所安装的水电设备提供_______的质保期，质保期内如有发生故障问题，乙方将有限期免费维修或更换。
2.质保期为_______个月，自工程完工之日起计算。
四、索赔责任1.如因乙方施工不当或者设备质量问题给甲方造成经济损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。
2.甲方对乙方工程不符合相关规范和质量要求时有权拒绝支付乙方的工程款项。
五、违约责任1.任何一方出现违反合同的情况，均应承担相应的法律责任。
2.如因双方原因造成工程无法继续施工，双方应友好协商解决问题，如仍无法解决，则应通过法律途径解决。
六、其他约定1.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同未尽事宜，双方可协商修改并签订补充协议。
任何修改或补充协议均应由双方签字盖章后方可生效。
水电改造装修合同协议【7篇】
水电改造装修合同协议【7篇】水电改造装修合同协议篇1甲方：乙方：经甲乙双方友好协商，就位于__________X的水电施工项目达成如下施工协议：一、乙方为清包工(即：包工不包料)，全套清包价格为：__元。
二、技术基本要求：1、所有开槽须先用墨斗弹线后方能开槽，且所有槽深度统一，2、横平竖直。
3、在墙上平行走线的埋管一律离地60公分至90公分之间。
所有墙壁插座需离裸地面(未铺地板的地面)40cm;空调、卫生间热水器、离地2.4米;开关离地1.5米。
所有开关和插座底座都应弹水平线开槽，且都在同一水平上。
4、各单位回路单独走管，依据强电在上，弱电在下的原则，强弱电平行距离至少相距30cm，平行的弱电盒与插座盒之间最少距离20cm或以上。
空调和热水器线须在2米以上单独走线。
5、每小于等于三米的走线距离须布一个拉线盒，空白墙壁至少平均每2.5米布一个插座。
天花板上的每个独立灯具(吊灯等)单独布一个拉线盒。
所有拉线盒需在同一个水平位置且拉线盒内留15至20公分线。
6、空调、热水器插座须在离地1.5米的合适位置单独引一个专用单开关控制。
7、所有pvc管每间隔50cm用一只管卡固定;pvc接头均需用配套接头固定;所有弯头需用相应弹簧内置进行弯曲;线管盒与pvc管均需用锣接固定。
客厅厨卫等需砌瓷砖的位置，地面线管间距需拉开至少1cm的间距，以免瓷砖吃不足水泥而空鼓。
8、须按先布管，再穿线的原则操作。
如布好管后不能顺利穿线，需找出原因及时调整管位，重新穿线，直到能顺利穿线。
9、同根管内不能有任何接头，只能用完整的线。
空调热水器用4平方的线，照明插座均用2.5平方的线。
10、电线插座盒内的电线接头应全部涮锡后才能安装于面板。
11、厨房单独使用4平方插座线，按实际电器位置分别布置插座盒。
总线盒里，每个空调分别回路且各安装一个空气开关，除总漏电保护外，每个热水器还需安装专门漏电保护开关。
12、三插插座要遵循左零、右相、上接地的原则进行接入。
简单版水电维修合同8篇
简单版水电维修合同8篇篇1甲方（业主）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（水电维修服务提供商）：____________________营业执照号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲方需要对其房屋的水电设施进行维修，经与乙方协商，双方就本次水电维修服务达成如下合同协议：一、服务范围1. 乙方同意为甲方提供水电设施的维修服务，包括但不限于水管、水龙头、电线、开关等设备的维修和更换。
2. 乙方不对因房屋结构问题导致的水电设施损坏承担维修责任。
如甲方发现房屋结构问题，应及时通知相关部门处理。
二、服务期限本合同服务期限为自签订之日起至完成所有维修服务为止。
如有特殊情况需延长服务期限，双方应协商达成一致意见。
三、服务费用1. 乙方将根据维修项目的不同收取合理的服务费用。
具体费用根据维修项目的实际情况和双方协商确定。
2. 甲方应在服务开始前支付乙方一定的预付款，待服务完成后进行结算。
如实际费用超出预付款金额，甲方应补足差额；如实际费用少于预付款金额，乙方将退还多余款项。
3. 乙方在收到款项后应提供正规的发票或收据。
四、服务质量与保证1. 乙方应确保服务质量，按照相关行业标准及操作规范进行水电设施的维修工作。
2. 乙方在服务过程中应保证安全生产，避免因操作不当导致的安全事故。
3. 乙方提供的维修服务应有一定的保修期，保修期内如出现同一问题的再次维修，乙方应免费提供服务。
五、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付服务费用，乙方有权停止提供服务，并追究甲方的违约责任。
2. 若乙方未按合同约定提供优质服务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权要求赔偿因乙方违约造成的损失。
3. 双方在合同履行过程中如发生争议，应友好协商解决；如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
简单水电安装合同(精选8篇)
简单水电安装合同(精选8篇)简单水电安装合同篇1房屋主人：______________(甲方)水电安装人：______________(乙方)甲方委托乙方安装一幢民房水电工程，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为明确双方在水电安装过程中的权利和义务关系，经双方协商同意，就以上工程一事达成如下协议，供双方共同遵守：一、甲方提供所有水电材料给乙方。
(根据安装需要到场)二、工程分两次安装，第一次验收合格后付款百分之五十，其余款项在第二次安装验收合格后全部付清。
三、安装水电工程总价为人民币元。
四、工程质量要求：乙方必须按照国家电工标准要求安装，做到灯亮、水通，水电安装过程中所有内容必须全部符合要求，验收合格。
五、施工安全要求：乙方必须按照安全施工规范和技术要求进行施工，采取严格的安全防范措施。
乙方要管理好所带的一切安装工具，在施工过程中要特别注意安全，杜绝一切事故。
因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承担。
如有此类情况出现，责任与甲方无关。
六、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。
七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。
甲方：______________乙方：______________签约日期：______________简单水电安装合同篇2甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。
一工程名称：二工程地点：三承包方式：劳务承包。
包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四承包范围：五工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。
如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以__元以下的罚款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。
水电劳务合同范本(精品8篇)
水电劳务合同范本(精品8篇)水电劳务合同范本篇1甲方：乙方：双方就工程项目达成如下协议:一、工程名称：__二、工程地点：__三、承包方式：单包工四、工程价格：按建筑面积元/M2五、工程内容：水、暖、电气设备安装。
1、质量要求：按国家相关质量验收规范。
2、材料节约：按施工图纸及相关变更通知计算水、暖、电材料用量，水、暖、电材料总用量的%，超出用量由乙方按甲方实际进价赔偿。
3、现场文明施工：按地方政府相关规定，建设方相关规定，甲方有关文明施工实施细则，违者接受相关处罚。
4、现场安全施工：按国家及地方政府有关规定，建设方有关规定，甲方有关安全施工实施细则，违者接受相关处罚。
5、安全责任：乙方进场施工严格按安全管理条例组织施工，乙方进场施工前必需购买建筑施工人身意外伤害保险;乙方在工程施工中发生的财产和人身伤亡事故，由乙方自己承担一切责任及所发生的费用。
六、结算方式：每月按工作实际完成量的%支付工程进度款;剩余工程款待甲方与建设方办理完竣工结算，收到剩余工程款后一次付清。
1、因甲方原因造成返工的水、暖、电安装费用由甲方负责，因乙方原因造成的水、暖、电安装费用返工的损失由乙方负责。
2、因乙方原因造成延误工期，甲方有权扣除乙方总承包费的。
七、其它：1、本合同甲、乙双方签字盖章生效，工程款付清自行失效，如任何一方违约，违约金万元(大写)。
2、本合同一式二份，甲方、乙方持一份，未尽事宜，双方现场协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日水电劳务合同范本篇2发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的施工。
为了明确双方的责任和义务，双方协商一致，制订如下合同条款，供双方共同遵守。
水电安装合同范本简单(精选8篇)
水电安装合同范本简单(精选8篇)水电安装合同范本简单篇1甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：。
3、工期：月日-_____年____月____日止。
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币（大写），若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。
与业主结算下浮13%作甲方管理费。
5、a、工程量确定方式（按以下先后顺序执行）：按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。
b、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式：1）工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用；2）工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。
如工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。
如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。
3）当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求（发出指令）后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。
4）由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。
若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。
5）由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
装修水电合同8篇关于合同的内容，我们需要做到细致推敲，保证双方利益平等，我们每个人都会遇到需要签订合同的地方，XX小编今天就为您带来了装修水电合同8篇，相信一定会对你有所帮助。
装修水电合同篇1住房装修水电工合同委托方（甲方）承接方（乙方）：___________________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行位于辉映江山小区5幢1101室装璜（水电工工程）。
为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同。
一、施工内容：套房整套水电安装，包括切槽、配管、布线、插座开关、灯具安装及冷热水管、水龙头安装等一切有关套房水电装修工程。
二、工程价款：每平方按室内面积30元计算。
三、质量要求：全部工程按国家水电工程规范标准施工，并严格按照甲方指定线路安装，各种灯具安装位置正确，端正平整、牢固可靠，各种灯具全亮。
四、付款方式：现金按进度付款。
五、违约责任：甲方在应付款日期不付款属违约行为，乙方有权停止施工；乙方未按质量要求完成工作属违约行为，甲方有权不支付乙方相应工费；六、安全责任：乙方需负责施工现场的安全，严防火灾，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。
施工过程中发生的一切意外事故由乙方负全责。
七、本合同双方签定后即生效；本合同一式两份，甲乙双方各执一份甲方（签章）：乙方（签章）：证件号码：证件号码：联系电话：联系电话：签约地址：签约日期：甲方：_________（用户单位）乙方：_________（保修单位）为使甲方的机器保持最佳性能和工作状态，乙方依据此合同由工程师为甲方提供保修服务。
一、保修期限：自签定协议起_________年（期满后再办理续保）。
二、保修期限内，乙方主动每个月为甲方机器上门保养一次，每个月检修一次。
三、甲方在日常使用中如遇机器故障，拨打乙方服务电话：_________，乙方将在五小时内派人上门检修。
四、甲方所需黑粉、感光鼓等消耗材料由乙方提供，乙方保证供应纯正的消耗品及零配件，并负责送货上门。
五、保修期限内，乙方将机器的运行状态和维修情况记录在案，建立“机器维修档案卡”，以备查或管理。
六、机器如遇大修，根据需要可提供备用机。
七、下列情况不属保修范围：1．他人擅自拆装或操作失误造成的损坏；2．使用假冒或伪劣消耗材料造成的故障和损伤；八、保修费用：_________（每年一次性收取）。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________代表人（签字）：_________代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________甲方：乙方：甲、乙双方根据双方签订的《_______项目户内精装修总承包工程施工合同》，本着实事求是、友好协商的原则，签定如下补充协议：一工程质量保修范围和内容：1、乙方在质量保修期内，按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担装修施工合同中的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
2、凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方免费保修责任范围；不属于乙方责任（例如业主使用过程中自身人为损坏、第三者故意或非故意损坏等），但是经由双方协商需要乙方施工的，乙方必须积极配合维修，费用双方协商由责任方承担，但费用收取不能高于市场综合水平标准。
二．工程质量保修期：双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过验收，完善整改意见并正式移交甲方，在移交给业主之日起计算，保修期限为贰年。
三．保修金支付：本工程将保留按合同结算总价的5%作为工程保修金，保修期满后，物业管理单位及甲方对工程质量无异议后15天内即与乙方办理保修款结算手续；支付保修金同时应扣除应由乙方支付的修理费用、违约金等相关款项。
四．保修要求条款：1、交楼期间精装修施工单位必须在现场组建专门的`交楼维修办公室，每一户安排专业人员陪同我司交楼人员进行验收移交。
要求参与交楼的人员不得与业主发生任何冲突，对业主提出的意见必须认真记录，按交房记录卡记录的整改项目反馈精装修总包项目管理层并以最快速度进行整改维修。
2、要求精装修总包在业主入伙后的六个月，作为维修高峰期，期间必须派足够的固定维修人员（具体数量根据现场实际需要另行确定）在现场组建专门的维修办公室，并每天到物业公司报到登记，以便出现业主招修时快速反应、即时处理。
3、维修高峰期过后，总包单位必须指定维修负责人，维修负责人应在甲方通知后4小时内赶派人或亲自到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果。
4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当2小时内到达事故现场抢修。
5、接到维修通知后，施工单位必须实行第一时间先检查维修，后论责任的服务原则6、乙方未能及时按规定进场维修或不能维修、及未能在甲方指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，甲方有权自行另请其它施工单位代为维修并确定价格，由此发生的所有维修费用及赔偿费用、并加收以上费用的15％作为甲方管理费，以上费用可以从甲方支付乙方的任何款项中扣除，但不等于解除乙方的任何应负的责任。
以上费用发生后，乙方应在一周内按此发生费用补充保修金，否则另加收此发生费用的50％作为违约金，此费用直接从保修金中扣除。
7、由乙方的施工质量原因，导致业主退房、补偿等的全部责任、费用及甲方的损失均由乙方承担。
8、若乙方授权甲方全权代表乙方与相关业主进行相关事宜的谈判等工作，乙方应在甲方通知由此发生的有关费用的3天内向甲方支付，否则甲方加15％的罚款从保修金中直接扣除，并要求乙方在一周内按以上费用补充保修金，否则另加收此发生费用的50％作为违约金，此费用直接从保修金中扣除。
装修水电合同篇2家庭装修水电安装合同范本甲方：(发包方)____________联系电话：_______________乙方：(承包方)____________联系电话：_______________本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况1.水电安装施工地点：____________________________________________2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日3.本项工程预计费用元人民币。
第二条材料供应的约定1.甲方提供的材料甲方供应材料清单：乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。
甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。
如甲方提供的材料有质量问题或规格差异，由此造成工程损失，后期维修费用由甲方承担。
2.甲方采购供应的材料，均应用于本合同规定的安装工程，未经甲方同意，乙方不得挪作他用。
如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料乙方供应材料清单：乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。
如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb50210-20xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50327-20xx并参照其他相关法律法规界定。
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.负责所承工程所产生垃圾的处理工作。
4.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
5.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
6.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：1. 工程款付款方式：布管穿线验收合格后支付工程总款的75%,水电完工后支付剩余款(包含甲方同意增加的费用).2. 乙方承包内容：1).水电开槽、布线、穿线、埋槽2).所有水电施工过程的垃圾清理(清理至小区垃圾站，如需外运另外收费)。
3).户内给排水的安装4).开关面板安装5).卫生洁具的安装6).后期灯具的安装7).其他补充：3.工程结算方式：固定总价结算：第六条违约责任：1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第七条纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除：1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。
合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 %支付违约金，并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第九条其它约定：1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
2.由于非乙方原因导致需返工或增加工程量另行收费。
3.水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
保修期内由于乙方的施工和乙供产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。
由于甲方使用不当、甲供材料损坏或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条附则(一) 本合同经甲、乙双方签字后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至___________（五）水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字：乙方签字（盖章）：年月日年月日装修水电合同篇3甲方：（发包方）乙方：（承包方）本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。