当事人在合同中约定有定金和违约金时,可以同时索赔吗
2023年设备监理师之设备监理合同题库附答案(典型题)
2023年设备监理师之设备监理合同题库附答案（典型题）单选题（共50题）1、下列关于委托合同的说法不正确的是( )A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】 D2、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是( )。
A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力C.当事人可以通过调解程序解决合同争议D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁【答案】 C3、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，竣工时间是指( )中写明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间。
A.投标书附录B.中标函C.合同协议书D.承包商建议书【答案】 A4、甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照( )履行交货义务。
A.地方标准B.国家标准C.乙方要求D.甲方企业标准【答案】 B5、在FIDIC合同条件关于解决争端的工作流程中，当事人将争端提交争端评判委员会后，争端评判委员会应在( )天内作出决定。
A.21B.28C.56D.84【答案】 D6、工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设备工程后，负责对工程做好保护措施的是( )。
A.工程师B.业主C.承包商D.造成工程暂停的责任方【答案】 C7、承包商承担照管工程和货物的全部职责的起止期限是( )。
A.开工日期起，至竣工日期B.签发开工通知起，至竣工时间届满C.开工日期起，至签发工程接收证书D.签发开工通知起，至签发履约证书【答案】 C8、因业主提前占用部分工程导致承包商增加费用时，承包商根据索赔程序提出了要求，( )应对补偿金额作出公正的决定。
电力法考试(习题卷1)
电力法考试(习题卷1)第1部分：单项选择题，共67题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。
1.[单选题]供电服务公司施工人员受供电所委托进行装表接电工作时，应向客户出具( )，不得将装表接电列入收费项目。
A)授权书B)施工协议C)委托书答案:C解析:2.[单选题]《中华人民共和国电力法》规定：危害供电、用电安全或者扰乱供电、用电秩序的，由( )责令改正，给予警告;情节严重或者拒绝改正的，可以中止供电，可以并处五万元以下的罚款。
A)县级以上地方人民政府;B)国务院;C)电力管理部门; D 物价行政主管部门答案:C解析:"3.[单选题]鲁电党〔2018〕166号文关于压减办电环节的工作要求中，要求实行( )和( )并行办理。
A)竣工验收、装表B)装表、接火送电C)竣工验收、接火送电答案:C解析:4.[单选题]供电监管办法》规定，供电企业向用户提供供电方案的期限，自受理用户用电申请之日起，高压单电源供电用户不超过（ ）个工作日。
A)15;B)20;C)30;D)45答案:B解析:5.[单选题]《电力法》规定：跨省、自治区、直辖市的供电营业区的设立、变更，由（ ）审查批准并发给《供电营业许可证》。
A)国务院电力管理部门;B)省、自治区、直辖市人民政府电力管理部门;C)供电企业;D)所在地人民政府答案:A解析:C)不负保证;D)终身保证答案:A解析:7.[单选题]对危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序的，( )有权制止。
A)政府机关B)公安机关C)供电企业D)电力使用者答案:C解析:8.[单选题]用户迁址，迁移后的新址仍在原供电点，但新址用电容量超过原址用电容量的，超过部分按( )办理。
A)改压B)新装C)增容D)改类答案:C解析:9.[单选题]为保证充电设施稳定运行，法定节假日巡视频次应不少于（ ）。
A)每周1次B)每周2次C)每周3次D)每天1次答案:B解析:10.[单选题]《居民用户家用电器损坏处理办法》规定，对不可修复的家用电器，使用时间以（ ）为准开始计算。
监理员考试试题(二)
64．工程建设监理招标，鉴于标的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人(能力强弱 )的选择。
65．公开招标与邀请招标，在招标程序上的主要差异之一表现为是否(进行资格预审 )。
66．监理招标宜采用的招标方式为( 邀请招标 )。
67．设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有( 工程量清单)。
32．需要对施工图设计进行修改时，应经( 监理工程师和原设计单位 )批准。
33．承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时(不应从任何一方获得额外奖励或酬金 )。
34．上级行政主管部门的工作人员在施工现场检查工作时，应由( 承包商)对他们的工作安全负责。
35．由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，( 监理工程师)有权确定一个价格作为执行格。
49．《工程建设监理合同》示范文本规定业主(有权 )要求监理单位更换不称职的监理人员。
50．某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时，事先必须从委托单位获得(委托授权书 )后，签订的供货合同才对委托单位直接产生权利和义务。
51．依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是( 保证)。
73．因非监理人原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的( 额外工作)。
74．在监理合同履行中，出现( 监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故 )情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。
75．监理人可单方面提出终止合同的条件之一是( 委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上 )。
85．施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由(承包人 )承担责任。
2021年监理员考试题库
2021年监理员考试题库1.工程建设合同纠纷的仲裁由双方选定的仲裁委员会仲裁。
2.采取FIDIC合同条件的施工合同，计入合同总价的暂定金额使用权由监理工程师控制。
3.合同转让属于主体变动。
4.监理合同中的“附加工作”是指由于非监理方原因增加的监理工作。
5.在设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的定金不得在阶段支付时扣减。
6.因一方当事人违约造成对方5万元实际损害，违约金金额为3万元，违约方应支付给对方赔偿金的金额为5万元。
7.若因接受定金方的违约行为使合同自愿终止，应返还给对方的金额为4000元。
8.FIDIC合同条件规定，业主在收到监理工程师的中期付款证书后，应在28天内支付承包商的工程款项。
9.一方当事人要求变动经济合同，经双方协商达成协议，但由于合同变动造成对方经济损失，应由提出变动方承担。
10.因监理机构提出的合理化建议使业主获得实际经济效益，监理合同示范文本规定应给予监理机构经济奖励。
1.规模适当的监理工作不需要额外支付，可以与业主分享经济效益，也可按照国家规定的合理化建议奖励办法给予奖励，而额定监理工作则需要按照计算办法给予赔偿。
2.在监理单位需要更换XXX工程师时，应取得业主的书面同意后方可进行。
3.合同纠纷的解决可以选择调解、仲裁或诉讼，没有强制规定必须按照一定步骤依次进行。
若达成调解协议，则不能再提起诉讼。
4.若监理单位出现失职行为，业主可以收回中止合同通知，令监理合同立即停止，或者收回未履行义务通知后在21天后终止合同，或者在通知收回35天后收回终止合同通知，监理合同即行终止。
5.编制招标标底时应反应当前建筑市场价格，而非施工图预算价格、初设概算价格或预计的可能最低投标价格。
6.在工程建设过程中需要与本地政府有关部门进行协调工作时，应由业主规划。
7.若合同当事人一方对工程师关于争端作出的决定不接受，应在70天内再由工程师进行调解，或者通知对方将提交仲裁的意向书并将正本呈交工程师。
2014年9月份考试工程建设合同管理第二次作业
2014年9月份考试工程建设合同管理第二次作业2014年9月份考试工程建设合同管理第二次作业一、单项选择题（本大题共40分，共 20 小题，每小题 2 分）1. 建设工程施工合同示范文本规定,业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复,则（）.A. 该项索赔视为已经批准B. 该项索赔视为已被拒绝C. 该项索赔尚待批准D. 承包商应进一步提交索赔证据2. 支付工程款的前提是（）.A. 招标文件中写明的工程量B. 施工合同中约定的工程量C. 设计文件中标明的工程量D. 核实确认已完的工程量3. 当施工单位没能达到规定的质量要求时,建设监理公司（）.A. 不承担责任B. 负全部责任C. 承担连带责任D. 按合同规定退还一定数量监理费4. 发包的工作内容属于采用没有可遵循规范、标准和定额的新技术或新工艺工程项目施工,一般应采用（）.A. 总价合同B. 单价合同C. 成本加酬金合同D. 总包合同5. 在FIDIC合同条件中,工程师代表的权力由（）授予.A. 建设主管部门B. 监理单位C. 业主D. 工程师6. 采购工程所急需的少量特殊材料宜采用（）方式签订合同.A. 公开招标B. 询价、报价比较C. 直接订购D. 邀请招标7. 不管是甲方还是乙方供应的材料设备,（）.A. 须经双方验收后,由甲方妥善保管B. 必须经双方验收后,由乙方妥善保管C. 必须经甲方验收后,由甲方妥善保管D. 必须经乙方验收后,由乙方妥善保管8. 设计文件批准后,如果需要修改施工图,必须经过（）批准.A. 建设单位B. 设计任务书批准机关C. 初步设计批准机关D. 设计单位9. 施工企业的法人是指（）.A. 依法成立的建筑公司B. 公司总经理C. 合同签字人D. 公司股东大会10. 在勘察合同中,承包人义务有（）.A. 负责勘察现场的水、电、气的畅通供应B. 支付定金C. 承担因勘察工作漏项而多支出的费用D. 支付勘察费11. 在选择工程施工分包人方面,监理人有( ).A. 选定权B. 认可权和否决权C. 建议权D. 直接指定权12. 施工合同约定,风力超过8级以上的停施工合同条件》,工程师审查承包商的索赔报告时,对因( )提出的索赔,不应计入利润损失补偿.A. 延误移交施工现场B. 设计图错误返工C. 施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作D. 业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失13. 设计合同履行过程中,( )属于设计人的责任.A. 确定设计参数的取值B. 组织对设计成果的鉴定C. 办理设计成果的报批手续D. 为现场的设计人员提供必要的工作条件14. 《合同法》规定,承诺撤回的条件是,撤回承诺的通知应当在( )到达要约人.A. 要约到达受要约人之前B. 受要约人发出承诺通知之前C. 承诺通知到达要约人之前D. 受要约人发出承诺通知之后15. 依据《合同法》规定,当事人在合同中既约定定金,又约定违约金时,若一方违约,对方( )追究违约方的赔偿责任.A. 可选择违约金条款或定金条款B. 可以同时采用违约金和定金条款C. 应该采用违约金条款D. 必须采用定金条款16. 材料采购合同履行中,供货方提前将订购的材料发运到工程所在地,且交付数量远多于合同约定,采购方可以( ).A. 提取全部材料,按实际交付数量付款B. 按合同订购的数量提货,拒付货款C. 拒绝提前提货,拒付货款D. 提取全部材料,按订购数量付款17. 施工招标资格预审的主要内容包括( ).A. 计划实施进度是否满足要求B. 企业拥有施工机具的多少C. 施工组织设计是否全面D. 拟投人满足施工要求的人员数量18. 按FIDIC合同条件规定,在( )之后,业主应将剩余的保留金返还给承包商.A. 颁发工程移交证书B. 签发结清单C. 颁发解除缺陷责任证书D. 签发最终支付证书19. 《建设工程委托监理合同示范文本》是由3部分组成,不包括( ).A. 工程建设委托监理合同B. 建设工程委托监理合同标准条件C. 建设工程委托监理合同专用条件D. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件20. 某工程合同约定由发包人供应混凝土,混凝土进入施工现场后,经过了承包人检查试验并通过,但是在使用过程中,承包人又发现混凝土有标号不够的质量问题,则( ).A. 发包人承担重新采购的追加合同价款,承包人负责拆除重建的费用,工期相应顺延B. 发包人承担重新采购的追加合同价款以及负责拆除重建的费用,工期相应顺延C. 承包人承担重新采购的追加合同价款以及负责拆除重建的费用,工期不予顺延D. 发包人承担重新采购的追加合同价款,承包人负责拆除重建的费用,工期不予顺延二、多项选择题（本大题共60分，共 20 小题，每小题 3 分）1. 业主与承包商签订的施工承包合同,条款内容必须符合（）等的有关规定.A. 中华人民共和国合同法B. 企业内部制定的规章C. 工矿产品购销合同条例D. 建设工程施工合同管理办法E. 当地政府有关部门颁布的法规2. 施工合同价款调整的条件有（）.A. 甲方代表确认的工程量增减B. 甲方代表确认的设计变更或者工程洽商C. 工程造价管理部门公布的价格调整D. 乙方原因引起的迟延履行合同E. 一周内非乙方原因造成停水、停电、停气累计超过8小时3. 设计合同发包方的义务包括（）.A. 为设计人员提供工作和生活条件B. 明确设计范围的深度C. 委托施工图设计,应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告D. 按合同承担设计文件的保密责E. 施工单位进行技术交底4. 工程建设监理的性质包括（）.A. 强制性B. 科学性C. 出卖D. 公正性E. 服务性5. FIDIC土木工程施工合同条件规定,业主的权利有（）.A. 批准或否决承包商转让合同、转包工程权B. 指定分包商C. 直接向承包商发布口头、书面“变更工程指令”D. 视承包商的严重违约情节,采取包括终止与承包商的雇佣关系等补救措施E. 要求承包商承担一个有经验的承包商在投标时通常无法预测的任何自然力作用的风险6. 工程项目投资、进度、质量三者之间的关系是（）.A. 相互促进B. 相互独立C. 相互对立D. 相互关联E. 相互制约7. 合同的法律特征为（）.A. 当事人之间,在商品生产流通中,为实现一定经济目的而为的法律行为B. 特定的主体（双方或多方）在平等基础上共同作出的法律行为C. 当事人各方意思表示一致,并能引起一定后果的法律行为D. 合法的法律行为E. 双方有偿的法律行为F. 法人之间的协议8. 当承包提出索赔后,应相应提供索赔的证据以证明索赔成立,这些证据包括（）.A. 工程照片B. 工程师发布的各种书面指令C. 施工许可证D. 招标文件E. 财务凭证9. 在招标程序中,中标通知书发出后,招投标双方应按照（）订立书面合同.A. 招标文件B. 双方在中标通知书发出后对招标文件所作实质性修改C. 投标文件D. 双方在中标通知书发出后对投标文件所作实质性修改E. 招标人要求投标人垫资的要求10. 委托方对勘察、设计合同管理的重要依据有（）.A. 建设项目勘察、设计阶段的监理委托合同B. 建设工程勘察、设计合同C. 批准的可行性研究报告及设计任务书D. 建设项目的设计文件E. 经批准的选址报告及规划部门批文11. 设计合同履行过程中,因委托方提出的变更要求需对设计所依据的原设计任务书进行重大修改,则应（）.A. 由业主报请原设计任务书的批准单位同意B. 由设计单位报请原设计任务书的编制单位同意C. 原合同继续有效D. 需变更原合同E. 原合同终止,双方重新签合同12. 属于非法分包工程的情况包括（）.A. 将承包的全部工程分包给其他单位实施B. 按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位C. 将工程的主要部分交给其他单位实施D. 接分包工程后进行再分包E. 将群体工程半数以上单位工程交给其他单位实施13. 依照施工合同示范文本通用条款的规定,施工中发生不可抗力事件后,由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( ).A. 因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失,由发包人承担B. 承包人的人员伤亡损失,由发包人承担C. 发包人的人员伤亡损失,由承包人承担D. 工程所需清理、修复费用,由发包人承担E. 延误的工期相应顺延14. 合同法律关系由( )等要素构成.A. 主体B. 客体C. 行为D. 事件E. 内容15. 采用评标价法评标时,应当遵循的原则包括( ).A. 以评标价最低的标书为最优B. 以投标报价最低的标书为最优C. 技术建议带来的实际经济效益,按预定的方法折算后,增加投标价D. 中标后按投标价格签订合同价E. 中标后按评标价格签订合同价16. 施工阶段,业主如果过分强调缩短建设工期,其结果（）.A. 建设投资可能增加B. 工程质量可能下降C. 投产后产品成本必然增加D. 业主可以得到提前投产的权益E. 投资效益可能降低17. 监理单位的义务包括( ).A. 选择承担工程项目建设的实施单位B. 与承包商签订施工合同C. 公正地维护有关各方的合法权益D. 不得泄露与本工程有关的保密资料。
第八章合同法3
2000年3月15日，某纺织厂与某服装厂签订一 份布料买卖合同，双方约定：由纺织厂于 2000年4月15日前提供真丝面料1000米，服 装厂先支付价款8万元，并于5月20日将货款 一次性全部支付。2000年4月15日，服装厂通 知纺织厂按合同约定的时间交货，纺织厂回函 言：因设备老化，按时交付有一定困难，请求 暂缓履行，服装厂因为要抢在夏季到来之前上 市销售该批真丝服装，没有同意纺织厂迟延履 行的要求。
合同的解除
合同的解除，是指已成立生效的合同因发 生法律规定或当事人约定的情况，或经当 事人协商一致，而使合同关系终止。 合意解除：是指根据当事人事先约定的情况 或经当事人协商一致而解除合同。 法定解除：是指根据法律规定而解除合同。
《合同法》第94条规定：有下列情形之一的， 当事人可以解除合同： 1因不可抗力致使不能实现合同的； 2在履行期限届满之前，当事人一方明确表示 或者以自己的行为表明不履行主要债务； 3当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在 合理期限内仍未履行； 4当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行 为致使不能实现合同目的； 5法律规定的其他情形；
《合同法》第100条规定 当事人互负债务，标的物种类、品质不相同 的，经双方协商一致，也可以抵销。
《合同法》第99条规定 当事人互负到期债务的，该债务的标的物 种类、品质相同的，任何一方可以将自己 的债务与对方的债务抵销，但依照法律规 定或者按照合同性质不能抵销的除外。当 事人主张抵销的，应当通知对方。通知自 到达对方时生效。抵销不得附条件或者附 期限。
2000年4月25日，因纺织厂没有履行合同，服装 厂致函纺织厂，要求纺织厂最迟在5月10日前履 行合同，否则解除合同。2000年5月20日，纺织 厂仍未履行合同，服装厂只好从别的渠道用每米 90元的价格购买了真丝面料1000米，总价款9万 元，同时通知纺织厂解除合同，返还8万元货款及 利息，并要求纺织厂赔偿误工损失及购买布料多 支付的1万元价款。2000年8月10日，纺织厂要求 履行合同，称服装厂解除合同没有征得纺织厂的 同意，因而合同没有解除，服装厂应当接受货物。 在遭到拒绝后遂起诉至法院。 1服装厂是否有权解除合同？ 2法院能否支持纺织厂的主张？ 3服装厂能否要求损害赔偿？
《民法学》课后习题第二十七章合同和形式(含答案)
《民法学》课后习题第二十七章合同和形式（含答案）1.甲、乙两人在网上某聊天室发帖子，就一台笔记本电脑的买卖事宜进行商洽。
4月30日甲称：“我有笔记本电脑一台，配置为…，九成新，8000元欲出手，”5月1日乙回帖子称：“东西不错，7800元可要，”甲于5月2日回复：“可以，5月7日到我这儿来。
”乙于5月4日回复：“同意”，甲于当日收到。
甲乙互发的帖子中，哪些属于要约？（）C.5月2日甲的帖子（提出了新的合同条件，交付地点）2.甲与乙订立了一份合同，约定甲供给乙狐皮围脖200条，总价6万元，但合同未规定狐皮围脖的质量标准和等级.也未封存样品。
甲如期发货，乙验收后支付了货款。
后乙因有20条围脖未能销出，便以产品质量不合格为由，向法院起诉，其诉讼代理人在审理过程中又主张合同无效。
本案中，下列哪一表述是正确的？（）A.合同不具备质量条款，合同未成立B.合同不具备质量条款，合同无效C.合同有效，但甲应承担违约责任D.合同有效，甲不应承担违约责任3.在一份被双方当事人终止的合同中，设有仲裁条款，现甲公司据此向仲裁机关申请仲裁，乙公司向仲裁委员会提出异议，认为该仲裁条款随着合同的终止而失去效力，甲公司则向法院提出申请，要求法院对该仲裁条款的效力予以认定，问，该条款的效力如何？D.由人民法院裁定其效力不随合同的终止而失去，该条款仍然有效。
4.当事人可以参照各类合同和示范文本订立合同。
（）A.示范文本与格式合同是同一概念。
B.示范文本与格式条款是同一概念。
C.示范文本可供参照，当事人能够改变其中的内容。
D.对示范文本有不同理解的，应对提供示范文本的一方作不利的解释。
5. 借贷合同是（）A、单务合同B、诺成合同C、转移财产使用权的合同D、以国家专业银行、其他金融机构和信用合作社为出借人的合同。
1、朱某进超市购物，将装有首饰、现金的挎包存放于超市存包处。
购物完毕出来领包时发现包已遗失，遂向该超市索赔。
该超市认为，其在存包处已经张贴了《存包须知》，该须知明确规定：如果所存物品遗失，每件酌情补偿5至10元，朱某向存包处存包的行为即默示其已经接受了该条款的约束，因此只能按照约定最多赔偿10元。
07建设工程合同管理考试模拟试卷六
⼀、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.建设⼯程施⼯安装合同法律关系的客体是指（）。
A.物B.智⼒成果C.⾏为D.财 2.下列财产中，（）作为抵押物进⾏抵押 A.抵押⼈所有的房屋 B.抵押⼈有权使⽤的集体⼟地所有权 C.依法被查封的财产 D.抵押⼈所有的⽀票 3.留置权是通过（）产⽣的。
A.法律规定B.合同约定C.中间⼈约定D.⼝头约定 4.⼯程建设的过程中，（）保证的⾦额是可以随时间变化的。
A.施⼯投标保证 B.施⼯合同的履约保证 C.施⼯预付款保证 D.⼯程保险 5.FIDIC《施⼯合同条件》要求，由（）投保建筑⼯程⼀切险。
A.发包⼈B.承包⼈C.监理⼈D.项⽬经理 6.下列关于合同公证与鉴证的相同点与区别的说法正确的是（）。
A.公证⼀般实⾏⾃愿申请原则，鉴证反之 B.鉴证属于⾏政管理⾏为，公证则属于司法⾏政⾏为 C.公证与鉴证的效⼒等同 D.公证和鉴证在我国域内和域外都有法律效⼒ 7.我国合同法规定要约⽣效的原则是（）时。
A.发出要约 B.要约到达对⽅ C.对⽅了解要约内容 D.对⽅作出 8.如果当事⼈双⽅采⽤合同书形式订⽴合同时，（）⽇合同成⽴。
A.要约⽣效 B.⽣效 C.双⽅当事⼈签字或者盖章 D.附⽣效期限的合同期限界⾄ 9.合同⽣效应当具备的条件不包括（）。
A.当事⼈具有相应的民事权利能⼒和民事⾏为能⼒ B.意思表⽰真实 C.不违反法律或者社会公共利益 D必需采⽤⼀定的合同形式 10.A公司授权其采购员甲到B公司购买⼀批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空⽩合同书，甲⽤此合同书与B公司订⽴了购买⼀批电视机的合同，发⽣纠纷后，应当（） A.要求甲⽀付电视机的货款 B.A公司向B公司⽆偿退货 C.由B公司交付计算机，A公司⽀付计算机的货款 D.由B公司交付电视机，A公司⽀付电视机的货款 11.在下列⼏种情形中，（）合同是可变更的合同。
A.损害公共利益的 B.以合法活动掩盖⾮法⽬的的 C.恶意串通，损害国家、集体或第三⼈利益的 D.以欺诈、胁迫等⼿段，使对⽅在违背真实意思的情况下订⽴的 12.订⽴施⼯合同时，发包⼈与承包⼈在合同中对⽀付⼯程款地点没有做出明确约定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、当事人在合同中约定有定金和违约金时，可以同时索赔吗
当事人在合同中约定有定金和违约金时，不可以同时索赔，因为违约金和定金不能并用。
《合同法》第一百一十六条规定：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。
若选用定金条款，则给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。
二、确定合同违约金的一般原则
1、当事人没有提出合同中约定的违约金计算标准过高或者过低的，人民法院应当根据合同约定内容确定违约金计算标准。
2、当事人提出合同中约定的违约金计算标准过高或者过低的，人民法院可以建议双方当事人进行协商予以调整。
当事人不同意调整的，人民法院可参照同类型案件违约金之中等标准予以核定，以适当体现法官的自由裁量权。
3、法律未作明确规定的，原则上以当事人约定标准为准，同时参照当事人履行合同义务情况适当减少。
三、定金和违约金的区别
1、性质不同。
虽然从理论上讲，定金和违约金都有担保主债权实现的功能，大陆法国家也都把这两者规定为债的担保方式。
但在我国立法中，违约金只是民事责任的形式，并未将其作为独立的担保形式看待。
而且，我国合同法规定的违约金是以制裁性为原则，以赔偿性为补充。
其担保效力远比定金担保的效力要弱。
而定金以确保债权的实现为目的，是作为一种担保形式被担保法加以明确规定。
违约金的根本目的是制裁违约行为，为民事责任的承担方式。
也正因为如此，
有关定金的约定为独立于主合同的从合同;而关于违约金的约定，为合同内容的一部分。
2、作用不同。
定金具有证约和预先给付的作用。
而违约金没有上述作用。
3、产生方式不同。
定金只能依当事人之间的约定而发生。
而违约金既可基于当事人的约定而发生，也可基于法律的直接规定而发生。
4、交付时间不同。
定金是在合同履行前交付的。
而违约金是在发生违约行为后交付的。
5、法律后果不同。
依照我国《担保法》第89条的规定，定金具有解约功能，即不履行约定债务的，支付定金的一方无权要求返还定金;接受定金的一方必须双倍返还定金。
定金的支付，一方面意味着主合同的解除，违约一方不再承担对主债的继续履行义务;另一方面它可以作为预定赔偿额，受害人对于超出定金数额的损失，不得另外提出赔偿。
而违约金的支付并不导致合同的解除。
《合同法》第一百一十四条规定：“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务”。
当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。
若选用定金条款，则给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。