2015年监理工程师考试《合同管理》真题与参考答案解析剖析
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案（多选题）多项选择题51．合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括（）。
A．自然人B．企业法定代表人C．企业法人D．非企业法人E．其他组织52．能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。
A．合同当事人违约B．代理发生变化C．法院判决D．仲裁机构裁定E．物价正常波动53．根据代理权产生的依据不同，代理可分为（）。
A．招标代理B．委托代理C．法定代理D．追加代理E．指定代理54．根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有（）。
A．抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿B．抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿C．抵押权已登记的，先于未登记的受偿D．抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿E．抵押权未登记的，按照债权比例受偿55．招标人自行组织招标应具备的条件和能力有（）。
A．有与招标工程规模和复杂程度相应的经历B．有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员C．有办理招标手续的人员及能力D．有编制招标文件的能力E．有组织评标的能力56．建设工程施工招标投标过程中，可以没收投标保证金的情形有（）。
A．投标截止H期前，投标人撤回投标文件的B．投标人在投标有效期内撤销投标文件的C．收到中标通知书后，中标人无正当理由拒绝签订合同的D．收到中标通知书后，未按招标文件规定提交履约担保的E．未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的57．根据《标准施工招标文件》，应当进行重新招标的情形有（）。
A．投标截止时间后招标人不同意开标的B．投标截止时间止，投标人少于3家的C．投标人投诉中标人的D．经评标委员会评审后否决所有投标的E．招标人不接受评标评审结果的58．建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有（）。
A．投标文件中大写金额与小写金额不一致的B．投标文件中总价金额与单价金额不一致的C．不同投标人的投标文件异常一致的D．不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的E．不按评标委员会要求澄清，说明或补正投标文件偏差的59．根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。
2015年陕西省监理工程师《合同管理》：合同生效时间的规定考试试卷
2015年陕西省监理工程师《合同管理》：合同生效时间的规定考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是。
A：各承包单位的资质条件和技术力量B：施工顺序与主要生产系统投产次序不相关C：尽量提前建设可供施工使用的永久性工程D：各单位工程尽可能同时开工和完工E：自我评定2、【例5·单选题】下列关于监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准的说法，不正确的有。
A：不解除承包单位对施工进度计划的任何责任和义务B：承包单位不承担任何责任和义务C：监理工程师可以提出建设性意见D：监理工程师不可以支配施工中所需要的劳动力、设备和材料E：自我评定3、施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4．998吨。
施工单位应支付的货款应为。
A：订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金B：订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C：实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D：实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金E：专业监理4、组织构成的基本因素是__。
A．职位、职权、职责B．决策层、执行层、操作层C．分工、协作、权责体系D．管理部门、管理层次、管理跨度、管理职责5、【例3·单选题】如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
A：发生后的28天内B：全部消除后C：影响结束后的14天内D：影响结束后的28天内E：专业监理6、某项目设计生产能力1500件，项目年固定成本18万元，每件产品的销售价格460元，销售税金70元。
可变成本160元。
则该项目的盈亏平衡点为件。
A：682．9B：648．5C：798．7D：782．6E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、某钢筋分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工。
监理工程师《建设合同管理》真题及答案（3）
监理工程师《建设合同管理》真题及答案（3）2015年监理工程师《建设合同管理》真题及答案61.虽然投标书的设计方案各异，需要评审的内容很多，但大致可以归纳为( )等方面。
A.设计资历和社会信誉B.设计进度快慢C.设计方案的优劣D.招标单位能力的高低E.投入产出经济效益比较62.评标委员会是由( )组成的。
A.技术专家B.经济专家C.招标人的代表D.投标人的代表E.招标人上级主管代表63.一般工程项目的设计分为初步设计和施工图设计两个阶段进行，对于( )的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。
A.涉及公共安全B.技术复杂C.国家投资、融资D.缺乏经验E.改建、扩建64.下列选项中，属于正常监理酬金中直接成本的是( )。
A.监理辅助人员的工资B.为招揽业务而支出的广告费C.管理人员、行政人员、后勤服务人员的工资D.用于工程监理人员的差旅费、补助费E.监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用65.与设计招标和监理招标比较，施工招标的特点是( )。
A.发包的工作内容明确、具体B.评标时不过分追求投标价的高低C.各投标人编制的投标书在评标时易于进行横向对比D.投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报单价后算出总价，而是首先提出初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价E.开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序，而是由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图66.设计合同履行管理中，按照发生原因的不同，设计工作内容的变更可能涉及的原因是( )。
A.设计人的工作B.委托任务范围内的设计变更C.承包人原因的重大设计变更D.发包人原因的重大设计变更E.委托其他设计单位完成的变更67.《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计合同履行过程中，发包人的违约责任主要有( )。
A.发包人延误支付B.设计错误C.审批工作的延误D.不可抗力事件的影响E.因发包人原因要求解除合同68.依据《建设工程施工合同(示范文本)》，建设行政主管机关对施工合同的监督管理主要表现在( )。
2015监理工程师《合同管理》复习题及答案2
2015监理工程师《合同管理》复习题及答案2单项选择题第11题《建设工程监理合同示范文本》规定，监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限，()。
A.承担连带责任B.承担全部责任C.承担部分责任D.不承担责任正确答案：D第12题甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。
当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同()。
A.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B.直接具有强制执行的效力C.一定是不可撤销的合同D.若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据正确答案：D第13题依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是()。
A.传真B.电子邮件C.登记D.信件正确答案：C第14题施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是()。
A.发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用B.发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C.承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D.承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用正确答案：A第15题某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥离重新检验。
重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。
A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延正确答案：B/forum-51-1.html。
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案解析
一、单选题1、工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
答案：CA、施工合同B、监理合同C、勘察合同D、仓储合同解析：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。
合同签订3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费用的20%作为定金。
参考教材P67。
2、在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
答案：BA、主体B、客体C、权利D、义务解析：本题考查的是合同法律关系的构成。
货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同。
参见教材P6。
3、下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
答案：CA、建筑材料B、建筑设备C、勘察设计D、知识产权解析：本题考查的是合同法律关系的构成。
法律意义上的行为是指人的有意识的活动。
在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。
参见教材P6。
4、招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
答案：DA、招标代理机构B、招标监管部门C、投标人D、招标人解析：本题考查的是代理关系。
被代理人对代理行为承担民事责任。
参见教材P8。
5、根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
答案：AA、建设用地使用权B、股权C、注册商标专用权D、专利权解析：本题考查的是担保方式。
选项A适用于抵押。
参见教材P12。
6、某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
答案：AA、60B、80C、350D、300解析：招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。
投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。
投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的2%。
参见教材P13。
7、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
答案：CA、台风导致脚手架坍塌B、雷电引起火灾C、建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D、洪灾引起的沉降解析：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。
监理工程师《合同管理》真题及答案
C.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物的保护工作，并承担有关费用
D.按专用条款约定的数量和要求，向承包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施
36.施工合同范本的`组成中，具体工程项目编制专用条款的原则是，结合项目特点，针对( )的内容进行补充或修正，达到相同序号的通用条款和专用条款共同组成对某一方面问题内容完备的约定。
D.当事人以土地使用权、城市房地产抵押的抵押合同自登记之日起生效
3.下列选项中，属于合同法律关系客体中物的是( )。
A.借款合同
B.勘察设计
C.计算机软件
D.专利权
4，建设工程一切险的除外责任是( )。
A.火灾和爆炸
B.冰雹、地面下陷下沉
C.地震、海啸、雷电、飓风
D.非外力引起的施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失
施工合同范本的组成中具体工程项目编制专用条款的原则是结合项目特点针对的内容进行补充或修正达到相同序号的通用条款和专用条款共同组成对某一方面问题内容完备的约定
监理工程师《合同管理》真题及答案
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案
一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
A.假借订立合同，恶意进行磋商
B.违反缔约中的保密义务
C.有违背诚实信用原则的行为
D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况
11.甲施工企业于2010年承建某单位办公楼，2011年4月竣工验收合格并交付使用。2011年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用、维护的注意事项。此事体现了合同履行原则中的( )原则。
A.协议书
B.通用条款
2015年-2019年注册监理工程师考试历年真题及答案【完整版-合同管理】
7.保证法律关系应当参加的主体至少有（）
A.保证人、被保证人
B.保证人、被保证人、债权人
C.被保证人、债权人
D.保证人、债权人
8.在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为（）
A.一般保证
B.附生效条件的保证
C.连带责任保证
D.保证无效
9.下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）
D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效
28.关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是( )。
A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现
B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致
C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整
D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款
D.因自然磨损造成的设备损失
13.根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.招标公告
D.资格审查办法
14.关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。
A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”
请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。
A.28
B.30
C.56
D.60
38.关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延迟的期限终止）后14
天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书。该证书由（）
A.发包人出具经监理人审核
A.不同类型的建筑材料作为一个合同包
监理工程师考试中合同管理考试真题及答案
2015年监理工程师考试中合同管理考试真题及答案单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
A．施工合同B．监理合同C．勘察合同D．仓储合同2．在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
A．主体B．客体C．权利D．义务3．下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
A．建筑材料B．建筑设备C．勘察设计D．知识产权4．招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
A．招标代理机构B．招标监管部门C．投标人D．招标人5．根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
A．建设用地使用权B．股权C．注册商标专用权D．专利权6．某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A．60B．80C．350D．3007．下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A．台风导致脚手架坍塌B．雷电引起火灾C．建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D．洪灾引起的沉降8．关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A．标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B．标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C．标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D．标准施工招标文件具有强制性9．技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。
A．两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B．第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C．第一阶段投标的实施方案允许附带报价D．第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案10．关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。
A．若招标项目设有标底，开标时应当公布B．设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C．评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D．可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件11．工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）A．法定代理B．委托代理C．指定代理D．职务代理【答案】B【解析】在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人。
参见教材P8.12．《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）A．资格预审公告B．申请人须知C．资格审查方法和办法D．资格预审申请文件【答案】A【解析】公开招标项目，应当发布资格预审公告。
对于依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。
资格预审公告具有代替招标公告的功能。
参见教材P26、35.18．工程设计招标采用的开标形式是（）A．由招标单位直接宣读各投标人报价B．由招标单位宣布按报价高低排定的顺序C．由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D．由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序【答案】C【解析】投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价，而是首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。
参见教材P48.22．关于《建设工程勘察合同（一）（GF-2000-0203）》和《建设工程勘察合同（二）（GF-2000-0204）》两个示范文本的说法，正确的是（）。
A．两个文本的主要内容是致的B．两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C．两个文本适用的勘察任务不同D．两个文本均不应包括任何设计任务【答案】C【解析】建设工程勘察合同（）和建设工程勘察合同（二）适用范围分别是为设计提供勘察工作的委托任务和委托任务仅涉及岩土工程。
参见教材P62。
23．根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A．发包人应在合同生效生支付预付款B．工程建设期间的概算调整不影响设计费C．施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5%的质量保证金D．发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另行支付费用【答案】D【解析】设计合同采用定金担保，没有预付款。
工程建设期间如遇概算调整，设计费也应做相应调整。
设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计费，不留尾款。
参见教材P73。
24．关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。
A．发包人必须是建设单位B．承包人必颂是法人C．总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合素质D．发包人必须具有自行组织招标的能力【答案】B【解析】建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人发包人通常也是工程建设项目的业主（建设单位）或者项目管理部门（如工程总承包单位）。
承包人则是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人。
参见教材P65。
25．根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，关于定金的说法，正确的是（）。
A．定金应以勘察费为基础计算B．定金应以工程投资额为基础计算C．定金的比例由当事人自由约定D．定金只能抵作勘察费【答案】A【解析】合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。
参见教材P68。
26．根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。
A．招标文件B．投票函及投票函附录C．委托监理协议书D．投票企定额标准【答案】B【解析】合同的组成文件包括：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)合同专用条款；(5)合同通用条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)已标价的工程量清单；(9)其他合同文件一经合同当事人双万确认构成合同的其他文件。
参见教材P79。
27．根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（）。
A．发包人和监理人B．承包人和监理人C．发包人和承包人D．承包人和分包人【答案】C【解析】建筑工程一切险的被保险人为发包人和承包人。
参见教材P82。
28．根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应自（）。
A．发包人B．承包人C．合同条款确定的该风险责任人D．造价咨询机构【答案】C【解析】如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，自该事件的风险责任方负责补偿。
参见教材P28。
29．根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应自（）组织。
A．设计人B．监理人C．发包人D．总季包人【答案】C【解析】施工准备阶段，发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。
参见教材P83。
30．根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）。
A．暂估价是签约合同价的组成部分B．暂估价内的专业工程不一定实施C．暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D．暂估价的内容不包括计日工【答案】B【解析】“暂估价”指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
该笔款项属于签约合同价的组成部分。
因此选项B 错误。
参见教材P91。
31．根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。
A．承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B．合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C．承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D．因采取合同未约定的安全施工措施增加的强风用由承包人自行承担【答案】A【解析】合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用已包括在相关工作的合同价格中；因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按商定或确定万式予以补偿。
承包人对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员的工伤事故，应由发包人承担责任。
由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
参见教材P94。
32．根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是（）。
A．政策汇率调整B．世界金融危机C．政府投资政策变化D．局部武装暴动【答案】D【解析】不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
参见教材P96。
33．根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。
A．不利地质条件B．不利水文条件C．有毒作业环境D．不利气候条件【答案】D【解析】“不利物质条件”属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
参见教材P96。
34．根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔单身书的时效是（）。
A．7B．14C．28D．30【答案】C【解析】承包人应在引起索赔事件发生的后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。
参见教材P97。
35．根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。
A．承包人不得将其承包的工程分包给第三人B．投票文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C．承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给……D．委托分包人的工作自发包人和承包人共同完成【答案】C【解析】选项A是可以进行分包的。
选项B投标文件中以说明分包的，不需要再征得发包人同意。
选项D发包人不是分包合同的当事人，对分包合同权利义务如何约定也不参与意见，与分包人没有任何合同关系。
参见教材P105。
36．《标准设计施工总承包合同》中的“价格清单”是指（）。
A．发包人依据设计图纸概算量提出的工清单B．承包人依所发包人工程量清单计算出的报价清单C．承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任任期各各阶段的计划费用D．设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成【答案】C【解析】设计施工总承包合同的“价格清单”，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。
与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。
由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是针承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。
参见教材P114。
39．某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是（）。
A．该合同属于即时买卖合同B．货样应留存在供货人处C．当事人可以合同中对货样进行说明D．采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物【答案】C【解析】货样买卖，是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。
凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。
出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。
凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。
参见教材P128.42．建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则交货地点应为（）。
A．供货人订立合同时的营业地B．合同订立地C．采购人订立合同时的营业地D．工程项目所在地【答案】A【解析】当事人没有约定交付地点或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。
按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，适用下列规定：（1）标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人；（2）标的物不需要运输，出卖人和买受人订立合同时知道标的物在某一地点的，出卖人应当在该地点交付标的物；不知道标的物在某一地点的，应当在出卖人订立合同时的营业地交付标的物。
参见教材P130.47．根据FICIC《施工合同条件》，当（）达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
A．已支付进度款累计金额B．已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款C．已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金D．已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金【答案】D【解析】当已支付的工程进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金（我国标准施工合同中的“质量保证金”）两项款额后，达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
参见教材P142.54．根据《担保法》，关于质押的说法，正确的有（）。
A．出质人只能是债务人B．存款单可以用于质押C．质押必须转移财产占有D．质押必须通过约定建立E．建筑物可以用于质押【答案】BCD【解析】质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。