天津2016年下半年注册监理工程师合同管理：竣工试验程序模拟试题
天津2016年下半年注册监理工程师合同管理：竣工试验程序模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，施工合同终止的条件是__ A．工程验收通过B．承包人送交了竣工验收报告C．办理完移交工程手续D．发包人支付了竣工结算款2、材料采购合同的质量验收方法中，根据对产品的性能检验目的，可以进行拉伸、压缩、冲击及硬度试验的是。
A：化学试验法B：物理试验法C：生物试验法D：强化试验法E：专业监理3、【例2·单选题】卓越绩效评价准则与IS09000的相同点是。
A：基本原理B：导向C：驱动力D：目标E：工程变更单4、【例1·单选题】当采用匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时，如果表示实际进度的横道线右端落在检查日期的右侧，则表明。
A：实际进度超前B：实际进度拖后C：实际进度与计划进度一致D：无法说明实际进度与计划进度的关系E：自我评定5、建设工程合同应当采用书面形式，是的体现。
A：合同标的的特殊性B：合同履行期限的长期性C：计划和程序的严格性D：合同形式的特殊要求E：专业监理6、依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当。
A：邀请招标B：公开招标C：挂牌D：拍卖E：工程保险金7、下列费用中，属于措施项目费用的是。
A：施工降水费B：总承包服务费C：工程排污费D：社会保障费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是。
A：提供监理单位施工现场办公房屋B：提供夜间施工使用的照明设施C：提供施工现场的工程地质资料D：提供工程进度计划E：专业监理9、在工程监理行业，能承担全过程、全方位监理任务的综合性监理企业与能承担某一专业监理任务的监理企业应当协调发展，这体现的是建设工程监理__的发展趋势。
A．适应市场需求，优化工程监理企业结构B．以市场需求为导向，向全方位、全过程监理转化C．与国际惯例接轨D．加强培训工作，不断提高从业人员素质10、同时适用于平行承发包、施工总承包、工程总承包模式的委托监理模式是业主。
A：按不同合同标段委托多家监理单位B：按不同建设阶段委托监理单位C：委托一家监理单位D：委托多家监理单位E：工程保险金11、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，供应商应以__为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A．监理单位B．分公司C．建设单位D．施工企业12、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GBS0500—2013)，分部分项工程量清单的12位编码中，最后三位表示。
A：专业工程顺序码B：分部工程项目顺序码C：分项工程项目顺序码D：工程量清单项目顺序码E：由于传染病的影响而暂时停止的施工13、公开招标的缺点是。
A：招标时间短B：招标费用较高C：不需要发布招标公告D：也不进行资格预审E：工程保险金14、关于Partnering模式特征的说法，错误的是。
A：Partnering模式要求各方高层管理者参与并达成共识B：Partnering模式协议规定了参与各方的目标、权利和义务C：Partnering模式的参与者出于自愿D：Partnering模式强调信息开放与资源共享E：工程保险金15、某建设项目的净现金流量如表3-3所示，则该项目的静态投资回收期为年。
A：3．33B：4．25C：4．33D：4．75E：由于传染病的影响而暂时停止的施工16、【例2·单选题】建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑因素。
A：投标价B：交货期C：运输费D：寿命残值E：专业监理17、某建设工程设备购置费为500万元，预备费90万元，建筑安装工程投资1200万元，固定资产投资方向调节税20万元，建设期利息55万元，土地使用费800万元；则上述投资中属于动态投资的为__万元。
A．2665B．2645C．75D．5518、工程监理企业组织形式中，有限责任公司由个以下股东出资设立。
A：10B：20C：50D：100E：工程保险金19、当委托人更换其代表时，应提前天通知监理人。
A：7B：14C：20D：30E：工程保险金20、监理规划编制完成后，应经审核批准后实施。
A：监理单位负责人B：监理单位技术负责人C：总监理工程师D：项目监理机构技术负责人E：工程保险金21、【例2·单选题】是整个投标文件的精髓。
A：工程概述B：监理依据和监理工作内容C：工程监理实施方案D：工程监理难点、重点及合理化建议E：工程保险金22、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为。
A：工程竣工验收报告经发包人认可后28天B：提交工程竣工验收报告后28天C：移交工程后14天D：通过工程竣工验收后14天E：专业监理23、【例1·单选题】某施工合同履行过程中，经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。
重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是。
A：发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B：发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C：承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D：承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延E：专业监理24、工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度而修改后的进度计划的确认是__。
A．要求承包人在合理的状态下施工B．工程师对工程延期的批准C．作为承包人进行工期索赔的依据D．对承包人赶工措施的批准25、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时：应以为准。
A：现场考察时招标人口头解释B：招标文件规定C：书面回函解答D：仲裁机构裁定E：专业监理二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、施工过程中，对材料构配件见证取样的要求包括__。
A．从事取样的人员必须是专职质检人员B．送往试验室的样品要填“送验单”C．样品需加封后送往试验室D．负责见证取样的监理工程师要在质量监督机构备案E．见证取样的试验费用由承包单位支付2、关于保证方式的说法，正确的有。
A：保证方式有一般保证和连带责任保证B：当事人没有约定保证方式，则为一般保证C：当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证D：一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行E：一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行3、项目监理机构的组织设计应遵循__等基本原则。
A．公正、独立、自主B．分工与协作统一C．稳定性与适应性统一D．严格监理与热情服务E．总监理工程师负责制4、在建设工程施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，通常采取的技术措施有__。
A．采用更先进的施工方法B．增加劳动力和施工机械的数量C．改进施工工艺和施工技术D．改善劳动条件E．采用更先进的施工机械5、监理单位对投资控制的技术措施是__。
A．合理确定标底B．推行优化设计C．质量价格比选D．审核施下方案E．严格事前监督6、定额是现代科学管理的重要内容，在现代化管理中有其重要的地位，主要表现为__。
A．定额是管理科学发展的先锋B．定额是节约社会劳动，提高劳动生产率的重要手段C．定额是组织和协调社会化大生产的工具D．定额是宏观调控的依据E．定额是实现分配，兼顾效率与公平的手段7、下列情况中，属于额外监理工作的有__。
A．由于变更而需延长的监理工作B．由于承包商延误竣工而延长的监理工作C．业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作D．不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作E．设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作8、重大工程和技术复杂工程的工程设计工作一般划分为。
A：专项施工方案设计B：初步设计阶段C：施工组织设计D：技术设计阶段E：施工图设计阶段9、国外项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务中，工料测量师在立约后阶段对投资控制的工作任务包括。
A：为拟建项目获得当局批准而向业主提供必要的报告B：对拟建项目做出初步的经济评价C：审核承包人的索赔D：提出中期付款建议E：办理工程竣工结算10、《中华人民共和国建筑法》调整的行为包括__。
A．各类房屋建筑的建造B．各类房屋建筑附属设施的建造C．线路、管道的安装活动D．与房屋建筑配套的线路、管道的安装活动E．与房屋建筑配套的设备安装活动11、在质量管理中，应用排列图法可以分析。
A：造成质量问题的薄弱环节B：各生产班组的技术水平差异C：产品质量的受控状态D：提高质量措施的有效性E：生产过程的质量能力12、关于被动控制的说法，正确的有。
A：被动控制的作用之一是可以降低偏差发生的概率B：被动控制可以降低目标偏离的严重程度C：被动控制表现为一个循环过程D：被动控制是一种面对现实的控制E：被动控制是一种前馈控制13、工程监理企业组织形式中，有限责任公司的设立条件有。
A：股东符合法定人数B：有公司住所C：股东出资达到法定资本最低限额D：发起人认购和募集的股本达到法定资本最低限额E：有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构14、【例2·多选题】依据施工合同示范文本规定．工程竣工验收报告经发包人认可后28天内．承包人未能向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料．造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时，。
A：承包人要求交付工程，发包人应当接收B：承包人不要求交付工程，发包人不可提出交付要求C：发包人要求交付工程，承包人应当交付D：发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任E：工程结算款将不再支付15、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列工作中，属于发包人义务的有。
A：办理施工许可B：办理施工临时用地手续C：施工用电接入现场D：作好施工现场邻近建筑物的保护措施E：提供施工现场的安全防护设施16、平行施工方式的特点包括__。
A．能够充分利用工作面进行施工B．施工现场的组织管理比较简单C．单位时间内投入的资源量成倍增加D．劳动力及施丁机具等资源能均衡使用E．各专业工作队能够连续施工17、建设工程三大目标控制的组织措施。
A：选定满意的施工单位及材料设备供应单位B：建立健全实施动态控制的组织机构C：建立建设工程目标控制工作考评机制D：改善建设工程目标控制的工作流程E：明确各级目标控制人员的任务和职责分工18、下列关于定金的说法正确的有。
A：债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回B：给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金C：收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金D：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方只能选择适用违约金条款E：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款19、总监理工程师不得将__委托给总监理工程师代表。
北京2016年下半年注册监理工程师合同管理：竣工试验程序考试试卷
北京2016年下半年注册监理工程师合同管理：竣工试验程序考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2·单选题】下列关于必须进行招标的工程中，说法正确的是。
A：施工单项合同估算价在500万元人民币以上的B：监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的C：重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上的D：勘察服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的E：工程保险金2、有效决策是建立在的基础上的。
A：数据和信息分析B：理念和经验分析C：预算和过程分析D：筛选和经验分析E：工程变更单3、在建设项目的设计阶段，进行限额设计目标设置的关键环节是。
A：合理划分各专业、各单位工程和分部分项工程B：准确分解投资限额数量C：多层次控制设计工作D：提高投资估算的合理性和准确性E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、为确保设备质量，需做好设备检查验收的质量控制，对于重要的关键性大型没备，应由鉴定小组进行检验，鉴定小组的组织者为__。
A．监理单位B．建设单位C．安装单位D．供货厂商5、工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度而修改后的进度计划的确认是__。
A．要求承包人在合理的状态下施工B．工程师对工程延期的批准C．作为承包人进行工期索赔的依据D．对承包人赶工措施的批准6、按我国目前的建设程序，大中型项目的建设过程大体分为__和项目实施两大阶段。
A．可行性研究B．项目建设方案C．编制可行性研究报告D．项目决策7、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于。
A：费用B：追加合同价款C：索赔款D：可接受合同金额E：专业监理8、相关服务的范围和内容属于的内容。
A：附录AB：附录BC：专用条件D：通用条件E：工程保险金9、竣工图是__。
A．工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样B．工程实施过程中，设计单位提供的经过不断修改的最终图纸C．工程竣工时，在验收前由施工单位完成的竣工图纸和文件D．工程竣工后，由建设单位或施工单位完成的建设工程项目的图纸10、某项目，建筑安装工程费1000万元，设备及工、器具购置费700万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费250万元，基本预备费100万元，建设期利息80万元，则该项目的静态投资为万元。
2023年监理工程师之合同管理模拟考试试卷A卷含答案
2023年监理工程师之合同管理模拟考试试卷A卷含答案单选题（共40题）1、取得工程设计专项资质的企业，可以承接（）。
A.本专项相应等级的专项工程设计业务B.各行业、各等级的建设工程设计业务C.相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项工程设计业务D.本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务【答案】 A2、伸长率是表明钢材哪种性能的重要技术指标？( )A.弹性B.塑性C.脆性D.韧性【答案】 B3、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。
施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。
承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。
承包人的实际施工期为21个月。
下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。
A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】 B4、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。
A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高【答案】 B5、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与阿施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。
甲施工企业在谈判中故意拖延时间，在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标。
根据《合同法》，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是()。
A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提【答案】 C6、某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。
2016下半年天津注册监理工程师合同模板管理_竣工试验程序试题
2015年下半年天津注册监理工程师合同管理：竣工试验程序试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《中华人民共和国建筑法》规定，由__对全国的建筑活动实施统一监督管理。
A．国务院B．工商行政管理部门C．国务院安全行政主管部门D．国务院建设行政主管部门2、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A．予以取缔，处以罚款B．吊销资质证书C．吊销资质证书，处以罚款D．处以罚款3、监理例会的参加人一般不要求__参加。
A．总监理工程师代表B．承包商项目经理C．专业监理工程师D．建设单位负责人4、监理单位为承揽监理业务而编制的是__。
A．监理大纲B．监理计划C．监理规划D．监理细则5、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的__。
A．自控主体B．外控主体C．间控主体D．监控主体6、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离__。
A．无关B．成正比C．成反比D．有多种关系7、《建设工程监理规范》中所称的旁站是指在__或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。
A．关键岗位B．关键部位C．重要部位D．重要岗位8、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。
A．2B．3C．4D．59、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A．15B．30C．45D．6010、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是__。
A．有大量的隐蔽工程B．施工中未及时进行质量检查C．工程质量的评价方法具有特殊性D．工程质量具有较大的波动性11、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放__时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。
A．生产许可证B．产品合格证C．检验合格证D．施工许可证12、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限，在正常使用条件下为__。
2016年下半年黑龙江注册监理工程师合同管理：竣工试验程序考试试卷
2016年下半年黑龙江注册监理工程师合同管理：竣工试验程序考试试卷考试说明此试卷为2016年下半年黑龙江注册监理工程师的竣工试验程序考试试卷。
考试时间为2小时，总分为100分，满分为70分及以上为合格，考试地点为黑龙江省监理工程师协会。
考生需持有有效的注册监理工程师证书，并缴纳考试费用。
考试形式为闭卷考试，考试内容为竣工试验程序的理论知识和实践经验。
考试题型分为选择题、填空题和简答题，具体分值见试卷。
考试内容1.竣工试验程序的基本概念及作用。
2.竣工试验程序的法律法规和标准规范，包括《建设工程质量验收规范》、《建筑工程竣工抽样检验标准》等。
3.竣工试验程序的主要内容和步骤。
4.竣工试验程序中常见的问题及解决方法。
5.竣工试验过程中监理工程师的职责和义务。
考试题型1.选择题（共20题，每题2分，共40分）2.填空题（共10题，每题3分，共30分）3.简答题（共4题，每题10分，共40分）选择题1.竣工试验程序的主要内容包括__。
A. 环保验收 B. 安全验收 C. 质量验收 D. A、B和C2.竣工试验程序的步骤不包括__。
A. 设计方案评审 B. 建设工程质量验收申请 C. 施工图纸审核 D. 工程竣工验收报告3.竣工试验程序中，工程质量验收合格标准是__。
A. 投入使用 B. 验收合格 C. 竣工验收合格 D. B和C4.竣工试验程序中，施工质量验收的主要内容是__。
A. 施工图纸审核 B.施工单位的技术、质量管理体系和措施的评估 C. 工程质量检验 D. 竣工验收报告5.监理工程师在竣工试验程序中的责任是__。
A. 对工程质量资料进行审查、核实与汇总，验收建设工程的质量与技术标准是否符合法律法规和合同约定的要求 B. 对建设单位提出的建议及问题进行研究、协商与解决，并征求相关专业技术人员的意见 C. 对建设单位提供的资料和工作机构的监督、评价和认可等方面提出合理化建议 D. A、B和C填空题1.竣工试验程序的主要步骤包括____、________、验收报告审查等。
2017年天津监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试试卷
2017年天津监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列措施中，属于投资控制组织措施的是。
A：编制投资控制工作流程B：参与合同修改C：审核竣工结算D：对变更方案进行技术分析E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求予以增加。
A：监理单位B：人民法院C：人民检察院D：建设行政主管部门E：工程保险金3、【例1·单选题】根据《高强混凝土应用技术规程》，高强混凝土是指强度等级不低于的混凝土。
A：C50B：C55C：C60D：C65E：工程变更单4、《总监理工程师任命书》需要由工程监理单位签字，并加盖单位公章。
A：法定代表人B：技术负责人C：主要负责人D：项目监理机构E：工程保险金5、【例2·单选题】方案评价的基本方法包括定性评价法和定量评价法，下列属于定性评价法的是。
A：德尔菲法B：直接评分法C：加权评分法D：环比评分法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、建设工程风险损失，最终都可以归纳为__。
A．质量事故B．安全事故C．进度拖延D．经济损失7、为了控制物资供应进度，监理工程师协助业主进行物资供应决策的工作内容不包括。
A：根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求B：提出物资供应分包方式及分包合同清单C：组织编制物资供应招标文件D：提出对物资供应单位的要求及其在财务方面应负的责任E：自我评定8、某工程网络计划中，工作E的持续时间为6天，最迟完成时间为第28天，该工作有三项紧前工作，其最早完成时间分别为第16天，第19天和第20天，则工作E的总时差是天。
A：1B：2C：3D：6E：自我评定9、某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。
当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应。
A：向发包人索赔B：向乙施工单位索赔C：向监理单位索赔D：自行承担E：专业监理10、在建设工程实施过程中进行严格的质量控制，不仅可减少实施过程中的返工费用，而且可减少投入使用后的维修费用。
注册监理工程师测试题含答案
注册监理工程师测试题含答案一、单选题（共70题，每题1分，共70分）1.建设工程进度计划的编制程序中,属于计划准备阶段应完成的工作是( )。
A、计算工作持续时间B、进行项目分解C、分析工作之间的逻辑关系D、确定进度计划目标正确答案：D2.工程质量评估报告应在( )提交给建设单位。
A、竣工预验收前B、竣工验收备案后C、竣工验收前D、竣工验收后正确答案：C3.工程建设不同阶段对工程项目质量起着不同的影响。
工程( )是决定工程项目质量的关键环节。
A、施工质量B、竣工验收质量C、设计质量D、勘察质量正确答案：C4.在我国,裁决作出后,当事人就同一争执再申请仲裁,或向人民法院起诉,则( )。
A、酌情予以受理B、只能向人民法院起诉C、不再予以受理D、予以受理正确答案：C5.施工现场用电工程的基本供配电系统应按( )设置。
A、三级B、一级C、二级D、四级正确答案：A6.向施工承包单位支付工程款项,必须有( )审核签认的支付证明书。
-A、总会计师B、总监理工程师C、总经济师D、总工程师正确答案：B7.《建设工程监理规范》规定,监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制,还应经( )审批。
A、建设单位负责人B、专业监理工程师C、总监理工程师D、监理单位技术负责人正确答案：D8.模板安装作业高度超过( )时,必须搭设脚手架或平台。
A、2.5mB、1.5mC、1.8mD、2.0m正确答案：D9.全过程工程咨询项目的招标,应采用( ),不应以价格作为评标唯一因素。
A、公开招标B、邀请招标C、优质优价D、综合评估法正确答案：D10.在项目监理机构组织形式中,易造成职能部门对指挥部门指令矛盾的是( )。
A、直线职能制监理组织形式B、职能制监理组织形式C、矩阵制监理组织形式D、直线制监理组织形式正确答案：A11.保修期从( )开始起算。
A、工程竣工验收合格日B、工程接收证书中写明的竣工日C、实际竣工日D、工程竣工验收日正确答案：A12.项目监理机构在处理费用索赔时,应该遵循“( )”。
注册监理工程师测试题(含参考答案)
注册监理工程师测试题（含参考答案）一、单选题（共70题，每题1分，共70分）1.根据《建设工程监理规范》,不属于专业监理工程师职责的是()。
A、处置发现的质量问题和安全事故隐患B、组织审核分包单位资格C、负责编制监理实施细则D、检查进场的工程材料、构配件的质量正确答案：B2.某工程项目保修期内发现存在质量缺陷,监理单位出具了鉴定结论。
发包人认为承包人不具有维修能力,直接联系维修公司进行了维修,则维修费用应由()承担。
A、维修公司B、发包人C、监理单位D、承包人正确答案：B3.采用《建设工程施工合同(示范文本)》应当由()投保建筑工程一切保险。
A、工程师B、发包人C、承包人D、项目经理正确答案：B4.单位工程质量验收记录表中,验收记录和验收结论分别由()填写。
A、设计单位、质监站B、施工单位、质监站C、监理(建设)单位、施工单位D、施工单位、监理(建设)单位正确答案：D5.设备工程投资管理的目的不仅仅在于将投资控制在限额之内,更重要的是要实现投资的最终目标是()。
A、对总工程进度进行控制B、对总工程质量进行控制C、对总费用进行控制D、对全寿命费用进行控制正确答案：D6.根据《建设工程监理合同(示范文本)》,需要在专用条件中约定的委托人义务是()。
A、要求监理人提供工程监理的依据B、派遣委托人代表的姓名和职责C、向监理人提供财产的清单D、对监理人的授权范围正确答案：B7.某生产单一产品的建设项目,预计年产量为50000件,产品销售价格为6000元/件,总成本费用为12000万元,其中固定成本为5000万元,可变成本与产量呈线性关系。
若使该项目盈亏平衡,则产品销售价格应为()元/件。
A、2400B、1400C、2100D、1650正确答案：A8.当计划工期等于计算工期时,按最早时间绘制的双代号时标网络计划中的波形线是()。
A、虚工作B、自由时差C、总时差D、时距正确答案：B9.()应当组织勘察.设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单,要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。
监理工程师之合同管理精选试题及答案一
2023年监理工程师之合同管理精选试题及答案一单选题（共50题）1、根据《标准施工合同》，当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件优先解释的顺序是（）。
A.通用合同条款→专用合同条款→合同协议书B.通用合同条款→合同协议书→专用合同条款C.合同协议书→通用合同条款→专用合同条款D.合同协议书→专用合同条款→通用合同条款【答案】 D2、关于施工阶段承包人违约处理的表述中，不正确的是（）。
A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，承包人可通知发包人立即解除合同B.对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正C.承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误D.监理人发出整改通知28d后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知【答案】 A3、施工组织设计是非常复杂的文件体系，详细施工组织设计（）。
A.必须在投标文件中进行全部的展现B.在开标前提交即可C.需在评标前提交D.待投标人中标后，在开始施工前再编制【答案】 D4、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。
承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。
发包人收到承包人通知后的（）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
A.1B.14C.28D.56【答案】 C5、下列食物的蛋白质真消化率最高的是（）。
A.全麦B.大豆C.牛肉D.花生【答案】 C6、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。
A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理【答案】 B7、（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.民事代理【答案】 B8、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。
2015年上半年天津注册监理工程师合同管理：竣工试验程序模拟试题
2015年上半年天津注册监理工程师合同管理：竣工试验程序模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施。
A：静态控制B：动态控制C：主动控制D：被动控制E：自我评定2、设计概算是在阶段编制的确定工程项目投资费用的文件。
A：方案设计B：初步设计C：技术设计D：施工图设计E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、【例2·单选题】某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。
工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。
则应由。
A：保险公司承担全部损失B：保险公司承担除外责任以外的全部损失C：业主自行承担全部损失D：业主和保险公司协商分担损失E：专业监理4、勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。
当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于__状态。
A．成立但不生效B．既不成立也不生效C．承诺生效但合同不成立D．生效但不成立5、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。
承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人正确的应对措施是。
A：继续停工等待工程师的指示B：向工程师再次发出请求复工的报告C：自行复工D：向发包人提交请求复工的报告E：专业监理6、下列属于归档文件立卷原则的有。
A：一个建设工程由多个单位工程组成，工程文件应按照单位工程组卷B：工程准备文件可以按照单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷C：竣工图可以按照单位丁二程、专业等组卷D：立卷不宜过厚，一般不超过40mmE：工程保险金7、工程监理企业伪造《资质等级证书》，违反了工程监理企业经营活动准则中的内容。
A：守法B：诚信C：公平D：科学E：工程保险金8、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。
2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)
2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于（）。
A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同【答案】 D2、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前，以书面形式提出。
招标人将在收到异议之日起（）内作出答复；作出答复前将暂停招标投标活动。
A.14日，7日B.10日，5日C.10日，3日D.14日，5日【答案】 C3、按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。
A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费C.仍应无偿负责处理有关设计问题D.不再负责处理有关设计问题【答案】 B4、依据标准施工合同通用条款的规定，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）承担。
A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人按比例【答案】 A5、保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议，保险合同一般是以（）的形式订立的。
A.保险单B.合同C.电子文件D.邮件【答案】 A6、儿童维生素C缺乏时的临床表现不包括（）。
A.腹泻B.易激惹C.呕吐D.体重增加【答案】 D7、在设计施工总承包合同中，关于缺陷责任期管理，下列说法不正确的是( )。
A.承包人承担修复工程缺陷的义务，费用和工期由责任方负责B.由于承包人原因造成某项缺陷修复，相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年C.大型工程缺陷责任期内的竣工后试验通常在工程稳定运行一段时间后进行D.工程缺陷的责任属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，但不包括合理利润【答案】 D8、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()A.自愿原则B.公平合理原则C.依法独立进行原则D.一裁终局原则【答案】 A9、根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。