担保公司-工程履约保函
工程施工合同中的履约保函
工程施工合同中的履约保函
【履约保函范本】
致：（业主名称）
根据（承包商名称）与贵方签订的关于（工程项目名称）施工合同（以下简称“合同”），我方作为担保人，特此向贵方出具本履约保函。
一、保证事项
1. 我方保证承包商将严格按照合同约定的时间、质量、标准完成工程施工任务。
2. 我方保证承包商将按照合同约定支付工程款项，并承担相应的违约责任。
3. 我方保证承包商将遵守相关法律法规和安全生产规定，确保工程质量和安全。
4. 我方保证承包商将积极配合贵方的工作安排，及时处理可能出现的问题和纠纷。
二、保证金额
本保函的保证金额为人民币（大写）（小写），占合同总价的（比例）。
三、保证期限
本保函自合同生效之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项之日止。
四、索赔条件及程序
1. 如果承包商未能按照合同约定履行义务，或存在违约行为，贵方有权向我方提出索赔要求。
2. 贵方应向我方提供书面索赔通知，说明索赔原因、金额及证明材料。
3. 我方收到索赔通知后，应在（时间）内进行核实，并与贵方协商解决。
如果双方无法达成一致，贵方可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
五、其他条款
1. 本保函一经签署，即具有法律效力。
2. 本保函的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
3. 本保函正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
担保合同承包商履约保函6篇
担保合同承包商履约保函6篇篇1甲方（担保机构）：____________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系方式：____________________________乙方（业主）：_______________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系方式：____________________________丙方（承包商）：_____________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系方式：____________________________鉴于甲方拥有良好的社会信誉，乙、丙双方为保证本项目的顺利实施并签署有关工程施工承包合同事宜达成合作意向，甲方愿意就丙方在该合同履行过程中履行相关义务提供履约担保。
现三方经过友好协商，根据相关法律法规，共同签订本担保合同承包商履约保函。
第一条保证事项为确保丙方履行本合同约定的全部义务和责任，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的事项，甲方作为担保人愿意承担连带责任保证。
在丙方未能履行合同约定的情况下，乙方有权向甲方主张权利，要求甲方承担保证责任。
第二条保证范围本担保涵盖丙方在合同履行过程中因违约所产生的所有责任和义务，包括但不限于违约金、赔偿金、损失补偿等费用。
具体保证范围以乙方与丙方签订的施工承包合同为准。
第三条保证期限本担保的保证期限为自施工承包合同生效之日起至工程竣工验收合格并完成所有约定事项后终止。
在担保期限内，甲方承担连带责任保证。
担保期限结束后，甲方不再承担任何保证责任。
第四条保证方式本担保采用连带责任保证方式。
建筑工程履约保证金担保函
建筑工程履约保证金担保函
尊敬的XXXX公司：
根据我公司与贵公司签订的合同要求，我方需向贵公司提供建筑工
程履约保证金。
为确保双方合作的顺利进行，我方特此发出本担保函。
一、担保人信息
担保人名称：XXXX担保公司
注册地址：XXXXX
法定代表人：XXXX
联系电话：XXXXX
二、保证金额及有效期
根据合同约定，我方保证向贵公司支付建筑工程履约保证金金额为
人民币XXXXX元整（￥XXXXX）。
此保证金有效期自合同生效之日起至建筑工程竣工验收合格、贵公
司确认并解除履约保证金责任为止。
三、保证条款
1. 担保人保证根据合同要求及时足额支付建筑工程履约保证金，确
保贵公司的权益；
2. 若我方未能按时支付履约保证金，我方愿意承担违约责任，并支
付相应违约金；
3. 如因我方原因，建筑工程未能按时竣工验收合格，我方同意承担
相应违约责任，并将履约保证金支付给贵公司作为违约金。
四、保证函的生效与变更
1. 本担保函于双方签字盖章后生效；
2. 对于本保证函的任何修改、补充或终止，须经双方书面协商一致，并由双方签字盖章确认后方有效。
五、争议解决
本保证函履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。
六、附则
1. 本担保函的一切解释、效力及执行均适用中华人民共和国法律；
2. 本担保函一式两份，双方各执一份，在发生保证事项及争议解决
时作为有效凭证。
特此担保。
XXXX担保公司
签字盖章日期：XXXX年XX月XX日。
最新工程保函—履约保函
最新工程保函—履约保函合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称名称）地址：联系人：联系电话：电子邮箱：乙方：（全称名称）地址：联系人：联系电话：电子邮箱：鉴于甲方为乙方提供工程服务，为确保双方合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。
一、合同标的1.2 乙方同意按照本合同约定向甲方支付相应的费用。
二、合同价格2.1 双方确认，本合同项下的工程价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方应按照本合同约定的付款进度向甲方支付合同价款。
三、付款进度及方式3.1 乙方在本合同签订后七个工作日内，向甲方支付合同价款的__________%。
3.2 乙方在甲方完成合同约定的工程进度后，向甲方支付合同价款的__________%。
3.3 乙方在验收合格并办理完毕工程移交手续后七个工作日内，向甲方支付合同价款的__________%。
3.4 乙方剩余的合同价款，在甲方按照本合同约定完成全部工程并经验收合格后七个工作日内支付。
3.5 乙方支付价款时，应向甲方提供等额的增值税专用发票。
四、履约保函4.1 甲方在签订本合同时，应向乙方提交一份金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元的履约保函，作为甲方履行本合同的担保。
4.2 履约保函有效期为自本合同签订之日起至工程验收合格并办理完毕工程移交手续之日止。
4.3 如甲方按照本合同约定履行完毕全部义务，乙方应在履约保函有效期满后七个工作日内向甲方无条件退还履约保函。
五、工程进度及质量5.1 甲方应按照双方约定的工程进度完成本合同项下的工程。
5.2 甲方应保证所提供的工程质量符合国家及行业的相关标准和规范，并确保工程安全。
5.3 乙方应按照本合同约定及时提供施工场地、素材、设备等，确保工程顺利进行。
六、验收及保修6.1 工程完成后，甲方应按照双方约定的标准进行验收。
工程履约担保函
工程履约担保函(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如工作总结、述职报告、心得体会、工作计划、演讲稿、教案大全、作文大全、合同范文、活动方案、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as work summaries, job reports, insights, work plans, speeches, lesson plans, essays, contract samples, activity plans, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!工程履约担保函工程履约担保函(精选3篇)工程履约担保函篇1致：__先生：鉴于__公司(以下简称A公司)就油田地面设施施工、试运和移交与__(以下简称承包商)于20XX年XX月XX日签订了__号合同(以下简称合同)，我们__，是遵照__法律组建的一家公司，总部设在__，(以下简称担保人)，在此向A公司提供以下担保：(a)保证承包商全面完整地履行和完成合同项下的义务以及由更改通知单和合同修改可能引起的需要承包商适时完成的工作。
工程合同履约金保函范本
工程合同履约金保函范本
【工程合同履约金保函】
保函编号：____________
致：（发包方名称）
根据贵方与（承包商名称）（以下简称“承包商”）就（工程项目名称及内容描述）签署的工程合同（合同编号：____________），我们（担保机构名称）（以下简称“担保人”）特此开立本保函，以保证承包商将严格依照上述合同的规定履行其责任和义务。
一、保函金额
本保函的金额为人民币（大写）____________元整（￥__________），相当于合同总金额的
_____％。
二、有效期限
本保函自开立之日起至工程竣工验收合格并完成所有相关结算工作之日止有效，具体有效期至____年____月____日。
三、保证责任
1. 我们保证在保函有效期内，若承包商未能按照合同约定履行义务，包括但不限于工程质量、进度、安全等任何违约行为，且经贵方提出索赔，我们将无条件地向贵方支付不超过保函金额的赔偿金。
2. 贵方对本保函项下的索赔须在保函有效期内书面通知我方，并提供相应证明文件。
四、其他条款
1. 本保函一经开立，除非贵方书面同意解除或终止，否则不可撤销。
2. 本保函适用中华人民共和国法律，并受中华人民共和国法院管辖。
3. 本保函的任何修改、补充均需以书面形式经各方协商一致，并由我方确认后方可生效。
4. 本保函未尽事宜，按《中华人民共和国担保法》及相关法律规定执行。
五、签字盖章
本保函由我方负责人签字并加盖公章后生效。
担保人：（担保机构全称）
法定代表人：（签字）
公章：
日期：____年____月____日。
担保合同承包商履约保函2篇
担保合同承包商履约保函2篇篇1甲方（担保机构）：_________________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________乙方（业主）：_____________________________地址：___________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：________________________________丙方（承包商）：___________________________地址：__________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：________________________________鉴于丙方与乙方签订的工程承包合同，为确保丙方全面履行该合同，甲方根据乙方的申请，同意就丙方履行该合同提供履约担保。
现甲、乙、丙三方依据国家有关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议条款：一、担保事项甲方对丙方在履行工程承包合同中应履行的全部义务向乙方提供履约保函服务。
担保金额不超过人民币_________元整（大写_________元整）。
担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成合同约定的全部义务之日止。
担保方式为连带责任保证。
二、担保范围及责任承担本担保涵盖丙方在工程承包合同中应承担的全部责任和义务，包括但不限于工程质量、工程进度、工程安全等方面的责任。
若丙方未能按照合同约定履行其义务，甲方应在接到乙方书面索赔通知后十个工作日内按照本保函的约定承担保证责任。
具体承担以下责任：1. 对工程质量不合格的，承担修复费用及由此造成的损失；2. 对工程进度延误的，按照合同约定的违约金承担责任；3. 对工程安全问题的，承担由此产生的全部责任；4. 其他因丙方违约造成的责任和损失。
担保公司-工程履约保函
浅谈担保公司开展履约保函业务的风险点履约保函作为承包人履约保证的一种形式,是现在建筑工程领域中的通行做法。
建设工程类履约业务在我国的担保行业中是除融资性担保以外开展较多的一类担保业务,从国家到地方有关招投标的各种规定,都预示着建筑市场会越来越规范,要求进行规范性招标的范围将越来越广,建筑企业对担保公司信用保函的需求量也会越来越大。
保函业务已经从过去的以银行保函为主,逐步向担保公司信用保函和银行保函齐头并进发展,因此担保公司必须重视保函业务的开展。
履约保函是保函受益人对中标人履约行为的约束,中标人在签订工程施工合同后,为避免发生受益人索赔造成损失,就必须遵守合同约定,加强建筑工程质量和安全管理。
对担保公司来说,能否对工程履约保函的当事人可能面临的风险进行分析并有效控制,同时将自身的风险降到最低,关系到公司的可持续发展。
有些担保公司的内部管理制度规定,保函业务的跟踪管理要对保函项下主合同所涉及工程项目的技术难度、投标人是否有意压价、项目的详细进展情况等进行审查,这样的要求过于苛刻。
一般的担保企业不但没有足够的人员、精力、时间进行调查,也不可能有这样的能力。
进行这样调查的成本会很大,且保函办理的紧迫性要求也无法提供足够的时间,结果不是业务无法开展就是规定无法得到执行。
因此,担保机构是否有能力对这种独立性信用保函项下的风险进行全面的预测、分析和控制,是衡量其核心竞争力的关键因素之一。
我们不可能对工程建设活动中存在的所有风险点都了如指掌加以规避,只能采取更加务实和操作性更强的方法进行分析和预测。
(一)来自保函申请人的风险。
履约保函担保的是申请人的履约行为,所以,申请人对于主合同的履行情况很大程度上决定着保函的索赔风险。
担保公司对来自申请人的风险进行分析和判断最为重要。
一是因为担保企业是根据申请人的请求开具保函的;二是因为在保函的所有当事人中,申请人是保函风险的最直接转嫁方;三是因为申请人一般来说就是投标人或承包方,直接关系着主合同的履行,直接处理着与受益人的关系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
担保公司-工程履约保函
浅谈担保公司开展履约保函业务的风险点
履约保函作为承包人履约保证的一种形式，是现在建筑工程领域中的
通行做法。
建设工程类履约业务在我国的担保行业中是除融资性担保以外
开展较多的一类担保业务，从国家到地方有关招投标的各种规定，都预示
着建筑市场会越来越规范，要求进行规范性招标的范围将越来越广，建筑
企业对担保公司信用保函的需求量也会越来越大。
保函业务已经从过去的
以银行保函为主，逐步向担保公司信用保函和银行保函齐头并进发展，因
此担保公司必须重视保函业务的开展。
履约保函是保函受益人对中标人履约行为的约束，中标人在签订工程
施工合同后，为避免发生受益人索赔造成损失，就必须遵守合同约定，加
强建筑工程质量和安全管理。
对担保公司来说，能否对工程履约保函的当
事人可能面临的风险进行分析并有效控制，同时将自身的风险降到最低，
关系到公司的可持续发展。
有些担保公司的内部管理制度规定，保函业务
的跟踪管理要对保函项下主合同所涉及工程项目的技术难度、投标人是否
有意压价、项目的详细进展情况等进行审查，这样的要求过于苛刻。
一般
的担保企业不但没有足够的人员、精力、时间进行调查，也不可能有这样
的能力。
进行这样调查的成本会很大，且保函办理的紧迫性要求也无法提
供足够的时间，结果不是业务无法开展就是规定无法得到执行。
因此，担保机构是否有能力对这种独立性信用保函项下的风险进行全
面的预测、分析和控制，是衡量其核心竞争力的关键因素之一。
我们不可能对工程建设活动中存在的所有风险点都了如指掌加以规避，只能采取更加务实和操作性更强的方法进行分析和预测。
（一）来自保函申请人的风险。
目前的建筑市场竞争激烈，处于绝对的买方市场状态，一般不可能发
生中标后放弃签约或随意终止履约的情况。
信誉、能力等均较良好的建筑
企业，在市场价格不发生大幅度波动的情况下，一般对其投标价格都会有
比较科学合理的测算，一般也不可能发生因中标价过低而拒绝履约的情况。
在施工过程中，由于一般都需先投入一部分的建设资金，在收到进度款之
后方可收回先期投资，施工企业一般不敢冒违约的风险。
如此，对于在建
筑市场有着丰富经验、雄厚技术力量、较强的经营管理能力和与担保企业
有着多年业务往来关系的优秀建筑施工类客户，担保企业经过多年的合作，比较了解，由他们申请而出具的履约保函的风险应该是比较小的。
对于这
样的客户，应该大力
发展履约保函业务，并降低办理的要求和条件。
对于资信、能力等都
较差或认识、了解不清的申请人，特别是非通过招投标的工程，因风险较
大或不确定而应该提高保函业务的办理门槛。
工程履约保函是担保公司为保函申请人向受益人做出的一种履约保证，时效性很强，我们想法设法做到对保函申请人的风险快速审查就显得尤为
重要。
实务中可以从以下几方面入手：
1、对项目的审查
在对申请人的资质、经验、信誉有较充分了解的基础上，对项目本身
作大致了解即可。
因为，业主在招标时就会对投标方进行严格的资格审查，在议标时更会对投标人的能力进行仔细审查，项目的中标者也即意味着他
有能力从事该项工程的建设，这实际上已经替我们进行了相关内容的审查。
2、对投标报价的审查。
如果承包商的中标价格低于次低报价超过5%以上,就应该引起警惕,
分析其原因,如果由于漏算、误算、报价计算错误造成的,就会大大增加承
包商的承包风险,承包商就难以按照合同规定的义务来履行,也就相应加大
了出具履约保函的风险。
3、对申请人的审查
（1）对申请人资质的审查。
要考察承包商的资质信誉,承包类似工程
的经验技术装备以及管理人员与施工技术人员的素质。
施工企业往往会有
政府管理部门颁发的一级、二级、三级等施工资质并定期接
受年检。
某些省市的有关管理部门还会定期对施工企业进行考核评定，并公布结果，可以通过这些证书对企业资质了解。
（2）对申请人财务状况、履约能力的审查。
如银行存款,应收账款,
应付账款,可变现的财产以及所涉及过的项目等情况
（3）对申请人进行综合评价,确定净担保总额,其计算方法可参照现
在通行的做法：
净担保总额=担保限额-未完工程总额
担保限额=(速动资产-负债)乘数+固定资产
速动资产=货币资金+交易性金融资产+应收票据+应收账款乘数值由承
包商的经营状况与工程的规模及复杂程度来确定,一般取10～20;
未完工程总额=己担保的未完工程总额+未担保的未完工程总额-分包
担保额
当工程总额10%
4、对反担保措施的审查
反担保措施是承包商违约后保证人的补救措施。
这些措施包括承包商
的保证金、反担保人偿还、变现抵押物,在担保合同中也可规定担保人赔
付后,享有承接工程的权利。
在要求申请人提交第三方反担保的情况下，
向外赔付后，若申请人无力偿还，第三方担保人的信用和支付能力就非常
重要。
一般来说，履约保函的风险较常规的融资性担保风险来说要小得多，因此在反担保措施的设计上相对而言要更弱
化，很多情况下为了保证保函的时效性，房地产抵押来不及，除了保
证外，如应收账款质押等也是可考虑的方式。
（二）考察保函受益人的风险
考察保函受益人的风险主要看其实力和职业道德。
对大多数建设工程
来讲，往往有投资大、建设周期较长的特点。
一个项目是否能顺利竣工，
从业主方来说，就要看其资金实力和应对市场变化的能力。
（1）业主的资金实力。
如果建设方自有资金充足或融资能力强，就
能确保项目即使在原材料价格有较大辐度上升的情况下，也能得到充足的
资金保证，使之顺利实施。
否则，施工方在得不到建设方及时付款的情况下，往往会停止施工，从而拉长建设周期，打乱业主的经营计划，造成恶
性循环，进而双方互相指责，产生矛盾而动用保函；
（2）业主应对市场变化的能力。
市场供求状况的变化，往往会影响
一个项目的效益情况。
那些财务状况稳健、经营管理能力强的企业，有较
强的抗市场击打能力，有利于项目按计划施行。
但是，那些财务状况不良、负债经营严重、经营管理差的企业，往往不得不中途放弃或暂停在建项目，从而与施工方产生分歧，引发保函的索赔风险。
如果承包方信用良好，按
约履行自已的职责，而受益人却无理索赔的话，那就涉及受益人的道德品行问题。
所以，担保企业应尽可能调查了解业主的实力和道德品质。
在施工过程中，业主与承包商发生矛盾、发生争执是较平常、普遍的事情，一般双方都会从大局出发，通过友好协商，妥善处理好这些矛盾，业主一般不会随意动用保函，将矛盾恶化。
因为一旦承包方进场施工后，可以说工程的施工进程、质量等
在某种程度上就取决于承包商了，如果双方矛盾恶化，发生人为停工等事件，对业主的影响恐怕就不一定是动用保函所能弥补的。
所以，没有特殊原因或困难，发生保函索赔的可能性不是太大。
（3）业主即受益人的品行。
独立的、无条件的保函为受益人的索赔提供了极大方便。
那么，在这种情况下碰到品行不良的受益人的欺诈性索赔，担保企业又该如何规避风险呢？尽管人们普遍接受了保函独立性的观点，但是受益人滥用权利的行为，也使得大多数信用担保企业将“欺诈例外原则”作为对信用保函独立性的限制，以对保函项下的欺诈进行防范和控制。
将“欺诈例外原则”写入保函，作为保函的一项内容，即若受益人索赔时存在欺诈或滥用权利的话，担保企业有权以此作为抗辩拒绝付款，这是与法律中的诚实信用原则相一致的。
我国许多立法都将欺诈规定为一种无效的法律行为。
担保企业在实际索赔案例中，应充分运用这一法律原则去规避风险，在审核受益人的索赔文件中，不仅要审查其提交的单据是否表面上与保函的规定相一致，还要会同申请人判断受益人是否有欺诈行为，若能证明欺诈的存在，应该向法院提出抗辩。
当然，对于欺诈行为的认识，不同人士有不同的看法，对欺诈行为的判定有时也很复杂，担保企业在实践中，应以不损害自身的信誉为前提。
若保函申请人是分包商，则要关注总包商的信誉和实力。
如果总包商的资信较差，当项目施工发生矛
盾时，保函受业主（当分包商的保函直接开给业主时）和总包商索赔的可能性就较大。
综合来看，履约保函业务虽然存在一定风险，但和融资性担保相比风险仍然较低，只要管理严谨、风险测评与识别技术先进、审查到位、手续齐全、反担保措施落实，其中的风险是可以得到控制的，担保企业就可以将此作为一项重要的竞争手段和公司发展的一条重要途径。