房屋装修纠纷起诉状范本正规范本(通用版)
装饰装修合同纠纷起诉状5篇
装饰装修合同纠纷起诉状5篇篇1一、起诉背景与原告信息原告：[原告姓名]，身份证号：[原告身份证号]，现居住地址：[原告居住地址]。
因与被告[被告姓名]发生的装饰装修合同纠纷，现依法向贵法院提起诉讼。
现将有关情况详述如下：二、被告信息被告：[被告姓名]，身份证号：[被告身份证号]，居住地址：[被告居住地址]，联系方式：[被告联系方式]。
三、纠纷的事实和理由原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了一份装饰装修合同，约定由被告对原告位于[XXXXX]的住宅进行装修。
合同明确规定了装修内容、质量标准、工期、费用及付款方式等条款。
然而，自合同签订以来，被告存在以下违约行为，导致双方纠纷不断升级：（一）工期延误合同约定装修工程应于XXXX年XX月XX日完工。
然而，至今被告未能按照约定时间完成装修工作，造成原告的居住计划受到严重影响。
（二）工程质量问题被告完成的装修工程存在多处质量问题，如墙面不平整、电线连接不规范、瓷砖铺设不整齐等。
原告多次提出整改要求，但被告未采取有效措施予以解决。
（三）费用问题被告在合同履行过程中，未经原告同意，擅自增加多项收费项目，且未能提供合法有效的发票或收据。
此外，被告对于合同约定的部分项目存在偷工减料现象，导致装修成本超出预算。
四、诉求与证据鉴于上述事实和理由，原告提出以下诉讼请求：（一）判令被告立即完成剩余的装修工程，并确保质量达标；如无法完成，则按照合同价格退还原告已支付的款项。
（二）判令被告支付因工期延误导致的额外租房费用[具体金额]。
（三）判令被告承担因其违约造成的精神损失费[具体金额]。
（四）本案诉讼费用由被告承担。
证据：1. 装饰装修合同原件及其附件；2. 工程验收不合格报告及相关照片；3. 双方沟通记录（邮件、短信等）；4. 原告支付的款项凭证；5. 其他相关证据材料。
五、事实和理由的进一步阐述篇2一、起诉背景与依据原告：[原告姓名]，住址：[原告住址]，联系方式：（联系方式）。
房屋装修纠纷起诉书（精选14篇）
房屋装修纠纷起诉书（精选14篇）房屋装修纠纷起诉书篇1原告：__公司，住所地__________，组织机构代码________。
法定代表人：联系电话：被告：__公司，住所地__________，组织机构代码________。
法定代表人：联系电话：诉讼请求风险提示：诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。
但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。
虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。
一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币_____元，并支付原告上述款项自________年____月____日起至实际支付之日止的利息损失;二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由风险提示：诉状是个利剑，挑起战争。
如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。
因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。
摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。
讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。
________年____月____日，被告将__________工程发包给原告，并与原告签订了《_________合同》，合同约定：施工面积约为_______，总工程价约为______元，按实际施工面积结算工程款。
合同对如何支付工程款作了约定：1、合同签订后，被告向原告支付总款_____作为合同定金;2、工程全部完成，经现场验收合格，核对施工数量，被告向原告付清工程款______，余下_____质量保证金，待保修期满________年后，一次性付清。
装修合同纠纷起诉状范本3篇
装修合同纠纷起诉状范本3篇篇1原告（装修业主）：张三（化名）身份证号：[身份证号码]住址：[详细住址]联系方式：[手机号码/固定电话]被告（装修公司）：华宇装饰有限公司统一社会信用代码：[统一社会信用代码]注册地址：[详细地址]法定代表人：[法人姓名] 职务：[法人职务]联系方式：[联系方式]原告委托代理人（如有）：李四（化名）律师所属事务所：[律师事务所名称]联系方式：[联系方式]一、背景及事实陈述：原告张三与被告华宇装饰有限公司签订了一份装修合同，约定由被告对原告位于某处的房屋进行装修。
合同明确规定了装修内容、质量标准、工程期限、造价及付款方式等条款。
然而在实际施工过程中，双方就工程质量、进度及变更等问题产生了分歧，导致合同无法正常履行，原告的合法权益受到侵害。
为此，原告决定向法院提起诉讼。
二、纠纷的具体事项及证据清单：1. 工程质量问题：被告在装修过程中未能按照合同约定及国家相关标准进行施工，多处存在质量问题（如电路布置不规范、墙面涂料不平整等）。
证据清单：施工照片、检测报告等。
2. 工程进度延误：被告未能按照合同约定的工期完成装修工程，导致原告无法按时入住。
证据清单：施工进度记录、通信记录等。
3. 额外费用问题：在施工过程中，被告以种种理由要求原告支付额外费用，双方未能达成一致。
证据清单：费用清单、支付凭证等。
基于上述纠纷事项，原告认为被告的行为已经构成违约，严重侵害了原告的合法权益。
因此，原告决定依法向被告追究违约责任，并提出赔偿请求。
三、诉讼请求：1. 请求法院判决被告按照合同约定完成未完成的装修工程，并达到合同约定的质量标准；2. 请求法院判决被告支付因工程质量问题导致的维修费用；3. 请求法院判决被告支付因工程进度延误导致的违约赔偿金；4. 请求法院判决被告返还超收的额外费用；5. 被告承担本案的诉讼费用及其他相关费用。
四、事实及证据分析：原告提供的证据充分证明了被告在装修过程中存在的违约行为及因此给原告造成的损失。
装修合同起诉书5篇
装修合同起诉书5篇篇1装修合同起诉书原告：XXX公司被告：XX装饰工程有限公司原告XXX公司与被告XX装饰工程有限公司在2019年6月1日签订《装修合同》，约定被告将在原告位于XX市XX路XX号的办公室进行装修工程，合同金额为人民币50万元。
然而，自装修工程开始后，被告一直存在工程延误、施工质量低劣等问题，导致原告无法按时入住办公室，严重影响了公司的正常运营。
在此，原告XXX公司提起诉讼，请求法院依法判决被告XX装饰工程有限公司承担以下法律责任：一、违约责任根据《合同法》相关规定，被告应当按照约定时间完成装修工程，并保证施工质量符合相关标准和规定。
然而，被告明知装修工程进度已经严重延误，且施工质量存在严重缺陷，却未能采取有效措施进行修正，严重违反了合同约定。
因此，原告要求被告承担相应违约责任，赔偿原告因此造成的经济损失。
二、赔偿损失被告的工程延误和施工质量低劣导致原告损失了正常的办公使用权，造成了公司运营的严重困难。
原告在此要求被告承担赔偿责任，赔偿原告因此遭受的经济损失，包括装修费用、办公室租金、公司运营损失等。
三、维护公司利益原告XXX公司作为一家正常运营的公司，应当保障其正常的办公环境和运营权益。
被告的违约行为严重损害了原告的利益，影响了公司形象和市场竞争力。
原告在此要求被告承担责任，维护公司的合法权益。
综上所述，原告XXX公司请求法院判决被告XX装饰工程有限公司承担法律责任，赔偿原告因此遭受的全部经济损失，并维护公司的合法权益。
同时，希望法院能够公正审理，依法判决。
感谢法院的支持和关注。
原告：XXX公司代理律师：XXX日期：2020年6月1日以上内容系原告提起诉讼的起诉书，由原告XXX公司委托代理律师XXX书写并递交法院处理。
篇2装修合同起诉书原告：李先生被告：装修公司A一、申请要求：1. 装修公司A违反了合同约定，未按时完成工程并存在质量问题，造成李先生的利益受损；2. 请求法院判决装修公司A重新完成工程，并对造成的损失进行赔偿；3. 请求法院判决装修公司A承担本案的诉讼费用。
民事装修诉讼诉状范文
民事装修诉讼诉状范文# 民事起诉状。
原告：[原告姓名]，男/女，[出生年月日]日生，[民族]族，[写明工作单位和职务或职业]，住[详细住址]。
联系方式：[联系电话]。
法定代理人/指定代理人：[具体姓名]。
委托诉讼代理人：[具体姓名]。
被告：[被告姓名]，男/女，[出生年月日]日生，[民族]族，[写明工作单位和职务或职业]，住[详细住址]。
联系方式：[联系电话]。
诉讼请求：1. 请求判令被告赔偿因装修问题给原告造成的经济损失共计人民币[X]元（这个金额可得根据实际情况好好算清楚哦，每一笔都有它的小委屈呢）；2. 请求判令被告按照装修合同约定的标准，对装修不合格的部分进行重新装修（被告呀，咱说好的标准可不能当耳边风呀，吹过就没了）；3. 请求判令被告承担本案的诉讼费（这诉讼费就该犯错的人来承担嘛，不然多不公平呀）。
事实和理由：尊敬的法官大人呀，您可得给我做主呀。
事情是这样的，我和被告签订了一份装修合同（当时那可是充满了期待呀，想着房子马上就要焕然一新了）。
合同里明确约定了装修的标准、材料的使用以及完工的时间等等（白纸黑字写得清清楚楚，可不是我瞎编乱造的哦）。
可是呢，被告在装修过程中那叫一个“随心所欲”。
材料方面就开始偷梁换柱（这就像我想要吃甜的苹果，他却给我个酸的梨，还硬说这就是苹果，您说气不气人）。
合同约定用质量好的[具体材料名称]，结果被告用了一些劣质的材料来充数。
这劣质材料能和优质的比吗？就像拿破布和绸缎比，这不是糊弄人嘛。
然后呢，施工工艺也是一塌糊涂（感觉就像是让一个没学过画画的人来给我画蒙娜丽莎，那结果简直惨不忍睹）。
墙面抹得坑坑洼洼的，就像月球表面似的（我又不是要住在月球上，我要的是平整的墙面呀）；地板铺得歪歪扭扭，人走在上面都感觉像是在走迷宫（我可不想每天在家里玩这种歪歪扭扭的游戏）。
还有啊，这完工时间也严重逾期（就像我等了好久的快递，结果一直不发货，急死人了）。
合同约定[具体完工日期]完工，可是到现在都还没弄好，这可把我的生活计划全打乱了。
装饰装修合同纠纷起诉状5篇
装饰装修合同纠纷起诉状5篇篇1原告：[原告姓名]，身份证号：[原告身份证号]，住址：[原告住址]被告：[被告姓名]，注册号：[公司或个体工商户注册号]，地址：[公司地址或个体工商户地址]，法定代表人或负责人：[法定代表人姓名]一、诉讼请求：1. 请求判令被吿支付原告拖欠的装饰装修款项人民币[具体金额]元整。
2. 请求判令被告承担因违约造成的损失补偿人民币[具体金额]元整。
3. 请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。
二、事实和理由：原告与被告于XXXX年XX月XX日签订《建筑装饰工程施工合同》，约定被告委托原告对位于[地址]的住宅进行室内装修工作，合同明确规定了工程内容、工程造价、付款方式及违约责任等条款。
原告按照合同约定完成了装修工作，并通过被告验收合格交付使用。
然而，被告未能按照合同约定的时间支付全部装修款项，至今尚欠款项人民币[具体金额]元整未支付。
原告多次催告，被告始终未能履行付款义务。
为此，原告遭受了一定的经济损失。
三、证据清单：1. 《建筑装饰工程施工合同》：证明双方签订的装修合同真实有效，规定了双方的权利和义务。
2. 工程验收合格证明：证明原告完成的装修工程已经被告验收合格并交付使用。
3. 被告欠款证明：证明被告拖欠原告的装修款项数额及未支付事实。
4. 原告催款记录：证明原告已经多次催告被告支付欠款，但被告始终未履行付款义务。
5. 其他相关证据材料。
四、诉讼理由分析：根据原、被告双方签订的《建筑装饰工程施工合同》，原告已按合同约定完成了全部工作内容并通过验收。
被告未能按照合同约定时间支付款项，已构成违约行为。
根据合同相关条款及《中华人民共和国合同法》相关规定，被告应承担违约责任并支付拖欠款项及损失补偿。
五、非诉讼经历：原告在此前曾多次与被告沟通协商，试图通过友好方式解决欠款问题，但被告始终未予理睬，未能履行其付款义务。
在无奈之下，原告决定通过法律途径维护自身合法权益。
六、诉讼请求重申：基于上述事实和证据，原告请求法院支持其诉讼请求，判令被告支付拖欠的装饰装修款项及因违约造成的损失补偿，并承担本案的全部诉讼费用。
装修合同起诉书3篇
装修合同起诉书3篇篇1原告：[XXXXX]（以下简称甲方）被告：[XXXXX]（以下简称乙方）及装修公司名称（以下简称丙方）一、背景与事实原告甲方与被告乙方于XXXX年XX月XX日签订装修合同，约定丙方为原告提供室内装修服务。
合同中明确了工程内容、质量标准、工程期限及费用支付方式等相关条款。
但在施工过程中，甲方发现以下问题：丙方在施工过程中存在施工质量不达标、进度延迟等问题；且实际完成的工程效果与合同约定的效果存在显著差异。
甲方已多次要求丙方进行整改，但问题仍未得到解决。
现甲方依法提出诉讼，以维护自身合法权益。
二、诉讼请求鉴于上述事实和情况，甲方提出以下诉讼请求：1. 请求法院判决解除原告甲方与被告乙方签订的装修合同；2. 请求法院判决丙方返还甲方已支付的装修费用；3. 请求法院判决丙方赔偿甲方因装修质量问题导致的损失；4. 请求法院判决丙方承担本案的诉讼费用。
三、证据与理由证据：1. 原告甲方与被告乙方签订的装修合同；2. 施工过程中的照片及视频资料，证明丙方施工质量不达标；3. 甲方与丙方的沟通记录，证明甲方已多次要求整改；4. 相关支付凭证，证明甲方已支付装修费用。
理由：1. 丙方施工质量不符合合同约定，构成违约行为；2. 丙方施工进度延迟，导致甲方无法正常使用房屋，造成经济损失；3. 丙方的行为严重损害了甲方的合法权益；4. 根据《中华人民共和国合同法》相关规定，丙方应承担违约责任。
四、法律分析与依据1. 根据《中华人民共和国合同法》第九十四条，因一方违约导致合同目的无法实现，另一方有权解除合同。
本案中，丙方的违约行为导致甲方无法获得符合合同约定的装修效果，故甲方有权解除合同。
2. 根据《中华人民共和国合同法》第九十七条，合同解除后，当事人有权请求恢复原状、采取其他补救措施并请求赔偿损失。
因此，甲方有权要求丙方返还已支付的装修费用并赔偿损失。
3. 本案中，丙方的违约行为给甲方造成了实际损失，包括房屋无法正常使用、另行装修的费用等。
民事起诉状(装修合同纠纷)6篇
民事起诉状（装修合同纠纷）6篇篇1民事起诉状原告：[XXXXX]（以下简称甲方）被告：[XXXXX]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，鉴于甲方与乙方在装修工程方面存在纠纷，甲方为维护自身合法权益，特向贵法院提起民事诉讼。
现将有关情况阐述如下：一、背景及事实甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订装修工程合同，约定乙方为甲方进行住宅装修工作，合同明确规定了双方的权利和义务。
然而，在装修过程中，乙方存在违约行为，导致工程进度延误、质量不达标等问题，给甲方造成了经济损失和不便。
二、具体诉求1. 请求法院判决乙方履行合同义务，按照合同规定完成未完成的装修工程；2. 请求法院判决乙方赔偿甲方因装修工程延误导致的额外租房费用；3. 请求法院判决乙方赔偿甲方因装修质量问题产生的修复费用；4. 请求法院判决乙方支付违约金；5. 本案诉讼费用由乙方承担。
三、事实及证据1. 乙方未按照合同约定的时间完成工程进度，导致甲方无法按时入住，不得不额外支付租房费用。
证据：工程进度表、租房合同及支付凭证。
2. 乙方完成的装修工程存在质量问题，如墙面开裂、水电线路不通等问题，需进行修复。
证据：现场照片、录音录像资料。
3. 乙方在装修过程中擅自更改设计方案，未经甲方同意，违反了合同约定。
证据：设计方案变更通知、双方沟通记录。
4. 乙方未能按照合同约定履行保修义务，对甲方的损失视而不见。
证据：保修条款、维修请求记录。
四、法律分析根据《合同法》相关规定，当事人应当履行合同义务，保证工程质量，按时完工。
乙方行为已构成违约，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。
五、请求基于上述事实和证据，甲方请求贵法院判决如上所述，维护甲方的合法权益。
六、附加说明本案发生后，甲方多次与乙方沟通协商，希望解决问题，但乙方态度消极，未能达成共识。
无奈之下，甲方只得向贵法院提起诉讼。
希望贵法院能公正审理，给予甲方一个公正的判决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
房屋装修纠纷起诉状范本
一、诉讼请求
根据民事诉讼法的相关规定，我作为原告要求法院依法判决如下：
1.判令被告赔偿原告因房屋装修纠纷所遭受的经济损失共计
X元；
2.被告承担本案的全部诉讼费用。
二、案情及理由
原告与被告在（具体日期）签订了房屋装修合同，约定由被告负
责对原告的房屋进行装修工程。
然而，在装修工程进行过程中，被告
违反了合同约定，导致原告遭受了一系列的损失和麻烦。
1. 违反装修合同约定
根据合同约定，被告应按照双方协商的装修方案进行装修工程，
并交付给原告一个满意的房屋装修结果。
然而，被告在实施装修工程
时未严格按照约定的方案进行施工，导致装修效果严重不符合合同约定。
2. 低质量的施工工艺
在装修工程过程中，被告采用了低质量的施工工艺，导致装修效果不仅不美观，还存在一系列的安全隐患。
例如，被告在安装门窗和电路时存在严重的施工缺陷，给原告的日常使用带来了诸多麻烦和安全隐患。
3. 装修工程延期
合同约定，被告应在合同约定的时间内将装修工程完工，并交付给原告。
然而，被告未能按照约定的时间节点完成装修工程，严重超出了原定的交付时间，给原告带来了额外的经济损失和困扰。
三、证据列表
原告作为原告方，我拥有证据来证明上述事实：
1.装修合同（合同编号：）
2.装修合同约定的装修方案
3.相关支付凭证
4.视频、照片等实物证据
5.相关证人证言
四、法律依据
我作为原告方，我此次的起诉主要依据法律法规进行：
1.《民法典》
2.《物权法》
3.《合同法》
根据上述法律法规的规定，被告应当承担对原告的相应法律责任，并赔偿原告因此遭受的经济损失。
五、诉讼费用承担
根据民事诉讼法的相关规定，本案的诉讼费用由被告承担。
六、控辩意见
被告如果对本起诉状所述事实有异议，应在（具体日期）前向本
法院提交答辩状，并提供相关证据。
如果被告未在规定的时间内提出
答辩状，本法院将依法独立判断并做出判决。
七、请求判决的理由
基于上述事实和法律规定，我作为原告方，要求法院判决被告赔
偿原告因房屋装修纠纷所遭受的经济损失，并承担本案的全部诉讼费用。
八、法定代理人及联系方式
原告的法定代理人为（姓名），联系方式为（联系方式）。
特此
申请。
注意：
此份文档为一份纯虚拟的范本，用于演示目的，并非真实的法律
文书。
编写或使用此文档并不构成法律建议或法律代表。
在实际情况
下使用此类法律文书时，应根据具体的案情和相关法律规定进行修改。
法律文书要求严谨和准确，建议寻求专业律师的帮助。