管道保温施工合同
蒸汽管道安装保温合同协议书
蒸汽管道安装保温合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！蒸汽管道安装保温合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要对蒸汽管道进行安装保温，以确保管道运行效率和安全性，乙方具备保温工程施工资质和经验，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成以下合同协议：一、工程内容1. 乙方负责蒸汽管道的安装保温工程，包括材料供应、施工、验收等环节。
2. 保温材料应符合国家相关标准和甲方要求，确保管道保温效果。
二、工程质量1. 乙方应按照甲方提供的技术要求和施工方案进行施工，确保工程质量。
2. 保温层应均匀、密实，无空鼓、开裂等现象。
3. 保温层外壳应平整、美观，与管道贴合紧密。
三、工程期限1. 乙方应按照甲方要求的时间节点完成施工。
2. 甲方应提供必要的施工条件，确保工程顺利进行。
四、工程费用1. 乙方承担保温材料的采购、运输、施工等费用。
2. 甲方应支付乙方工程款，具体金额双方协商确定。
五、付款方式1. 甲方在乙方完成工程后，对工程质量进行验收。
2. 验收合格后，甲方应在验收报告出具之日起支付工程款。
六、违约责任1. 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。
2. 甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权要求甲方支付滞纳金。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。
2. 双方应保守合同和商业秘密，不得泄露给第三方。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________请根据您的实际情况修改和完善合同内容，以确保合同的合法性和有效性。
管道保温报价合同范本
管道保温报价合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行管道保温工程报价及施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________（1）管道名称：_______（2）管道规格：_______（3）管道长度：_______（4）保温材料：_______二、报价及付款方式1. 乙方根据甲方提供的工程概况，对管道保温工程进行报价，报价金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2. 甲方应在合同签订后_______日内支付乙方工程预付款，预付款金额为合同总价的_______%。
3. 乙方完成工程后，甲方应在验收合格后_______日内支付乙方剩余工程款，即合同总价减去预付款的金额。
三、施工及验收1. 乙方应根据甲方提供的工程概况及施工图纸进行施工，施工过程中应严格遵守国家及地方的相关法律法规和标准规范。
2. 乙方应保证施工质量，施工过程中如出现质量问题，乙方应负责整改，直至达到甲方要求。
3. 工程完工后，甲乙双方应共同进行验收，验收合格后，甲方应签署验收合格证明。
四、售后服务1. 乙方对施工的管道保温工程提供_______年的质保期，质保期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修。
2. 质保期结束后，乙方提供有偿的维修服务，维修费用按照市场价双方协商确定。
五、违约责任1. 甲方未按约定时间支付预付款或剩余工程款的，每逾期一日，应支付逾期付款金额的_______%作为违约金。
2. 乙方未按约定时间完成工程或施工质量不符合约定的，每逾期一日，应支付逾期完工金额的_______%作为违约金。
六、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
管道保温合同范本.doc
管道保温合同范本条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：工程名称：金游城一期商铺消防管道保温工程工程地点：南通市通州区金游城工程内容：消防管道保温、保温层防护、建筑垃圾清运等。
二、工程承包范围及承包方法、工期1、承包范围：一期商铺、屋面，阳台消防管道保温、保温层防护。
2、承包方式：包工包料。
3、合同工期：90天(日历天)。
三、质量标准及验收1、工程质量标准：符合国家现行质量检验验收标准：合格2、材料质量要求：材料的使用、必须按发包人核价确认的材料品牌、规格执行。
3、施工技术要求：⑴、保温层的外包材料必须搭接，内保温棉不得外露。
⑵、转角，弯头处的保温要密实。
4、工程施工完成后需要经发包人项目部、物业管理公司等相关人员验收确认。
四、合同价款与支付1、本合同价款采用固定单价方式。
⑴、合同价款中包括的风险范围：施工期间各类建材的市场风险和政策性调整、人工的市场风险。
⑵、风险费用的计算方法：已含在合同单价内，不予调整。
⑶、合同金额(暂定)：37000.00元(人民币大写：叁万柒仟元整)。
⑷、合同约定单价：①、橡胶保温管(厚度2cm)材料费：1350.00元/ m3②、橡胶保温管制作、安装人工费：300.00元/m3③、直管保温层保护层制作、安装人工费、材料费：100.00元/m2④、弯管、阀门保温层保护层制作、安装人工费、材料费：1满后七个工作日内(无息)返还承包人。
五、安全施工承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受政府部门及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
安全施工防护费用已经含在合同总价款内。
由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担;承包人违反安全规定或安全措施不到位，所造成的施工人员生命及财产损失的，费用由承包人承担;由此给发包人造成的损失，由承包人承担。
水管保温合同范本3篇
水管保温合同范本3篇篇一水管保温合同范本一、合同名称水管保温合同二、合同双方1. 甲方：[甲方全称]2. 乙方：[乙方全称]三、合同1. 工程项目（1）甲方委托乙方对其位于[具体地点]的水管进行保温处理。
（2）保温范围：包括水管及其附件，具体范围为[具体范围]。
2. 工程内容和标准（1）乙方应根据甲方提供的图纸和技术要求，对水管进行保温处理。
（2）保温材料：乙方应选用符合国家标准的保温材料（保温材料：用于管道保温的专用材料，具有优良的保温性能和耐腐蚀性能）。
（3）保温层厚度：乙方应确保保温层的厚度符合甲方要求，确保保温效果。
（4）施工工艺：乙方应采用科学的施工工艺，确保保温层的质量。
3. 工程进度（1）乙方应在合同签订后[具体时间]内完成保温工程。
（2）甲方有权对乙方的施工进度进行监督，如有延误，乙方应承担相应的违约责任。
4. 工程验收（1）工程验收标准：乙方完成保温工程后，应按照国家相关验收标准进行验收。
（2）验收合格后，甲方应及时支付乙方工程款。
5. 工程款项（1）合同总价：人民币[具体金额]元整（大写：[具体金额]元整）。
1）合同签订后，支付合同总价款的30%作为预付款；2）乙方完成工程量的50%后，支付合同总价款的30%；3）工程验收合格后，支付剩余的40%。
6. 质量保证（1）乙方应保证保温工程的质量，确保在保修期内不出现质量问题。
（2）保修期：自工程验收合格之日起[具体时间]内。
7. 违约责任（1）甲方未按时支付工程款项的，应承担违约责任，向乙方支付逾期付款的违约金。
（2）乙方未按时完成工程的，应承担违约责任，向甲方支付逾期完成工程的违约金。
8. 争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
9. 其他约定（1）本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[具体时间]。
（2）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________签订日期：________________________名词解释：1. 保温材料：用于管道保温的专用材料，具有优良的保温性能和耐腐蚀性能。
蒸汽管道安装保温合同范本
蒸汽管道安装保温合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行蒸汽管道安装保温工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：甲方委托乙方负责蒸汽管道的安装及保温工作。
二、工程范围及要求2.1 工程范围：乙方应按照甲方提供的工程图纸、技术规范及施工方案进行施工。
2.2 工程要求：乙方应确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。
三、合同价款3.1 合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3.2 付款方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款；（2）进度款：乙方完成工程进度_______%时，甲方支付乙方已完工程量的_______%的款项；（3）尾款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的_______%款项。
四、工期4.1 工程总工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
4.2 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
五、质量保证5.1 乙方应按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
5.2 工程质保期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
质保期内，乙方应对工程进行免费维修。
六、违约责任6.1 甲方未按约定支付款项的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。
6.2 乙方未按约定完成工程的，应向甲方支付逾期完工的违约金。
七、争议解决7.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向工程所在地人民法院提起诉讼。
管道保温施工合同-范本
东圣生物设备管道保温工程施工合同发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：东圣厂区内蒸汽管道、冷却水管道、储罐等保温施工工程名称:xx19年夏季保温改造工程地点：xx工程内容：设备、管道保温层、保护层安装。
二、工程承包范围及承包方法、工期1、承包范围：甲方指定设备设施2、承包方式：包清工；甲方负责主材、辅材，乙方出工具及人工。
3、合同工期：60天三、质量标准及验收1、工程质量标准：符合国家现行质量检验验收标准：合格2、施工技术要求：⑴、保温层的外包材料必须搭接，内保温棉不得外露。
⑵、转角，弯头处的保温要密实。
4、工程施工完成后经甲方相关人员验收确认。
四、合同价款与支付1、本合同价款采用固定单价方式。
管道（DN25-DN250以内）安装综合单价为：15元/米；设备安装综合单价为：45元/平米。
2、工程预付款：乙方人员及工具到场后，甲方预付乙方壹万元人民币作为乙方的生活费用。
此后每隔七个日历天凭乙方的实际完成工程量支付乙方工程款。
3、工程量的确认：工程完成后经甲乙双方相关人员确定。
其中管道弯头不论大小一律按每个弯头折合为三米相同管径的管道；每节三通折合为两米相同管径的管道计算。
工程量以甲乙双方签字确认的工程量为准。
施工工艺发生变化时分项单价应做相应调整。
调整办法双方另行协商。
4、竣工结算双方约定的工程款支付的方式和时间：工程验收合格、乙方递交工程结算书七日内，甲方审核后一次性付清全部工程款，此工程无质保金。
五、双方责任：1、甲方工作（1）甲方对工程质量、进度、安全等进行监督检查，协调施工中的有关事项，并对乙方的施工进度进行全过程跟踪检查和服务。
（2）在施工过程中，由于甲方材料供给出现脱节、安装进度缓慢影响了乙方正常施工并造成乙方停窝工的，应给予乙方停窝工损失费，停窝工损失费按每人每天180元计算。
管道保温施工合同
管道保温施工合同甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要对管道进行保温施工，乙方具备相应的施工资质和经验，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：对甲方指定的管道进行保温施工，包括但不限于保温材料的选购、运输、安装及后期维护。
第二条工程质量1. 乙方应按照国家和行业相关标准及甲方要求，保证工程质量。
2. 保温材料应符合环保、节能要求，具备良好的隔热性能和耐久性。
第三条施工期限1. 工程开工日期：_____________________2. 工程竣工日期：_____________________3. 乙方应合理安排施工进度，确保按时完成工程。
第四条合同价款1. 工程总价款为人民币（大写）：____________________2. 付款方式：_____________________3. 付款时间：_____________________4. 甲方应按合同约定及时支付工程款。
第五条双方责任1. 甲方责任：- 提供施工所需的场地和必要的施工条件。
- 协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：- 按照合同约定完成施工任务。
- 保证施工安全，承担施工过程中的安全责任。
第六条工程验收1. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到通知后____天内组织验收。
3. 如工程质量不符合合同要求，乙方应在规定时间内无偿整改。
第七条违约责任1. 如甲方未按时支付工程款，应按未付款项的____%支付违约金。
2. 如乙方未按期完成工程或工程质量不合格，应按合同总价款的____%支付违约金。
第八条争议解决双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
管道保温合同范本
管道保温合同范本1.管道保温材料有哪些管道保温材料：1、岩棉管岩棉管多用于石油化工、冶金、船舶和纺织等工业的锅炉或者是设备管道进行保温，有时在建筑行业中的隔墙中得到广泛的使用，室内的吊顶和墙体的保温等多种绝热保温。
但在电力行业、石油化工行业、轻工行业等的管道的保温使用于各种管道的隔热和保温措施，尤其是针对管道口较小的管道来说，能够迅速实施，防水的岩棉管拥有着防潮性、憎水性和排温性等特殊的性能，适合在多雨的环境中使用，它拥有着抢憎水性。
2、玻璃棉玻璃棉，它拥有着成型性良好、体积密度较小、导热率较低等特性，玻璃棉的耐腐蚀性能也极高，在化学腐蚀的环境中有着良好的化学性能。
玻璃棉的适应特点是针对空调的保温、排风管的保温、锅炉保温和蒸汽管道的保温。
3、聚氨酯聚氨酯，它多用于冷库、冷藏车或者是保鲜箱的制作中，还能作为彩钢夹心板的隔热层，聚氨酯有时还被用在石化的罐体中。
聚氨酯还有着保温保冷的作用，被应用到了石化和冶金等方面，特别是在地埋式的各式各样的复合的直埋管道的外层保护得以最大的应用。
4、复合硅酸盐复合硅酸盐，它的优点就是拥有着较低的导热系数，保温性能极好，还能够在高温状态下对保温材料中有着低容重，与其他的管道保温材料相比，复合的硅酸盐的施工方法比较方便，对使用的员工没有任何的刺激和污染，不会对人体造成伤害，可以任意进行裁剪和卷动，它的运输方面也相对的安全可靠，损耗低。
复合式的硅酸盐被人们广泛的运用到了石油化工行业、电工行业、冶金行业和一些我国的国防事业中，对各式各样的罐体和管道等一些设备进行保温和隔热，因此复合式硅酸盐被我们认作是拥有着节约能源的理想材料。
2.我现在手里有一批活管道保温,就是没工人,我也是清包的你又工人楼顶保温最简单了，我给你出个主意，第一买好保温板（最好是挤塑板6-8公分）及钢丝网，第二买点水泥及沙子，小石子（石子要小，不能过大），第三到劳务市场找两个抹灰工就得了。
先打灰底，在铺板子，如要求上人屋面，板子上面要求石子灰8-10公分，不要的话可以薄一点。
自来水管道保暖施工合同6篇
自来水管道保暖施工合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方自来水管道的保暖施工事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：自来水管道保暖工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：对甲方的自来水管道进行保暖施工，包括管道的保温、防护等。
二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币____元（大写：____元整）。
2. 支付方式：甲方在合同签订后支付乙方工程总价款的XX%作为预付款，工程竣工并经验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相应的工程资料。
3. 甲方应在接到验收通知后的七日内组织验收，验收合格后，双方签订验收合格证书。
五、工程保修1. 保修期限：工程竣工后的一年内。
2. 保修范围：因乙方施工质量原因导致的工程问题。
3. 保修责任：乙方在保修期限内，应对因施工质量原因导致的工程问题进行免费维修。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付工程总价款XX%的违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程，每逾期一天，应向甲方支付工程总价款XX%的违约金。
3. 若因乙方施工质量原因导致工程问题，乙方应承担相应的赔偿责任。
七、其他约定事项1. 双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
管道保温劳务合同单价
甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚信合作的原则，就甲方管道保温工程项目的劳务服务事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________5. 工期：____________________二、劳务服务内容及单价1. 保温材料：采用优质岩棉板，厚度为________mm。
2. 施工内容：（1）管道表面清理：清理管道表面污物、油污等，保证管道表面清洁。
（2）保温层施工：按照设计要求，对管道进行保温层施工。
（3）保温层保护：对保温层进行保护，防止损坏。
3. 劳务服务单价：（1）管道表面清理：每平方米____元。
（2）保温层施工：每平方米____元。
（3）保温层保护：每平方米____元。
三、付款方式1. 甲方按照劳务服务进度支付劳务费，具体付款比例如下：（1）劳务服务开始后，甲方支付劳务费的____%作为预付款；（2）劳务服务进行到总工程量的____%时，甲方支付劳务费的____%；（3）劳务服务全部完成后，甲方支付劳务费的____%；（4）劳务服务验收合格后，甲方支付劳务费的____%。
2. 乙方应提供相应的发票和结算清单。
四、质量要求1. 保温层表面平整，无空鼓、松动现象。
2. 保温层厚度符合设计要求。
3. 保温层与管道粘结牢固，无脱落现象。
4. 保温层保护措施到位，防止损坏。
五、违约责任1. 乙方未按合同约定完成劳务服务，甲方有权要求乙方继续完成，并承担违约责任。
2. 乙方在施工过程中造成管道损坏，乙方应负责修复，并承担相应费用。
3. 甲方未按合同约定支付劳务费，应向乙方支付违约金，违约金为____%。
六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2019-0202)89673
1
化工厂设备管道保温工程
施工合同
发包人：（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工
程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的
原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称:
工程地点：
工程内容：设备、管道保温层、保护层安装。
二、工程承包范围及承包方法、工期
1、承包范围：
2、承包方式：包清工；甲方负责主材、辅材，乙方出工具及人工。
3、合同工期：
三、质量标准及验收
1、工程质量标准：符合国家现行质量检验验收标准：合格
2、施工技术要求：
⑴、保温层的外包材料必须搭接，内保温棉不得外露。
⑵、转角，弯头处的保温要密实。
4、工程施工完成后经甲方相关人员验收确认。
四、合同价款与支付
1、本合同价款采用固定单价方式。管道（DN25-DN250以内）安装综合单价为：
15元/米；设备安装综合单价为：45元/平米。
2、工程预付款：乙方人员及工具到场后，甲方预付乙方壹万元人民币作为乙方的生活费用。
此后每隔七个日历天凭乙方的实际完成工程量支付乙方工程款。
3、工程量的确认：工程完成后经甲乙双方相关人员确定。其中管道弯头不论大小
一律按每个弯头折合为三米相同管径的管道；每节三通折合为两米相同管径的管道计
算。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2019-0202)89673
2
工程量以甲乙双方签字确认的工程量为准。施工工艺发生变化时分项单价应做相应
调整。调整办法双方另行协商。
4、竣工结算
双方约定的工程款支付的方式和时间：
工程验收合格、乙方递交工程结算书七日内，甲方审核后一次性付清全部工程款，此
工程无质保金。
五、双方责任：
1、甲方工作
（1）甲方对工程质量、进度、安全等进行监督检查，协调施工中的有关事项，并对乙
方的施工进度进行全过程跟踪检查和服务。
（2）在施工过程中，由于甲方材料供给出现脱节、安装进度缓慢影响了乙方正常
施工并造成乙方停窝工的，应给予乙方停窝工损失费，停窝工损失费按每人每天180
元计算。
（3）乙方人员到场后，甲方应负责为乙方人员免费提供住房及床铺，并负责生活
用水用电。
（4）施工中出现的零星用工由甲方认可签证后按单价150元/工日计算，不得计
取其他费用。
2、乙方工作：
（1）严格按甲方要求的工程质量、进度进行安全文明施工。
（2）乙方必须服从甲方、监理和业主的管理。如乙方不服从管理或者在质量、进
度、服务等方面存在问题，在甲方提出后仍得不到改进时，甲方有权终止合同。
（3）当乙方出现事故拖期、劳动力不到位时，且已收到甲方的督促指令5日后仍
未见明显效果时，甲方有权动用其他劳动力完成应由乙方完成的剩余工程量，并从乙
方工程款中扣减由其他单位完成的相应工程量1.5倍的费用。
（4）乙方负责施工期间施工现场的安全保卫工作。
（5）乙方应按照安全文明的有关规定组织施工，施工现场物机具堆放有序，整洁
卫生，达到工完、料尽、场地清。
六、安全施工
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2019-0202)89673
3
时接受政府部门及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，
消除事故隐患。安全施工防护费用已经含在合同总价款内。由于承包人安全措施不力
造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担；承包人违反安全规定或安全措施不
到位，所造成的施工人员生命及财产损失的，费用由承包人承担；由此给发包人造成
的损失，由承包人承担。
七、其他
本合同一式四份，甲乙双方各执两份。未尽事宜甲乙双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法人代表：法人代表：
电话：电话：
签订日期：签订日期：
世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。不要随意发脾气，谁都不欠你的