钢筋班组分包协议
钢筋分包合同模板
钢筋分包合同模板甲方：【委托方名称】乙方：【承包方名称】鉴于甲方有一批钢筋工程需要进行分包施工，现甲乙双方经友好协商，达成以下协议，以便确保施工工程的顺利进行，并维护双方的合法权益：第一条项目内容甲方委托乙方进行【具体项目内容】的钢筋分包施工，包括但不限于材料购买、加工、运输、安装等一系列施工活动。
第二条施工期限1、本合同自双方签订之日起生效，合同期限为【具体期限】。
2、若因不可抗力等原因延误工期，应在延误原因解除后立即恢复施工，否则乙方应承担由此而产生的一切责任。
第三条施工报价1、乙方应按照本合同约定的施工内容向甲方报价，报价应详细列明施工方案、工程量清单、人工费用、材料费用等，并经双方确认后生效。
2、如因工程实际情况变更，乙方应及时通知甲方，并重新协商确定施工报价。
第四条施工规范1、乙方应按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保施工质量。
2、乙方应按照施工计划进行施工，并及时向甲方汇报工程进展情况。
第五条施工安全1、乙方应加强施工安全管理，制定施工安全方案，确保施工过程安全无事故。
2、如因乙方违反相关安全规定导致事故发生，乙方应承担相应的法律责任。
第六条施工保修1、施工竣工验收合格后，乙方应提供免费保修期一年的服务。
2、保修期内，如发生施工质量问题，乙方应及时处理，并承担相关费用。
第七条结算方式1、双方约定的结算方式为【具体结算方式】。
2、乙方应在施工完成后向甲方提供详细的工程量清单和发票等资料，以便甲方进行结算。
第八条违约责任1、如因乙方违约导致工程质量问题或施工延误，乙方应承担相应的违约责任。
2、如因甲方原因导致施工延误或工程质量问题，甲方应承担相应的违约责任。
第九条法律适用本合同的签订、解释、履行均应适用中华人民共和国法律。
第十条争议解决双方如有争议，应友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
第十一条合同变更经双方协商一致，对本合同的任何内容进行变更，应以书面形式签订补充协议。
劳务钢筋班组分包合同
劳务钢筋班组分包合同发包人(甲方)：承包人(乙方)：身份证号码：甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，现将安龙县“钛合金工厂”工程的外架分项工程以包清工形式承包给乙方施工。
为了确保工程顺利完成，明确双方职责，经双方协商，制定如下协议，双方共同遵守。
一、工程概况1、工程名称、地点：贵州省黔西南安龙县“钛合金”工厂项目工程。
2、工程结构、框架剪刀墙结构。
3、建筑面积(约)：_______________________________。
二、进出场时间进场日期暂定为____年____月____日(管理人员必须提交五天)，具体时间为甲方通知，终止日期由甲方根据工程进展，乙方质量、安全、工期、现场文明施工及综合管理等情况确定。
三、工程承包范围、方式及工作内容1、工程范围：钛合金工厂项目工程施工图、图纸会审纪要，施工过程中的主体部分全部钢筋的做工钢筋搬运和钢筋做工后的余料清理及安全文明施工等工作。
2、承包主要方式：包工不包料。
3、做工工程工作内容：(1)操作范围：本劳务公司所承包的施工程范围的所有钢筋做工工程。
(2)运输：钢筋上下楼层的搬运。
(3)清理：钢筋做完后，清理工区范围内所有杂物;所有材料、垃圾须分类堆放在场内甲方指定的地点。
(4)承包工作内容所需用的小型机具等辅材(除甲方提供钢筋，施工方案，大型设备(塔呆、人货电梯)除外)，乙方组织相应技术劳动力和自觉工具和小型机具，数量以满足工程需要为准。
四、清包工单价在合同承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且工质量验收优良，工期、安全及文明施工等均达到甲方要求，根据实际工程量为准结算。
1、钢筋做工劳务费按综合包干价施工现场钢筋的实际数量计算。
2、合同承包范围外所发生的临时性用工：技工按____元一天计算。
如分项工程质量验收为合格(以甲方专职质量员验收签字为准)的单价结算该部位工程量，不合格的，不予结算。
以上包干单价中包括各种工资、管理费、津贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具、用具、劳动保护费、医疗费、差旅费、保险费、外来劳动力就业证费、岗位培训、热天的清凉饮料费、冬天的烤火费等各种费用。
基础钢筋合同分包协议书
钢筋劳务分包协议书根据《中华人民共和国劳动合同法》及《中华人民共和国经济合同法》有关规定，本协议遵循协作、平等、公平自愿的原则，就XXX项目钢筋工程以XXX元/吨的价格承包给乙方施工达成以下协议：一、工程承包内容：1. 钢筋工程：包括但不限于钢筋加工、运输、绑扎、焊接、验收等。
2. 材料采购：乙方负责根据工程需求采购钢筋原材料，并承担相应材料费用。
3. 设备租赁：乙方负责提供施工所需的钢筋加工设备，如调直机、弯曲机等，并承担设备租赁费用。
4. 文明施工：乙方负责施工过程中的文明施工，包括场地清理、废料处理等，确保施工场地整洁有序。
5. 安全施工：乙方负责施工过程中的安全施工，遵守施工现场的各项安全规定，确保施工人员的人身安全。
二、双方的责任及义务：1. 甲方责任：（1）甲方负责提供施工图纸、施工方案、技术要求等相关资料，并确保资料的准确性和完整性。
（2）甲方负责对乙方施工人员进行技术交底和安全教育，确保乙方施工人员了解工程要求和安全规定。
（3）甲方负责按时提供原材料，并确保原材料的质量符合国家标准。
（4）甲方有权对乙方的施工质量、进度、文明施工等方面进行监督和检查，对乙方不符合要求的行为有权要求整改，并有权终止协议。
2. 乙方责任：（1）乙方负责按照施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保施工质量符合标准。
（2）乙方负责合理安排施工进度，确保工程按时完成。
（3）乙方负责施工过程中的安全管理，确保施工人员的人身安全。
（4）乙方负责施工过程中的文明施工，确保施工场地整洁有序。
（5）乙方应在合同约定的时间内，向甲方提交完整的施工资料，包括施工记录、验收报告等。
三、合同价格及支付方式：1. 合同价格：钢筋工程总量为XXX吨，单价为XXX元/吨，合计人民币XXX元。
2. 支付方式：（1）甲方在收到乙方提交的工程进度报告后，按照实际完成量进行计量，并在计量确认后10日内支付乙方80%的工程款。
（2）工程完成后，甲方对乙方进行验收，验收合格后支付乙方剩余20%的工程款。
钢筋分包合同协议书
钢筋分包合同协议书甲方（总承包商）：_____________________乙方（钢筋分包商）：_____________________鉴于甲乙双方就___________（项目名称）工程项目中的钢筋分包工作达成一致，特订立本合同，以资信守。
一、合同标的甲方将上述项目中的钢筋工程分包给乙方，乙方应按照甲方提供的图纸和技术要求，完成所有钢筋的制作、安装及验收工作。
二、工程质量乙方必须保证工程质量符合国家现行相关标准和规范，以及甲方提出的特殊要求。
对于不符合质量要求的部分，乙方应负责无偿修复直至合格。
三、工期要求乙方应根据甲方的总体进度计划，合理安排施工，确保按期完成分包工程。
如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、合同价格双方约定，钢筋分包工程的总价为人民币________元。
该价格包含了所有材料费、人工费、机械使用费及管理费等。
五、支付方式甲方应按照合同约定的支付条款，及时向乙方支付工程款。
具体支付方式为：预付款、进度款和竣工结算款等。
六、材料供应乙方负责钢筋材料的采购，所采购的材料应符合设计要求和国家标准。
甲方有权对乙方采购的材料进行检验，不合格材料不得使用于工程中。
七、安全生产乙方必须遵守国家有关安全生产的规定，采取有效措施保障施工现场的安全。
如发生安全事故，乙方应立即采取措施处理，并承担相应责任。
八、合同变更与解除因不可抗力或其他特殊情况需要变更或解除合同的，双方应协商一致，依法办理相关手续。
九、争议解决合同执行过程中如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
十、其他事项本合同未尽事宜，由双方另行协商确定。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________________ 日期：____年____月____日。
钢筋分包合同
钢筋分包合同1. 合同背景本合同是由甲方（发包方）与乙方（承包方）就钢筋分包工程进行的合作，双方就工程的具体要求、工期、质量和费用等事项达成一致的协议。
2. 合同条款2.1 项目概述本合同的项目为钢筋分包工程，包括但不限于以下内容： - 钢筋的加工、安装和固定； - 钢筋材料的供应； - 钢筋工程的质量检验； - 相关文件的提交和备案。
2.2 工程要求针对本项目，甲方提出以下要求： - 钢筋的加工和安装必须符合国家相关标准和规范； - 钢筋的质量必须符合设计要求，并通过质量检验，如有不合格，应及时整改； - 钢筋的供应必须及时、稳定，并具备相应的质量保证。
2.3 工期安排本项目的工期为从合同签订之日起到工程竣工验收之日止，共计XX个工作日。
甲方与乙方应共同协商工期安排，并在合同中明确约定。
2.4 费用及结算方式•根据工程的实际情况，双方应进行费用的协商，并在合同中明确约定。
•结算方式为按照工程进展和完成情况进行阶段性结算，最后一次结算应在工程竣工验收后进行。
•结算金额应包括工程费用、材料费用、税费和其他相关费用。
2.5 违约及解除合同•如一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方的损失。
•双方一致同意解除合同的，应当通过书面形式提前通知对方，并进行协商。
3. 合同履行3.1 甲方的责任•提供工程设计图纸和技术要求；•提供施工现场和所需的必要资源；•对乙方的工作进行监督和检查，确保工程质量符合要求。
3.2 乙方的责任•按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工；•保证工程质量符合国家相关标准和规范；•完成工程的质量检验，并提交相关的检验报告和证明文件。
3.3 双方的权益•双方应按照合同的约定履行各自的义务，并享有相应的权益；•双方应保持良好的沟通和合作，及时解决工程中的问题和争议。
4. 合同变更和解释4.1 合同变更本合同如需进行任何变更，应由双方共同协商，并在变更前达成书面协议。
2024年钢筋作业班组分包合同全新版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年钢筋作业班组分包合同全新版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方定义1.2 承包方定义1.3 钢筋作业班组定义第二条工程范围及内容2.1 工程概述2.2 钢筋作业范围2.3 工程量及进度第三条合同价格及支付3.1 合同总价3.2 价格调整机制3.3 支付方式及时间表第四条工期及进度4.1 合同工期4.2 关键节点及进度要求4.3 工期延误及延长第五条质量标准及要求5.1 钢筋加工质量5.2 钢筋安装质量5.3 质量检验及验收第六条安全文明施工6.1 安全管理6.2 文明施工要求6.3 安全事故处理第七条材料供应及管理7.1 材料供应责任7.2 材料质量要求7.3 材料损耗及处理第八条技术支持及服务8.1 技术交底8.2 施工指导及监督8.3 技术问题的解决第九条合同变更及解除9.1 合同变更条件9.2 合同解除条件9.3 变更及解除的程序第十条违约责任及赔偿10.1 违约行为10.2 违约责任及赔偿方式10.3 违约赔偿限额第十一条争议解决及法律适用11.1 争议解决方式11.2 法律适用11.3 争议解决地点第十二条其他条款12.1 保密条款12.2 不可抗力12.3 合同的生效、终止和继承第十三条附件及附录13.1 附件列表13.2 附录内容第十四条签署及盖章14.1 签署日期14.2 签署人及授权14.3 盖章及效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方定义1.2 承包方定义1.3 钢筋作业班组定义钢筋作业班组是指由承包方组织的，专门负责工程钢筋作业的团队，包括但不限于钢筋加工、钢筋安装等工作。
第二条工程范围及内容2.1 工程概述工程概述见合同附件二，包括但不限于工程名称、工程地点、工程规模等。
2.2 钢筋作业范围钢筋作业范围包括但不限于钢筋加工、钢筋安装、钢筋连接、钢筋焊接等，具体作业内容以合同附件三为准。
钢筋工程分包协议样本
钢筋工程分包协议样本一、协议背景为了确保钢筋工程的顺利进行，明确双方的权利和义务，保证工程质量和工程进度，达到双赢的目标，特订立本分包协议。
二、协议内容1. 分包范围（具体工程内容）2. 工程期限本分包协议规定的工程期限为（填写具体期限），具体完成时间以双方最后确认的工程计划为准。
3. 工程质量要求乙方应确保所提供的钢筋工程符合相关国家标准和技术要求。
实施过程中，乙方需按照甲方提供的施工图纸和设计方案进行施工，并确保工程质量符合约定标准。
4. 项目进度要求乙方应按照甲方提供的工程计划，合理安排施工进度。
如遇特殊情况，乙方需提前与甲方协商，并共同制定应对措施。
同时，乙方应按时提交施工进度报告，以便甲方进行监督和控制。
5. 供应材料要求乙方应使用符合国家标准和甲方要求的优质钢材和相关施工材料。
在采购材料时，应提供相关合格证明，并按照标准要求对材料进行检验和验收。
6. 预算与付款方式（1）预算：甲方和乙方共同商定本钢筋工程分包的预算金额为（填写具体金额）。
首付：甲方将支付预算金额的30%作为首付款项，在双方签订协议后7个工作日内支付。
中期付款：达到工程进度要求的50%后，甲方将支付预算金额的50%作为中期款项，在甲方接受乙方工程质量验收报告后的7个工作日内支付。
尾款：在乙方完成工程的全部工作并达到甲方的要求后，甲方将支付预算金额的20%作为尾款，在甲方接受乙方工程质量验收并出具竣工报告的7个工作日内支付。
7. 管理和监督甲方有权对乙方施工过程进行监督，并有权要求乙方提供相关工程进展和质量报告。
乙方应积极配合甲方的监督工作，并认真履行相关义务。
8. 违约责任（1）如乙方未按时履行本协议所规定的义务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
（2）如甲方未按时支付乙方合法的工程款项，乙方有权向甲方提出追偿，并要求甲方支付违约金。
9. 保密条款双方同意保守商业秘密，并不得将与本协议有关的任何商业信息泄露给第三方。
钢筋班组劳务分包合同
钢筋工班组劳务分包合同甲方：四川省长源建筑工程有限责任公司川东XX改扩建工程项目部乙方：甲方承建的川东XX改扩建工程中的3、4#楼主体工程中的钢筋制作、安装工程分包给乙方，依据中华人民共和国《合同法》及相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，达成一致特定本合同，以资双方共同遵守：一、工程名称：四川省川XX改扩建工程二、项目地址：四川省川东XX三、承包的工期：以建设单位约定的工期为准四、工程质量：钢筋工程必须达到优良五、具体承包内容：1、承包范围：川东XX改扩建工程3、4#楼，附属管理用房2、 3、4工程图纸与设计变更单中的所有钢筋项目。
2、具体内容：①钢筋料表的编制。
②图纸变更和改动部分未在主体工程部分中的甲、乙双方自行协商后，由乙方按国家的现行规范.甲方要求工序施工完成（乙方未施工前的设计变更与现场临时改动，已包含在合同内容中）。
③材料场内运输、装卸（原材料到场下车）。
④钢筋的下料、制作、加工成型、绑扎、标识、标牌制安。
⑤钢筋除锈，绑扎后楼面的杂物、垫块的清理。
⑥成型钢筋的焊接（包括：闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊、双面焊、单面焊等）。
⑦二次结构：如框架结构的二次构造柱、圈梁、过梁、后浇带、现浇带、预制件等。
⑧钢筋分类：原材料成型钢筋必须分类，分规格堆放整齐，废材料的集中堆放到甲方指定的地方（施工现场内某处）。
⑨辅材：铁丝、绑扎丝、垫块、马凳、粉笔、手持工具、手套、雨衣、雨靴等。
六：合同单价：1、乙方在签订本合同时必须向甲方缴纳工程保证金整；保证金在主体工程验收合格后，1月内无息返还。
2、川东监狱改扩建工程中的钢筋工程（地梁）以上按建筑面积元/m²计算，地梁以下按钢筋元/T计算。
建筑面积按国家现行的计算规则执行。
七：付款方式：①主体工程2层楼面砼浇筑完毕后，按已完工程量的 %支付。
②主体工程屋面砼浇筑完毕后，按已完工程量的 %二次付款。
③余款在工程竣工验收后60个工作日后支付结清。
七、甲方责任和义务：1、甲方为乙方在主体和附属工程钢筋制作、安装时提供塔吊，临时设施：如钢筋制作和堆码场地，二级配电箱等。
班组承包协议书钢筋班(精选合集2篇)
班组承包协议书钢筋班(第1篇)立协双方：________ (以下简称甲方)钢筋班组：________ (以下简称乙方)甲方将住楼工程钢筋分部工程以清包工的形式分包给乙方。
为了高速、优质、平安并卓有成效地完成施工任务，经双方协商，从明确双方职责的目的动身，特制订如下协议：一、承包范围、工作内容及一般要求：1、从基础底板钢筋开头到主体结顶为止的全部预制、现浇构件的钢筋和砖墙拉结筋制作、预埋、焊接；预埋铁钢筋、屋面钢筋砼防水层、地面钢砼钢筋等全部钢筋加工、制作、安装及电焊工作(每次施工放样派一人参与)。
2、钢筋工程包括：原材料进场协作卸车，场内运输卸货就位，分类堆放整齐，场内二次搬运，制作和绑扎、安装钢筋，垂直、水平运输，马凳爱护层，制作、安放垫块爱护层，浇砼时钢筋值班保证负筋爱护层正确，准时利用短钢筋，现场短钢筋清理堆放整齐。
3、组长在招收班组职工时必需严格把好素养、技术关，对班组招收的员工班组长为第一责任人。
班组长必需与职工订立劳务协议，否则后果自负。
如由于班组与职工发生劳动纠纷牵涉到劳动部门并损害了公司及项目部的信誉，则项目部可以对班组实行5000元以下的罚款4、16㎜以上柱钢筋接头采纳电渣压力焊，每个接头120元，现场绑扎梁板统长钢筋必需采纳对焊及电弧焊，不得随便采纳绑扎接头。
5、在工程分部进行施工以前班组都要提交二份(现场管理负责人一份、预算员一份)钢筋下料单，经过项目部现场管理负责人审批同意后才能开头下料。
在工程结构完成之前班组向预算员提交经过整理合并的钢筋料单。
6、钢筋下料时必需统筹支配，统一规格长料短料统一计算后下料，产生的钢筋下料损耗不得大于0.5%，否则超出的损耗钢筋以进货价格折算给乙方。
以卖废钢筋数量统计为准。
短钢筋头要准时合理使用，在不违反规范的前提下使用对焊接头。
按决算钢筋量作结算的依据。
7、钢筋班组必需配备足够的质量管理人员，配料管理员一名、现场绑扎管理员两名等。
钢筋下料及现场绑扎必需按规范及图纸设计要求操作，如钢筋验收一次性通不过则产生的返工材料损耗由班组担当。
钢筋分包合同范本(5篇)
钢筋分包合同范本（5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如合同协议、演讲致辞、述职报告、心得体会、工作总结、工作计划、自我鉴定、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as contract agreements, speeches, job reports, insights, work summaries, work plans, self-evaluation, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!钢筋分包合同范本（5篇）随着法治精神的日益普及，人们对合同的重视程度不断增加。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
钢筋班组分包协议甲方：上海世方建筑工程有限公司（山东临沂豪森名邸三期项目部）乙方：身份证：经甲、乙双方协商，甲方将所承建的山东临沂豪森名邸三期项目钢筋分项工程分包给乙方，为明确双方职责，确保工程质量，做到安全生产、文明施工，如期完成施工任务，本着协作、平等、自愿、公平、诚信的原则签订如下合同，双方共同遵守。
一、工程地点及名称：山东临沂豪森名邸三期，地点位于山东临沂。
二、承包方式：施工图、图纸会审纪要及施工联系单范围内所有钢筋工程实行清工承包。
该单价已包括了一切费用，一次性闭口包净，不再作任何调整，今后不论因材料费、人工费上涨均不再作任何调整，也不存在签点工，乙方自负盈亏。
乙方不得以任何理由和借口转包或分包。
如乙方中途自动离场，甲方除没收乙方保证金外不再支付乙方任何剩余费用。
三、承包工作内容及小型设备：1、完成本工程所有基础（含支撑梁）、主体施工图、刚性屋面冷拔丝绑扎、挑架槽钢固定钢筋的制作安装、所有梁箍筋、剪力墙、水平筋及柱子箍筋制作、绑扎、图纸会审纪要及联系单范围内的钢筋工工程，钢板止水带的安装，墙柱插筋（拉墙筋电焊等）、后浇（含二次）构件插筋。
提升机、塔吊基础、人货机基础、后浇带钢筋及预制构件。
2、包扎丝、焊条、切割片、电焊机、氧气、乙炔、对焊机、套丝机、拉拔机等辅助材料。
3、凡是钢筋工程中所需的机械、照明设施、劳保用品、安全帽及接至三级配电箱后的电缆均属于承包范围，由乙方自备并负责维修和增添。
乙方自带的相关配电设施、设备要求符合行业规定，否则必须无条件更换。
4、砼浇捣时必须派专人值班看管，及时纠正砼浇捣时出现的钢筋偏位。
楼面放线时，钢筋带班人员必须跟施工员一起弹线。
5、场地材料堆放整齐。
6、确保本项目达到临沂市文明标化工地，现场当日落手清、制作场内发现各种规格的钢筋长度不短于50cm时用对焊机接长及时用到工程中去。
材料堆放、安全生产、文明施工等也属于承包范围内，为应付各项检查，乙方必须无条件服从甲方的突击性场地的清理等工作。
四、施工工期：乙方必须在保证质量的前提下按甲方的施工进度计划要求，组织足够的技、普工按时完成各项工作，服从甲方项目部的统一调配和指挥，如不能及时完成，以项目部下达的施工任务工期为准，视任务的大小及对工程影响程度每延误一天处以200-5000元的罚款，罚金在工资中扣除。
五、工程质量1、乙方必须按照国家现行颁发的验收规范施工确保基础、主体结构优良；如在实际施工中达不到规范要求的每低于一分罚该层总工程量的5%，依次类推。
（项目部组织实测实量）2、乙方必须按施工图纸、图纸会审纪要及变更联系单和甲方管理人员的技术交底及施工规范要求施工作业。
3、乙方在施工质量不符合要求时，无条件立即进行整改和返工，并在整改期限内按要求整改完成。
不完成每次罚款200~500元。
4、在浇筑砼时，要有专人看管，钢筋是否偏位，底板筋保护垫块，不符合规范及时校正。
如被监理、管理人员查到没有人看管，每次罚款200元。
5、每完成绑扎好一个楼面，必须把多余的钢筋全部清理到料场整理，不清理或在楼面乱放时，每次罚款200~500元。
6、在料场废料堆中长度长于50cm的钢筋，或成品钢筋有浪费现象，被管理人员看到，每次罚款200~1000元（视数量多少而定）。
7、乙方在施工过程中，每个细小环节均应以“优良”标准控制。
在楼面放线时，乙方带班人员必须跟施工员一起，缺少一次，罚款100元。
8、每次隐蔽工程验收，必须一次性通过，如发生二次隐检或影响砼浇捣的处以每次500元处罚。
对监理、业主在检查中多次提出整改而“乙方”一再不作整改的，甲方视情况作出严厉处罚，以维护“甲方”对外的形象。
六、材料及落手清要求：1、乙方应及时做好现场及楼层清理工作，及时做好落手清，做到工完场清、场净；2、爱惜材料，每天每工段材料用量均应进行计算，严禁有“随意性”材料及浪费现象发生，发现随意切割、长料变废料的，甲方按情节处以500-1000元的罚款。
3、机械、工具及各种原材料必须按照甲方的要求合理堆放。
七、安全生产与文明施工1、严格按照甲方质量管理细则进行操作，严格按安全操作规范进行施工，严格执行安全生产六大纪律和十个不准，十项安全措施；各自工作面的落手清，如遇其他班组分界有异议时，以项目部评判为准；2、对甲方提供的电源及电器保安和机械设备，要定人定机，按规定持有效上岗证操作；3、对甲方所招用的职工要进行三级安全教育，并要签定安全责任协议书、劳动用工协议书；经甲方现场检查未办理签定以上责任书的每人次罚款100元，在施工中处以50元以上2000元以内的罚款；4、上班前要对职工进行质量及安全交底双方必须履行签字手续，进入现场的人员必须戴好安全帽，甲方发现乙方人员未戴安全帽的按50元/每人次处罚；5、经常性的对职工进行法制教育和项目部的规章制度教育，严格按甲方文明标准化细则要求，管理好职工生活及住宿。
6、如发生重大事故要保护好现场，查明事故原因，分清事故责任，按国家有关政策和公司要求及时解决，如果乙方管理不善或经项目部管理人员提出不立即改进或施工人员违章操作而造成的一切重大事故（死亡、重伤）包括上级主管部门及公司的罚款损失均由乙方负责。
对一般工伤事故的费用均由乙方与当事人自负，甲方不负一切责任，如发现事故，乙方必须以积极的态度配合有关部门和甲方做好一切善后处理工作。
若发生安全事故非乙方自身原因引起的，20000元以内（含2万）由乙方自负，20000元以上的，按超过20000元部分的甲方承担60%，乙方承担40%。
7、必须配合一名安全员，检查和督促本班组的安全和卫生工作，凡进入工地不佩带工作证者罚20元/每人次，再罚班组长50元；班组长不佩带罚款100元。
8、外架上严禁超高、超重，严禁以模板代替脚手片使用，违者每次罚款50元。
原则上禁止堆放材料。
9、严禁在施工区和生活区内随地大小便，被发现或查到者每次罚款200元，在施工时不得故意浪费材料，被发现或查到者，每次罚款200元，并作除名处理。
10、自觉配合食堂管理工作，遵守食堂制度，对去工地外面吃饭或小吃引起食物中毒事件的甲方概不负责，一切损失由自己负责。
八、承包价格：1、钢筋制作安装及本工程的所有小料加工制作：±0.00以下（含支撑梁）按520元/吨，按预算的数量×0.85的系数结算。
；±0.00以上按建筑面积 40 元/平米2（建筑面积按国标GB/T50353-2005规定计算口径计算）；工程量按实际用量结算。
废料允许为1%，超出1%部分按钢材市场价减去废料单价赔偿，在工程款中扣除，如有联系单增减，增减部分按实计算，乙方不得以任何理由提高单价。
2、承包单价内包括0.8%的劳务费用由乙方承担。
3、电渣压力焊 1.8 元/个。
套筒连接 2 元/个。
套筒项目部供。
九、付款方式：1、每月按实际出勤每人每月发放生活费2000元，按身份证复印件及工人名单上墙表发放。
在8月25日至9月30日前每人每月发放5000元（特殊时期）。
平时资金周转及职工结算均由乙方自己负责处理，在春节放假时，按实际工程量80%付款。
工程主体验收完成之后支付90%，其余的10%竣工验收后一年内付清。
十、双方职责：甲方:1、对乙方负有领导、服务、监督管理的责任；2、根据乙方所提供的职工花名册按每间宿舍住8人提供，每间宿舍乙方必须交给甲方200元住宿费。
乙方人员离场时应及时调减住房，工程已结束人员及非本工地人员不得入住本工地，不按排职工家属及子女住宿工地，违者每人每次罚款100元并进行无条件退场；3、及时进行技术交底和安全交底，贯彻文明施工、安全生产和上级有关文件精神，组织对乙方职工进行三级安全教育并考试，制订并落实相关制度；4、及时提供工程所需材料，如遇设计变更及时通知甲方；5、及时对乙方进行质量、工期、安全、文明施工实行监督，如发现问题有权提出纠正整改，并作相应处罚，处罚款在工程款中扣除；6、每周一次召开项目部和各班组负责人会议，协调各班组间的配合工作，布置落实生产、安全、质量工作；7、甲方及时提供工程所需的材料（乙方上报）。
甲方提供的住房、床铺、电器设施、机械设备等一切现场材料，人为损失和使用不当由乙方照价赔偿。
乙方：1、乙方必须无条件遵守项目部的各项管理制度，对严重违反管理制度的职工和项目部认为不适宜继续留在本工地的职工必须予以辞退；2、乙方进场后与项目部签订相关的责任书；3、乙方必须精心组织施工，接受甲方正确指挥，完成各项工作；4、做到团结互助，积极配合甲方和其它工种，不得影响其他班组施工不得影响施工道路的通畅，保证做好基础工期、质量、文明施工等各项工作，同意接受甲方的管理和处罚条例；5、乙方施工人员进入工地应无条件服从甲方的统一指挥，在施工中搞好班组间的团结，发生问题协商解决，禁止打架、斗殴、赌博、偷盗、酗酒、聚众闹事等行为，一旦发生，轻者每次罚款1000-5000元；情节严重的移送公安机关处理；6、严格用工制度，不得招用童工和无身份证、无务工许可证人员，在职工进场后及时把花名册、更换人员花名册、身份证复印件、务工证、就业证、计划生育证、暂住证、照片、专业资格证书等交项目部，如未及时上交或因乙方原因而被有关部门查处，所有费用由乙方承担；7、乙方不得在楼层往下扔扣件、钢管、模板、钢筋等一切物品，违者一切后果自负，另外每人每次罚款200-500元；8、爱护公物，节约材料，搞好宿舍区的卫生，并有值班和卫生检查制度，严禁随地大小便，集体宿舍严禁煤气、煤油炉、电饭煲、热得快、电炉，违者没收器具并罚款每次200元，宿舍用电控制在每间每月25度，超出用量每度按规定2元计算（夏季按实际情况再作调整）。
不得把物品外丢，宿舍墙内不得画涂，违者罚款20元/每人次，班组罚款100元；9、职工工资发放：如果职工途中离开或春节放假，工程完工人员退场，承包者必须及时向职工发放全部工资。
如职工拿不到工资向上级部门反映或来项目部投诉一次罚款5000～10000元；10、遇公司或上级主管部门质量安全等检查必须配合项目部做好工作，如质量达不到要求和安全、卫生等违章罚款和其他处罚有乙方负责，项目部可另作相应处罚。
十一、其它：1、签订合同后，乙方需支付给甲方 15 万元人民币作为工程质量、进度、安全、文明施工保证金，保证金所占比例分别为：质量40%，进度30%，安全文明施工30%。
主体封顶后退还 10 万元保证金，其余待主体工程完成经有关部门验收达到规定标准后一周内退还，反之未达到规定标准的，相应扣除保证金。
2、乙方如不能及时完成甲方的进度计划或工程质量低劣、管理混乱，经甲方多次提出整改，但乙方整改措施不力，甲方有权解除合同，甲方将没收乙方保证金，剩余款项不再结算；3、乙方在施工期间所经手的所有债权、债务（含应付的职工工资、材料款、设备等）均由乙方承担全部责任及费用；4、乙方在签署本合同前应充分考虑物价上涨和劳动力成本上升、考虑到甲方的原材料（包括商品砼、钢筋、水泥、周转材料等）供应紧张而带来的工期损失等风险因素，并不得以此为借口停工或向甲方要求提高单价；5、本工程可能会出现商品砼供应、其他材料供应、技术间歇、组织上的欠缺等造成短期的暂时性的停工情况，乙方不能以出现上诉情况为由提出不合理的要求，或不理智的行为。