二建机电实务案例题

案例一

由国家和民营企业共同兴建的某炼钢厂，施工单项投资估算600万。起初，建设单位拟定由中央直属的一家冶金建设公司总承包该项目工程，遭到当地监管部门的反对。建设单位招投标过程中发生下列事件：

事件一，工程采用PC承包形式进行招投标，有个别单位不明白PC承包的含义。事件二，自发标之日到投标日要求15天完成投标文件的编制，有一家投标单位提出时间太紧无法完成，要求延长至21天，建设单位予以拒绝。

事件三，评标委员会由投标办组建，有招标办和建设单位各一位领导、一名建设单位项目负责人和随机抽选的两名工程技术人员组成。投标单位提出质疑。

事件四，开评标过程中，五家投标单位，有两家因时间紧未完成标书而弃权，一家在投标截止时间晚10分钟递交标书，得到建设单位的谅解，最终三家投标单位经评审由一家施工单位中标。

问题：1．说明建管部门对炼钢厂拟定总承包商反对的理由。

2．事件二中投标单位要求延长投标日期的要求是否合理?简述理由。

3．说明投标单位对评标委员会组成提出质疑的理由。

4．根据事件四的内容，评述本次招投标工作的有效性。

答案：

1．该工程有国家资金投资参与，并满足工程规模标准，施工单项合同规模超过200万以上要求，《招投标法》明确规定，全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目，要求招标。

2．从招投标法规定入手，投标单位要求合理。

理由：建设单位提出15天内提交标书不符合《招投标法》20天以上的规定；

3．投标单位质疑的理由是：按《招投标法》规定，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于评委成员总数的三分之二。此次招标仅为五分之二。

4．事件四中，一家投标单位晚10分钟递交标书的，按《招投标法》规定属于无效标书。因之．此次真正有效标书就两家。按照《招投标法》规定，此次招标有效标书只有2家，应重新招标。

案例二

某施工企业总承包年产10万吨厚板轧制生产线的板坯加热炉车间和热轧制车间的土建施工，厂房钢结构制作、安装，车间内300工桥式起重机的安装，设备安装与调试，各能源介质管道施工等，在施工中，临时生活设施与电力设施互相妨碍，最终根据《电力法》中处理此类事件的基本原则得到妥善处理；因为丁期太紧，总承包单位人力资源的调配出现短缺，为不影响该工程的建设进度，征得监理工程师同意后，将该工程中的部分土建工程和车间内桥式起重机的安装实施了分包。对于车间内桥式起重机的安装，总承包单位技术负责人向该分包单位技术负责人进行了技术交底。

问题1．本工程中应编制哪些施工组织设汁?

2．本工程中应编制哪些施工方案?

3．《电力法》中处理临时生活设施与电力设施互相妨碍的基本原则有哪些?

4．车间内桥式起重机安装前分包商还应进行哪些交底?

答案：

1．应编制10万吨厚板轧制生产线工程施工组织总设计，板坯加热炉车间和热轧制车间的单位工程施工组织设计。

2．应编制的施工方案有：（1）土建（设备基础）施工方案；（2）钢结构制作、安装方案；（3）桥式起重机施工方案；（4）加热炉施工和加热炉耐火材料砌筑施工方案；（5）轧制设

备施工方案（含工艺配管）；（6）能源介质施工方案；（7）设备的调试方案。

3．处理临时生活设施与电力设施互相妨碍的基本原则有：避免或减少损失的原则、在先原则、协商原则、依法一次性补偿原则。

4．根据施工项目技术交底层级要求，该分包商交底工作还有：分包单位技术负责人向下级技术负责人交底；施工项目技术负责人对工长、班组长进行技术交底；工长向班组长交底。案例三

某建筑空调工程中的冷热源主要设备由某施工单位吊装就位，设备需吊装到地下一层（-7.5m），再牵引至冷冻机房和锅炉房就位。施工单位依据设备一览表（见下表）及施工现场条件（混凝土地平）等技术参数进行分析、比较，制定了设备吊装施工方案，方案中选用KMK6200汽车式起重机，起重机在工作半径19m、吊杆伸长44.2m时，允许载荷为21.5t，满足设备的吊装要求。锅炉房的泄爆口尺寸为9000m×4000m，大于所有设备外形尺寸，设置锅炉房泄爆口为设备的吊装口，所有设备经该吊装口吊入，冷水机组和蓄冰槽需用卷扬机牵引到冷冻机房就位。

吊装设备一览表

在吊装方案中，绘制了吊装施工平面图，设置吊装区，制定安全技术措施，编制了设备吊装进度计划（见下表）。施工单位按吊装的工程量及进度计划配置足够的施工作业人员。

设备吊装进度计划

二建机电案例分析题

背景：某新建坑口电厂一期安装工程，装机容量为2×30MW的汽轮发电机组，采用直接空冷方式汽轮机和循环流化床锅炉，锅炉烟气采用电除尘和干式除灰系统进行处理，所有排放废水车间处理再循环使用。工程由A施工单位承包，其中：2×30MW汽轮发电机组的所有主辅机设备分包给B施工单位安装主。合同签定后初步设计随即开始，与此同时建设单位要求A施工单位编制该工程的施工组织设计。锅炉主吊机械为DBQ1500塔吊。汽机间的设备用60t行车吊装。安装质量要求高，焊接要进行工艺评定。建立安全管理体系，根据分析现场的危险源，制定相应安全措施。各专业制定了施工方案。问题： 1、建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间是否妥当?编制施工组织设计的依据是什么? 答：建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间不妥，因为初步设计刚刚开始，施工组织设计编制的依据还不全。施工组织设计编制的依据是：工程施工合同及招标、投标文件和已签约的与工程有关的协议;已批准的初步设计及有关的图纸资料;工程概算和主要工程量;设备清单及主要材料清单;主体设备技术文件及新产品的工艺性试验资料;现场情况调查资料。 2、B施工单位应编制什么类型的施工组织设计?应编制哪些安装施工方案? 答：B施工单位应编制单位工程施工组织设计，其编制的主要安装施工方案有锅炉、汽机、电机等大型设备起重、吊装和焊接等方案。 3、施工总平面布置应考虑的主要容有哪些? 答：十二项容：已建和待建工程的平面布置、位置、坐标、标高;永久厂区边界和永久征购地边界;施工临时围墙位置及征租地边界;施工场地的划分;移动式起重机的行走路线;垂直运输设施的位置;设备库区、材料库区、设备组装、加工及堆放场地、机械机具库区;施工和生活用临时设施。供电变电站及供电线路、供水升压站及供水管线、供热锅炉房及供热管线、消防设施、办公室、道路等;施工期间厂区和施工区的竖向布置及防洪排涝设施位置、标高;厂区测量控制网基点的位置、坐标;必要的图例、比例尺、带有坐标的方格网、方向及风玫瑰;技术经济指标。

二建建筑工程实务案例题重点

2A320011施工组织设计的管理考点一：分类和基本内容 1、分类按编制对象，分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。 2、单位工程施工组织设计的基本内容（1）编制依据（2）工程概况（3）施工部署（4）施工进度计划（5）施工准备与资源配置计划；（6）主要施工方法（7）施工现场平面布置（8）主要施工管理计划考点二：单位工程施工组织设计的管理 1、编制、审批和交底由项目负责人主持编制，项目经理部全体管理人员参加，施工单位主管部门审核，施工单位技术负责人或其授权的技术人员审批。经上级承包单位技术负责人审批后，在工程开工前由施工单位项目负责人组织，对项目部全体管理人员及主要分包单位进行交底。 2、群体工程应编制施工组织总设计，编制好后应由总承包单位技术负责人审批。 3、发放与归档

审批后应加盖受控章，报送监理及建设单位，发放企业主管部门、项目相关部门、主要分包单位。 4、发生以下情况之一，施工组织设计应及时进行修改和补充：（1）工程设计有重大修改（2）有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止（3）主要施工方法有重大调整（4）主要施工资源配置有重大调整（5）施工环境有重大改变 5、其他方案管理（18新增）（1）重点、难点分部（分项）工程和专项工程施工方案由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。（2）由专业承包单位施工的分部（分项）工程和专项工程施工方案，应由专业承包单位技术负责人或其授权的技术人员审批，有总承包单位时，由总承包单位项目技术负责人核准备案。（3）危险性较大的专项施工方案，施工单位应按规定织专家论证。总结：重难点、专项→专家评审危险性较大→专家论证 2A320012施工部署 1、工程管理目标（1）包括质量、进度、成本、安全、环保与节能、绿色施工等。（2）管理目标必须满足招标文件、施工合同以及本单位的相关要求

二建建筑工程实务2020年真题及答案(案例题一)

二建建筑工程实务2020年真题及答案(案例题一) 本文“二建建筑工程实务2020年真题及答案(案例题一)”，跟着二级建造师考试网来了解一下吧。希望能帮到您！案例一某建筑施工单位在新建办公楼工程前，按《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2209)规定的单位工程施工组织设计应包含的各项基本内容，编制了本工程的施工组织设计，经相应人员审批后报监理机构，在总监理工程师审批签字后按此组织施工。在施工组织设计中，施工进度计划以时标网络图(时间单位：月)形式表示。在第8个月末，施工单位对现场实际进度进行检查，并在时标网络图中绘制了实际进度前锋线，如下图所示：针对检查中所发现实际进度与计划进度不符的情况。施工单位均在规定时限内提出索赔意向通知，并在监理机构同意的时间内上报了相应的工期索赔资料。经监理工程师核实，工序E的进度偏差是因为建设单位供应材料原因所导致，工序F的进度偏差是因为当地政令性停工导致，工序D的进度偏差是因为工人返乡农忙原因上述情况，监理工程师对三项工期索赔分别予以批复。问题： 1.【题干】本单位的施工组织设计中应包含哪些基本内容? 【答案】 (1)编制依据;

(2)工程概况; (3)施工部署; (4)施工进度计划; (5)施工准备与资源配置计划; (6)主要施工方法; (7)施工现场平面布置; (8)主要施工管理计划。【解析】【考点】单位工程施工组织设计 2.【题干】施工单位哪些人员具备审批单位工程施工组织设计的资格? 【答案】施工单位技术负责人或其授权的技术人员 (上级承包单位技术负责人或其授权人) 【解析】【考点】单位工程施工组织设计 3.【题干】写出网络图中前锋线所涉及各工序的实际进度偏差情况：如后续工作仍按原计划的速度进行，本工程的实际完工工期是多少个月? 【答案】 E 工作延后了一个月; F 工作延后了两个月; D 工作延后了一个月。如后续工作仍按原计划的速度进行，本工程的实际完工工期是13个月。

二建机电实务案例题

2案例并进入,：司承建一滨海电厂地输煤系统改扩建工程,按合同要求内容已全部完工该公司邀请业主代表和监理工,试运转地尾声,为了下一步顺利进行竣工验收地检查工作电动机转子电阻器有白色烟雾,程师共同参加关键设备地试运转,港口卸煤机桥臂起板时施工单位与业主双方对其发生原因是施工质量或产品质量发生争执；验收前自检,冒出最终业主和监理同意启,时发现多条输煤皮带张紧轮配重不足,经查明原因得到妥善处理. 动竣工验收程序问题：卸煤机电动机转子电阻器通电时产生白色烟雾地原因,其查明途径是什么？(1)建设单位接受施工单位竣工验收申请报告(2)验收前自检发现不合格应怎样处理？(3)竣工验收合格后,建设单位尚需要做什么工作？后应怎样展开工作？(4). 不须作任何处理,施工时仅检查绝缘和接线,正确答案：(1)电阻器是电动机地成套产品通过查阅竣工验收依据文件之一设备技术,因此,施工单位有把握认为不是施工质量所致是由于防止电阻元件在运输保管中受潮锈蚀而在其表面涂有一,说明书便很快查明原因. 问题迎刃而解途径正确,层薄膜状地蜡,初期使用会因电阻器发热而产生白色烟雾.应在检查中作,,是施工地失误和缺陷(2)皮带张紧轮配重不足,会使皮带运输不稳或跑偏. 在复验时列为重点部位并指定专人负责、定期整改、补足配重块,好记录,要组织设计、施工、监理、使用和其,(3)建设单位收到施工单位提交地竣工验收报告后在工程符合国家有关规定、满足设计要求、满

足功能,他相关单位进行初验或直接验收并完成各方地会应准予验收,和使用要求、有必要地文件资料、竣工图表齐全地情况下,施工单位正式提交报告前应征得建设单位口头同意可接受竣有两点要加以说明,签手续.其次参加大型工程竣工验收地其他相关单位包括工程立项评审参加地部门工验收申请,日内到县级以上人民政府建设行政主建设单位在工程竣工验收合格后地15或单位. (4). 管部门或其他有关部门备案：案例3设备由建设单位有两条同样地工艺生产线,司承建一规模较大地中成药制药厂,现场检验,台备用地因途中运输不慎,内衬玻璃涂层被损台淬取罐中地采购供应,其中6l个月才能进场,要在完工后3该公司向建后退回制造厂返工重做,但由于制造工艺复杂,设单位提出甩项办理竣工验收,同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接,使之处于良好地备用状态,可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置,以减少经济损失,建设单位同意办理竣工验收. 问题：(1)建设单位同意竣工验收地理由是什么？(2)该工程竣工验收地基本程序有什么特点？(3)施工单位是否可以在竣工图上反映备用罐地安装实录？(4)请分析业主同意竣工验收地潜在原因. 正确答案：(1)该公司已履行合同约定地全部内容,造成甩项现象是建设单位采购地设备运输途中受损,责任不在施工方.况且该设备是备用地,不影响已建成地生产线能满足建成投入使用地要求,仅是3个月地生产风险略大一点,况且早日投产于早日回收投资有利,建设单位权衡之后,利大于弊,同意验收.

二建建筑实务考试(案例五大题型)

案例题型一：进度控制与索赔案例相关知识点：①双代号网络计划中时间参数计算，关键路线的确定和计算（计划）工期的计算，同时掌握各事件发生后实际工期的计算。 ②由分析原因入手确定索赔的原则。发包方原因：可进行工期索赔和费用索赔；不可抗力原因：可进行工期索赔，一般情况下不能费用索赔。若不可抗力造成的具体事件的工期索赔和费用索赔，参照教材P213页内容;承包方原因：不可以进行工期索赔和费用索赔。 ③工期索赔的多少需看该项工作总时差的大小；若该项工作在关键路线上，即总时差为0时，延误几天就索赔几天；若该项工作不在关键路线上，即总时差不为0时，索赔天数为延误天数减去总时差的差额。 ④费用索赔与是否在关键路线无任何关系，发生了多少费用，即可索赔多少。同时特别重点注意教材P192页可调价格合同中合同价款调整的因素，如下所示：法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；工程造价管理部门公布的价格调整；一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超8h； ⑤索赔能够成立的3个前提条件，《施工管理》教材 P229。与合同对照事件已经造成了承包人工程成本的额外支出或直接工期损失；造成工期损失和费用增加的原因按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；承包人按波合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。 ⑥索赔意向通知包括的内容，《施工管理》教材P230。索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况描述；索赔事件的发展动态；索赔依据和理由；索赔事件对工程成本和工期产生的不利影响。案例题型二：安全与现场管理案例相关知识点：1）安全控制： ①分析安全事故的原因（直接原因、间接原因、主要原因）。 ②安全事故的分类及其判别准则。《施工管理》教材 P184页。轻伤、损失1至105个工作日的失能伤害；重伤，损失工作日等于和超过1.5且最多不超过 6000工日的失能伤害；死亡，超过6000工作日的失能伤害。 ③安全事故处理的原则（“四不放过”原则）的具体内容：《施工管理》教材P185页事故原因未查明不放过；事故责任者和员工未受到教育不放过；事故责任者未处理不放过；整改措施未落实不放过。 ④安全事故报告的内容：《施工管理》教材P185页。事故发生的地点、时间和工程项目、有关单位名称；事故的简要经过；事故已造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失；事故的初步原因；事故发生后采取的措施及事故控制情况；事故报告单位或报告人员；其他应当报告的情况。 ⑤安全事故现场处理工作内容，《施工管理》教材P186页。施工单位的事故处理是落实“四不放过”原则的核心环节，当事故发生后，事故发生单位应严格保护现场并去有效措施抢救伤员和财产，防止事故蔓延扩大；施工现场要建立安全事故登记表，对发生事故人员的姓名、性别、年龄、工种等级，负伤时间、负伤程度、负伤部位及情况、简要经过及原因记录归档；对安全事故必须进行以“四不放过”为原则的事故分析，查出原因、分清责任、提出防范措施；坚持安全事故月报制度，当月无事故也要报空表。 ⑥需编制专项施工方案及需组织专家论证的情况，教材P102～104页。对达到一定规模危险性较大的工程需编制专项施工方案，有：基坑支护、降水工程、土方开对达到一定规模危险性较大的工程，承重支撑体系，起重吊装及安装拆卸工程，脚手架工程，拆除、爆破工程，建筑幕墙工程，钢结构、网架和索模结构安装工程，人工挖扩孔桩工程，地下暗挖、顶管及水下作业工程，预应力工程，采用新技术、新材料、新工艺、新设备及尚无相关技术标准的工程。对超过一定规模危险性较大的工程编制专项施工方案后需请专家论证，有：深基坑工程，模板工程技支撑体系，起重掉及安装拆卸工程，脚手架工程，拆除、爆破工程，施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程，开挖深度超过16m的人工人工挖孔桩工程，地下暗挖工程，顶管工程，水下作业工程，采用新技术、新材料、新工艺、新设备及尚无相关技术标准的工程。 ⑦脚手架安全控制要点（P156），脚手架定期检查的内容（P157），基坑支护安全控制要点（P181）。

2018二级建造师考试《建筑实务》案例分析题五

2018二级建造师考试《建筑实务》案例分析题五。山西二级建造师新公布的合格标准，你慌了吗?2018想要考二级建造师的朋友们，要抓紧备考了。学习有方法，专项要专练。小编今天给大家分享3个典型案例，帮助大家掌握案例答题方式。快学起来吧。【案例1】 1.背景某大学公共教学楼工程，建筑用地面积61672 m2，总建筑面积45026 m2，其中地上部分建筑面积为42589 m2，人防地下室建筑面积为2437 m2，建筑层数地上五层，地下一层，建筑总高度23.4m，现浇钢筋混凝土框架结构。基坑深度10 m、长100 m、宽8 m;基坑东、北两面距离建筑围墙3 m，西、南两面距离图书馆9 m。建筑外墙为370 m m厚红砖，内墙为A3.5加气混凝土砌块。施工技术方案评议时，项目经理认为该项目的主要施工技术方案应采用：土方工程：土方开挖采用机械一次挖至槽底标高，再进行基坑支护，基坑支护采用土钉墙支护，最后进行降水。脚手架工程：外脚手架采用敞开式双排钢管脚手架。搭设脚手架时，要从底到顶，先搭设立杆、纵向水平杆和横向水平杆，最后搭设剪刀撑，并由底至顶连续设置。脚手架搭好后，铺设脚手板。拆除脚手架时，为了加快施工进度，可以上下同时作业，先将连墙件整层或几层拆除后再拆脚手架。钢筋工程：直径12 m m以上受力钢筋，采用剥肋滚压直螺纹连接。 2.问题：点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.360docs.net/doc/a99722970.html,/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版

(1)该工程土方开挖方案是否合理?为什么? (2)该工程钢筋方案是否合理?为什么? (3)该工程脚手架方案是否合理?为什么? (4)脚手板的铺设应符合哪些规定? 3.答案与解析： (1)不合理。本方案采用一次挖到底后再支护的方法，违背了强制性规范规定土方开挖应遵循开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖的原则。现场没有足够的放坡距离，一次挖到底后再支护，会影响到坑壁、边坡的稳定和周围建筑物的安全。 (2)不合理。因为：直径16m m以下采用剥肋滚压直螺纹连接，剥肋套丝后钢筋直径不能满足工艺要求，不具有可操作性。剥肋滚压直螺纹连接适用于直径16以上40以下的热轧Ⅱ、Ⅲ级同级钢筋的钢筋连接。 (3)脚手架的搭设和拆除不合理。根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130 2001)规定，脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。剪刀撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。拆除脚手架时，必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。 (4)脚手板的铺设应符合下列规定： 1)脚手板应铺满、铺稳，离开墙面120~150mm; 2)脚手板对接平铺时，接头处必须设两根横向水平杆，脚手板外伸长应取 130~150mm，两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时，点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.360docs.net/doc/a99722970.html,/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版

二建机电案例考点

2016年二建《机电实务》考点补充整理 1流动式起重机的选用步骤（P25）答：吊车的选择应依照吊车说明书规定的特性曲线图、表进行。一般的选择程序步骤是：根据设备尺寸、设备吊装髙度、吊索高度和吊车站位位置(即由此确定的吊车工作半径)，査吊车作业范围曲线图，初定吊车臂杆长度。根据吊车工况和已定的吊车工作半径、臂长，查吊车的起重能力表，査出吊车在此配置下的额定起重量。若额定起重量大于设备的吊装重量，选择合格，否则重选。 2焊接工艺评定的目的（P31） 1，目的： a、评定焊接单位是否有能力焊出符合相关国家或行业标准、技术规范要求的焊接接头； b、验证施焊单位拟订的焊接工艺指导书是否正确； c、为制定正式的焊接工艺指导书或焊接工艺卡提供可靠的技术依据。 3焊接中检验内容里面的焊接工艺（P34）焊接方法、焊接材料、焊接规范(电流、电压、线能量)、焊接顺序、焊接变形及温度控制。 4影响设备安装精度的因素（P44） 1)设备基础对安装精度的影响主要是强度和沉降 2)垫铁埋设对安装精度的影响主要是承载面积和接触情况 3)设备灌浆对安装精度的影响主要是强度和密实度 4)地脚螺栓对安装精度的影响主要是紧固力和垂直度。 5) 测量误差对安装精度的影响主要是仪器精度、基准精度。 6) 6.设备制造与解体设备的装配 ( 1 ) 设备制造对安装精度的影响主要是加工精度和装配 ( 2 ) 解体设备的装配精度将直接影响设备的运行质量 7) . 环境因素 5交接试验注意事项（P48） (1) 在高压试验设备和高电压引出线周围，均应装设遮拦并悬挂警示牌。 (2) 进行高电压试验时，操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离。例如：电压等级 6?10k V ，不设防护栏时，最小安全距离为0.7m。 (3) 高压试验结束后，应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电，放电时间至少lm in 以上。 (4) 断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行。 (5) 成套设备进行耐压试验时，宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行。 (6) 做直流耐压试验时，试验电压按每级 0.5倍额定电压分阶段升高，每阶段停留lmin，并记录泄漏电流。 6对从事工业管道工程施工单位的基本要求（P60） 1)?施工单位应取得相应的施工资质，并应在资质许可范围内从事相应的管道施工。 2)?压力管道施工前，施工单位应向管道安装工程所在地的质量技术监督部门办理书面告知，并接受监督检验单位的监督检验。 3) . 施工单位应建立管道施工现场的质量管理体系，并具有健全的质量管理制度

16二建机电实务一页纸(案例篇)讲解

16二建必过班机电实务一页纸（案例篇）（前部分33题） 1、流动式起重机的选用步骤？（1）根据被吊设备或构件的吊装重量（或计算重量）、就位高度、位置和已确定的吊车使用情况，初步吊车的占位位置。（2）根据设备尺寸、设备吊装高度、吊索高度和吊车占位位置，查吊车作业范围曲线图，初定吊车臂杆长度。（3）根据吊车工况和已定的吊车工作半径、臂长，查吊车的起重能力表，查出吊车在此配置下的额定起重量。若额定起重量大于设备的吊装重量，选择合格，否则重选。（4）计算吊臂与设备之间、吊钩与设备及吊臂之间的安全距离，若符合规范要求，选择合格，否则重选。（5）按上述步骤进行优化，最终确定吊车臂长、工作半径等参数。 2、焊接工艺评定的目的? （1）评定施焊单位是否有能力焊出符合相关国家或行业标准、技术规范要求的焊接接头。（2）验证施焊单位拟定的焊接工艺指导书书是否正确。（3）为制定正式的焊接工艺指导书或焊接工艺卡提供可靠的技术支持。 3、焊接中检验内容里面焊接工艺？焊接中是否执行了焊接工艺要求，包括焊机方法、焊接材料、焊接规范电流、电压、线能量）、焊接顺序、焊接变形及温度控制。 4、影响设备安装精度的因素？（1）设备基础主要是强度和沉降（2）垫铁预埋主要是承载面积和接触情况（3）设备灌浆主要是强度和密实度（4）地脚螺栓主要是紧固力和垂直度（5）测量误差主要是仪器精度、基准精度（6）设备制造只要是加工精度和装配精度（7）环境因素主要是基础温度变形、设备温度变形和恶劣环境场所（8）操作误差主要是技术水平和责任心 5、交接实验注意事项？（1）在高压试验设备和高电压引线周围，均应装设遮挡栏并悬挂警示牌（2）进行高压试验时，操作人员余高压回路应具有足够的安全距离。电压等级6-10kv，不设防护栏时，最小安全距离为0.7m （3）高压试验结束后，应对直流试验设备及大电容的被测设备多次放点，放点时间至少1min （4）断路器的交流耐压试验，应在分、合闸状态下分别进行（5）成套设备进行耐压试验时，宜将链接在一起的各种设备分离开来单独进行（6）做直流耐压试验时，试验电压应按每级0.5倍额定电压分阶段升高，每阶段停留时间至少1min，并记录泄漏电流 6、对从事工业管道工程施工单位的基本要求（1）施工单位应取得相应的施工资质，并在资质许可范围内从事相应的管道施工

2020年二建-机电实务-密训刷题8

2020年二级建造师机电工程管理与实务刷题提分（八）【案例分析】背景资料：建设单位通过招标与施工单位签署了某工业项目的施工合同，主要工作内容包含设备基础、钢架基础、设备钢架制作安装、工艺设备、工艺管道，电气和仪表设备安装等。开工前施工单位按照合同约定向建设单位提交了施工进度计划（如下图）。施工单位在组织土方开挖、余土外运时，开挖现场，厂外临时堆土及运输道路上经常是尘土飞扬，运送土方的汽车也存在漏土现象。在使用250t履带吊进行大型工艺设备吊装作业时，250t履带吊的车身突然发生倾斜，起重指挥人员立即停止了吊装作业，经检查发现履带吊的右侧履带前部的地面出现了下陷，施工单位立即组织人员进行了妥善处理。在蒸汽主管道上安装流量取源部件时，施工单位发现图纸所示的安装位置的直管段长度不符合设计要求，立即通知了建设单位。建设单位通过设计变更修改了流量取源部件的安装位置，使该部件的安装工作顺利进行。问题： 1.用节点代号表示施工进度计划的关键线路，该施工进度计划的总工期为多少？ 2.在土方开挖施工过程中，需要采取哪些环境保护措施？ 3.250t履带吊进行大型工艺设备吊装作业时，吊车的工作位置地面有哪些要求？ 4.安装流量取源部件的管道直管段应符合哪些要求？【参考答案】 1.关键线路为：①→⑤→⑥→⑩→?→?；总工期191d。 2.在土方开挖施工过程中，需要采取的环境保护措施有：（1）运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不应污损场外道路。运输容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆，必须采取措施封闭严密。施工现场出口应设置洗车设施，保证开出现场车辆的清洁。（2）土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m,不扩散到场区外。（3）对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施；对粉末状材料应封闭存放。

二建机电案例

【背景资料】某大型商业项目，包括一栋6层的大型购物娱乐场所，一栋20层的酒店，地下连通，共3 层，总建筑面积18万㎡。业主通过招标方式确定A公司承担机电总承包，合同范围包括：通风空调、建筑给水排水和建筑电气工程。机电工程施工总工期为18 个月，业主负责配电箱柜、组合空调机组、制冷机组、水泵、电梯等大型设备的供货，其他材料设备由施工方采购。在工程进行中，发生了以下事件：事件一：在用500V兆欧表测量500V电动机绝缘电阻时，测得绝缘电阻为0.2MΩ。事件二：施工单位按照高压配电系统的接地制式将电动机的接地连接端子接在机座的固定螺栓上，被监理单位发现后，予以制止。事件三：监理单位在施工现场的临时用电的专项检查中，发现现场配电箱的接地线不满足规范要求。事件四：现场的消防系统安装完成后，建设单位组织进行联合试运行，对联动试运行结果进行分析判定，并填写“联动试运行合格证书”。问题： 1.事件一中，绝缘电阻的测试结果是否满足要求？如否，应当采用什么方法进行处理。【答案】绝缘电阻的测试结果不满足要求，理由：额定电压500V及以下的电动机用500V 兆欧表测量电动机绝缘电阻，绝缘电阻不应小于0.5MΩ。检查时发现电动机受潮、绝缘电阻达不到要求时，应做干燥处理。干燥处理的方法有灯泡干燥法、电流干燥法。 2.事件二中，监理单位的做法是否正确？说明理由。【答案】监理单位的做法正确，理由：电动机必须按低压配电系统的接地制式可靠接地。接地连接端子应接在专用的接地螺栓上，不能接在机座的固定螺栓上。 3.事件三中，临时用电的检查验收的内容包括哪些？【答案】临时用电检查验收的主要内容（1）临时用电工程必须由持证电工施工。（2）检查内容包括：接地与防雷、配电室与自备电源、各种配电箱及开关箱、配电线、变压器、电气设备安装、电气设备调试、接地电阻测试记录等。 4.“联动试运行合格证书”的内容包含哪些？【答案】“联动试运行合格证书”内容包括：工程名称；装置、车间、工段或生产系统名称；试运行时间；试运行情况；试运行结果评定；附件；建设单位盖章，现场代表签字确认；设计单位盖章，现场代表签字确认；施工单位盖章，现场代表签字确认。【背景资料】某机电安装A公司总承包一小型工厂的机电安装项目，内容包括生产线机组、水泵、管道及相应的配套系统组成。 A公司进场后，根据依据合同和设计要求，编制了施工组织设计，其中包括施工进度总计划（如图1），经监理批准后实施。在施工过程中，发生如下事件：事件1：采用汽车起重机进行水泵吊装时，由于施工人员操作不当，导致起重机械受损，造成一人受伤，E工作延误1天，损失10万元，经维修人员抢修后，施工得以继续进行。事件2：水泵安装完毕后，监理工程师在检查过程中发现水泵的安装存在一些问题，经返工后检查合格。在工厂的运行中，检察人员发现储罐与管道的法兰连接处有渗水现象，查明原因后，施工单位按照保修条例进行修理，后续使用中再无问题。

二级建造师机电实务复习技巧

首先感谢论坛这个平台，再感谢论坛中的前辈们给我指点指引和其他的一些帮助，我觉得受益匪浅。为表示感谢，我把我自身的一些体会写出来，希望有用。我是2011年3月份报的浙江二建，从4月底开始复习，总共看书、看课件、听课件、做题一直到6月低考试前，用了大概两个月的时间学习。9月29日成绩出来，管理90，法规75，机电实务79.勉强通过了。下面我结合考试情况从头开始说说我认为在这个过程中的关键点，希望对新同学有所帮助。我是3月份报考的，然后大约过了两个礼拜，在网上看到了可以报名交费的通知，然后在网上报名并直接网上交费180RMB（可以用淘宝卡以及其他网银卡的），交费完成后，直接打印考试的一些科目、时间、地点、准考证等的相关事宜。随后，在淘宝网上订购2011年的二建复习资料，呵呵，网上盗版的，7本书加光碟一共70RMB，10RMB邮费，因为书还没有出，所以只是预定。因为是第一次报考这个，所以压力比较大，在网上到处搜索二建的相关资料，呵呵，看到了“大家论坛”这个网站，觉得很不错，评价、资料、往年考题等等很全面。在书没到的这段日子里，在论坛里下载了一本管理电子书看，但是看了两三天，觉得一点头绪都没有，而且兴趣也逐渐减少，加之，在电脑上看，难免受不了电脑游戏、小说的诱惑，最终放弃了学习。一直玩到4月份网购的书到的时候。4月底开始，书到了之后，开始努力学习了。第一步：根据复习总的时间，计划每本书的学习时间，规划复习步骤。体会：可很好的避免到快考试的时候，才发现还有很多的书没有时间看的杯具出现；第二步：在网上下载“环球”的管理和法规，包括课件、视频、录音。体会：环球的管理讲的很好，很细，很基础，比较全面，环球的法规讲的很细、很连贯、很通畅、很好理解也好记。开始为了好上手，我把管理的课件的前面三四章都打印出来了，一边听录音一边看课件。后来觉得没有必要了，直接看视频。每天晚上至少看3课件，然后根据课件在树上画重点，不懂的在书上展开来看，增加理解记忆，至于多少复习量大家可以根据自己的时间定的。待一章学完后，直接做章节复习题，边做边把不会做、模糊记忆的、模棱两可的等等，

二建机电-实务案例题

二建机电实务案例题某市体育馆配套安装工程项目经过业主施工招标，选定A安装公司为中标单位。施工合同中约定，设备由业主负责采购。A安装公司将通风与空调工程的安装分包给了B专业工程公司。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件：事件1：施工招标过程中共有5家(A、C、D、E、F)安装公司竞标。其中E安装公司的招标文件未按招标文件要求的时间提交，在投标文件的截止时间后30min送达；F安装公司的招标文件未密封。事件2：空调设备保温工程施工完毕，并已作检查验收。监理工程师对某处的保温施工有怀疑，要求A安装公司作再次进行检验，A公司以空调设备保温是B公司施工为由拒绝检验。事件3：在业主的要求下，A公司进行了检验，空调设备保温合格，A公司要求监理公司承担由此发生的全部费用，赔偿其窝工损失，并顺延影响的工期。事件4：业主采购的工程设备提前进场，A公司派人参加开箱清点，由此增加了设备保管费支出。问题： (1)E、F安装公司的投标文件是否会得到评标委员会的评审?为什么? (2)针对事件2，A公司的做法是否妥当?请说明。 (3)针对事件3，A公司的要求是否合理?请说明。 (4)针对事件4，A公司可否向业主申请增加的设备保管费?请说明。 (1)对E、F公司的投标文件不评审，按照《招标投标法》，逾期送达的投标文件视为废标；未密封的投标文件视为废标。 (2)A公司的做法不妥。因为A公司与B公司是总分包关系，A公司对B公司的施工质量问题承担连带责任，故A公司有责任进行检验。 (3)A公司的要求合理。发生的全部费用应由业主承担，可以顺延工期。 (4)A公司可以向业主申请增加的设备保管费。因为业主供应的设备提前进场，导致保管费用增加，属于业主责任，由业主承担发生的保管费用。 A公司在国外承包一项咖啡生产线工程，合同条款关于不可抗力的定义中没有提到罢工是否应视为不可抗力事件，施工期间，该国因闹学潮而触发了大规模的罢工，该咖啡生产线项目也受罢工影响，部分施工人员因交通瘫痪而缺勤一周之久。A公司因此致函业主提出索赔，指出罢工应视为不可抗力事件。该国的宪法规定罢工是非法，但在执行时对罢工却是默许的，从来不曾视为不可抗力事件，因此业主拒绝A公司的索赔要求。由此引起双方争端，最后诉诸国际仲裁。仲裁法庭在裁决该案时，首先查阅承包合同，未发现对罢工有明确的规定，合同中有一条款规定：“凡本合同未涉及的事项依据国际惯例或国家现行法律执行”，于是仲裁法庭根据该国的宪法裁定A公司胜诉。问题： (1)索赔处理中要求具备哪些合同基本知识? (2)该事件索赔成功主要运用了哪些索赔技巧? (3)在索赔报告中应叙述哪些内容? (4)索赔报告的关键部分应有哪些内容?

二建机电实务案例题

案例2：司承建一滨海电厂地输煤系统改扩建工程,按合同要求内容已全部完工,并进入试运转地尾声,为了下一步顺利进行竣工验收地检查工作,该公司邀请业主代表和监理工程师共同参加关键设备地试运转,港口卸煤机桥臂起板时,电动机转子电阻器有白色烟雾冒出,施工单位与业主双方对其发生原因是施工质量或产品质量发生争执；验收前自检时发现多条输煤皮带张紧轮配重不足,经查明原因得到妥善处理,最终业主和监理同意启动竣工验收程序. 问题：(1)卸煤机电动机转子电阻器通电时产生白色烟雾地原因,其查明途径是什么？ (2)验收前自检发现不合格应怎样处理？ (3)建设单位接受施工单位竣工验收申请报告后应怎样展开工作？ (4)竣工验收合格后,建设单位尚需要做什么工作？正确答案： (1)电阻器是电动机地成套产品,施工时仅检查绝缘和接线,不须作任何处理. 因此,施工单位有把握认为不是施工质量所致,通过查阅竣工验收依据文件之一设备技术说明书便很快查明原因,是由于防止电阻元件在运输保管中受潮锈蚀而在其表面涂有一层薄膜状地蜡,初期使用会因电阻器发热而产生白色烟雾.途径正确,问题迎刃而解. (2)皮带张紧轮配重不足,会使皮带运输不稳或跑偏,是施工地失误和缺陷,应在检查中作好记录,并指定专人负责、定期整改、补足配重块,在复验时列为重点部位. (3)建设单位收到施工单位提交地竣工验收报告后,要组织设计、施工、监理、使用和其他相关单位进行初验或直接验收,在工程符合国家有关规定、满足设计要求、满足功能和使用要求、有必要地文件资料、竣工图表齐全地情况下,应准予验收,并完成各方地会签手续.有两点要加以说明,施工单位正式提交报告前应征得建设单位口头同意可接受竣工验收申请,其次参加大型工程竣工验收地其他相关单位包括工程立项评审参加地部门或单位. (4)建设单位在工程竣工验收合格后地15日内到县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案. 案例3：司承建一规模较大地中成药制药厂,有两条同样地工艺生产线,设备由建设单位采购供应,其中6台淬取罐中地l台备用地因途中运输不慎,内衬玻璃涂层被损,现场检验后退回制造厂返工重做,但由于制造工艺复杂,要在完工后3个月才能进场,该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收,同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接,使之处于良好地备用状态,可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置,以减少经济损失,建设单位同意办理竣工验收. 问题：(1)建设单位同意竣工验收地理由是什么？ (2)该工程竣工验收地基本程序有什么特点？ (3)施工单位是否可以在竣工图上反映备用罐地安装实录？ (4)请分析业主同意竣工验收地潜在原因. 正确答案： (1)该公司已履行合同约定地全部内容,造成甩项现象是建设单位采购地设备运输途中受损,责任不在施工方.况且该设备是备用地,不影响已建成地生产线能满足建成投入使用地要求,仅是3个月地生产风险略大一点,况且早日投产于早日回收投资有利,建设单位权衡之后,利大于弊,同意验收. (2)该工程规模较大,由两条工艺生产线组成,所以竣工验收分两步走,即应先初验,合格后再进行全部工程地正式竣工验收.(3)竣工图应如实反映竣工时地实际情况,所以不能描述备用罐地安装预期状况,要在以后施工完毕后给予补充.（4）潜在原因是业主认为造

历年二建案例真题及答案(精.选)

2011二级建造师实务案例分析一背景资料：某广场地下车库工程，建筑面积18000㎡。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同（示范文本）》（99-0201）签订了施工承包合同，合同工期140天。工程实施过程中发生了下列事件：事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、C、D、四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表：事件二：项目经理部根据有关规定，针对水平混凝土构件模板（架）体系，编制了模板（架）工程专项施工方案，经过施工项目负责人批准后开始实施，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了6天特大暴雨（超过了当地近10年来季节的最大降雨量），洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较

大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨（不可抗力事件）所造成的，提出下列索赔要求（以下索赔数据与实际情况相符）：（1）工程清理、恢复费用18万；（2）施工机械设备重新购置和修理费用29万；（3）人员伤亡善后费用62万；（4）￥ 6天。（5）工期顺延问题： 1、事件一中，列式计算A、B、C、D、四个施工过程之间的流水步距分别是多少天5分答案： 2、事件一中，列式计算流水施工的计划工期是多少天能否满足合同工期的要求（5分）答案： 3、事件二中，指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处说明理由。（5分）答案： 4、， 5分 5、事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立说明理由。答案：案例分析二背景资料：某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。合同约定：（1）钢筋由建设单位

二建机电案例汇总归纳

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

2019二建【机电】-案例必背100问-押题班【重点推荐】(1)

机电实务案例分析108问《机电工程常用工程设备》 1.发压器的主要技术参数有哪些？P14 发压器的主要技术参数有：额定容量、额定电压、额定电流、短路阷抗、连接组别、绝缘等级和况即方式等《起重技术》 2.流劢式起重机的选用步骤？P25 （1）根据设备戒构件的重量、吊裃高度和吊裃幅度收集吊车的性能资料，收集可能租用的吊车信息。（2）根据吊车的站位、吊裃位置和吊裃现场环境，确定吊车的使用工冴及吊裃通道。（3）根据吊裃的工艺重量、吊车的站位、安裃位置和现场环境、进出场通道等综合条件，挄照各类吊车的外形尺寸和额定起重量图表，确定吊车的类型和使用工冴。保证在选定工冴下，吊车的工作能力涵盖吊裃的工艺需求。（4）验算在选定的工冴下，吊车的支腿、配重、吊臂和吊具、被吊物等不周围建筑物的安全距离。（5）挄上述步骤进行优化，最织确定吊车工冴参数。 3.流劢式起重机的基础处理要求？P25 （1）流劢式起重机必须在水平坚硬地面上进行吊裃作业。（2）吊车的工作位置（包括吊裃站位置和行走路线）的地基应进行处理。应根据其地质情冴戒测定的地面耐压力为依据，采用合适的方法（一般施工场地的圁质地面可采用开挖回填夯实的方法）进行处理。（3）处理后的地面应做耐压力测试，地面耐压力应满足吊车对地基的要求。 4.起重吊裃方案的管理P29 危险性赸一定工程特征①非常觃≥10kN ②自身的安裃、拆卸 ③采用起重机械进行安裃 ①非常觃≥100kN ②起重量≥300kN的起重设备安裃和拆卸工程 ③搭设高度≥200m起重设备安裃和拆卸工程 ④搭设基础标高≥200m的起重设备安裃和拆卸工程与家论证丌需要需要（1）施工单位应弼在危大工程施工前组细工程技术人员编制与项施工方案。实行施工总承包的，与项施工方案应弼由施工总承包单位组细编制。危大工程实行分包的，与项施工方案可以由相兲与业分包单位组细编制。（2）与项施工方案应弼由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，幵由总监理工程师审查签字、加盖

二建机电实务案例题

二建机电案例分析题

二建建筑工程实务案例题重点

二建建筑工程实务2020年真题及答案(案例题一)

二建机电实务案例题

二建建筑实务考试(案例五大题型)

最新二建机电案例总结归纳

2018二级建造师考试《建筑实务》案例分析题五

二建机电案例考点

16二建机电实务一页纸(案例篇)讲解

2020年二建-机电实务-密训刷题8

二建机电案例

二级建造师机电实务复习技巧

二建机电-实务案例题

二建机电实务案例题

历年二建案例真题及答案(精.选)

二建机电案例汇总归纳

2019二建【机电】-案例必背100问-押题班【重点推荐】(1)