35KV升压站设备工程承包合同
35kv变电站施工合同
35kv变电站施工合同合同编号：______________甲方（发包方）：______________地址：______________法定代表人：______________乙方（承包方）：______________地址：______________法定代表人：______________鉴于甲方需要建设35kv变电站，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就35kv变电站工程施工事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：35kv变电站建设项目。
1.2 工程地点：______________。
1.3 工程内容：包括但不限于变电站土建工程、电气安装工程、调试及试运行等。
1.4 工程规模：______________。
第二条工程承包范围乙方根据甲方提供的施工图纸和技术要求，承担以下工程承包范围：2.1 土建工程：包括变电站的基础、结构、围护结构等。
2.2 电气安装工程：包括变压器、断路器、隔离开关、保护装置等设备的安装与调试。
2.3 辅助工程：包括给排水、通风、照明、消防等系统的安装。
2.4 试运行：工程竣工后，乙方负责配合甲方进行设备试运行。
第三条合同工期3.1 开工日期：______________。
3.2 竣工日期：______________。
3.3 合同工期总日历天数为______________天。
第四条质量标准工程质量应达到国家或行业现行的施工质量验收标准，一次性验收合格。
第五条合同价款5.1 本合同为固定总价合同，总价款为人民币（大写）______________（￥______________）。
5.2 合同价款包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金、保险费、风险费等。
第六条付款方式6.1 预付款：合同签订后______________日内，甲方向乙方支付合同总价款的______________%作为预付款。
35KV输电线路
35KV输电线路施工组织措施及施工方案XX工程公司年月日第一章：工程概况及特点1.1、概况1.1.1、工程概况：本工程送电线路为新建单回路35KV线路, ××××××变电站35KV送电线路工程由×××××止。
导线选用LGJ-70/10型，全长24.80公里左右。
本线路工程选用单杆、三联杆，杆基共57座。
1.1.2、工程线路走向：×××位于××××流域上部，距乡镇所在地40公里，与××××伐木场交界。
××××—×××35KV 线路，起始于××电站升压站龙门构架，途经道班、×××、××、×××、××××变电站35KV进线龙门构架止。
线路跨越10KV线15次，公路13次，线路全长24.80公里，曲折系数1.12，交通情况一般。
1.1.3、沿线地形地貌情况：本工程沿线地貌为海拔高程160～500米，地形起伏较大，地势相对陡峭；山地、丘陵；工程地表分类如下：名称丘陵山地高山合计比例(%) 20％40％40％1001.1.4、工程承包范围：1.1.4.1、工程量范围：起止桩号××××××××备注基础57基立杆塔基数57基架线长度24.80km接地埋设57基附件安装57基1.1.4.2、材料供应：本工程主要材料和辅材由建阳电力公司供应。
1.1.5、交通情况：建阳×××至×××及其它乡（镇）各级公路，交通情况一般。
35kv合同模板
35kv合同模板甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法定代表人）电话：（甲方电话）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）法定代表人：（乙方法定代表人）电话：（乙方电话）鉴于甲、乙双方在平等自愿的基础上，就35KV变电站工程的设计、采购、施工等相关事宜达成如下协议：一、合同目的为了保证35KV变电站工程的质量和进度，保障双方的合法权益，甲、乙双方根据双方的实际情况，达成如下协议：二、项目概况1. 项目名称：35KV变电站工程2. 项目地点：（具体地址）3. 项目负责人：（姓名）4. 项目工期：（具体工期）三、合同内容1. 设计阶段：甲方责任：根据乙方的需求和要求，进行35KV变电站工程的设计工作，并提供相关设计报告和图纸。
乙方责任：提供必要的资料和信息，并对设计方案进行评审和确认。
2. 采购阶段：甲方责任：根据设计方案，进行相关设备和材料的采购工作，并确保采购的设备和材料符合相关标准和要求。
乙方责任：提供必要的支持和协助，确保采购工作的顺利进行。
3. 施工阶段：甲方责任：组织施工队伍，按照设计方案和采购的设备和材料，进行35KV变电站工程的施工工作。
乙方责任：提供必要的支持和协助，确保施工的进度和质量。
四、合同变更1. 双方如需对合同内容进行修改或补充，应当经过双方协商一致，并签订书面的变更协议。
2. 未经双方同意，任何一方不得擅自变更合同内容。
五、验收标准1. 35KV变电站工程的验收标准应符合相关国家标准和行业标准。
2. 验收内容包括工程质量、工程进度、安全管理等方面。
六、合同履行1. 甲、乙双方应按照合同约定的内容和时间节点履行各自的责任和义务。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行的，应及时通知对方，并协商解决办法。
七、合同解除1. 若一方未能履行合同约定的义务，另一方有权要求解除合同。
2. 在解除合同时，应当按照合同约定的方式进行赔偿和补偿。
八、争议解决1. 双方如因合同履行过程中发生争议，应当友好协商解决。
35k变电站施工总承包(合同)
35k变电站施工总承包合同引言合同背景合同条款1. 合同范围本合同的范围覆盖了35k变电站的设计、采购、施工以及相关工程管理和监督。
详细的合同范围将在施工前由双方共同商定并在合同附件中确认。
2. 合同金额和支付方式2.1 本总承包合同的金额为[合同金额]，金额以人民币表示。
甲方将按照支付方式支付给乙方: 预付款：[预付款比例]%，需在合同签署后的[预付款付款期限]内支付。
进度款：根据施工进展和合同约定的支付节点，甲方将支付乙方相应的进度款。
完工结算款：当乙方完成变电站的施工工作并获得有关部门的竣工验收合格证明后，甲方将支付完工结算款。
2.2 本合同金额中的所有款项均包含税款。
乙方须负责自行缴纳相关税费。
3. 工期和交付时间3.1 本合同规定的工期为[工期]，自合同生效之日起开始计算。
3.2 乙方应按照施工计划进行工程施工，并将工程按计划在工期结束前交付给甲方。
4. 施工质量和验收标准4.1 乙方应根据设计文件和相关法规标准，确保施工质量符合国家和行业标准。
4.2 乙方应按照合同约定的验收标准进行工程的验收。
甲方有权对工程质量进行检查和验收，并提出合理的修改和要求。
5. 变更和索赔5.1 如需对合同进行任何变更，双方应通过书面协议进行确认，并按照变更后的合同条款执行。
5.2 如乙方因甲方原因无法按照合同约定的工期交付工程，并由此产生索赔，乙方应提供充分的证据和合理的索赔要求，甲方应合理予以考虑和解决。
6. 违约责任6.1 若甲方或乙方未能履行合同约定的任何职责和义务，对方有权要求违约方进行相应的赔偿和补偿。
6.2 对于由于不可抗力事件导致的工期延误或合同的情况，双方应友好协商解决，若无法解决，可按照相关法律进行索赔或解除合同。
7. 法律适用和争议解决本合同受法律管辖。
任何因合同引起的争议应通过友好协商解决，若无法解决，应提交至双方选择的争议解决机构进行仲裁。
结论。
高低压配电工程施工合同
高低压配电工程施工合同甲方：XXX公司乙方：YYY公司签订日期：XXXX年XX月XX日为了明确双方在高低压配电工程施工方面的权利和义务，甲方与乙方在平等自愿的基础上达成如下协议：一、协议或者合同的目的和背景甲方为了完成某项目的高低压配电工程施工，特邀请乙方承担该项目的施工任务。
二、具体的条款和条件1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和要求，按时按质完成高低压配电工程施工。
2. 施工期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，如有延期情况，需提前与甲方商议并获得书面允许。
3. 施工过程中如发现任何质量问题，乙方应即将停工整改，直至问题得到解决。
三、保密事项双方应对在合作过程中获取的商业秘密和技术资料进行保密，未经对方书面允许不得泄露。
四、不可抗力因素的处理若因不可抗力因素导致工程施工无法继续，双方可以商议解决，延期期限由双方商定。
五、协议终止的条件1. 双方经商议一致允许解除合同。
2. 任何一方严重违反合同条款，经书面通知后仍未改正。
六、违约和争议解决方式如一方违反合同规定，应承担相应违约责任。
如发生争议，双方应友好商议解决；商议不成的，提交XXX仲裁委员会仲裁。
七、其他附加条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：YYY公司签订人：（甲方）_____________ （乙方）_____________以上为高低压配电工程施工合同内容，双方应严格按照合同执行，确保工程施工顺利进行。
升压站安装工程合同
升压站安装工程合同烟台牟平****48MW项目升压站安装工程施工合同合同编号:发包人：****技术承包人：****20**年****月第一章合同条件1．定义和说明1.1.定义合同(如下文定义)中以下的用词及词句,除依照上下文另有要求外,应具有本条所给予它们的涵义:1.1.1.“发包人”指:****技术及其法定继承人,不包括其任何受让人(承包人同意的除外)。
1.1.2.“承包人”指****或其法定继承人,不包括其任何受让人(发包人同意的除外)。
1.1.3.“分包商”指在合同中提及的承担部分工程施工的当事人或发包人同意已分包了部分工程的任何当事人,及取得该当事人资格的法定继承人,但不包括其任何受让人(发包人同意的除外)。
1.1.4.“监理单位”指为执行监理合同规定的任务的山东新世纪工程项目治理咨询或其法定继承人,不包括其任何受让人(发包人同意的除外)。
1.1.5.“监理工程师”是指监理单位的授权代表,负责现场监理部并直截了当指挥工程的监理工作实施。
监理工程师正常情形下应是指总监理工程师,或由项目法人书面通知承包人代行监理工程师职权的当事人。
1.1.6.“项目治理人员”是指项目法人指定的监理工程师和发包人工程建设部的工作人员。
1.1.7.“监理工程师代表”指依照3.2条规定,由监理工程师以后任命的个人。
1.1.8.“承包人授权代表”是指由承包人任命,由发包人批准,在本合同项下代行承包人全权的个人。
“项目经理”指由承包人投标时任命,中标后由发包人批准,在本合同项目施工过程中代行承包人全权的个人。
项目经理必须按投标文件承诺进场，专门缘故需要更换，由监理工程师及发包人批准后，并处以每人次 1万元的处罚（发包人和监理要求承包人更换项目经理的除外）。
项目经理离开工地3天以上时，应书面向发包人请假，并指定代理人，经发包人同意后方可离开，并通知监理工程师。
关于未经发包人或监理工程师批准，发包人将对擅自离开工地的项目经理按每天罚款2000元进行处理；项目经理擅自离开工地15天以上的罚款 1 万元。
高压设备招标合同模板范本
高压设备招标合同模板范本甲方：（招标单位名称）乙方：（中标单位名称）鉴于甲方需要购买高压设备，现委托乙方进行高压设备的招标工作，并就相关事宜达成如下协议：第一条合同目的甲方委托乙方进行高压设备的招标工作，旨在选择最合适的供应商为甲方提供高品质的高压设备。
第二条合同范围乙方应根据甲方的需求，制定高压设备的招标方案，组织招标活动，评审投标人资质，确定中标候选人，并与中标候选人签订正式合同。
第三条合同的签订1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至履行完毕终止。
2. 本合同的签订必须经双方授权代表签字盖章，具有法律效力。
第四条甲方的权利和义务1. 甲方应提供与高压设备相关的技术要求和招标文件。
2. 甲方应按时支付乙方的服务费用。
3. 甲方有权对乙方提供的招标方案进行审查，并提出修改意见。
第五条乙方的权利和义务1. 乙方应根据甲方的需求制定高压设备的招标方案，并组织招标活动。
2. 乙方应对投标人进行资质评审，并确定中标候选人。
3. 乙方应按照甲方的要求，与中标候选人进行谈判，并最终确定中标人。
第六条服务费用1. 甲方应按照合同约定支付乙方的服务费用。
2. 服务费用的支付方式以及金额应在合同中明确规定。
第七条违约责任1. 若一方未按照合同约定履行其义务，应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按时支付乙方的服务费用，乙方有权暂停或终止服务，并要求甲方支付相应的违约金。
第八条法律适用和争议解决1. 本合同的履行、解释及争议的解决应适用中华人民共和国法律。
2. 本合同争议的解决方式应先通过友好协商方式解决，协商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。
第九条其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：。
(完整word版)35kv变电站设备安装工程施工组织设计
四川省xxx35KV变电站配套新建工程施工组织设计建设单位：xxx监理单位：xxx施工单位：xxx编制单位：xxx编制日期：二零一零年十月三十日目录第一章工程概况........。
....。
.。
...。
.。
.。
.. 3第二章总体施工方案。
....。
...。
.。
.。
.......。
.。
. 4第三章工程现场管理机构..。
.。
.。
........。
...。
.。
. 5第四章施工技术力量的组织。
.。
...。
.。
..。
..。
9第五章设备材料供应。
.。
.。
..。
....。
..。
..。
.。
11第六章施工现场总平面布置。
.。
.。
......。
.。
...。
12第七章工期.。
.。
.。
...。
.。
.。
.。
..。
...。
.。
..。
12 第八章施工安全管理.。
.。
..。
.。
.。
..。
..。
.。
.。
..。
13 第九章施工质量管理...。
.。
...。
.。
.。
.。
.....。
.. 16第十章施工技术管理..。
...。
..........。
..。
.。
..。
. 19第十一章文明施工.。
..。
..。
....。
..。
....。
...。
.。
77第十二章降低工程成本措施。
.。
..。
..。
..。
..。
.。
.。
80第十三章竣工验收及移交.。
..。
...。
.。
.。
80工程概况一、工程名称四川省xxx水利工程施工用电接入系统：xxx35KV变电站配套新建工程。
二、名词解释1、建设单位：xxx。
2．设计单位：中国水电顾问集团成都勘测设计研究院黄河勘测规划设计有限公司3．监理单位:xxx4. 施工单位：xxx。
三、工程概况3。
1．施工条件：35KV 变电站建设施工相关设备；施工用水、用电及交通、通讯设备。
3。
2．建设规模：3.2。
1 土建部分：箱式35KV变电站,占地面积为751M²,主变压器基础1座；箱式开关柜基础,升压站户外设备基础，变电站围墙，河边挡水墙,值班室，厨房、卫生间等;基础内饱含电缆沟、蓄油池、排水、接地网等工作。
3.2.2 电气安装:3.2.2.1 主变压器为 1 台: S11-2500/35kv 38.5kv±2×2。
风电场升压站安装与35KV集电线路施工项目工程杆塔组立工程施工组织设计方案
风电场35kV集电线路工程杆塔总成施工方案目录一、项目概况 (1)1.1。
项目概述 (1)1.2.本项目铁塔施工要求及规定 (2)二、施工组织措施 (4)2.1。
组织 (4)2.2、项目部人员的主要职责 (4)2.3.施工人员要求及人员需求计划 (4)2.4.各队具体分工示意图 (4)2.5.施工准备机构 (5)3. 塔部件运输 (9)3.1。
运输前检查 (9)3.2.部件运输 (10)四、塔架组装技术措施 (11)4.1 地面总成的一般规定 (11)4.2 塔架吊装 (13)五、塔架组装安全保障措施 (20)5.1 施工过程中的风险控制安全措施 (20)5.2 塔架组装过程风险控制的安全技术措施 (21)6. 铁塔组装质量保证措施 (23)6.1 质量管理措施 (23)6.2 质量技术措施 (23)七、塔架总成工期保障措施 (24)7.1 影响施工进度的因素 (24)7.2 施工进度计划保障措施 (24)八、立杆总成的施工方法 (25)8.1。
立杆总成 (25)8.2.操作程序 (26)8.3.标准 (30)8.4.安装拉线和底盘 (31)9、现场环境与文明施工 (32)十、紧急行动 (33)11. 应急预案与应对 (33)11.1。
目的 (33)11.2.周长 (33)11.3.应急组织和职责 (33)11.4.应急准备 (34)11.5。
应急处理程序 (34)项目部应急领导小组 (34)12. 参考文献 (35)附：塔架组装主要工具清单 (35)杆塔组装施工方案一、项目概况1.1。
项目概况1.1.1。
项目名称某风电场升压站安装及35KV集电线路建设工程。
1. 1.2.工地一座城市。
1.1.3 、项目概况上曲风电场位于市渑池县，属陆山丘陵风电场。
场地位于连霍高速南侧，距市区约40公里，距渑池县城约10公里，交通便利。
计划安装16台单机容量3.0MW的风力发电机组，共3台机组。
总装机容量为48MW。
高低压配电工程施工合同
高低压配电工程施工合同甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方就________________项目（以下简称“本工程”）的高低压配电工程施工事宜达成一致，特订立本合同，以资信守。
一、工程内容及范围本工程包括但不限于以下内容：1. 高压开关室、变压器室、低压配电室及相关辅助设施的建设；2. 高低压电缆敷设、连接及试验；3. 配电系统的设计、安装、调试及验收；4. 所有设备和材料的采购、运输及储存；5. 施工现场的安全文明管理。
二、工程质量要求乙方必须按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
对于关键节点和重要工序，应通知甲方共同检查确认。
三、施工周期本工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
除非因不可抗力或甲方原因导致延期，否则乙方应保证按期完工。
四、合同价款及支付方式合同总价款为人民币（大写）____________元。
付款分阶段进行，具体如下：1. 预付款为合同总价的____%，在合同签订后____日内支付；2. 进度款项根据实际完成的工程量按月结算；3. 竣工款在工程竣工验收合格后支付剩余的____%。
五、违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；3. 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
甘肃高台50MWp光伏电站35KV升压站设备安装工程承包合同甲方（发包方）：中电投西北新能源公司乙方（承包方）：吉林电力股份有限公司二道江发电公司签约地点：甘肃省张掖市时间：2014年 6 月26 日甘肃高台50MWp光伏电站35KV升压站设备安装工程承包合同甲方：中电投西北新能源公司乙方：吉林电力股份有限公司二道江发电公司甘肃高台50MWp光伏电站35kV升压站设备安装工程承包给吉林电力股份有限公司二道江发电公司(乙方)。
为进一步明确双方的责任与权益，根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方经协商签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称：甘肃高台50MWp光伏电站35kV升压站设备安装工程第二条工程地点：甘肃省张掖市高台县第三条工程内容、范围及工程量、范围及工程量以审定的施工图为准，主要设备为：变压器、逆变器、互感器、接地刀闸、高压电缆等第四条承包方式乙方包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包组织完成施工图设计及在工程实施中甲方委托乙方开展与本工程相关的建设内容。
第五条工程造价本项目实施总价承包，合同金额为人民币陆佰伍拾万元（¥6500000元）（含税金）；此费用已包含乙方完成本合同工程的全部费用，并已包含各种难度及风险，由乙方包干使用，自负盈亏。
除新增的项目外，本合同工程的费用不能调整。
第六条合同的变更、修改、暂停和终止6.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容作任何单方的修改。
合同中未尽事宜可由甲乙双方协商解决。
6.2 如果一方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，另一方将以书面方式通知对方，对方应在接到通知后立即作出书面答复，且应在7天内进行纠正。
如果得不到纠正或未提出适当的修正计划，该方将暂停执行本合同的一部分或全部的权利。
对于这种暂停，该方将不出变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由责任方负担。
6.3 如果一方终止合同必须提前三个月通知合同的另一方，如果一方没有按照规定通知另一方，所造成的一切损失由违约方承担。
第七条费用支付及相关要求7.1 根据乙方月完成的工程量，经甲乙双方共同核定后，乙方提供编制的民工工资表，由甲方代支付给乙方民工月工资款项。
7.2 工程全部完工经验收合格后，双方办理工程结算确认手续后，甲方一次性支付工程结算余款给乙方（扣除代支付给乙方民工的工资款项），乙方收到相关款项后应向甲方提供正式的税务发票。
第八条施工工期本合同工期为 3 个月，自本合同签订当天算起。
第九条工程质量工程质量等级以国家或行业颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求交工验收工程质量合格率为100％，工程项目符合投产的要求。
第十条安全及文明施工10.1 安全目标：不发生人身重伤及以上事故，不发生因施工原因引起的电网一类障碍；不发生有责任的一般电网、设备事故，不发生一般施工机械设备损坏事故；不发生负同等及以上责任的生产性重大交通事故；不发生火灾事故；不发生重大职业卫生伤害事故；不发生环境污染事故和重大垮坍事故；不发生违章、恶性误操作事故；不发生因违反纪律而造成的事故；不发生因施工引起的环境破坏和污染事故。
10.2 乙方必须认真贯彻国家、电力行业有关安全生产的法律、法规、方针、政策以及甲方的有关规定，接受甲方、监理、产权方和政府相关部门对安全文明施工、环境保护、卫生健康等的监督检查。
乙方必须根据电网建设安全风险管理体系建设工作的有关规定，对施工现场及周边环境的危险源及环境因素进行识别，制定出控制危险源和保护环境的措施，并对危险源、环境因素的识别以及控制危险源和保护环境所制定的措施负责。
对高危风险工序的施工作业，乙方须制定专项安全组织技术保障措施报项目监理及产权方审批后方能开工，否则乙方应承担违约责任。
10.3 乙方必须严格执行国家、行业电网建设安全生产规章制度，层层落实安全生产责任制，建立健全安全生产保证体系和安全生产监督体系，按要求对职工进行安全教育培训。
严格现场安全管理，保证文明施工，督促施工现场人员正确使用防护用品，完善和规范安全防护设施。
10.4 乙方必须按安全目标要求，承担工作范围内的安全责任，对现场的安全施工负直接责任，保证现场施工安全，要督促现场施工人员搞好文明施工，配备相应的安全防护用具和一定的消防器材，认真采取安全防护措施。
由于乙方原因造成的事故，均由乙方承担。
10.5 乙方必须保证现场的文明施工，贯彻落实安全文明施工及电网基建项目安分健环的有关规定，制定出具体实施办法。
10.6 乙方应按上述要求，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用，以及因乙方原因导致甲方承担连带责任的损失。
甲乙双方自签定合同之日起，乙方在施工期内如发生设备、人身伤亡、交通伤亡等安全生产事故，由此所产生的赔偿费用和法律责任乙方自行负责，甲方不承担任何责任。
第十一条民工工资11.1 乙方根据国家有关民工工资管理相关规定向甲方交纳合同价款的5%作业民工工资支付保证金。
11.2 乙方要规范民工工资管理，建立民工花名册，签订民工劳动合同，编制工资表，按月或按合同约定用货币形式将工资直接支付给民工本人，并将工资发放花名册送甲方项目部备案。
11.3 乙方在工程开工后每月须向与之形成劳动合同关系的民工以一定形式公布存储民工工资支付保证金情况，接受民工的监督。
11.4 本合同履行期间，乙方拖欠或无故克扣民工工资的，甲方应责令乙方限期支付民工工资；逾期仍未支付的，甲方可在乙方的民工工资保证金中扣发给民工本人。
11.5 民工工资支付保证金不足以支付被拖欠的民工工资的，不足部分由乙方支付，或由甲方在乙方应付工程款中支付，在工程结算时扣除。
11.6 每次民工工资支付保证金动用后，乙方应于15日内补交至合同总额的5%，或由甲方在乙方应付工程款中扣补。
11.7 工程竣工验收合格且工程结算完成后，未启动民工工资保证金或此保证金有剩余的，甲方将剩余的民工工资保证金退还给乙方。
第十二保险乙方办理自已在施工现场人员生命财产和施工机械设备的保险，费用由乙方自负。
第十三条工程验收工程具备竣工条件，乙方按国家及行业的标准、规范向产权方提交“竣工验收报告”申请验收。
13.1 执行电力建设工程启动及竣工验收规程，建设工程质量管理条例等规定，乙方对自身承包的工程所存在的质量缺陷负责维修。
13.2 保修范围：乙方承建的全部工程内容。
13.3 保修期：保修期为1年；保修期从工程正式验收移交报告单上全部签字盖章完成之日算起。
13.4 本工程保修期按工程质量保修清单执行，保修期间，乙方应在接到修理通知后及时派人修理，否则，在紧急情况上甲方可委托其它单位或人员修理。
因乙方原因造成返修的费用，甲方在质保金内扣除，不足部分由乙方交付。
因乙方之外原因造成返修的经济支出，由责任方承担。
第十四条甲方责任和义务14.1 甲方负责在开工前组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行强制性条文培训、高风险工序辨识及防控措施专项安全技术交底。
14.2 甲方协助乙方解决施推进及建设过程中遇到的施工问题。
14.3 乙方提交结算资料后进行审核并提出意见。
14.4 甲方未按合同约定履行以上义务，承担由此导致的费用支出，赔偿由此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。
第十五条乙方责任与义务15.1 按照协议约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
15.2 工程建设必须满足达标投产的考核条件且达到工程质量目标，施工质量满足国家施工验收规范。
15.3 工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。
15.4 工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。
15.5 遵守《国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定》中对工程分包、劳务分包、临时用工的各项管理要求，并确保相应的资源配置。
15.6 严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工，确保不因施工责任影响项目通过环评、水保验收。
15.7 积极配合施工图设计优化工作，及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，并承担因此造成的投资浪费的相应责任。
15.8 乙方负责并解决施工推进及建设过程中遇到的施工受阻等施工问题。
15.9 乙方须在单项工程完工后10个工作日内提交相应的竣工资料，在工程验收合格后10个工作日内提交工程结算资料。
第十六条违约责任16.1 乙方未能按经甲方项目部的施工计划推进的，乙方应承担违约责任。
如乙方施工进度滞后严重，甲方有权终止合同重新选择施工队伍。
16.2 乙方应采取有效措施确保工程质量达到相关规程规范要求，否则将应承担违约责任。
对施工过程中发生的质量问题、工程阶段验收和竣工验收中存在的质量问题，甲方有权追究乙方的违约责任。
发生工程质量事故的，按实际损失计算。
工程质量问题乙方必须限期完成整改，乙方未能按要求按期完成整改的，按工程合同价的千分之一向甲方支付违约金。
因乙方原因造成重复验收，乙方按工程合同价的千分之一向甲方支付违约金，并承担由此造成甲方重复验收所产生的费用和损失。
16.3 乙方对高危风险工序的施工作业未制定安全组织技术保障措施，自行组织施工的不安全施工作业行为，应承担违约责任。
16.4 从工程开工之日起，至双方完成竣工结算之日止，乙方每发生一次拖欠民工工资事件（包括民工因工资问题到甲方办公地提交的），视为乙方违约，乙方须向甲方支付违约金5000/次，乙方相关违约金甲方有权从工程款中扣除。
16.5 甲方如未按合同约定按期付款，每延期支付一天，甲方应按银行同期利率偿付乙方逾期付款违约金。
16.6 因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除合同，应提前10天通知违约方后，方可中止或方可解除合同，由违约方承担违约责任。
第十七条本协议自双方签字盖章之日起生效。
第十八条协议份数协议正本两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
副本 4 份，发包人执2 份，承包人执 2 份。
工程竣工结算表工程名称：甘肃高台50MWp光伏电站35KV升压站设备安装工程预算值：6500000元累计结算值; 6500000元本次结算值: 6500000元建设单位:中电投西北新能源公司施工单位：吉林电力股份有限公司二道江发电公司负责人：负责人：预算审核预算编制：结算日期年月日单位工程开工报告单位工程竣工报告精品文档. 工程交工验收证书。