电力设计合同范本精选5篇
电力工程设计合同(详细规范版)4篇
电力工程设计合同（详细规范版）4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1电力工程设计合同一、合同立项甲方（设计单位）与乙方（业主）经友好协商，就甲方为乙方提供电力工程设计服务事宜，达成如下协议，共同遵循合同约定，共同维护合同的权利和义务。
为了确保设计工作的高质量、高效率和顺利完成，合同中明确的参考标准、规范和要求将成为规范设计工程的依据。
二、项目基本情况1. 项目名称：2. 业主名称：3. 项目地点：4. 项目概况：5. 服务内容：包括但不限于电力工程设计及相关咨询服务。
6. 设计任务书：乙方提供的设计任务书中明确了项目的设计要求和任务。
三、合同的有效期限本次合同自双方签订之日起生效，有效期为：______年。
合同期限届满前，如需继续提供服务，双方须提前____个月重新协商签署新合同。
四、设计范围1. 详细描述项目的设计规模、设计要求和技术指标。
2. 根据项目情况，明确设计阶段划分及交付节点。
3. 设计范围不包括的内容需明确说明，如需拓展设计范围，双方需重新协商。
五、设计费用及支付方式1. 设计费用：______元整。
2. 设计费用支付方式：分____次支付。
第一笔支付金额为合同金额的____%，后续分批支付的方式和比例双方另行商定。
3. 设计费用支付时间：根据设计进度及双方约定的支付比例支付费用。
六、合同的违约责任任何一方如未按照合同约定履行义务，造成对方损失的，应承担相应的违约责任。
违约责任包括但不限于赔偿损失、承担损失的增加等。
七、其他约定1. 双方同意在设计过程中保持正常的沟通和合作，共同解决设计过程中遇到的问题。
2. 如有设计变更或补充协议，需双方协商达成书面确认。
3. 设计文件的归属权属于甲方设计单位，乙方应妥善保管设计文件并不得擅自复制、传播。
八、合同的终止与解释1. 本合同自双方签订之日起即生效，至合同期限届满或者设计完成并经双方验收合格后终止。
2. 本合同如因不可抗力等无法控制的原因导致无法实施，应及时通知对方并协商解决方案。
电力设计合同范本(通用7篇)
电力设计合同范本（通用7篇）电力设计合同范本第1篇甲方：______________乙方：______________工程有限公司一、工程名称：_____________项目二、工程地点：__________________三、工程内容：_________________线路施工及配电箱安装四、工程造价：_________________伍万伍仟捌佰玖拾贰元(55892元)五、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起，乙方应日内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及工等损失，由乙方负责。
七、乙方需文明施工，在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。
八、付款方式：_________________在工程竣工后经甲方监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期(一年)满后一个月内付清。
九、争议的处理：_________________1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：_________________(1)提交仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。
十、本协议一式四份，甲方执二份，乙方执一份，监理一份，每份具有同等效用。
电力建设工程设计合同(通用3篇)
电力建设工程设计合同（通用3篇）电力建设工程设计合同（通用3篇）电力建设工程设计合同篇1电力建设工程设计合同范本工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点电力建设工程施工合同条件第一章?词语涵义及合同文件第一条?词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》）和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》），组成，其用词用语除《协议条款》另有商定外，应具有本条所给予的涵义：一、发包方（简称甲方）：《协议条款》商定的具有工程发包主体资格和支付工程价款力量的当事人。
二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定的代表。
三、承包方（简称乙方）：《协议条款》商定的、具有《电力施工企业资质管理方法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。
五、社会监理：受甲方托付、具备《电力工程建设监理单位资质管理方法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
七、设计单位：甲方托付的具备《电力工程勘察设计单位资质管理方法》规定的相应资质等级的设计单位。
八、工程造价管理部门：_____各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。
九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其依据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。
十、工程：《协议条款》商定详细内容的电力建设永久工程。
十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。
十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中商定的合同工期。
电力设计合同8篇
电力设计合同8篇篇1合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（设计方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及电力设计相关法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实信用的基础上，就电力设计项目达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：_________2. 项目地点：_________3. 设计范围：_________4. 设计内容：_________二、设计费用及支付方式1. 设计费用：_________元。
该费用已包括设计所需的所有费用，包括但不限于设计人员的工资、差旅费、通讯费、交通费等。
2. 支付方式：甲方应在合同签订后30日内向乙方支付设计费用的50%作为预付款，剩余50%在设计成果提交并经甲方确认后支付。
具体支付时间和方式如下：（1）预付款支付时间：_________年_________月_________日，支付方式：银行转账，具体账户信息如下：_________。
（2）剩余款项支付时间：_________年_________月_________日，支付方式：银行转账，具体账户信息如下：_________。
三、设计成果及交付时间1. 设计成果：乙方应提交以下设计成果：（1）设计图纸及相关文件；（2）设计说明及计算书；（3）材料清单及技术要求；（4）其他必要的设计相关资料。
2. 交付时间：乙方应在合同签订后90日内完成设计成果的提交。
具体交付时间如下：（1）设计图纸及相关文件提交时间：_________年_________月_________日；（2）设计说明及计算书提交时间：_________年_________月_________日；（3）材料清单及技术要求提交时间：_________年_________月_________日；（4）其他必要的设计相关资料提交时间：_________年_________月_________日。
四、质量保证及违约责任1. 乙方应保证设计成果的质量符合电力设计的行业标准和规范，保证设计成果的安全性和可靠性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力设计合同范本精选5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!电力设计合同范本精选5篇电力设计合同范本第一篇工程名称：______________工程地点：______________合同编号：______________设计证书等级：____________发包人：________________设计人：________________第一部分协议书发包人(全称)：______________设计人(全称)：______________依据《XXX民·法·典》、《XXX建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、其他有关建设工程设计管理的法律、行政法规、规章以及建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。
鉴于发包人拟建设______________(工程名称)，并通过______年______月______日的中标通知书接受了设计人以人·民币__________万元(合同价款)为本工程____________阶段设计所做的投标，双方达成如下协议：一、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。
二、下列文件均为本合同的组成部分：1、本协议书以及双方协商同意的补充或变更协议;2、中标通知书;3、投标书;4、本合同专用条款;5、本合同通用条款;6、发包人在招标文件中提供的工程技术资料。
三、设计人向发包人承诺，保证全面按本合同规定完成本阶段工程设计及工地设计代表服务工作。
四、发包人向设计人承诺，保证按本合同规定的期限、方式和币种，向设计人支付合同价款。
五、合同生效：本合同自__之日起生效。
六、合同签订：合同签订时间：______年______月______日合同签订地点：________发包人：(公章)设计人：(公章)住址：住址：法人代表：(签名)法人代表：(签名)委托代理人：(签名)委托代理人：(签名)开户银行：开户银行：帐号：帐号：电话：电话：传真：传真：邮政编码：邮政编码：建设行政主管部门备案：鉴证机关或见证方：(盖章)(盖章)备案号：经办人：备案日期：电力设计合同范本第二篇一、合同文件使用汉语普通话书写，双方可根据需要商定使用少数民族语言译本，对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。
二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。
三、施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
国家、电力行业没有相的标准、规范时，可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。
甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。
四、国内没有相应的标准、规范时，乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。
五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方承担。
电力设计合同范本第三篇一、合同文件应能互相解释，互为说明。
除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：１.《协议条款》；２.《合同条件》；３.洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书；４.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；５.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；６.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；７.构成合同一部分的其它文件。
二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释）；双方意见仍不能一致的，按第３０条约定的办法解决。
电力设计合同范本第四篇一、甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数（包括竣工图和现场存放的份数）向乙方提供完整的施工图纸，并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。
二、甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸，将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款，并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
三、甲方对图纸有特殊保密要求的，乙方采取相应的措施保密，由甲方承担费用。
四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付，费用由乙方承担。
五、乙方未如约收到甲方提供的图纸，应在５天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。
甲方代表在乙方提交通知后２天内未答复，按第七条第二款约定处理。
六、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。
应及时通知甲方代表，酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。
乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现，甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款约定承担责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。
工程名称：建设单位：施工单位：签订时间：签订地点：电力设计合同范本第五篇《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》）和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：一、发包方（简称甲方）：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定的代表。
三、承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。
五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。
八、工程造价管理部门：XXX各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。
九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。
十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。
十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。
十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。
十五、开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。
十六、竣工日期《协议条款》约定的工程竣工日期。
十七、图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
十八、施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。
十九、书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
二十、不可抗力：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆·炸、火灾，以及《协议条款》约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。
二十一、赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。
二十二、质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。
二十三、协议条款：结合具体工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。