工程管理-建设工程标准施工合同通用条款

合集下载

施工合同施工合同通用条款8篇

施工合同施工合同通用条款8篇

施工合同施工合同通用条款8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方承包甲方施工工程事宜,达成以下条款:一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,保护双方的合法权益。

二、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程造价:____________________三、工程期限1. 工程开工日期:____年__月__日。

2. 工程竣工日期:____年__月__日。

四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工,确保工程质量。

2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,并提供完整的验收资料。

3. 甲方应当在收到验收通知后的合理期限内组织验收,验收合格后方可交付使用。

五、工程价款及支付方式1. 工程价款:人民币________元。

2. 支付方式:____________________。

3. 甲方应按合同约定及时向乙方支付工程款项,如甲方未按约定支付,乙方有权停工并追究甲方违约责任。

六、材料设备供应1. 工程施工所需的材料、设备由乙方负责采购,并确保质量符合要求。

2. 甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检验,如不符合要求,乙方应无条件更换。

七、工程变更与调整1. 工程施工过程中,如因设计变更或其他原因需要调整工程内容、工程量等,双方应协商一致并签订书面变更协议。

2. 乙方应在工程变更前向甲方提交变更方案,经甲方同意后方可实施。

八、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守安全生产法规,确保施工现场安全,防止事故发生。

2. 乙方应文明施工,保持施工现场整洁,减少噪音、尘土等对周边环境的影响。

建设工程施工合同通用条款完整版.pdf

建设工程施工合同通用条款完整版.pdf

建设工程施工合同通用条款完整版一、总则1.1 合同方当事人1.2 合同范围本合同适用于建设工程的施工承包合同。

建设工程包括但不限于房屋建筑、公共建筑、道路、桥梁、隧道等工程。

1.3 合同目的本合同的目的是规定双方在建设工程施工中的权利和义务,保证工程质量、工程进度和合同履约。

1.4 合同形式本合同以书面形式签订,并经双方盖章后生效。

二、施工规范2.1 相关法律法规承包商在施工过程中应遵守国家、地方的法律法规,包括但不限于建设法、安全生产法、环境保护法等相关法律法规。

2.2 工程质量要求承包商应按照相关规范和标准进行施工,确保工程质量符合国家标准和设计要求。

2.3 工程进度管理承包商应按照合同约定的工程进度进行施工,并及时与业主沟通工程进展情况。

2.4 施工安全管理承包商应制定安全施工方案,并严格执行安全操作规程,保障工人和现场人员的生命安全。

三、工程变更和索赔3.1 工程变更业主如需变更工程范围、工程设计或工程进度等内容,应与承包商协商一致,并签订变更协议。

3.2 索赔处理如因业主原因导致承包商遭受损失,应由业主进行赔偿。

如因承包商原因导致工程质量不合格,应由承包商进行赔偿。

3.3 争议解决双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成时,可向有关部门申请仲裁或提起诉讼。

四、履约保证4.1 履约保证金业主可要求承包商提供履约保证金,用于保障合同的履行。

保证金金额和支付方式由双方协商确定。

4.2 索引文件承包商应按照合同要求提供施工图纸、技术资料等索引文件,以便业主进行审查。

4.3 交工验收工程完成后,业主有权进行交工验收,并有权提出合理的整改意见。

承包商应积极配合整改,确保工程质量达到合同要求。

五、违约责任5.1 违约处理任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。

违约方应赔偿对方因此遭受的经济损失。

5.2 解除合同如一方严重违约,导致合同无法履行,对方有权解除合同,并有权追究违约方的法律责任。

5.3 损害赔偿如一方因违约行为给对方造成损害,应根据损害情况进行合理的赔偿。

建设工程施工合同示范文本通用条款

建设工程施工合同示范文本通用条款

建设工程施工合同示范文本通用条款第一章:总则第一条:协议的订立根据法律法规的规定,为确保建设工程施工合同各方的合法权益,同时提高工程建设的质量和安全水平,特制定本合同。

第二条:合同标的根据施工合同双方协商一致,本合同的标的是建设工程的施工,包括但不限于设计、勘测、材料采购、施工、验收等。

第三条:合同的履行地点本合同的履行地点为_____(填写具体地点)。

第四条:合同的期限根据工程的计划和工期,本合同的期限为_____(填写具体期限)。

第五条:合同价款1.根据施工合同双方协商一致,本合同的价款为_____(填写具体金额)。

2.价款的支付方式及进度为_____(填写具体方式和进度)。

第六条:合同变更及解除1.在施工过程中,如需变更本合同的内容,双方应通过书面协商一致,并签订变更协议。

2.如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应充分沟通并共同解决,如无法协商一致,可根据法律法规的规定解除合同。

第二章:责任与义务第七条:甲方的责任与义务1.提供工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等必要文件。

2.按照约定的进度和要求支付合同价款。

3.协助提供工程施工所需的用地、用水、用电等配套设施。

第八条:乙方的责任与义务1.按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等进行施工。

2.保证施工过程中的质量和安全,确保工程按时完工。

3.配合甲方的监督和检验,及时整改不合格的施工。

第九条:质量保证1.乙方应按工程质量标准进行施工,确保工程符合相关的法律法规和技术标准。

2.对于施工引起的质量问题,在保修期内,乙方应及时整改,并承担由此引起的相应费用。

第十条:安全保证1.乙方应按照相关的安全规定和施工标准进行施工,确保施工过程的安全。

2.如发生安全事故,乙方应及时采取应急措施,并积极配合相关部门进行调查和处理。

第三章:合同履行第十一条:工程进度工程施工过程中的进度管理按照项目进度计划进行,双方应密切配合,确保工程按照计划顺利进行。

《建设工程施工合同示范文本》通用条款

《建设工程施工合同示范文本》通用条款

建设工程施工合同示范文本通用条款第一章总则第一条文本的目的和适用范围本示范文本是为了规范建设工程施工合同的签订和履行,保障各方的合法权益,维护工程质量和工程进度的基础上制定的。

本文本适用于各类建设工程施工合同。

第二条合同的定义建设工程施工合同指甲乙双方为建设工程的施工,根据双方协商一致的意见,通过书面形式订立的合同。

第三条合同的性质合同的性质属于民用合同,受到相关法律法规的保护。

第四条合同的基本原则1. 自由原则:合同双方在平等自愿的基础上订立合同,不得违反国家法律法规和社会公德。

2. 诚实信用原则:合同双方应当保持诚实守信的态度,遵守合同约定。

3. 公平原则:合同双方应当在合同中明确权益和义务,并且权益和义务应当相对平衡。

第二章合同的签订第五条合同的形式建设工程施工合同应当采取书面形式,由甲方和乙方共同签署。

双方应当将签署的合同副本交予对方保管。

第六条合同的内容1. 合同的基本信息,包括合同双方的名称、地址和联系方式等;2. 工程的基本信息,包括工程名称、地点和规模等;3. 工程的设计和施工要求,包括图纸、技术规范和合同要求等;4. 工程的工期和进度安排,包括基期、竣工期和交工期等;5. 工程的质量标准和验收标准,包括合格标准和验收方法等;6. 工程的价款和付款方式,包括合同价款、阶段付款和最终付款等;7. 工程的保修期和维修责任,包括保修期限和维修责任等;8. 合同的履行方式和违约责任,包括履行方式和违约责任等;9. 合同的解除和变更,包括解除和变更的条件和程序等;10. 合同的争议处理,包括争议解决方式和争议解决地等。

第三章合同的履行第七条工程的施工甲方应当按照合同的要求安排施工队伍和提供相应的施工材料和设备,乙方应当按照合同的要求进行工程施工。

第八条工程的质量控制甲方应当对工程施工过程进行质量控制,并按照合同约定进行工程验收。

乙方应当按照合同要求保证工程的质量,并承担相应的质量责任。

第九条工程的进度控制甲方应当按照合同的进度安排进行工程施工,并提供相应的协助和配合。

建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款合同范本专家。

建设工程施工合同通用条款。

第一条合同目的。

本合同的目的是为了规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务,保障工程质量,确保合同的履行。

第二条合同范围。

本合同适用于建设工程施工合同,包括但不限于建筑工程、市政工程、装饰工程等。

第三条合同签订。

1. 双方应当在签订合同前对合同条款进行充分沟通和协商,确保双方权利和义务清晰明确。

2. 合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

第四条工程规划。

1. 施工方应当按照工程设计图纸和相关规范进行施工,确保工程质量和安全。

2. 若发现设计图纸存在问题或矛盾,应当及时通知业主方进行调整和确认。

第五条工程质量。

1. 施工方应当保证工程质量符合国家相关标准和规定,确保工程达到设计要求。

2. 若工程出现质量问题,施工方应当承担相应的责任并进行整改。

第六条工期和进度。

1. 双方应当在合同中约定工程的开工日期、竣工日期和各阶段工程的进度计划。

2. 若因不可抗力等原因导致工期延误,应当及时通知对方并协商解决方案。

第七条付款方式。

1. 付款方式应当在合同中明确规定,包括工程款的支付比例、付款时间等。

2. 工程款支付应当与工程进度相适应,确保施工方的合理权益。

第八条变更和索赔。

1. 若工程设计或施工方案需要变更,应当经双方协商一致,并签订书面变更协议。

2. 若因合同履行过程中发生争议,双方应当通过友好协商解决,如无法协商解决,可向有关部门申请调解或仲裁。

第九条安全和环保。

1. 施工方应当严格遵守国家安全和环保法律法规,确保施工过程安全、无污染。

2. 施工方对施工现场的安全负有监督和管理责任,确保工人和周边环境的安全。

第十条合同解除。

1. 若一方未能履行合同义务,严重影响工程质量和进度,对方有权解除合同并要求赔偿损失。

2. 若因不可抗力等原因导致无法继续履行合同,双方可协商解除合同,但应当尽力减少损失。

以上为建设工程施工合同通用条款,具体合同内容还需根据实际情况进行调整和完善。

施工合同通用条款5篇

施工合同通用条款5篇

施工合同通用条款5篇篇1施工合同通用条款一、总则1.1 本合同由甲方(施工单位)和乙方(委托方)双方共同签署。

甲方在合同签署之日起承担施工任务,乙方按照合同约定支付工程款项。

1.2 双方应本着平等自愿、互惠互利的原则签订合同,共同遵守国家有关法律、法规以及施工行业的相关规定。

1.3 双方应保持合作,保障合同履行的顺利进行,不得以任何借口擅自变更合同内容或拖延工期。

二、合同内容2.1 本合同的签署日期、签署地点、双方的基本信息,应在合同中明确标注。

2.2 合同总价款、工程款项结算方式、支付时间,应在合同中详细约定。

2.3 施工内容、工程进度安排、保修期限,应在合同中详细规定。

2.4 合同违约责任、争议解决方式等事项,应在合同中明确约定。

三、施工标准3.1 施工单位应按照国家相关施工标准和质量标准进行施工,确保工程质量符合合同约定。

3.2 施工单位应派遣具备相应资质和经验的技术人员进行施工,并负责施工现场的管理和安全。

3.3 施工单位应严格按照工程进度计划进行施工,确保工程按时完成。

四、工程款项支付4.1 施工单位应在合同约定的支付时间内提供工程进度和质量报告,乙方按照实际完成的工程进度支付工程款项。

4.2 如工程质量不符合约定要求,乙方有权延迟支付相应款项,直至施工单位重新修复完善。

4.3 拖欠工程款项超过约定支付时间的,应按照约定的违约责任承担相应的法律责任。

五、合同变更与解除5.1 在施工过程中如遇到不可抗力因素,或者双方协商一致的情况下,可对合同进行相应的变更或解除。

5.2 双方应书面协商并签署变更协议,明确变更内容和方式。

5.3 在发生争议无法协商解决的情况下,双方可提交至有关法院解决。

六、其他条款6.1 本合同自双方签署之日起生效,施工单位应在规定工期内完工并保修工程质量。

6.2 本合同未尽事宜,可双方协商并签署补充协议。

6.3 本合同为正本一式两份,甲方与乙方各持一份。

以上便是关于施工合同通用条款的详细内容,双方在签署合同时应仔细阅读并遵守合同约定,确保合同顺利履行。

建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款
本合同由甲方和乙方双方经友好协商一致签订,双方一致同意以下条款:
一、工程概况
(一)本合同工程为______项目,具体位置为______。

(二)工程内容包括______,工程量为______,工程预算金额为______元。

二、工程进度
(一)工程竣工日期为______,工期根据实际情况经双方协商确定。

(二)如遇不可抗力导致工期延长,双方应协商解决,并按约定支付延期费用。

三、工程质量
(一)甲方应严格按照设计要求和国家相关标准施工。

(二)甲方应对工程质量承担相应的责任,如出现质量问题,应立即整改。

(三)工程验收合格后,乙方应及时支付工程款。

四、工程款支付
(一)合同总金额分批支付,具体支付比例为______。

(二)工程款支付方式为______,如遇支付纠纷,双方应协商解决。

五、安全管理
(一)甲方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。

(二)如因甲方违规导致安全事故,应承担相应责任。

六、合同变更
(一)如需变更本合同内容,双方应书面协商一致,并签订补充协议。

七、争议解决
(一)双方如发生争议,应友好协商解决,协商不成可向有关部门申请调解或仲裁。

八、其他条款
(一)本合同自双方签字生效,有效期至工程验收合格之日。

(二)本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

以上为本合同的全部内容,甲方和乙方均已仔细阅读并同意遵守。

感谢您的合作!。

建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款一、合同双方甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________三、工期与进度1. 开工日期:________________2. 竣工日期:________________3. 工期延误:如遇不可抗力等因素导致工期延误,双方应协商调整工期。

四、质量标准与验收1. 质量标准:________________2. 验收程序:________________五、合同价款与支付1. 合同总价:________________2. 支付方式:________________六、双方权利义务1. 甲方权利与义务:________________2. 乙方权利与义务:________________七、变更与解除1. 合同变更:________________2. 合同解除:________________八、违约责任1. 甲方违约责任:________________2. 乙方违约责任:________________九、争议解决1. 双方应首先通过友好协商解决争议。

2. 若协商无果,可提交至________________进行仲裁诉讼。

十、其他约定1. 保密条款:________________2. 知识产权:________________3. 其他未尽事宜,双方可另行协商补充。

十一、附则1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(发包人):________________(盖章)法定代表人授权代表:________________(签字)乙方(承包人):________________(盖章)法定代表人授权代表:________________(签字)签订日期:XXXX年XX月XX日建设工程施工合同通用条款(1)建设工程施工合同通用条款(示例)一、合同双方甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________三、工期1. 开工日期:________________2. 竣工日期:________________3. 工期延误:________________四、质量标准1. 质量要求:________________2. 质量检验:________________五、价款与支付1. 合同价款:________________2. 工程变更价款:________________六、双方权利义务1. 甲方权利义务:________________2. 乙方权利义务:________________七、材料设备供应1. 材料设备供应方式:________________2. 材料设备质量标准:________________八、竣工验收与结算1. 竣工验收:________________2. 结算:________________九、违约责任1. 甲方违约责任:________________2. 乙方违约责任:________________十、争议解决1. 争议解决方式:________________十一、其他约定________________本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

建设工程施工合同通用条款(二)

建设工程施工合同通用条款(二)一、合同的签订和履行1. 双方当事人应当在合同签订前对合同内容进行充分的协商和讨论,并在双方自愿的基础上签署合同。

2. 本合同自双方当事人在合同上签字(或盖章)之日起生效,并自生效之日起至合同履行完毕。

3. 合同生效后,双方应当按照合同约定履行各自的义务,合同约定以书面形式为变更的前提。

二、工程范围和质量要求1. 工程范围:根据设计文件和相关法规,确定工程所需的项目及其范围。

2. 工程质量要求:根据规范和技术标准,确定工程质量的具体要求,包括但不限于材料的选用、工艺流程和施工方法。

3. 施工方应当按照工程范围和质量要求进行施工,并负责工程质量的合格性。

三、合同价款和支付方式1. 合同价款:合同价款应当根据工程的实际情况确定,并包括工程造价、税费和其他相关费用。

2. 支付方式:支付方式应当根据工程进度和合同约定的里程碑节点进行支付,双方可协商约定预付款、进度款和尾款的具体支付比例和时间。

3. 如因工程变更或其他原因导致工程价款的增加或减少,双方应当重新协商确定合同价款。

四、工期和工期保证1. 工期:根据工程的实际情况和合同约定,确定工程的施工期限。

2. 工期保证:施工方应当按照工程进度计划进行施工,并保证工程按照合同约定的工期完成。

3. 如因不可抗力等原因导致工期延误,双方应当重新协商确定工期,并按照协商确定的工期进行施工。

五、保险责任和保险费用1. 保险责任:合同生效后,施工方应当按照相关法规和合同约定购买施工期间的保险,并承担相应的保险责任。

2. 保险费用:保险费用由施工方承担,合同约定以实际支出为依据进行支付。

六、违约责任1. 如果一方未按照合同的约定履行义务,对方有权要求其履行,并要求其支付相应的违约金或赔偿金。

2. 如一方因不可抗力等原因无法履行合同,应及时通知对方,并提供相关证明材料,双方应重新协商解决方式。

七、解决争议1. 双方当事人应当通过友好协商解决合同履行过程中的争议。

建设部建设工程施工合同通用条款

文章主题:深度解析建设部建设工程施工合同通用条款【导言】建设部建设工程施工合同通用条款是建设工程领域中非常重要的法律文件,其内容涉及到双方在工程施工过程中的权利、义务和责任,对于保障合同各方的合法权益和规范工程施工具有重要意义。

本文将从深度和广度的角度,对建设部建设工程施工合同通用条款进行全面评估和解析,旨在帮助读者全面理解该合同条款的内容和意义。

【一、建设部建设工程施工合同通用条款的概述】建设部建设工程施工合同通用条款是建设工程领域的法律文件,它规定了工程承包合同中的通用条款内容,对于保障合同各方的合法权益和规范工程施工具有重要意义。

该条款由建设部依据《建设法》等相关法律法规制定,具有较高的法律效力和约束力。

【二、建设部建设工程施工合同通用条款的主要内容】1. 合同的订立:该部分规定了合同的缔结、合同双方的身份和资质要求,以及合同文件的编制和审查等内容。

2. 工程的施工:该部分规定了工程施工的性质、标准与要求,包括施工的质量、安全、进度等方面的内容。

3. 合同价款和支付:该部分规定了合同价款的确定方式、支付方式及支付期限等内容。

4. 变更、索赔和工程后期服务:该部分规定了工程变更、索赔处理及工程后期服务的相关条款。

5. 合同的履行和完工验收:该部分规定了合同履行的相关要求,包括了完工验收的程序和标准等内容。

6. 违约责任:该部分规定了双方违约的责任和处理方式,保障了合同各方的合法权益。

【三、建设部建设工程施工合同通用条款的深度解析】在建设部建设工程施工合同通用条款中,一些具体的条款表述可能存在不够清晰或者模糊的情况,例如对于工程质量的要求、合同变更的程序等问题,在实际操作中可能存在不同的理解和执行。

在深入解析合需要结合实际情况,进行针对性的解读和说明,保障合同各方的合法权益。

【四、建设部建设工程施工合同通用条款的个人观点和理解】作为撰稿人,从多年的实践经验来看,建设部建设工程施工合同通用条款在规范工程施工、保障合同各方合法权益方面起到了积极作用。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建设工程标准施工合同
通用条款
一、总则
1 定义
定义下列词语或措辞,除非特别说明,在本合同中均具有以下赋予的含义:
1.1 合同:指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。

合同文件由第2.2 款所列的文件组成。

1.2 协议书:指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。

除法律法规另有
规定或合同另有约定外,合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在
协议书签字、盖单位公章后,合同即告生效。

招标工程应当自中标通知书
发出之日起30 天内签订。

1.3 通用条款:指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订
立的,通用于建设工程施工的条款。

1.4 专用条款:指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定,结
合合同工
件的实质
文件编制修合同工
所指明的程师对有人提供或纸(包括提供的合
程实际,经协商达成一致意见的条款。

它是对通用条款的具体化,通用条款的补充和完善。

招标工程的专用条款,应当符合招标文性要求。

1.5 中标通知书:指发包人正式接受中标人投标文件的函件。

1.6 承包人投标文件:指构成合同文件组成部分的由承包人根据招标完成、
签字并被中标通知书所接受的,承包人为实施、完成并保程向发包人提交的技术、经济文件。

1.7 标准、规范及有关技术文件:指构成合同文件组成部分的本合同和合
同工程依法应适用的标准与规范,以及监理工程师、造价工关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。

1.8 施工设计图纸:指构成合同文件组成部分的按规定审批的由发包经发包
人批准由承包人提供,满足承包人施工需要的所有施工图任何补充和修改的施工图纸、配套说明和有关资料)。

1.9 工程量清单:指构成合同文件组成部分的由发包人在招标文件中
也是对
同工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的
程价款能力包主体资格
以外的任何具有相应工具有相应工业技术且具
名称和相应数量等的明细清单。

1.10 发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工
的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.11 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受且具有工程施工承
的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.12 分包人:指被发包人接受且具有相应资格,并与承包人签订了分包合
同,分包合同工程某一部分的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.13 第三方:除合同双方当事人(含双方雇员及代表其工作的人员)
他人或组织。

1.14 设计人:指受发包人委托的负责合同工程工程设计专业技术且
程设计资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.15 监理人:指受发包人委托的负责合同工程工程监理专业技术且
程监理资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.16 工程造价咨询人:指受发包人委托的负责合同工程工程造价专
有相应工程造价咨询资质的当事人,以及取得该当事人资格的合
1.17 工程造价管理机构:指国务院有关部门、县级以上人民政府建
设行政主管。

相关文档
最新文档