工程款支付合同范本

合集下载

工程进度款支付合同范本

工程进度款支付合同范本
四、违约责任
1.甲方未按照本合同约定的支付比例及时间支付工程进度款,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金计算方式为:应付款项×0.05%×逾期天数。
2.乙方未按照约定完成工程进度,甲方有权拒绝支付相应比例的工程进度款,直至工程进度达到约定标准。
五、争议解决
1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2.工程进度款的支付比例按照以下标准执行:
(1)工程主体结构完成50%,甲方支付乙方合同总价款的30%;
(2)工程主体结构封顶,甲方支付乙方合同总价款的50%;
(3)工程验收合格,甲方支付乙方合同总价款的80%;
(4)工程竣工备案完成,甲方支付乙方合同总价款的95%;
(5)剩余5%的款项作为质保金,待质保期满后无质量问题,甲方支付给乙方。
联系电话:__________联系电话:__________
签订日期:__________
2.双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定
1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工备案完成之日止。
甲方单位:__________乙方单位:______________
工程进度款支付合同范本
一、定义与术语
1.本合同所述“工程进度款”指甲方向乙方支付的在建设工程过程中,根据工程进度完成情况而拨付的资金。
2. “甲方”指甲方单位(以下简称“甲方”)。
3. “乙方”指乙方单位(以下简称“乙方”)。
二、工程进度款支付标准及方式
1.乙方按照合同约定的工程进度完成情况,向甲方提出工程进度款申请。

项目工程付款协议书范本(3篇)

项目工程付款协议书范本(3篇)

第1篇协议编号:_______甲方(付款方):____________________地址:__________________________联系人:__________________________联系电话:______________________乙方(收款方):____________________地址:__________________________联系人:__________________________联系电话:______________________鉴于甲方拟委托乙方进行项目工程的建设,双方经友好协商,达成以下协议:一、项目概述1.1 项目名称:____________________1.2 项目地点:____________________1.3 项目内容:____________________1.4 项目总投资:人民币_______万元整(大写:_______)二、付款方式2.1 付款方式:本协议项下款项的支付采用分期付款的方式。

2.2 付款比例:具体付款比例如下:(1)合同签订后,甲方支付乙方项目合同总价款的_______%作为预付款;(2)项目施工过程中,甲方根据工程进度和验收情况,按照以下比例支付工程进度款:- 工程进度达到20%时,支付合同总价款的_______%;- 工程进度达到40%时,支付合同总价款的_______%;- 工程进度达到60%时,支付合同总价款的_______%;- 工程进度达到80%时,支付合同总价款的_______%;- 工程进度达到100%时,支付合同总价款的_______%;(3)项目竣工验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的_______%作为竣工结算款;(4)项目保修期满后,甲方支付乙方合同总价款的_______%作为保修金。

2.3 付款时间:甲方应在约定的付款时间前,将应付款项支付至乙方指定的银行账户。

三、付款条件3.1 乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成项目工程。

工程款支付申请表合同范本

工程款支付申请表合同范本

工程款支付申请表合同范本 在工程建设项目中,工程款的支付是确保项目顺利进行的重要环节。为了规范双方的权利和义务,保障工程款的及时、准确支付,通常需要签订一份工程款支付申请表合同。下面提供一份工程款支付申请表合同的范本,供参考使用。

甲方(发包方):_____________ 乙方(承包方):_____________ 鉴于甲乙双方就______________工程项目达成合作意向,为明确双方在工程款支付方面的权利义务,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,经双方协商一致,特订立本合同。

一、工程概述 1. 工程项目名称:_____________ 2. 工程项目地点:_____________ 3. 工程项目内容:_____________ 4. 工程项目工期:自____年____月____日至____年____月____日 5. 工程项目总价款:人民币(大写)_____________元整(¥_____________元) 二、工程款支付方式及时间 1. 预付款:甲方应在本合同签订后____个工作日内支付给乙方预付款,金额为工程项目总价款的____%。

2. 进度款:按照工程进度,甲方应按照以下时间节点支付给乙方进度款: - 第一阶段:自____年____月____日至____年____月____日,金额为工程项目总价款的____%; - 第二阶段:自____年____月____日至____年____月____日,金额为工程项目总价款的____%; - 第三阶段:自____年____月____日至____年____月____日,金额为工程项目总价款的____%; - 以此类推,直至工程竣工验收合格。 3. 竣工款:甲方应在工程竣工验收合格后的____个工作日内支付给乙方竣工款,金额为工程项目总价款的____%。

4. 质保金:甲方应在工程竣工验收合格后的____个月内支付给乙方质保金,金额为工程项目总价款的____%。质保期满后,如无质量问题,乙方应退还质保金。 三、违约责任 1. 若甲方未按照约定的时间支付工程款,应按照逾期未付金额的____%/日向乙方支付违约金。

工程合同支付条款范本

工程合同支付条款范本

工程合同支付条款范本一、合同价款甲方同意按照本合同约定向乙方支付工程款项,总金额为人民币【填写金额】元整(¥【大写金额】)。

该价款包含了完成本工程所需的全部成本及费用,包括但不限于材料费、人工费、管理费、税费等。

二、预付款1. 甲方在本合同签订后五个工作日内,应向乙方支付预付款,金额为合同总价款的【比例】%,即人民币【计算结果】元整(¥【大写金额】)。

2. 预付款用于乙方启动工程的前期准备工作,如材料采购、设备租赁等。

3. 预付款将在后续进度款中按比例扣回。

三、进度款1. 乙方应根据工程进度向甲方提出支付申请,并提供相应的进度报告及相关证明材料。

2. 甲方在收到乙方的支付申请后的十个工作日内,审核无误后支付相应的进度款。

3. 进度款的支付将根据实际完成的工程量进行计算,每次支付不超过已完成工程量的【比例】%。

四、结算款1. 工程完工后,乙方应提交完整的竣工资料和结算报告给甲方。

2. 甲方在收到结算报告后的三十个工作日内,完成审核并支付剩余的工程款项。

3. 若结算金额超出合同价款,双方应协商解决超额部分的支付问题。

五、质量保证金1. 为确保工程质量,乙方应在收到最后一笔进度款时,向甲方缴纳质量保证金,金额为合同总价款的【比例】%,即人民币【计算结果】元整(¥【大写金额】)。

2. 质量保证金将在质保期满且无质量问题的情况下,全额退还给乙方。

六、延迟支付1. 如甲方未能在约定时间内完成支付,应按未付款项每日万分之五的标准向乙方支付迟延利息。

2. 若延迟支付超过三十个工作日,乙方有权暂停工程施工,直至款项支付到位。

七、其他条款1. 本合同中的支付条款如有变更或调整,需双方协商一致,并以书面形式确认。

2. 任何一方不得擅自改变支付条件或推迟支付时间,除非有正当理由并得到对方书面同意。

本范本仅供参考,具体条款应根据实际情况和项目特点进行调整。

在实际操作中,建议由专业律师或法律顾问参与合同的起草与审查,以确保合同的合法性、有效性和可操作性。

工程付款协议书范本

工程付款协议书范本

工程付款协议书范本工程付款协议书范本甲方:(委托人)地址:联系人:电话:乙方:(承包商)地址:联系人:电话:鉴于甲方需要完成某项工程,并且乙方具备相应的技术和能力,双方经过友好协商,达成如下协议:一、工程名称及内容甲方委托乙方完成的工程名称及内容为:二、工程总价款及支付方式1. 工程总价款为人民币(大写)(小写)元整。

2. 工程总价款的支付方式为分期支付,具体如下:第一期:合同签订后,甲方向乙方支付工程总价款的30%作为首期款。

第二期:工程进度达到50%时,甲方向乙方支付工程总价款的40%作为中期款。

第三期:工程竣工验收合格后,甲方向乙方支付工程总价款的30%作为尾款。

三、验收标准1. 工程竣工后,由双方共同组成验收小组进行验收。

若有不合格之处,则由乙方负责整改,并在规定时间内重新提交验收。

2. 若经过两次以上整改仍未达到标准,则视为乙方不能按照合同约定完成任务,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿相应的损失。

四、保证金1. 甲方需向乙方支付工程总价款的10%作为保证金,用于保证工程质量及乙方履行合同义务。

保证金在工程竣工验收合格后返还给甲方。

2. 若乙方未按照合同约定完成任务或者违反相关法律法规,则甲方有权扣除相应的保证金作为赔偿。

五、违约责任1. 如因乙方原因导致工程延误或者质量不达标,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,并要求赔偿相应的损失。

2. 如因甲方原因导致工程延误或者质量不达标,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任,并要求赔偿相应的损失。

六、争议解决1. 双方如发生争议,应友好协商解决。

2. 若协商无果,则提交有管辖权的人民法院进行解决。

七、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为(天/月/年)。

2. 本协议未尽事宜,双方可在友好协商的基础上签订补充协议。

3. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:年月日。

委托支付工程款合同范本

委托支付工程款合同范本

委托支付工程款合同范本第一条委托支付的基本内容根据双方的协商一致,甲方(以下简称“委托方”)将委托乙方(以下简称“支付方”)代为支付工程款项。

具体支付的金额、方式、时间等事项如下约定:第二条支付金额及方式1.委托方委托支付的金额为 [具体金额] 元人民币,以现金/银行转账方式支付。

2.委托方须提供支付方所需的相关账户信息,包括但不限于银行账户、支付宝账户等信息,以便支付方进行转账。

3.支付方需在接到委托方支付请求后的 [具体天数] 内进行支付操作。

第三条支付时间及条件1.支付款项应在工程完工验收合格后进行支付,委托方应提供相应验收文件和证明材料。

2.如需分期支付,双方应提前达成书面协议,并明确每期的支付金额和支付时间。

3.委托方应确保提供的工程款项真实、合法,并保证该工程没有纠纷或其他争议。

第四条违约责任与解除条款1.若支付方未按照约定的时间和金额进行支付,支付方应承担违约责任,并按照约定支付违约金。

2.若委托方提供虚假的工程款项信息或存在其他违约行为,委托方应承担相应的法律责任,并赔偿支付方因此承担的损失。

3.若双方协商一致解除合同,应按照协商一致的方式进行清算和结算,并签署解除合同协议。

第五条法律适用和争议解决本合同的解释及争议的解决均适用有效法律,并交由双方协商解决。

若协商不成,任何一方均可以将争议提交至相关法院进行解决。

第六条合同生效与变更本合同自双方签字盖章之日起生效,合同正本一式两份,委托方与支付方各执一份。

如需对本合同内容进行变更,双方应书面协商并签署补充协议。

第七条其他约定本合同未尽事宜,双方应根据需要进行补充约定,并签署补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

第八条附则本合同自双方签字盖章之日起生效,适用于委托支付工程款项相关事宜。

本合同具有合法的约束力和效力。

(正文结束)。

工程合同分期付款方式范本

工程合同分期付款方式范本

工程合同分期付款方式范本
一、前言
在工程建设项目中,由于项目周期长、投资大,一次性支付所有款项往往对甲方造成较大的资金压力,同时也增加了乙方的风险。

因此,采用分期付款的方式,可以有效缓解这一问题。

二、分期付款条款
1. 首期款:合同签订后,甲方需支付总合同金额的30%作为首期款项给乙方。

这部分款项主要用于项目的启动和初期材料的采购。

2. 进度款:根据项目进度,乙方完成一定比例的工程量后,甲方应支付相应的进度款。

具体比例和金额由双方根据实际情况协商确定。

3. 竣工款:项目竣工并经甲方验收合格后,甲方需支付剩余的全部款项。

这部分款项通常占总合同金额的40%。

4. 质保金:为了确保工程质量,甲方有权保留总合同金额的5-10%作为质保金,直至质保期满且无质量问题后支付给乙方。

三、违约责任
如果甲方未能按照合同约定的时间和比例支付款项,应当承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿乙方因此造成的损失等。

同样,如果乙方未能按合同约定的时间和质量完成工程,也应当承担相应的违约责任。

四、争议解决
双方在执行合同过程中如发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁或向人民法院提起诉讼。

五、其他条款
除上述条款外,双方还可以根据项目的实际情况,协商确定其他相关条款,如工程变更、延期处理、保险责任等,以保障合同的全面性和适应性。

六、结语。

工程结算付款协议书范本(3篇)

工程结算付款协议书范本(3篇)

第1篇协议编号:_______甲方(工程业主):________________________乙方(施工单位):________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就甲方工程项目的结算付款事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:________________________2. 工程地点:________________________3. 工程内容:________________________4. 工程合同总价:人民币_____元整(大写:________________________)二、工程结算1. 工程结算依据:乙方按照甲方提供的工程图纸、施工方案、合同约定及国家相关标准进行工程结算。

2. 工程结算方式:乙方应在工程竣工验收合格后,根据工程量清单、合同约定及实际完成工程量,编制工程结算书,报送甲方审核。

3. 工程结算期限:乙方应在工程竣工验收合格后30日内提交工程结算书,甲方应在收到工程结算书后30日内完成审核,并确认结算金额。

4. 工程结算争议:如甲乙双方对工程结算存在争议,应友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

三、付款方式1. 付款比例:根据工程进度和合同约定,分阶段支付工程款。

(1)开工前支付:人民币_____元整,作为预付款。

(2)工程进度款:根据工程进度,按以下比例支付:- 完成工程量的10%,支付人民币_____元整;- 完成工程量的20%,支付人民币_____元整;- 完成工程量的30%,支付人民币_____元整;- 完成工程量的40%,支付人民币_____元整;- 完成工程量的50%,支付人民币_____元整;- 完成工程量的60%,支付人民币_____元整;- 完成工程量的70%,支付人民币_____元整;- 完成工程量的80%,支付人民币_____元整;- 完成工程量的90%,支付人民币_____元整;- 工程竣工验收合格后,支付剩余10%的工程款。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

工程款支付合同范本
工程款支付合同范本
合同签定当天,甲方支付乙方工程预付款,以下是小编为您整理的工程款支付合同范本相关资料,欢迎阅读!
工程款支付合同范本
甲方:
乙方:
丙方:
1.甲方、乙方于年月日签订了(a) 项目建设工程合同,合同编号为,合同金额为万元,(b) 项目建设工程合同,合同编号为,合同金额为万元;上述两份合同总额为万元,上述合同工程内容均已完成,正在进行结算中,乙方同意以上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房,并转让给丙方。

(上述两份合同以下简称原合同。

)
2.丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。

3.乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下。

经甲、乙、丙三方友好协商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款暨为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议:
一、以房抵款金额及方式:
1.乙方同意甲方以位于潍坊市区街号项目号室房屋房屋抵付甲方所欠工程款万元。

2.抵付方式为双方互开发票的方式抵付,价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致,该发票仅供乙方指定的购房者办理房屋所有权证书使用。

二、房屋有关状况:
1.该商品房建筑面积暂定为平方米(实际面积以测绘单位最终测绘面积为准),单价元/平方米,房款总额为元人民币。

不论乙方转让给丙方该房屋的单价是多少,丙方均同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》;该房屋的具体交付标准以甲方与乙方签订的抵房协议为准。

2.房款中不包括该房屋办理产权的相关税费以及物业管理费。


上费用收取种类、额度如有变化。

按政府相关文件执行。

3.以上约定的'建筑面积如与最终测绘报告记在的建筑面积不符,超出或不足的面积按本合同约定的单价,多退少补。

(具体标准参照《商品房预售合同》第条)
三、原合同工程结算、付款约定:
因乙方承揽甲方的工程的原合同正在进行结算中,若结算额或工程进度款扣减甲方已付款额后余款不足房款,其余款项,三方同意为简化三方之间付款程序,由丙方以现金或按揭贷款直接支付给甲方。

四、甲方的协助
1、甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;
2、甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方权利无法实现;
3、为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜,甲方在《商品房预售合同》中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。

4、在原合同规定的工程竣工后,甲、乙双方确定最终结算额,且乙方、丙方将房款全部交齐完成抵付后,甲方与丙方签订《商品房预售合同》及交付房屋的钥匙。

五、承诺
丙方从乙处购得此房,房款交于乙方,并承诺本协议签订之日起关于此房的一切经济纠纷与甲方无关。

丙方除结构问题外不得向甲方提出退房、换房或索取其他赔偿等要求,否则由此给甲方造成的全部损失由乙方承担赔偿责任。

六、丙方同意按与甲方签订《商品房预售合同》规定承担房屋物业管理费(元/月),不论丙方是否实际入住。

七、丙方签订此合同时,不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策。

该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积出现误差产生的房款多退少补事项时,三分同意为简化付款程序,由甲方和丙方按照最终测绘面积进行结算。

八、本协议签订后,视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际
交付给乙方,甲乙双方抵付行为完成。

九、本协议未尽事宜,三方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

十、本协议在履行过程中若产生争议,由三方协商解决;若协商不成,任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

十一、本协议自三分签字盖章之日起生效。

本协议一式七份,甲方四分,乙方两份,丙方一份。

甲方:乙方:丙方:
日期:日期:日期
工程合同实务问题
1. 情境:
建设工程施工合同约定的工程款支付进度比例为:“进度款70%,整体工程验收合格并取得竣工验收备案证书后分三期(每期一年)支付至结算价款的95%,剩余5%待质保期满后支付”。

2. 问题:
如果承包人中途解约,工程尚未完工,承包人是否有权要求发包人提前一次性支付全部已完工程价款?发包人是否有权以合同约定的付款进度比例来抗辩?质保金应否在应付工程款中预留暂扣?
3. 分析:
(1)如果支持承包人一次性提前支付全部已完工程款的主张,势必造成发包人提前支付大额工程款的资金压力;同时也可能诱使承包人恶意解除合同,提前回款,尤其是在承包人垫资施工的情形下;
(2)但如果支持发包人关于付款进度的抗辩,严格按照合同约定比例来支付,又可能涉及到承包人迟迟无法取得工程款的问题,因为即便可以对已完工程进行验收合格,但有些合同约定的比如“整体工程竣工验收、取得备案证书、分期付款”等条件往往在短期内无法实现,且很大程度上受发包人因素影响(比如未取得建设审批无法验收、资金压力长期停工不复工等等),势必导致承包人权益迟迟得不到保障。

(3)此外,由于合同提前移交面临的质量保修责任未来难以区分,
预留质保金无疑会损坏承包人权益,不预留质保金又会对发包人不公。

此时是留是付,应当如何抉择?。

相关文档
最新文档