2014湖南省建设工程施工合同(HNJS-2014)
湖南省建设工程施工合同(范本)简洁范本
湖南省建设工程施工合同(范本)湖南省建设工程施工合同(范本)第一章总则第一条合同的目的和基本内容1.1 合同的目的本合同是根据《合同法》、《建设工程施工法》等法律、法规的规定，为湖南省建设工程施工合同的订立和履行，维护工程建设活动的正常进行，保护各方的合法权益而订立。
1.2 合同的基本内容本合同包括以下几个方面的内容：1. 工程信息：包括工程名称、工程地点、建设单位等；2. 工程标的：包括工程范围、设计要求、技术参数等；3. 工期计划：包括施工周期、竣工日期等；4. 合同价款：包括总价款、付款方式、变更价款等；5. 双方权利义务：包括业主的权利义务和承包商的权利义务等；6. 违约责任：包括各方违约责任和争议解决方式等。
第二章工程信息第二条工程名称本工程的名称为：第三条工程地点本工程位于湖南省：第四条建设单位本工程的建设单位为：第三章工程标的第五条工程范围本工程的工程范围包括：第六条设计要求本工程的设计要求包括：第七条技术参数本工程的技术参数包括：第四章工期计划第八条施工周期本工程的施工周期为：第九条竣工日期本工程的竣工日期为：第五章合同价款第十条总价款本工程的总价款为：第十一条付款方式本工程的付款方式为：第十二条变更价款若因工程变更导致价款发生变化，双方应协商确定变更价款。
第六章双方权利义务第十三条业主的权利义务业主应履行以下权利义务：1. 提供建设工程施工所需的场地、用水、用电等；2. 在工程进行过程中，提供必要的配合和协助；3. 对施工期间发生的问题和争议进行处理。
第十四条承包商的权利义务承包商应履行以下权利义务：1. 按照合同约定的工程范围和要求进行施工；2. 合理调配施工人员和施工机械设备；3. 保证施工质量和工期的完成。
第七章违约责任第十五条违约责任任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
第十六条争议解决方式对于因合同履行发生的争议，双方应协商解决；如协商不成，可依法通过仲裁或诉讼等方式解决。
湖南省建设工程施工合同(示范文本5篇
湖南省建设工程施工合同（示范文本5篇篇1工程名称：XXXXXX合同编号：XXXXXX发包方（甲方）：XXXXXX承包方（乙方）：XXXXXX签订日期：XXXX年XX月XX日湖南省住房和城乡建设厅监制前言本合同协议书由湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局共同制定，适用于在湖南省行政区域内从事建设工程施工活动的发包方和承包方。
双方在签订合同时，应认真阅读本合同协议书，充分理解其内容和意义，并严格遵守。
一、合同双方当事人甲方（发包方）：XXXXXX，地址：XXXXXX，电话：XXXXXX，法定代表人：XXXXXX，职务：XXXXXX，营业执照号码：XXXXXX。
乙方（承包方）：XXXXXX，地址：XXXXXX，电话：XXXXXX，法定代表人：XXXXXX，职务：XXXXXX，营业执照号码：XXXXXX。
二、工程概况1. 工程名称：XXXXXX2. 工程地点：XXXXXX3. 工程内容：XXXXXX4. 工程造价：XXXXXX元人民币（大写）5. 工程工期：自开工之日起至竣工之日止，共计XX天。
如遇不可抗力因素，工期可相应顺延。
三、合同双方当事人的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 甲方应向乙方提供施工图纸、技术要求及有关资料，并对所提供资料的准确性和完整性负责。
2. 甲方应协助乙方办理相关手续，确保施工顺利进行。
3. 甲方应按照合同约定支付工程款，并确保工程款专款专用。
4. 甲方应负责协调现场各工种之间的配合工作，确保施工进度和质量。
5. 甲方应负责对乙方的施工质量进行监督，并提出合理化建议。
6. 甲方应负责竣工验收工作，并按照合同约定支付竣工验收后的尾款。
（二）乙方的权利和义务1. 乙方应按照施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合合同约定。
2. 乙方应负责办理相关手续，确保施工顺利进行。
3. 乙方应按照合同约定完成工程内容，并确保工程进度符合合同要求。
4. 乙方应负责与现场其他工种的配合工作，确保施工进度和质量。
建设工程合同2014版
2014建设工程合同范本合同编号：_______本合同由以下双方于____年____月____日签订：甲方（发包方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方承担相应的设计、采购、施工、验收等工作，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：包括但不限于设计、采购、施工、验收等。
第二条合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
2.2 合同价格支付方式：1）双方签订合同后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款，乙方予以施工。
2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%。
3）工程验收合格后，甲方支付合同总价款的40%。
第三条合同履行3.1 乙方应按照合同约定的工程内容，完成设计、采购、施工、验收等工作。
3.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。
3.3 乙方应保证工程质量，符合国家及地方有关工程质量的规定。
3.4 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。
3.5 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，并负责协调相关政府部门及企事业单位的关系。
第四条验收与保修4.1 工程验收：工程完成后，甲方应组织验收，乙方应予以配合。
湖南省建设工程施工合同(范本)
HNJS—2008工程编号：合同编号：湖南省建设工程施工合同(示范文本)（第4稿）（征求意见稿）工程名称：工程地点：发包人：承包人：湖南省建设厅目录第一部分合同协议书一、工程概况………………………………………………………………………二、工程承包范围…………………………………………………………………三、合同工期………………………………………………………………………四、工程质量标准…………………………………………………………………五、合同价款………………………………………………………………………六、合同的文件……………………………………………………………………七、发包人承诺……………………………………………………………………八、承包人承诺……………………………………………………………………九、合同订立………………………………………………………………………第二部分通用条款1 一般约定…………………………………………………………………………2 发包人义务………………………………………………………………………3 监理人……………………………………………………………………………4 承包人……………………………………………………………………………5 材料和工程设备…………………………………………………………………6 施工设备和临时设施……………………………………………………………7 交通运输…………………………………………………………………………8 施工测量…………………………………………………………………………9 施工安全、治安保卫和环境保护………………………………………………10 进度计划………………………………………………………………………11 开工和竣工……………………………………………………………………12 暂停施工………………………………………………………………………13 工程质量………………………………………………………………………14 工程质量检测…………………………………………………………………15 变更……………………………………………………………………………16 价格调整………………………………………………………………………17 计价、计量与支付……………………………………………………………18 竣工验收………………………………………………………………………19 缺陷责任与保修责任…………………………………………………………20 保险和担保……………………………………………………………………21 不可抗力………………………………………………………………………22 违约……………………………………………………………………………23 索赔……………………………………………………………………………24 争议的解决……………………………………………………………………第三部分合同专用条款1 一般约定………………………………………………………………………2 发包人义务……………………………………………………………………3 监理人…………………………………………………………………………4 承包人…………………………………………………………………………5 材料和工程设备………………………………………………………………6 施工设备和临时设施…………………………………………………………7 交通运输………………………………………………………………………8 测量放线………………………………………………………………………9 施工安全治安保卫和环境保护………………………………………………10 进度计划……………………………………………………………………11 开工和竣工…………………………………………………………………12 暂停施工……………………………………………………………………13 工程质量……………………………………………………………………14 试验和检验…………………………………………………………………15 变更…………………………………………………………………………16 价格调整……………………………………………………………………17 计价、计量与支付…………………………………………………………18 竣工验收……………………………………………………………………19 缺陷责任与保修责任………………………………………………………20 保险和担保…………………………………………………………………21 不可抗力……………………………………………………………………24 争议的解决……………………………………………………………25 补充条款……………………………………………………………………第四部分合同附件及格式附件一工程项目一览表………………………………………………附件二发包人供应材料、工程设备一览表……………………………附件三承包人供应主要材料、工程设备一览表………………………附件四业主支付保函……………………………………………………附件五承包商履约保函…………………………………………………附件六业主支付委托保证合同…………………………………………附件七承包商履约委托保证合同………………………………………附件八预付款担保函……………………………………………………附件九工程质量保修书…………………………………………………附件十工程质量保修履约保函…………………………………………第一部分合同协议书发包人：（全称）承包人：（全称）为实施（项目名称），已接受承包人对本项目的中标。
2014建设工程合同范本
2014建设工程合同范本1. 引言本合同是建设工程的合同范本，适用于2014年之后签订的建设工程合同。
本合同旨在明确双方的权利和责任，确保建设工程的顺利进行。
2. 合同主体2.1 合同双方本合同由以下双方共同订立：•甲方：(甲方名称)，注册地：(甲方注册地)，法定代表人：(甲方法定代表人)。
联系地址：(甲方联系地址)。
•乙方：(乙方名称)，注册地：(乙方注册地)，法定代表人：(乙方法定代表人)。
联系地址：(乙方联系地址)。
2.2 项目概述本建设工程合同的项目概述如下：•项目名称：(项目名称)•项目位置：(项目位置)•工程规模：(工程规模)•工程周期：(工程周期)3. 合同条款3.1 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
3.2 项目责任甲方应负责提供项目的相关资料和土地，以及协助乙方顺利进行工程施工。
乙方应按照合同规定的工期、质量标准、安全要求等条件进行施工。
3.3 工程款支付乙方完成工程的阶段性目标后，甲方应按照合同约定的款项和支付方式支付相应的工程款。
3.4 变更和索赔如因不可抗力、法律法规变更或双方协商一致而需要对合同进行变更的，双方应及时书面协商并签订变更合同。
任何一方在变更合同签订前不得单方面执行变更。
3.5 合同解除任何一方违反本合同约定的，对方有权解除合同，并有权要求违约方承担相应的损失赔偿责任。
3.6 法律适用和争议解决本合同适用于中华人民共和国的法律。
对于因合同履行发生的争议，双方应首先友好协商解决；如协商不成，可提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。
4. 合同附件本合同的附件包括但不限于以下文件：•工程图纸•技术规范•合同支付计划以上附件与本合同具有同等法律效力，并作为本合同的组成部分。
5. 合同解释和补充对于本合同的解释和补充，双方应当通过书面形式进行协商，并签订补充协议。
6. 合同生效和效力本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
7. 合同变更任何对本合同的变更须经乙方认可后方能生效，变更合同应以书面形式进行，并由双方签署。
2014建设工程施工合同样本
2014建设工程施工合同样本合同如今成了一个热门话题，为了更好的维护自身的权益，无论做什么，我们都得有合同意识。
所以我们需要懂得一些必备的合同知识。
下面是小编跟大家分享的有关合同的信息，仅供参考。
更多相关信息请参考waww. 合同网。
（本文为你提供合同范本两篇。
）篇一：甲方：_________乙方：_________甲乙双方就甲方在_________楼，委托乙方贷资施工、贷资事宜，双方经协商一致，达成贷资施工合同，合同如下：第一条甲方兴建的综合楼，位于_________，建筑面积_________，建筑物_________层，总投资约_________元。
第二条乙方同意贷资施工，贷资额为人民币_________元，贷资期从开工之日起计时间为一年，贷资计算按年息_________计。
第三条计算时间从开工之日起，按乙方施工进度报表计算，累计核实。
第四条乙方贷资由乙方管理投入，按工程进度核实贷资额度达_________元时，甲方应及时支付工程款。
第五条偿还贷资额本金及利息，一年期必须偿还清，如过期有困难，按年息_________计算，但不能过期二个月，如过期二个月，甲方用建筑物裙楼一至二层抵押给乙方，每方米_________元，乙方有权自行处理。
第六条乙方已承建工程甲方_________花园工程和拟建综合楼工程，该两项工程不论那个工程发生经济纠纷，均属独立的责权关系，即两个工程之间的法律责任互不相关。
第七条陈述和保证7.1 甲方的陈述和保证(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;(2)其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
7.2 乙方的陈述和保证(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;(2)其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
2014建设工程合同书【精品模板】
2014建设工程合同书不同种类的合同法的作用不一样，用人单位是通过劳动合同与工作人员确定关系，合同一旦生效对双方都有约束力，这样才能使双方的利益都有保障。
所以一些重要的合同信息千万不要错过了。
下面是小编跟大家分享的有关合同的信息，仅供参考。
0.（本文为你提供合同范本两篇。
）篇一：发包方：湖南科技经贸职业学院承包方：湖南衡阳市宏升办公 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 乙方承接甲方原有运动场因建设工程而损坏少部份场地需修补(约m2)，经甲、乙双方友好协商，签订本合同协议如下：一、工程地点：湖南科技经贸职业学院二、工程价格：人民币106元/m2，工程预算造价：，工程竣工后按实际施工面积结算。
三、付款及结算方法1、乙方施工人员进场三日内，甲方支付预算造价的30%给乙方作为预备款，乙方才予以施工，甲方违约应赔偿乙方一切损失。
2、工程竣工后三日内甲方应组织验收，甲方不组织验收视为验收合格，七日内甲方应及时支付乙方全部工程款，连同上次运动场质保金壹万陆仟元一并付清。
四、以上协议一式二份，双方各执一份。
签字生效。
甲方签字(盖章)：年月日乙方签字(盖章)：篇二：委托方(甲方)：姓名____身份证号码____住所地址____邮政编码____联系电话____被委托方(乙方)：企业名称____法人代表____企业所在地址____ 证书编号____邮政编码____联系电话____根据国家及当地政府有关规定，经双方协商，签订本合同，以共同遵守。
第一条工程概况1、工程地址______________2、居室规格____室____厅3、施工面积____室____平方米____厅____平方米厨房____平方米卫生间____平方米。
4、施工内容(附施工单或施工图)5、委托方式______________6、开工日期____年____月____日7、竣工日期____年____月____日8、施工总价____元(附工程预算书) 其中：材料款____元人工费____元其他费用____元第二条质量要求1、使用材料品种、规格、名称(附清单)2、工艺标准双方同意参照中国轻工总会制定的《家庭装饰工程质量规范》。
湖南省建设工程施工合同(示范文本6篇
湖南省建设工程施工合同（示范文本6篇篇1发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程承包方式：4. 工程范围和内容：第二条工程期限1. 本工程合同总工期为XX天，自XXXX年XX月XX日开始施工，至XXXX年XX月XX日竣工验收。
2. 甲方书面通知乙方进场施工，乙方应在接到甲方通知后XX天内进场施工，乙方进场施工日期视为本工程开工日期。
3. 乙方应严格按照合同工期施工，确保按时完成施工任务。
如因特殊原因需调整工期，应事先得到甲方书面同意。
第三条工程价款及支付方式1. 本工程合同总造价为人民币XX元整（大写：XX元整）。
该价款已包括工程所需材料、设备、人工等全部费用。
2. 甲方在合同签订后XX天内向乙方支付工程预付款，预付款金额为合同总造价的XX%，即人民币XX元整（大写：XX元整）。
剩余款项在工程竣工验收后XX天内一次性支付。
3. 乙方在收到甲方支付的预付款后，应确保资金专款专用，并按时向甲方提交工程款项使用计划。
第四条工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 工程竣工验收时，应按照国家相关标准及甲方要求进行验收。
如工程质量存在问题，乙方应负责无偿返修，直至验收合格。
第五条甲方责任与义务1. 甲方应确保施工场地的“三通一平”（即水通、电通、路通和场地平整）。
如因甲方场地原因造成乙方无法按时进场施工，工期可相应顺延。
2. 甲方应按时向乙方支付工程款项，确保工程顺利进行。
如因甲方原因造成工程停工，工期可相应顺延。
3. 甲方应协助乙方解决施工过程中的相关问题，确保工程顺利进行。
第六条乙方责任与义务1. 乙方应确保施工人员具备相应的施工技能和安全意识，按照甲方要求进行施工。
施工合同范本20143篇
施工合同范本20143篇篇一施工合同范本 2014甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]4. 工程规模：[工程规模描述]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期天数]三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 支付方式：[具体支付方式和时间节点]四、工程质量1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在[验收期限]内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工直至合格，费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任：提供施工所需的场地、水源、电源等条件。
按时支付工程价款。
协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期。
遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作。
负责施工过程中的环境保护工作。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[违约金金额]元。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行合同，双方应协商解决。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
湖南省建设工程施工合同(示范文本)
HNJS—2008工程编号：合同编号：湖南省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：工程地点：发包人：承包人：湖南省建设厅目录第一部分合同协议书1、工程概况 (1)2、工程承发包范围 (1)3、合同工期 (1)4、工程质量标准 (1)5、合同价款 (2)6、合同文件 (2)7、发包人承诺 (2)8、承包人承诺 (2)9、合同订立 (3)第二部分合同通用条款1 一般约定 (4)2 发包人义务 (9)3 监理人 (10)4 承包人 (12)6 施工设备和临时设施 (17)7 交通运输 (18)8 测量放线 (19)9 施工安全、治安保卫和环境保护 (20)10 进度计划 (22)11 开工和竣工 (22)12 暂停施工 (24)13 工程质量 (25)14 工程质量检测 (27)15 变更 (29)16 价格调整 (32)17 计价、计量与支付 (33)18 竣工验收 (40)19 缺陷责任与保修责任 (43)20 保险和担保 (44)21 不可抗力 (48)22 违约 (50)23 索赔 (53)24 争议的解决 (54)第三部分合同专用条款1 一般约定 (56)3 监理人 (58)4 承包人 (58)5 材料和工程设备 (59)6 施工设备和临时设施 (59)7 交通运输 (60)8 测量放线 (60)9 施工安全、治安保卫和环境保护 (61)10 进度计划 (62)11 开工和竣工 (62)12 暂停施工 (63)13 工程质量 (63)14 工程质量检测 (63)15 变更 (64)16 价格调整 (65)17 计价、计量与支付 (65)18 竣工验收 (67)19 缺陷责任与保修责任 (68)20 保险和担保 (69)21 不可抗力 (70)24 争议的解决 (70)25 补充条款 (71)第四部分合同附件及格式附件一工程项目一览表 (73)附件二承包人供应主要材料、工程设备一览表 (74)附件三发包人供应材料、工程设备一览表 (75)附件四发包人支付保函 (76)附件五承包人履约保函 (79)附件六预付款保函 (82)附件七工程质量保修书 (83)附件八承包人缺陷责任期保修履约保函 (85)第一部分合同协议书发包人：（全称）承包人：（全称）为实施（项目名称），发包人已接受承包人对本项目的中标。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2014湖南省建设工程施工合同(HNJS-2014) 合同双方
本合同一方为湖南省乙方，另一方为甲方，以下简称双方。
合同目的
本合同的目的是为了规范本项目建设工程的施工过程，明确双方在施工期间的
权利、义务和责任，并确保本项目按照双方约定的质量标准、工期、价格等条件完成。
合同时间及地点
•本合同于2014年月日在湖南省地点签订，自双方签字之日起生效。
•本合同的履行地点为本项目建设现场。
合同条款
第一条：合同项目
双方根据本合同的约定，商定甲方承包乙方的建设工程项目。
具体项目名称和
内容详见附件一。
第二条：工程验收
在本项目的建设过程中，乙方将严格按照国家的有关法律、法规和建设标准，
对建设工程进行监理和验收。
甲方应全面配合和支持乙方的工作，确保建设工程经验收合格。
第三条：施工期限
•本建设工程的施工期限自2014年月日开始，至2015年月日结束。
•在履行合同的过程中，如甲方需延长施工期限，应提前书面通知乙方，并与乙方重新协商确定新的合理期限。
如乙方同意延长期限，甲方应根据延长期限支付延期产生的全部费用。
第四条：工程质量
本建设工程应按照国家的有关法律、法规和建设标准进行施工，重点把握以下
几点：
1.工程结构合理、安全可靠。
2.使用环保、耐久性好的材料。
3.确保建设工程的设计图纸符合实际工程执行情况。
4.在施工过程中，应严格遵守安全、清洁和环保要求。
5.通过验收后，所有已竣工的建设工程均应完全符合国家标准和有关法
律法规的要求。
第五条：工程价款
•本建设工程的价款为人民币XXX万元整。
具体款项及付款方式详见附件二。
•在履行合同过程中，如乙方请求增加施工量或范围，应当与甲方重新协商确定新的合理价款，甲方应根据新价款支付全部费用。
第六条：违约责任
1.如甲方违反合同约定，不按照要求按时完成付款，应当承担滞纳金和
逾期利息。
2.如乙方未按照国家、行业有关法规完成施工工程，导致施工工程产生
质量问题，应当承担相应的违约责任并赔偿甲方的经济损失。
3.任何一方不得擅自解除合同。
如有需要解除合同的，应当书面通知另
一方，并在双方协商一致后，结束合同。
第七条：争议解决方式
如双方在合同履行过程中发生争议，应当通过协商的方式加以解决。
协商不成的，可以向有关部门提起仲裁或者将争议提交有管辖权的人民法院进行诉讼解决。
第八条：合同附件
本合同附件分别为附件一、附件二，具体内容详见附件。
第九条：合同生效
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本合同经双方签字盖章后生效。
甲方：（盖章）
乙方：（盖章）
签订时间：2014年月日。