承包人对发包人的安全生产责任制
关于安全责任协议书模板集合七篇
关于安全责任协议书模板集合七篇安全责任协议书篇1工程名称：甲方：乙方：为了加强安全生产的有效管理，明确双方的安全责任，确保安全生产的正常有序进行，遵照《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规的有关规定，经双方协商，同意签订如下协议：一、乙方承包的工程必须持有营业执照、资质证书，属经济独立核算单位，自负盈亏。
二、进入施工现场后必须严格遵守甲方的各项规章制度，由安全设备部负责监督检查。
三、甲方负责对乙方的施工现场进行安全监督和检查，并向乙方提供必要的安全管理制度和资料，协助乙方搞好安全生产工作。
四、甲方负责对乙方进场人员进行安全教育，分部、分项工程等重点部位或工序的安全技术交底由乙方负责进行。
五、乙方进场前必须提供作业人员的体检证明（县级以上医院），电焊工、长时间接触粉尘作业及其它易导致职业病的岗位操作人员，须提供专项检查证明；从事登高作业人员须提供恐高症、高血压、心脏病、贫血、癫痫等症状的体检证明；班前、班中严禁饮酒。
六、乙方进入现场后必须严格遵守甲方有关环境保护方面的规章制度，按要求做好抑尘、降噪措施，产生的废物、废料及生活垃圾严格按照指定地点分类存放。
七、乙方必须服从甲方监管部门的日常检查工作，认真执行“安全第一、预防为主”的方针，对乙方的“三违”现象，甲方有权根据情节轻重进行批评或处罚，罚款不能当场兑现的，可从工程款中扣除，上缴公司财务部门。
八、包工、包料工程：乙方自备防护设施及工具，如确有困难，甲方以租赁方式提供给乙方，但发生事故由乙方负全部责任。
九、高空作业必须佩戴安全带及其他必要的劳保用品，施工用电及其它特种作业时，必须持证上岗，经安全设备科检查验收，合格后方可上岗工作；乙方在用电时，应有配电箱，并安装符合要求的漏电保护器；易燃、易爆品要有专人看管，禁火区内严禁烟火。
十、外墙粉刷、窗户安装等作业时，应选择标准的吊蓝、吊具，并保证单人单绳（安全绳）必须佩戴安全带及其它必要的劳保用品，严禁用沙袋或其它不安全物品压挑杆。
专业分包安全生产责任协议书8篇
专业分包安全生产责任协议书8篇篇1甲方（总包单位）：XXXXXX公司乙方（分包单位）：XXXXXX公司根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，以及甲方与业主签订的施工合同要求，为明确甲乙双方在安全生产方面的责任和义务，经双方协商，签订本协议书。
一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在专业分包工程中的安全生产责任，确保施工过程中的安全与健康，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全。
二、甲乙双方的安全生产责任1. 甲方责任：（1）甲方应建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产投入的有效实施。
（2）甲方应监督乙方的安全生产工作，检查乙方是否按照安全生产规章制度和操作规程进行施工。
（3）甲方应协助乙方解决安全生产方面的问题，提供必要的安全生产协助和服务。
2. 乙方责任：（1）乙方应建立健全安全生产责任制，制定相应的安全生产规章制度和操作规程，并严格遵守执行。
（2）乙方应配备必要的安全生产管理人员，确保施工过程中的安全与健康。
（3）乙方应定期对施工设备进行维护和保养，确保设备处于良好状态。
（4）乙方应严格遵守甲方的安全生产规章制度，接受甲方的监督和管理。
三、安全生产管理措施1. 双方应加强沟通和协作，共同解决安全生产方面的问题。
2. 双方应定期召开安全生产例会，总结安全生产工作，分析存在的问题，并制定相应的改进措施。
3. 双方应对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。
4. 双方应建立健全应急预案和应急机制，确保在发生生产安全事故时能够及时、有效地进行处理。
四、违约责任1. 若甲方未能履行本协议中的相关责任和义务，导致发生生产安全事故的，甲方应承担相应的法律责任。
2. 若乙方未能履行本协议中的相关责任和义务，导致发生生产安全事故的，乙方应承担相应的法律责任。
五、其他事项1. 本协议书自双方签字盖章之日起生效，有效期与施工合同一致。
上海市建设工程承发包安全管理协议8篇
上海市建设工程承发包安全管理协议8篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方在上海市区域内进行建设工程承发包活动，为明确双方的安全管理责任，保障建设工程的顺利进行，根据《中华人民共和国安全生产法》、《上海市建设工程安全管理条例》等相关法律法规，甲乙双方在平等自愿的基础上，达成如下安全管理协议：一、安全管理目标双方应共同遵守“安全第一、预防为主”的方针，确保建设工程安全、顺利进行。
乙方应按照甲方要求，制定严格的安全管理制度，落实安全措施，确保施工过程中无重大安全事故发生。
二、甲方责任1. 甲方应建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和操作人员的安全职责。
2. 甲方应定期组织安全检查，对乙方的安全生产工作进行监督和指导，及时纠正违规行为。
3. 甲方应提供必要的安全生产条件和资金保障，确保乙方的安全生产工作得到有效开展。
4. 甲方应协助乙方处理重大安全事故，按照法律法规和合同约定承担相应的责任。
三、乙方责任1. 乙方应建立健全安全生产管理体系，确保安全生产工作的有序进行。
2. 乙方应定期组织安全培训和教育，提高操作人员的安全意识和技能。
3. 乙方应严格遵守甲方的安全管理制度，落实各项安全措施，确保施工安全。
4. 乙方应及时报告安全事故，并积极配合甲方进行处理。
四、安全措施1. 乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，确保操作人员的安全。
2. 乙方应配备必要的安全防护用品和应急救援设备，确保在发生安全事故时能够及时有效地进行处理。
3. 乙方应定期对施工设备进行维护和保养，确保设备的正常运行和操作人员的安全。
五、违约责任1. 甲方如未履行安全管理职责，造成重大安全事故的，应承担相应的法律责任。
2. 乙方如未履行安全管理职责，造成重大安全事故的，应承担相应的法律责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。
3. 双方在履行合同过程中，如因一方违约导致另一方受到损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
水利工程安全生产责任书(示范文本)
水利工程安全生产责任书（示范文本）施工合同编号：×××发包人：×××承包人：×××为进一步落实施工过程的安全生产主体责任，加强项目安全生产管理工作，有效保障从业人员人身安全和职业健康，根据《安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、水利部《水利工程建设安全生产管理规定》和××省《建设工程安全生产管理办法》等法律法规规章，制订本安全生产责任书。
一、目标与要求1.强化承包人的安全生产主体责任，确保本项目安全生产工作规范有序开展。
2.严格兑现投标文件中有关安全生产方面的承诺。
3.事故控制目标：不发生死亡事故及重伤事故。
二、施工单位安全生产责任1.认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格遵守安全生产法律法规、规程规范，开展安全生产标准化工地建设。
2.健全安全生产责任体系。
施工企业法定代表人是本单位的安全生产第一责任人，项目负责人对本项目的施工安全生产全面负责，明确落实各部门、各环节、各岗位的安全生产责任。
3.健全安全生产管理体系。
设立现场安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员，保证专职安全生产管理人员有职有权。
4.健全安全生产规章制度。
结合本项目特点，建立并完善安全生产责任制、教育培训、日常检查、隐患排查治理、事故报告等规章制度。
5.提升从业人员安全生产知识技能。
认真开展“三级安全生产教育”；保证特种作业人员持证上岗；各作业场所悬挂安全生产操作规程；施工前必须进行安全技术交底。
6.保证安全生产投入。
不得挪用安全生产费用，施工安全生产投入应满足实际需要。
7.建立风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制。
构建安全风险管控“六项机制”，经常开展安全隐患排查治理，认真落实项目主管及安全生产监督等机构的检查意见并按时反馈整改结果。
生产安全事故隐患排查整治方案要做到责任到人、明确时限、规范程序，保证及时消除事故隐患。
招投标中承包人规定
招投标中承包人规定1服务范围1.1承包人应在合同规定的期限内，依照合同规定负责全面完成工程（包括所有相关土木工程）的设计、采购、施工、安装和调试，对工程的缺陷补救等工作。
承包人并应负责按本合同规定向发包人移交工程全部或其部分，完成本合同项下所有试验，并保证其设计及施工能满足合同规定的各项要求。
承包人应进行并提供合同中没有具体规定，但可从合同合理推断为工程正常实施或工程达到合同规定功能所必需的工作和／或设备材料，如同合同明确规定该工作和/或材料一样。
1.2在不损害上述原则的前提下，承包人尤其应负责：（1）进行地质、地形调查及水文资料的研究，进行工程设计、选择材料、设备、设施、工具、加工工艺以及技术；（2）工程管理及工程协调；（3）按合同规定采购材料、设备、设施、机具以及其他物品；（4）把材料、设备、设施、机具以及其它货物运输到工程场地，并负责其存放、保护、保管及在场地内的二次搬运；（5）实施土建、安装及所有与此相关的工作；（6）按合同规定对机组进行试验、调试和启动试运；（7）完成使工程满负荷商业运行所需的所有工作；（8）在签署性能验收证书前，提供缺陷补救所需要的人员；（9）在启动试运结束前，按合同规定提供工程建设及运行维护所需的消耗性材料、备品备件、竣工图纸、工艺流程图和设备运行与维护手册说明书、技术规范等；（10）规定完成质量保证期内的服务。
承包人服务的具体内容及相关的技术细节见附件1《技术协议》。
1.3承包人应从开工日期开始按技术规范书所规定的方式（或若没有作出如此规定时，则以令发包人合理满意的方式）开展和执行本合同项下的所有服务。
如果本合同服务范围中的任何一项或多项已由承包人在合同正式生效之前提供，则此该类已完工作自本合同生效之日起即应视为承包人在本合同项下的服务。
承包人应按本合同对该前期己完工作承担相应的责任并享有相应的权利，该类已完工作的费用已纳入本合同价格中。
2承包人人员2.1项目经理承包人应按专用条款的要求指派具有同类工程建设经验、并熟悉工程建设全过程的合格人员担任项目经理，该人员应具有代表承包人履行合同所需要的全部权力。
安全生产协议书四篇(精选模板)
安全生产协议书四篇安全生产协议书篇1同志：为了确保您在本公司生产、生活等方面有个宽松、舒畅的条件和环境，在生产和生活中避免发生意外和人为所造成的事故。
请遵守安全生产有关规定和公司的规章制度。
在生产中不断完善和建立健全安全生产制度，在生活中有一个和谐、安祥的环境，公司特订立安全生产（生活）协议。
希望每位干部、职工自觉遵守。
协议条款如下：一、遵守国家有关安全生产的规定。
二、遵守公司的各项规章制度（规定）三、上、下班时间严禁在公司或生产场所聚众、酗酒、斗殴，如发生上述行为，后果自负。
四、遵守作息时间。
晚上私需外出的员工不得超过规定回厂时间（晚上外出回厂时间为23：00之前），外出期间发生一切意外，责任由员工自己负责，公司不承担任何法律责任和经济责任。
五、各有关车间、氨机房、冻库人员在生产过程中必须按有关规定进行操作，不得擅自改变生产工序和操作规程，如违规操作，发生事故，责任自负。
六、为了确保您和他人的生命和财产安全，凡属本公司干部、职工，一律禁止在宿舍内使用电磁炉、电炒锅、电饭煲等电器进行生活自餐，如擅自使用者发生一切事故责任和后果自负。
七、凡是公司上、下班时间骑摩托车的干部、职工必须持有摩托车驾驶证和带有安全头盔。
无证驾驶、或超载发生事故或伤亡的、本公司不承担一切法律和经济责任。
八、每位干部、职工必须在生产、生活中自觉遵守有关规定。
对生产机械设备安全意识必须加强，在上班前应对机械设备、电源、开关等进行操作前检查，在确定安全情况下进行操作。
九、目前公司人员结构比较复杂，车辆繁多，为了保证工人和家属（特别带有小孩的）的人身安全，要求各员工教育好自己的家属和孩子。
严禁儿童进入车间等有关生产场所，并做好宿舍内的防水、防电工作。
如不遵守安全规定和本协议书，发生一切事故，责任自负，公司不承担一切法律责任和经济责任。
十、本协议一式二份，双方各执一份，以上协议条款，从签订之日起生效，甲、乙双方均遵守执行，如有不尽事宜，将进行补充执行。
第五章发包人要求
第五章发包人要求工程技术标准第一部分材料管理标准1 .本工程使用的工程材料，须有建材质检部门的产品合格证、生产许可证及出厂合格证的优等品。
2 .本工程使用商品混凝土及商品砂浆。
3 .本工程使用的钢筋、水泥、球墨铸铁防盗井盖、排水管等重点工程材料，订货前，承包人应提供生产厂家的合格证书及试验报告，并由发包人到现场检验核实后方能订货，主要装饰材料须提供样板并经发包人及监理单位确认，符合工程要求，方可使用。
如发生货不对板，发包人及监理单位有权拒用，并由承包人承担损失。
4 .管材、井环、井盖到达工地现场后，由监理单位抽样（抽样率执行相关规定，且不得低于1%）到发包人委托的具有国家认证的检测机构进行检验，检验合格方可采用；电气设备、自控设备必须经调试合格，并符合使用要求，运行满2年后方作保修期满确认，否则整改至符合发包人要求为止。
第二部分路面施工技术要求1 .手续办理：承包人在申请开挖、利用权属公路部门该段公路前，协助发包人到区行政审批中心或相关权属部门申请并办理相关手续。
涉及开挖、利用部分墟镇和乡村所属产权的道路及道路两侧构建物、农田、农用地和水道等，由承包人自行负责联系有关单位商定解决。
2 .技术要求：开挖水泥混凝土路面时，应使用电锯等先进技术切割。
减少用气锤击打方式开挖路面路基。
3 .施工方案报批及安全责任：为确保施工期间的公路安全畅通，承包人应向发包人及路产所属部门申报施工方案，待批复后方可展开施工。
承包人施工路段必须具备的主要安全措施包括但不限于如下：（1）在施工路段两端提前100米以上多层设置施工告示标志（夜间放光型），并在夜间悬挂红灯。
（2）在施工围蔽范围外严禁占道施工和在行车道上堆放石块、木头、挖掘坑槽等障碍物。
（3）分段施工时，应保证交通顺畅。
在施工较长路段，应派专人指挥疏导交通。
（4）应采取围蔽等交通施工措施，防止施工人员随意穿行公路和泥沙污染行车路面。
开挖及防护方案应确保未受影响公路的安全使用。
2023年总包单位与分包单位安全生产协议(四篇)
总包单位与分包单位安全生产协议甲方：_____ 乙方：_____为加强合作意识，明确责任，本着“安全第一，预防为主”的目的，让安全隐患消灭在萌芽中，经甲、乙双方协商，签订如下合同：一、甲方安全责任1、甲方不得对从事建设活动的勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要求。
2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等。
3、进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。
4、指定专人负责监管该项目的安全工作，并配合乙方解决因甲方因素而影响安全施工的问题。
5、在易燃易爆、带电运行、机械运作的危险区域内作业，事先要求和协助乙方制订安全措施并监督实施。
6、监督检查乙方的安全施工作业情况，对违法乱纪现象按甲方单位安全检查考核细则规定进行违规执罚。
因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时，有权停止其施工作业至整改验收合格为止。
二、乙方安全责任1、方要根据《施工现场安全管理制度》做好各项安全工作。
2、方的特种作业人员要依照《特种作业人员持证上岗管理制度》做好安全工作。
3、施工中，乙方因操作不当人为造成的事故，由乙方负全责。
甲方有权制止乙方的违章指挥和违章作业。
乙方如不依照甲方提出的各项安全管理制度具体操作，甲方有权终止合同。
4、施工中，如因不可预知或自然灾害发生，乙方负责对现场的紧急救险和处理，保护好现场，并立即启动应急预案。
5乙方要保证定期开展对员工的安全活动及安全检查工作。
6、乙方的施工管理干部，工程技术人员必须熟悉《建筑安装工程安全技术规程》，凡不了解“规程”的技术人员和未受过安全教育的人员，都不许参加施工。
7、乙方要做好现场工种的安全防护用具工作。
8、在出现安全隐患时，乙方要及时予以排除。
9、乙方对工程施工对象的质量安全终身负责，除不可预知或自然灾害发生，乙方要保证建筑不发生倾斜、墙体裂痕、墙皮脱落等质量安全事故发生。
10、尽事宜，双方协商解决。
三、该合同一式两份，甲乙双方各持一份。
发包人将工程发包给没有资质的承包人可能产生的责任
发包⼈将⼯程发包给没有资质的承包⼈可能产⽣的责任发包⼈将⼯程发包给没有资质的承包⼈可能产⽣的责任有：（⼀）承包⼈雇佣⼯⼈受伤，发包⼈需承担连带赔偿责任。
（⼆）个⼈承包违法⽤⼯，发包⼈承担连带责任。
（三）承包⼈⽋付⼯程款，对实际施⼯⼈承担直接赔偿责任。
店铺⼩编为您总结了相关知识，供您参考，希望可以帮助到您。
⼀、发包⼈将⼯程发包给没有资质的承包⼈可能产⽣的责任有哪些1、承包⼈雇佣⼯⼈受伤，发包⼈需承担连带赔偿责任。
2、个⼈承包违法⽤⼯，发包⼈承担连带责任。
3.承包⼈⽋付⼯程款，对实际施⼯⼈承担直接赔偿责任。
《最⾼⼈民法院关于⼈⾝损害赔偿案件适⽤法律若⼲问题的解释》第⼗⼀条第⼆款规定“雇员在从事雇佣活动中因安全⽣产事故遭受⼈⾝损害，发包⼈、分包⼈知道或者应当知道接受发布或者分包业务的雇主没有相应资质或者安全⽣产条件的，应当与雇主承担连带赔偿责任。
”《劳动合同法》第九⼗四条规定“个⼈承包经营违反劳动合同法招⽤劳动者，给劳动者造成损害的，发包的组织与个⼈承包经营者承担连带责任。
”《最⾼⼈民法院关于审理建设⼯程施⼯合同纠纷案件适⽤法律问题的解释》第⼆⼗六条第⼆款规定“实际施⼯⼈以发包⼈为被告主张权利的，⼈民法院可以追加转包⼈或者违法分包⼈为本案当事⼈。
发包⼈只在⽋付⼯程价款范围内对实际施⼯⼈承担责任。
”4、实践中相当多的承包⼈不具有施⼯资质，发包⼈也不注意，甚⾄企业法务或者律师提⽰均不在意⼆、劳务外包需要什么资质(⼀)承包单位应具备相应的劳务承包资质、⽤⼯资质及安全⽣产条件。
⼀般在实践中，取得承包资质的法⼈单位均经过⾏政主管机关的安全⽣产审查，企业应注意合同有效期需在该单位资质有效期之内，⼀旦承包单位资质被⾏政机关吊销，企业应当及时终⽌劳务外包合同。
(⼆)建筑类外包合同应及时⾜额⽀付⼯程价款。
对于建筑⼯程项⽬外包，根据我国建筑法律规定，发包⼈需在⽋付⼯程价款范围内对实际施⼯⼈承担责任。
因此，企业应按照⼯程外包合同约定及时⾜额向承包单位⽀付⼯程款，否则实际施⼯⼈受到损害时，可将发包⼈列为被告，并由发包⼈承担相应的赔付责任。
标准版工程施工安全责任协议书
标准版工程施工安全责任协议书标准版工程施工安全责任协议书精选篇1总包单位（以下简称甲方）：分包单位（以下简称乙方）：工程名称：为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。
依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。
甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。
一、甲方的权利、责任和义务：1、严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。
对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。
2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。
3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。
4、有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。
5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。
6、严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。
7、对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。
甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。
8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。
二、乙方的权利、责任和义务：1、承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。
2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
可编辑word文档
承包人对发包人的安全生产责任制
（一）审查分包人的安全施工资格和安全生产保证体系，不应将
工程分包给不具备安全生产条件的分包人；
（二） 在分包合同中应明确分包人安全生产责任和义务；
（三） 对分包人提出安全要求，并认真监督、检查；
（四） 对违反安全规定冒险蛮干的分包人，应令其停工整改；
（五） 承包人应统计分包人的伤亡事故，按规定上报，并按分包
合同约定协助处理分包人的伤亡事故。
[此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好]