建设工程施工合同解除及撤场协议

合集下载

建设工程施工合同中途撤场

建设工程施工合同中途撤场

建设工程施工合同中途撤场【标题】建设工程施工合同中途撤场范本【】甲方(业主):___________乙方(承包商):___________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),约定由乙方负责甲方位于___________地点的工程项目(以下简称“工程”)的施工任务。

现因___________(撤场原因),甲乙双方经协商一致,同意按照以下条款处理中途撤场事宜:一、撤场原因及责任认定1. 经过甲乙双方共同调查和评估,确认因___________(具体原因)导致无法继续履行原合同。

2. 根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定,双方认定责任方为____方,责任比例为____%。

二、工程结算与赔偿1. 乙方应按照原合同及实际完成的工程量进行结算,甲方应在收到结算报告后__日内支付相应款项。

2. 因中途撤场给甲方造成的损失,乙方应按照责任比例赔偿,赔偿金额为____元。

3. 若乙方未能按时完成撤场工作,应向甲方支付违约金,违约金的计算方式为____。

三、撤场程序及时间1. 乙方应在接到甲方书面通知后__日内制定详细的撤场计划,并提交给甲方审核。

2. 乙方应在甲方批准撤场计划后__日内完成撤场工作,并将场地清理干净,恢复到进场前的状态。

四、争议解决1. 本协议一经签订,即成为原合同不可分割的一部分,与原合同具有同等法律效力。

2. 双方在执行本协议过程中如有争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可向_____人民法院提起诉讼。

五、其他约定1. 本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议。

2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):_________________ 日期:____年__月__日乙方(盖章):_________________ 日期:____年__月__日【结束语】。

施工撤场协议书范本

施工撤场协议书范本

施工撤场协议书甲方:乙方:鉴于甲乙双方于年月日签订了工程安装施工合同,现由于乙方缺乏施工经验,工程质量无法达到甲方的标准要求,造成合同无法继续履行。

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定,遵循平等自愿和诚实信用的原则,经双方友好协商一致同意,特订立本协议。

第一条:撤场时间本协议签订生效后,乙方应在年月日之前退出工程现场并移交甲方所提供的施工器具、设备、材料等,乙方不得以任何理由滞留、干扰工程的后续施工。

第二条:价款核实1、经双方现场实际测量核对,截止年月日,乙方共完成工程总价元,详见附表已完成工程量计价表。

2、经双方对上述费用进行核算统计,截止年月日甲方应付乙方款项共计元,该款项已充分考虑并包含了乙方因工程施工、工程变更、误工损失违约条款约定等各种费用,对此乙方无任何异议,乙方不再提出其他任何费用要求。

3、甲乙双方一致确认,工程施工过程中甲方已累计支付乙方各项工程款共计人民币元,详见附表已支付费用清单表。

现甲方尚欠乙方工程款共计元。

4、本协议生效后,甲方向乙方付清工程款共计元,至此所欠款项全部付清,双方再无任何债权债务关系,甲方不承担一切与乙方及乙方所属班组人员的纠纷。

第三条:其他条款1、本协议自签订并付清乙方上述工程量余款后,甲乙双签订的《工程安装合同》自行终止解除,乙方在本项目的所有债权债务(包含工人工资及其它应付费用)均由乙方自行承担,与甲方无关。

2、乙方承诺不得以任何理由向甲方提出经济要求或阻碍甲方正常施工。

若因乙方的原因或乙方所雇请的工人、供货商等待外来人员妨碍甲方施工的,因此导致甲方产生的损失由乙方承担。

3、双方如由于本协议产生争议,甲乙双方应及时协商解决。

协商不成时,可向甲方所在地人民法院起诉。

4、本撤场协议一式三份,甲方执两份,乙方执一份。

该协议经双方签字后均具备同等法律效力。

撤场交接协议书

撤场交接协议书

撤场交接协议书甲方(发包方):证件号码:住所地:联系方式:乙方(承包方):证件号码:住所地:联系方式:鉴于甲乙双方于[具体日期]签订了关于[项目名称]的[施工/服务]合同(以下简称原合同),现因[合同到期/项目完成/双方协商一致解除合同]原因,需乙方撤离项目现场。

为确保撤场过程顺利进行,双方经友好协商,达成如下撤场交接协议::一、撤场范围本协议涉及的撤场范围包括乙方在[项目名称]施工区域内所有的设备、临时建筑、剩余材料、废弃物及乙方搭建的所有设施等。

二、撤场时间安排1.乙方应于[具体日期]前完成所有撤场准备工作。

2.正式撤场工作应自[开始日期]起至[结束日期]止,共计[天数]天完成。

三、协助与配合1.乙方应指定[具体人员姓名/职位]作为撤场负责人,负责协调撤场事宜。

2.乙方承诺在撤场过程中,配合甲方及场地接收方进行各项交接工作,确保平稳过渡。

四、设备、物资清点与交接1.乙方需对所有撤离的设备、物资进行清单编制,并经甲方确认。

2.移交过程中,乙方应保证设备、物资的完整性,如有损坏或遗失,按原价赔偿。

五、场地清理与恢复1.乙方必须清除施工区域内的所有废弃物,恢复施工前场地状态。

2.场地恢复标准需符合甲方及当地环保部门的要求,经甲方验收合格后方可视为完成。

六、债务与责任1.乙方在项目承建期间所产生的一切债务(包括但不限于设备租赁费、材料费、工资等)与甲方无关,由乙方自行承担。

2.乙方确保无任何第三方权益因撤场行为受损,否则由此产生的法律责任由乙方承担。

七、违约责任1.如乙方未按约定时间完成撤场交接工作,应承担违约责任。

2.任何一方违反本协议约定,应赔偿对方因此造成的损失,并可依据原合同的违约条款追究责任。

七、争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议,双方应通过友好协商解决。

2.协商不成时,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、其他1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

解除合同撤场协议书

解除合同撤场协议书

解除合同撤场协议书甲方(原合同方):_____________________乙方(撤场方):_____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为____的《____合同》(以下简称“原合同”),现因____(变更原因)导致合同无法继续履行,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,就解除原合同并办理撤场事宜达成如下协议:一、解除合同1. 双方同意自本协议书签订之日起解除原合同。

2. 原合同解除后,双方基于原合同产生的权利义务关系即告终止,但本协议另有约定的除外。

二、撤场安排1. 乙方应于本协议书签订之日起____日内完成撤场工作。

2. 撤场过程中,乙方应保证甲方场地及设施的安全与完整,不得损坏或擅自拆除。

3. 甲方应为乙方的撤场工作提供必要的协助与便利。

三、财务结算1. 双方应就原合同履行期间的财务往来进行结算,具体结算事宜如下: - ____(结算事项)- ____(结算事项)2. 乙方应于撤场完成之日起____日内向甲方支付/退还结算款项。

四、违约责任1. 如乙方未按本协议约定时间完成撤场,应向甲方支付违约金,违约金的计算方式为:____。

2. 如甲方未按本协议约定提供协助或支付结算款项,应向乙方支付违约金,违约金的计算方式为:____。

五、争议解决双方因履行本协议所发生的一切争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

六、其他1. 本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

3. 本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。

甲方(盖章):_____________________授权代表签字:_____________________乙方(盖章):_____________________授权代表签字:_____________________签订日期:____年____月____日签订地点:_____________________(注:以上内容需根据实际情况进行调整和补充,确保合同的合法性和适用性。

施工撤场协议书范本

施工撤场协议书范本

施工撤场协议书范本《施工撤场协议书》甲方(施工方):乙方(业主方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方撤场相关事宜达成如下协议:一、协议背景1.1 甲方为乙方提供施工服务,工程地点位于【具体地址】。

1.2 双方签订的《建设工程施工合同》编号为【合同编号】,合同约定的施工内容包括【施工内容】。

1.3 双方约定工程竣工日期为【竣工日期】,现工程已达到合同约定的竣工条件。

二、撤场事宜2.1 甲方应按照乙方要求,在【撤场期限】内将施工现场清理干净,达到交付条件。

2.2 甲方应将施工设备、材料等全部撤离施工现场,不得遗留任何杂物。

2.3 甲方应确保施工现场的安全,避免发生安全事故。

三、验收标准3.1 甲方撤场后,乙方应对施工现场进行验收,确保达到合同约定的交付条件。

3.2 乙方应在验收合格后向甲方支付合同约定的尾款。

四、违约责任4.1 任何一方违反本协议的约定,应承担相应的违约责任。

4.2 甲方未按照约定时间撤场,乙方有权按照逾期天数向甲方追讨违约金,违约金计算方式为【违约金计算方式】。

五、争议解决5.1 双方因履行本协议发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定6.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

6.2 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。

甲方(施工方):乙方(业主方):签订日期:【签订日期】请注意,以上范本仅供参考,具体内容需根据实际情况调整,并在签订协议前征求法律人士的意见。

2024工程结束清算及撤场协议

2024工程结束清算及撤场协议

2024工程结束清算及撤场协议本合同目录一览第一条:定义与术语解释1.1 工程:指合同双方约定的,由乙方负责设计、施工的2024工程项目。

1.2 清算:指工程结束后,对工程款项、材料、设备等进行清点、核对和结算的过程。

1.3 撤场:指工程结束后,乙方将施工场地、设备、临时设施等清理完毕,交付给甲方使用的行为。

第二条:工程结束时间及条件2.1 工程结束时间:双方约定工程结束的时间为2024年某月某日。

2.2 工程结束条件:工程质量符合合同约定,并通过甲方的验收。

第三条:清算程序3.1 工程结束后,乙方应向甲方提供详细的工程决算报告,包括工程款项、材料费、人工费等。

3.2 甲方应在收到决算报告后,按照合同约定进行核对和支付。

第四条:撤场要求4.1 乙方应在工程结束后,按照合同约定将施工场地、设备、临时设施等清理干净。

4.2 乙方应在撤场后,向甲方提供场地清理情况的报告。

第五条:违约责任5.1 若乙方未按照合同约定完成工程,应向甲方支付违约金。

5.2 若甲方未按照合同约定支付款项,应向乙方支付滞纳金。

第六条:争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。

6.2 若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条:合同的生效、变更和解除7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2 合同的变更和解除,应经双方协商一致,并以书面形式确认。

第八条:合同的解除8.1 在合同履行过程中,若出现不可抗力等特殊情况,导致合同无法履行,双方可协商解除合同。

第九条:保密条款9.1 双方在合同履行过程中,应对对方的商业秘密和机密信息予以保密。

第十条:法律适用和争议解决10.1 本合同适用中华人民共和国法律。

10.2 双方在履行合同过程中发生的争议,应提交至合同签订地人民法院解决。

第十一条:合同的签订、修改和解除11.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

11.2 合同的修改和解除,应经双方协商一致,并以书面形式确认。

工程赔钱撤场合同

工程赔钱撤场合同

工程赔钱撤场合同甲方(业主):________乙方(承包商):________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程合同》(以下简称“原合同”),约定由乙方承担位于________地点的工程项目(以下简称“该工程”)的建设工作。

现因故需提前终止原合同,并就相关赔偿事宜达成如下协议:一、合同终止1. 甲乙双方同意自____年____月____日起,原合同自动终止。

2. 乙方确认已完成原合同项下的工作内容,并将相关工程文件、资料等移交给甲方。

二、赔偿条款1. 甲方同意向乙方支付赔偿金总额为人民币____元,作为对乙方因合同提前终止而遭受的损失的补偿。

2. 赔偿金的支付方式如下:- 首期款:人民币____元,于本合同签订之日起____个工作日内支付给乙方。

- 尾款:人民币____元,于乙方完成撤场工作并经甲方验收合格后支付。

三、撤场工作1. 乙方应在收到首期赔偿款后____个工作日内,开始撤除现场所有临时设施,并清理现场。

2. 乙方应保证撤场工作不影响现场环境安全和其他正常运营的活动。

3. 乙方完成撤场工作后,应通知甲方进行验收。

甲方应在接到通知后____个工作日内完成验收工作。

四、违约责任1. 如甲方未能按照本合同约定支付赔偿金,应按未付款金额的____%向乙方支付违约金。

2. 如乙方未能按照本合同约定完成撤场工作,应承担由此造成的一切损失。

五、争议解决本合同在履行过程中,如发生争议,甲乙双方应首先协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

六、其他1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

3. 本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议。

甲方(盖章):________法定代表人或授权代表签字:________日期:____年____月____日乙方(盖章):________法定代表人或授权代表签字:________日期:____年____月____日。

建设工程施工合同解除及撤场协议及多场景使用说明

建设工程施工合同解除及撤场协议及多场景使用说明

建设工程施工合同解除及撤场协议本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同编号:_______合同主体:甲方(委托方):_______乙方(承包方):_______一、原合同解除1.1甲方与乙方同意,自本协议签署之日起,原合同立即解除,双方不再享有原合同项下的权利和承担原合同项下的义务。

1.2乙方应在解除原合同后______个工作日内,向甲方提供已完成的工程量报告,甲方应在收到报告后______个工作日内进行审核确认。

1.3甲方应在审核确认后的______个工作日内,向乙方支付原合同项下已完成的工程量对应的款项。

二、撤场安排2.1乙方应在原合同解除后______个工作日内,按照甲方的要求,将施工场地内的设备、材料、临时设施等撤离现场。

2.2乙方撤离现场后,应保证场地清洁、整洁,不影响甲方的正常使用。

2.3甲方应在乙方完成撤离后______个工作日内,对撤离情况进行验收,如无异议,甲方应向乙方出具撤场验收合格证明。

三、违约责任3.1任何一方违反本协议的约定,导致本协议无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿对方因此遭受的损失。

3.2甲方未按照约定时间向乙方支付款项的,应按逾期支付金额的______%向乙方支付违约金。

3.3乙方未按照约定时间完成撤离的,应按逾期撤离天数的______%向甲方支付违约金。

四、争议解决4.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。

4.2凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

五、其他条款5.1本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

5.2本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。

附件:附件一:已完成的工程量报告附件二:撤场验收合格证明甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________签署日期:_______年_______月_______日一、合同五大应用场合及注意事项:1.应用场合:合同双方因故需要提前终止合同。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建设工程施工劳务承包合同解除及撤场协议
甲方:广东宏昌建筑工程有限公司
乙方:张祖春
甲方与乙方原于2009年01月18日签订的建设工程施工劳务承包合同,现经双方协商同意,该合同于___年___月____日予以解除,乙方提前撤出施工现场,本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则,
双方协商一致达成如下结算、解除合同、撤场协议:
一、经双方核实,截止目前乙方共完成工程总价款万元,详见附表~已完成工程量计价表。

二、经双方对上述费用进行核算统计,截止__年__月__日甲方应付乙方款项共计___万元,该款项已充分考虑并包含了乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约条款约定等各种费用,对此乙方无任何异议,乙方不再提出其他任何费用要求。

三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计___万元,详见附表~已支付费用清单表。

现甲方尚欠乙方款项(扣除合同约定的已完成工程的质量保修金后)计___万元。

本协议签字日后甲方向乙方分付清欠款___万元,至此所欠款项全部付清,双方再无任何债权债务关系,甲方不承担一切与乙方及乙方所属班组人员的纠纷。

四、合同解除并不免除乙方对已施工部分的工程质量责任。

五、合同解除后,乙方应于日内退出工程现场并移交甲方所提供的生产工器具、设备、材料及生活用品等,不得以任何理由滞留、干扰工程的后续施工,否则应承担拖延费元/日。

六、本协议由双方签字盖章后生效,协议文本一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)
代表人:(盖章)代表人:(盖章)

月日。

相关文档
最新文档