水利部造价工程师考试全真模拟试题及答案三
2023年造价工程师-建设工程技术与计量(水利)考试历年常考点试题附带答案
2023年造价工程师-建设工程技术与计量(水利)考试历年常考点试题附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)影响水泥凝结硬化的主要因素不包括（）。
A. 环境温湿度B. 矿物组成C. 凝结时间D. 细度2.(单项选择题)(每题 1.00 分)根据《砌筑砂浆配合比设计规程》（JGJ/T98-2010），用强度等级为32.5的水泥制备M15水泥砂浆，每立方米水泥砂浆的水泥用量至少是（）。
A. 290kgB. 350kgC. 230kgD. 400kg3.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列对悬式和伞式立式水轮发电机的描述错误的是（）。
C. 伞式水轮发电机推力轴承直径较小D. 伞式水轮发电机上机架轻便，可降低机组及厂房高度4.(单项选择题)(每题 1.00 分)混凝土泵车输送压力高，可以满足（）的高层建筑输送。
A. 100mB. 200mC. 300mD. 400m5.(多项选择题)(每题 1.00 分)按照功能分类，下列属于一般建筑物中整治建筑物的有（）。
A. 堤防B. 护岸工程C. 导流堤D. 丁坝E. 航运建筑物6.(单项选择题)(每题 1.00 分)在计算各施工时段所需要的基本劳动力数量时，是以（）为基础，用各施工时段的施工强度乘以劳动定额而定。
A. 工程量B. 施工进度计划C. 施工总进度D. 劳动力需求计划7.(单项选择题)(每题 1.00 分)存在于自由水面以下，在其自身重力作用下可在土体中自由运动的土中水是（）。
D. 结合水8.(单项选择题)(每题 1.00 分)防渗墙按不同的分类方式可分为不同的类型，下列说法错误的是（）。
A. 按墙体结构型式分类，主要有桩柱型防渗墙、槽孔型防渗墙和混合型防渗墙B. 按墙体材料分类，主要有普通混凝土防渗墙、钢筋混凝土防渗墙、黏土混凝土防渗墙、塑性混凝土防渗墙和灰浆防渗墙C. 按成槽方法分类，主要有钻挖成槽防渗墙、射水成槽防渗墙、链斗成槽防渗墙和锯槽防渗墙D. 按施工工艺分类，主要有嵌固式防渗墙、悬挂式防渗墙和组合式防渗墙9.(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于钢结构用钢的说法，正确的是（）。
实务 水利工程造价工程师资格考试复习题全集(带答案)
水利工程造价工程师资格考试复习题集2011-2012年度水利工程造价工程师过渡考试大纲编制说明2011-2012年度水利工程造价工程师过渡考试大纲（以下简称大纲）由中国水利工程协会组织编写。
大纲以国家有关工程造价法律法规和水利部颁发的有关规章、规范性文件为基础，结合水利工程造价实际，按照“水利工程造价基础知识”、“水利工程造价实务”２个考试科目编写。
大纲把水利工程造价工程师应具备的知识和能力划分为“了解”、“熟悉”和“掌握”三个层次。
了解，即要求具有水利工程造价有关的广泛知识；熟悉，即要求对水利工程造价有关知识具有深刻的理解；掌握，即要求能解决实际问题。
大纲为2011-2012年度水利工程造价工程师过渡考试命题的依据，也是考生准备考试的指导性文件。
考试说明一、考试科目2011-2012年度水利工程造价工程师过渡考试科目分为水利工程造价基础知识、水利工程造价实务2科。
考试成绩仅当年有效。
二、试题类型及分值三、考试时间安排四、主要参考资料1.《水利工程建设与管理法规汇编》（2011版）；2.《水利工程造价计价与控制》（2010版）；3.《水利工程造价人员继续教育培训教材》（2011版）；4.《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；5. 其他有关工程造价的法律法规，水利部颁发的规定、文件和技术标准。
6. 当参考资料中的内容与现行政策、法律、法规、规章、技术标准相应内容不一致时，以后者为准。
考试内容《水利工程造价基础知识》一、专业基础知识（一）了解水工建筑物的特点及类型；（二）了解水利工程等别及建筑物级别划分原则和规定；（三）熟悉水利工程施工组织设计；（四）熟悉主要建筑材料的分类、特点及其应用；（五）熟悉施工用电、水、风等的基本知识；（六）熟悉水利工程施工中常用施工机械的类型及特点；（七）熟悉设备及安装工程基本的专业知识；（八）掌握现行水利工程建设过程各阶段造价文件的类型及作用；（九）掌握工程定额的分类、作用、适用范围以及定额编制的原则和基本方法；（十）熟悉水利工程的工程量计算规则和计算方法，掌握各类工程量在编制概预算中的处理方法；（十一）了解相关行业有关定额的使用方法。
水利部造价工程师考试(水利工程造价实务)全真模拟试题及答案三
水利部造价工程师考试(水利工程造价实务)全真模拟试题及答案三【案例一】背景材料某施工单位承包某工程项目。
甲、乙双方签订的关于工程价款的合同内容有：（1）建筑安装工程造价660万元；（2）工程预付款为建筑安装工程造价的20％，预付款3月至6月在月进度付款中每月按该预付款金额的1/4平均扣还；（3）工程进度款逐月计算；（4）工程保留金为建筑安装工程造价的5％，保修期半年。
工程各月实际完成产值见下表。
各月实际完成产值单位：万元问题（1）通常工程竣工结算的前提是什么？（2）该工程的预付款为多少？每月扣还金额为多少？（3）该工程2月至5月，每月拨付工程款为多少?累计工程款为多少?（4）6月份办理工程竣工结算，该工程结算总造价为多少？甲方应付工程尾款为多少？（5）该工程在保修期间出现质量缺陷，甲方多次催促乙方处理，乙方一再拖延，最后甲方另请施工单位进行了修理，修理费1.5万元，该项费用如何处理？参考答案（1）工程竣工结算的前提是竣工验收合格。
（注：这是与工程竣工结算的含义相关联的。
工程竣工结算的含义在工程验收合格、符合合同要求后，承发包双方进行的最终工程价款结算，因此前提条件首先是工程验收合格）（2）工程预付款=660×20%=132（万元）每月扣还金额=132÷4=33（万元）（3）2月至5月每月拨付工程款和累计工程款见下表。
拨付工程款和累计工程款单位：万元（4）工程结算总造价＝55+110+165+220+110＝660（万元）工程尾款=110－33－660×5%＝44（万元）（5）建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位（承包商）应当履行保修义务，并承担相应费用。
若施工单位拖延履行保修义务，业主可另行委托其他单位修理，相应发生的费用从预留的保留金中给付。
【案例二】背景材料某工程项目施工合同价为560万元，合同工期为6个月，施工合同中规定：（1）开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款。
水利工程造价师练习题
水利工程造价师练习题1.水库项目的建设比例费是如何确定的？请列出确定比例费的步骤。
答：水库项目的建设比例费是根据相关的费用标准和计算方法来确定的。
下面是确定比例费的步骤：步骤1：确定项目的基本信息和技术要求，包括水库规模、工程性质、建设周期等。
步骤2：根据项目要求，确定项目的工程措施和施工内容，包括大坝、溢洪道、导流措施等。
步骤3：根据项目的特点和规模，综合考虑国家和地方的有关标准和规范，确定项目的费用标准。
步骤4：根据费用标准和相关计算方法，对项目的各项费用进行预估和计算，包括土石方工程、混凝土工程、钢筋混凝土工程等。
步骤5：根据计算结果，确定项目的比例费。
比例费是指根据工程费用确定的一种标准化费用，通常以百分比的形式表示。
2.在水利工程项目造价预算中，如何确定材料费、设备费和机械班组费用？答：在水利工程项目造价预算中，材料费、设备费和机械班组费用是根据实际使用的材料、设备和机械数量以及市场价格来确定的。
下面是确定这些费用的一般步骤：材料费：根据项目的具体需求和规格要求，确定需要使用的各种材料的数量和价格，并计算出相应的材料费用。
材料费用通常包括原材料、配料、包装和运输等费用。
设备费：根据项目的具体需求和规模，确定需要使用的各种设备的数量和价格，并计算出相应的设备费用。
设备费用通常包括设备的购买费用、设备的维护费用和设备的运输费用等。
机械班组费用：机械班组费用是指进行施工的机械设备和人工的费用。
根据项目的具体要求和施工进度，确定需要使用的机械设备和人工的数量，并计算出相应的机械班组费用。
机械班组费用通常包括机械设备的租金、机械操作人员的工资和其他相关费用。
这些费用的确定需要考虑到项目的实际情况和市场行情，并结合相关的预算依据和标准进行计算。
同时，还需要考虑到风险因素和其他可能的变动因素，以确保预算的合理性和准确性。
3.在水利工程项目的造价管理中，如何进行对比分析？答：在水利工程项目的造价管理中，对比分析是一种常用的方法，用于评估项目的费用和进度等指标的变化情况。
一级造价工程师《建设工程技术与计量(水利工程)》考前点题卷三(含答案)
一级造价工程师《建设工程技术与计量（水利工程）》考前点题卷三（含答案）[单选题]1.标准贯入试验可用来判定砂土的密实度，它需要测（江南博哥）定击入土层深度为()cm所需的锤击数量。
A.10B.20C.30D.50参考答案：C参考解析：本题考查的是土体的工程特性。
现场标准贯入试验：采用标准质量为63.5kg的击锤，落距为76cm，击入土层中的深度为30cm时所需的锤击数量，击数越大，土层越密实。
[单选题]2.工程现场用标准贯入试验测砂土密实度，标准锤击数为13，砂土的密实度为()。
A.松散B.稍密C.中密D.密实参考答案：B参考解析：本题考查的是土体的工程特性。
[单选题]3.透水率是以吕荣值（Lu）为单位表征岩体渗透性的指标，试验流体时地层的渗透系数，1Lu相当于()。
A.1×10-3cm/sB.1×10-4cm/sC.1×10-5cm/sD.1×10-6cm/s参考答案：C参考解析：本题考查的是岩体的工程特性。
透水率q（Lu）称为吕荣值，一般通过钻孔压水试验获取，表示使用灌浆材料作为试验流体时地层的渗透系数。
1吕荣为1MPa作用下1m试段内每分钟注入1L水量（在100m的水柱压力下，每米长度标准钻孔内，历时10min，平均每分钟压入岩石裂隙中的水量）。
作为近似关系，1Lu相当于渗透系数10-5cm/s。
[单选题]4.某岩体的完整性指数是0.6，则其对应的岩体完整程度为()。
A.完整B.较完整C.较破碎D.破碎参考答案：B参考解析：本题考查的是岩体的工程特性。
[单选题]5.根据埋藏条件划分的地下水，不受气候影响、不宜受污染的是()。
A.包气带水B.潜水C.承压水D.裂隙水参考答案：C参考解析：本题考查的是岩体的工程特性。
因有隔水顶板存在，承压水不受气候的影响，动态较稳定，不易受污染。
[单选题]6.水库浸没的防治措施中，()是有效措施。
A.降低浸没库岸段的地下水位B.采取工程措施，可以考虑适当抬高正常高水位C.采取工程措施，可以考虑适当降低正常高水位D.考虑被浸没对象参考答案：A参考解析：本题考查的是水库浸没。
2023年一级造价师之工程造价案例分析(水利)全真模拟考试试卷A卷含答案
2023年一级造价师之工程造价案例分析（水利）全真模拟考试试卷A卷含答案大题（共5题）一、某承包人承包引水补水工程，分Ⅰ、Ⅱ两个施工区段，按《水利工程标准施工招标文件》合同条款签订施工合同，合同价为3000万元。
两个施工区段均在最早开工时间开工，合同约定完工日期Ⅰ区段为2017年3月1日，Ⅱ区段为2017年8月31日。
总进度计划上Ⅰ区段为关键线路上项目，Ⅱ区段为非关键线路上项目，其自由时差为10d，总时差为10d。
Ⅰ区段工程造价为2000万元，2017年3月1日完工，完工证书上写明的实际完工日期为2017年3月1日，签发完工证书日期为2017年3月10日；Ⅱ区段工程造价为1000万元，2017年10月10日完工，完工证书上写明的实际完工日期为2017年10月10日，签发完工证书日期为2017年10月15日。
各区段工程质量保证金为各自工程造价的3%。
合同中对工期延误的处罚规定为：Ⅰ区段工期每延误1d，按该区段造价的3‰进行赔偿；Ⅱ区段工期每延误1d，按该区段造价的2‰进行赔偿。
在2017年11月，Ⅰ区段发生引水渠道漏水情况，对漏水渠道修补，共计需20万元。
合同规定，保修期为1年，逾期完工违约金最高限额为合同价的5%。
【问题】1．分析该工程承包人是否存在违约责任？并确定违约处理方案。
2．按《水利工程标准施工招标文件》合同条款规定，所扣质量保证金应何时退还？应给承包人退还多少？【答案】1．承包人存在工期延误的违约责任。
Ⅰ区段合同规定完工日期为2017年3月1日，实际完工日期按移交证书上写明的日期为2017年3月1日，是正常完工时间。
Ⅱ区段合同规定完工日期为2017年8月31日，实际完工日期按移交证书上写明的日期为2017年10月10日，即延误了40d，虽然Ⅱ区段为非关键线路上的项目，但其时差只有10d，因此Ⅱ区段延误责任为40－10＝30（d）。
应对这30d的延误进行违约处理。
违约金＝1000×2%×30＝60.00（万元）最高限额＝3000×5%＝150.00（万元）60万元＜150万元，故对承包人给予60万元工程误期赔偿处罚。
2022-2023年一级造价师之建设工程技术与计量(水利)综合提升模拟考试试卷附答案详解
2022-2023年一级造价师之建设工程技术与计量（水利）综合提升模拟考试试卷附答案详解单选题（共20题）1. 混凝土重力坝通常将坝体混凝土按不同工作条件分区，合理划定不同混凝土的特性指标，如上下游最低水位以下坝体外部表面混凝土等级的主要控制因素是强度和（）A.抗渗B.抗冻C.低热D.抗冲刷【答案】 A2. 检查排水廊道的廊道最小宽度为（）。
A.1.0mB.1.2mC.1.4mD.1.6m【答案】 B3. 水泥强度测定时，水灰比采用（）。
A.0.3B.0.4C.0.5D.0.6【答案】 C4. 闸门埋件安装完成，应在（）内浇筑二期混凝土，混凝土一次浇筑高度不宜超过（）A.5d；5mB.7d；5mC.5d：3mD.7d；3m【答案】 A5. 某水电站规划装量为1200MW，运行水头范围在90-120m之间，电站的拟选用4台相同容量的水轮发电机组，最合适的水轮机型式是（）A.冲击式B.混流式C.轴流转浆式D.轴流定浆式【答案】 B6. 对要求单根锚杆的锚固力大的软岩，宜采用（）。
A.压力分散型预应力锚杆B.拉力分散型预应力锚杆C.拉力集中型预应力锚杆D.压力集中型预应力锚杆【答案】 B7. 当土石坝采用堆石作为填筑料时，宜作为填筑标准的设计控制指标的是（）A.压实度B.最优含水率C.相对密度D.孔隙率【答案】 D8. （）过堰水流方向与堰下泄槽纵轴线方向一致，是应用最普遍的形式。
A.井式溢洪道B.侧槽溢洪道C.正槽溢洪道D.虹吸溢洪道【答案】 C9. 当周围没有山坡可依靠，塔顶又设有操纵闸门井平台和启闭机室，并建桥与岸边或坝相连通的隧洞深孔进口形式有（）。
A.竖井式进口B.塔式进口C.岸塔式进口D.斜坡式进口【答案】 B10. 下列关于墙式护岸的说法不正确的是（）。
A.具有断面小、占地少的优点B.适用于小潮低潮位附近、滩面高程比较低的围堤工程C.对地基的承载能力没有要求D.可分为直立式、陡坡式、折线式和卸荷台阶式等【答案】 C11. 水库工程中最大高度超过（）的大坝建筑物，其级别应为1级。
水利造价工程师继续教育真题三
水利造价工程师继续教育真题三1、单选按水利工程计价规范附录A，钢构件加工及安装工程的有效重量中，（）切肢、切边和孔眼的重量。
A.包括B.不包括C.按1/2摊销D.按1/3摊销答案（江南博哥）：A2、单选补充概算定额“混凝土工程”一章中“混凝土凿除”定额的工作内容不包括（）。
A.铺设模袋B.风钻钻孔C.人工凿除D.人工清理堆放混凝土渣正确答案：A3、单选按水利工程计价规范附录A，以下选项中不属于普通树脂锚杆主要工作内容的是（）。
A.布孔、钻孔B.锚杆及附件加工、锚固C.拉拔试验D.锚杆张拉正确答案：C4、单选分类项目工程量清单的第五级，十至十二位是清单项目名称编码，由清单编制人员根据招标工程的工程量清单项目名称设置，应该从（）起顺序编码。
A.1B.01C.001D.0001正确答案：C5、多选有（）情形的水利工程造价师不予注册。
A.在两个及两个以上单位申请注册B.在一个单位申请注册C.年龄超过65周岁D.未按规定提交合格继续教育证明E.在申请注册过程中弄虚作假正确答案：A, C, D, E6、单选TBM掘进章节中的“预制钢筋混凝土管片运输”定额的适用范围为（）。
A.双护盾TBM掘进施工B.敞开式TBM掘进施工C.钻爆法施工D.单护盾TBM掘进施工正确答案：A7、多选按水利工程计价规范，工程量清单总说明的填写内容，应包括（）。
A.招标人供应的材料简要说明B.招标工程概况C.工程招标范围D.招标人供应的施工设备、施工设施简要说明E.其他需要说明的问题正确答案：A, B, C, D, E8、单选补充概算定额“模板工程”一章中“底板衬砌滑模”的适用范围为（）。
A.隧洞顶拱B.吊车梁C.溢流堰D.隧洞、明渠底板衬砌正确答案：D9、多选按水利工程计价规范，分类分项工程量清单的工程单价，应根据（）确定。
A.工程单价组成内容B.设计概算单价C.招标设计文件D.招标设计图纸E.《水利工程工程量清单计价规范》附录A、附录B中的主要工作内容正确答案：A, C, D, E10、多选按水利工程计价规范，下列按钢构件加工及安装编码的有（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水利部造价工程师考试全真模拟试题及答案三101.关于工程发包与分包，下列说法正确的是( )。
A.禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位B.禁止发包人将工程发包给不具有相应资质条件的单位C.禁止分包单位将其承包的工程再分包D.建设工程主体结构的施工无须由承包人自行完成E.建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成102.属于非法分包工程的情形包括( )。
A.将承包的工程肢体后全部分包出去B.承包分包工程后再分包C.经发包人和监理人同意将所承包工程的某项专业施工任务分包D.将主体工程的结构施工分包E.未经发包人或监理人同意的分包103.下列职责中，( )属于《水利水电土建工程施工合同条件》规定发包人的职责。
A.在合同约定的时间内向承包人提供施工场地B.在合同约定范围内采取相应安全措施，保障已完工程不受损害C.承担工程风险D.按合同规定的时间向承包人支付工程款E.按合同规定的时间向承包人提供施工图纸104.承包人在施工合同中应享有的合法权利包括( )。
A.按合同约定完成合格工程后，按时获得发包人付款的权利B.非承包人的责任导致损害时的索赔权C.对不可抗力的确认权D.有权拒绝与发包人选择的指定分包人签订分包合同E.有自行变更的权利105.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，结清单在( )情况下才生效。
A.发包人已按最终支付证书支付之后B.承包人撤离工地之后C.履约保函退还承包人之后D.全部退还了保留金E.监理人履行监理合同结束之后106.按《水利水电土建工程施工合同条件》规定，保留金应当分别在( )之后退还承包人。
A.提交履约保函B.颁发工程移交证书C.签发完工付款证书D.颁发保修责任终止证书E.签发最终付款证书107.建设工程竣工后，发包人应当根据( )和及时进行验收。
A.施工图纸及说明书B.经监理人批准的施工组织设计C.国家颁发的施工验收规范D.监理规划E.质量检验标准108.《水利水电土建工程施工合同条件》通用条款规定，工程发生( )风险造成的损失和损坏，均应由承包人承担风险责任。
A.由于承包人对工程(包括材料和工程设备)照管不周造成的损失和损坏B.恶劣的天气气候C.由于承包人的施工组织措施失误造成的损失和损坏D.战争、动乱等社会因素E.其他由于承包人原因造成的损失和损坏109.按计价方式不同，建设工程合同可以划分为( )。
A.固定价格(款)合同B.可调价格(款)合同C.咨询服务合同D.基础处理合同E.成本加酬金合同110.总价合同可以分为( )。
A.固定总价合同B.调价总价合同C.建设工程保险合同D.建设工程担保合同E.纯总价合同111.按照建设工程承发包方式分类，建设工程合同类型包括( )。
A.勘察、设计或施工总承包合同B.总价合同C.工程项目总承包合同D.工程监理合同E.建设工程物资采购合同112.在《关于颁发〈水利水电工程施工合同和招标文件示范文本〉的通知》(水建管[2000]62号)中，对《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》(简称《范本》)的使用范围和方法作出了明确的规定，要求( )。
A.列入国家或地方计划的大中型水利水电土建工程使用本《范本》B.外国承包商承包的工程应采用本《范本》C.外商投资的工程应使用本《范本》D.小型水利水电工程可参照使用本《范本》E.国际工程应使用本《范本》113.在合同文件解释时，根据明显证据优先原则( )。
A.图纸上标注的数据尺寸优先于通过图纸比例推算的尺寸B.单价优先于合价C.定量说明优先于定性说明D.合同通用条款优先于合同专用条款E.图纸优先于技术条款114.在建设施工过程中，对发包人和承包人有法律约束力的合同包括( )等文件。
A.合同协议书B.施工合同的通用条款C.施工合同的专用条款D.双方协商一致达成的合同补充协议E.发包人与监理人订立的监理合同115.施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达到一致的内容，应以( )方式确定下来作为合同的附件。
A.合同补遗B.会议纪要C.协议书D.投标补充文件E.工程变更文件116.按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到下列情况造成承包商成本增加和工期延长，则承包商可同时索赔成本、工期和合理利润的有( )。
A.业主延误移交施工现场B.不可预见的外界条件C.业主提前占用工程D.业主延误发放图纸E.非承包商原因检验导致施工的延误117.按照FIDIC《施工合同条件》的约定，下列属于工程变更的是( )。
A.承包人的施工设备损坏B.任何工作内容的质量或其他特性改变C.工程的施工顺序或时间按排改变D.工程任何部分的标高、位置和尺寸改变E.承包人擅自更改设计118.FIDIC合同条件的最新版本包括四份新的合同条件，它们是( )。
A.施工合同条件B.NED合同条件C.EPC交钥匙项目合同条件D.永久设备和设计－建造合同条件E.合同的简短格式119.构成合同法律关系的要素包括( )。
A.主体B.客体C.违约D.争议E.内容120.以代理权产生的依据不同，可将代理分为( )。
A.委托代理B.间接代理C.法定代理D.直接代理E.指定代理121.代理的特征是( )。
A.代理人必须在代理权限内实施代理行为B.以被代理人的名义实施行为C.在被代理人的权限范围内独立表现自己意志D.被代理人对代理行为承担民事责任E.代理人需与被代理人协商才能进行代理122.当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。
下列说法正确的是( )。
A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金C.给付定金的一方不履行约定的债务的，有权要求返还定金D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金E.债务人履行债务后，定金不能抵作价款或者收回。
123.诉讼时效中断的起因有( )。
A.提起诉讼B.当事人一方提出要求C.当事人一方同意履行义务D.当事人双方协商一致E.因不可抗力124.《中华人民共和国水法》规定，开发、利用、节约、保护水资源和防治水害，应当( )，发挥水资源的多种功能，协调好生活、生产经营和生态环境用水。
A.全面规划B.统筹兼顾C.标本兼治D.综合利用E.节水优先125.《中华人民共和国水法》规定，建设水力发电站，应当保护生态环境，兼顾( )、竹木流放和渔业等方面的需要。
A.防洪B.供水C.灌溉D.航运E.海运126.《中华人民共和国水法》规定，新建、扩建、改建建设项目，应当制订节水措施方案，配套建设节水设施。
节水设施应当与主体工程( )。
A.同时开工B.同时设计C.同时施工D.同时投产E.相同等级127.《中华人民共和国水法》规定，使用水工程供应的水，应当按照国家规定向供水单位缴纳水费。
供水价格应当按照( )的原则确定。
A.补偿成本B.合理收益C.优质优价D.公平负担E.效益优先128.《中华人民共和国水法》规定，地方各级人民政府应当结合本地区水资源的实际情况，按照( )的原则，合理组织开发、综合利用水资源。
A.地表水与地下水统一调度开发B.全面开发C.开源与节流相结合D.地表水与地下水分别调度开发E.节流优先和污水处理再利用129.根据《中华人民共和国水法》规定，水资源战略规划包括( )。
A.流域综合规划B.流域专业规划C.区域综合规划D.区域专业规划E.区域发展规划130.合同生效后，当事人不得因( )而不履行合同义务。
A.姓名的变更B.名称的变更C.法定代表人的变动D.负责人、承办人的变动E.发生不可抗力致使合同无法履行131.全面履行合同的原则是指( )。
A.按合同约定的期限履行B.按合同约定的数量履行C.按合同约定的地点履行D.按合同约定的标的履行E.可以变更合同的标的132.合同终止的情形有( )。
A.债务已经按照合同约定履行B.当事人违约C.合同解除D.债务互相抵消E.债务人依法将标的提存133.合同变更的条件有( )。
A.依据法律的规定B.当事人之间已存在有效的合同关系C.当事人须就合同内容变更达成合意D.须有合同权利义务关系之变更E.合同的变更是合同全部内容的变更134.合同争议调解的方式包括( )。
A.社会调解B.行政调解C.当事人直接友好磋商D.仲裁调解E.司法调解135.公开开标体现了招标活动的公平、公开和公正和诚实信用原则，开标后，任何投标人不得( )。
A.再增加优惠条件B.对投标书内容进行书面澄清C.对投标书内容作任何解释D.更改投标书的报价E.撤消投标书136.在中华人民共和国境内进行下列( )工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。
A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.所有大、中、小型水利项目C.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目D.所有征地移民、环境治理等项目E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目137.招标投标活动应当遵循( )的原则。
A.公开B.公平C.公正D.独立E.诚实信用138.《招标投标法》规定，招标方式分为( )。
A.公开招标B.两阶段招标C.邀请招标D.代理招标E.议标139.中标人的投标应当符合下列( )条件之一。
A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.能够最大限度地满足招标公告中规定的各项综合评标标准C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外D.能够满足招标文件的要求，并且经评审的投标价格最低E.能够最大限度地满足投标文件中规定的各项综合评价标准140.移民安置工作实行的管理体制是( )。
A.政府领导B.分级负责C.县为基础D.项目法人参与E.移民满意141.根据《土地管理法》规定，经县级以上人民政府依法批准，可以以划拨方式取得国有土地的有( )。
A.国家机关用地和军事用地B.城市基础设施用地和公益事业用地C.国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地D.村民建设住宅用地E.法律、行政法规规定的其他用地142.大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置应当遵循原则包括( )。
A.以人为本，保障移民的合法权益，满足移民生存与发展的需求B.节约利用土地，合理规划工程占地，控制移民规模C.可持续发展，与资源综合开发利用、生态环境保护相协调D.因地制宜，统筹规划E.国家保护耕地，严格控制耕地转为非耕地143.《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备( )。
A.符合要求的业绩及信誉B.法律、行政法规规定的其他有关条件C.符合国家规定的注册资本D.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员E.与其从事相关建筑活动所应有的技术装备144.《中华人民共和国水土保持法》规定：各级地方人民政府应当采取措施，加强对( )等生产活动的管理，防止水土流失。