建设工程合同管理
建设工程管理合同6篇
建设工程管理合同6篇建设工程管理合同 (1) 发包方：________________(以下简称甲方) 承包方：______________(以下简称乙方)根据甲乙双方协商，甲方将______________________ 工程承包给了乙方施工，为明确双方职责，确保工程顺利完工，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。
遵循平等自愿、公平和诚信的原则。
双方协商一致，就本工程具体情况，达成以下条款：一、工程名称：_____________________________________二、工程地点：_____________________________________三、工程价款：按图纸实际建筑面积50元/㎡,工程面积2772平方米，工程总价138600元四、工程承包方式及范围：1、承包方式：包工不包料2、承包范围：本工程图纸范围内的钢结构、墙板、屋面板的加工制作及安装，施工所需的工具及电缆、电线(包含切割片、焊条等)乙方自负，施工过程中所需的脚手架及吊车由甲方负责。
注;工程中钢结构的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的补刷。
五、验收标准：乙方按照甲方签字认可的图纸进行施工，施工过程中甲方逐项验收，确认合格，施工完毕验收完毕。
六、工程开竣工日期：_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停电等造成的延误，工期顺延。
七、付款方式：本工程乙方进场甲方支付10000元生活费，主钢立完，甲方支付人工费总额的___，次钢安装完再付总额的______%,墙板安装完再付总额的______%,顶板安装完再付总额的______%,余款待工程竣工验收合格后十五天内一次付清。
墙板、屋面板安装完毕，付工程人工总费的_____%，在竣工验收合格后十五日内余款一次付清。
八、甲乙双方责、权、利：甲方必须保证乙方施工所需材料及时足额供应，若材料短缺造成工期延误，乙方不承担任何责任。
建设工程合同管理
建设工程合同管理随着我国经济的快速发展，城乡建设日新月异，建设工程项目如雨后春笋般涌现。
然而，在建设工程项目实施过程中，合同管理作为保障各方权益、确保工程顺利进行的重要环节，其重要性不容忽视。
本文将从建设工程合同管理的重要性、现状及如何加强合同管理等方面进行探讨。
一、建设工程合同管理的重要性1. 保障各方权益建设工程项目涉及多方主体，包括业主、设计单位、施工单位、监理单位等。
合同管理通过明确各方权益和义务，确保各方在项目实施过程中遵循约定，维护各方合法权益。
2. 确保工程质量、安全与进度合同管理对工程质量、安全与进度具有约束力。
通过合同约定工程质量标准、施工进度和安全管理要求，确保工程顺利进行，达到预期目标。
3. 降低工程风险建设工程项目风险较大，合同管理有助于降低风险。
通过合同约定风险分担和违约责任，为各方提供法律依据，降低工程风险。
4. 提高项目管理水平合同管理是项目管理的重要组成部分。
通过加强合同管理，有助于提高项目管理水平，实现项目目标。
二、建设工程合同管理的现状1. 合同文本不规范目前，我国建设工程合同文本存在一定程度的不规范现象。
部分合同文本内容不全、条款模糊，导致合同执行过程中产生纠纷。
2. 合同签订不严谨在实际操作中，部分项目合同签订不严谨，如合同主体不明确、授权代表无效等，导致合同效力问题。
3. 合同履行不到位合同履行过程中，部分当事人不严格按照合同约定履行义务，如工程质量、进度等方面出现问题，影响工程整体进度。
4. 合同纠纷处理困难建设工程合同纠纷处理难度较大。
一方面，纠纷涉及金额较大；另一方面，纠纷处理周期长，影响工程进度。
三、加强建设工程合同管理的措施1. 完善合同文本制定统一、规范的建设工程合同文本，明确合同条款，确保合同内容全面、准确。
2. 加强合同签订管理在合同签订过程中，严格审查合同主体资格、授权代表等，确保合同效力。
3. 强化合同履行监督加强对合同履行情况的监督，确保各方严格按照合同约定履行义务。
建设工程合同管理概念
建设工程合同管理概念一、概述建设工程合同管理是指对建设工程合同的签订、履行和结算等各个环节进行有效管理的过程。
它是建设工程项目管理的重要组成部分，对于确保工程质量、进度和成本的控制具有重要意义。
本文将从合同管理的定义、目标、原则、流程和关键要素等方面进行详细阐述。
二、定义建设工程合同管理是指在建设工程项目的整个生命周期中，对合同签订、履行和结算等各个环节进行规范、有效管理的过程。
它涵盖了合同的起草、谈判、签订、变更、履行和结算等多个方面，旨在确保合同各方的权益得到充分保障，实现工程质量、进度和成本的有效控制。
三、目标1. 确保合同的合法性和有效性：合同管理应遵循国家法律法规和相关政策，确保合同的合法性和有效性。
2. 保障各方权益：合同管理应平衡各方的权益，确保各方在合同履行过程中的合法权益得到保障。
3. 控制工程质量：合同管理应通过严格的合同约定和履行要求，确保工程质量符合相关标准和要求。
4. 管控工程进度：合同管理应通过合理的进度计划和监控机制，确保工程按时完成。
5. 控制工程成本：合同管理应通过合理的成本控制措施，确保工程成本符合预算和合同约定。
四、原则1. 公平公正原则：合同管理应遵循公平公正原则，确保各方在合同签订和履行过程中平等交换利益。
2. 合法合规原则：合同管理应遵循国家法律法规和相关政策，确保合同的合法性和合规性。
3. 诚实信用原则：合同管理应遵循诚实信用原则，各方应诚实守信，履行合同义务。
4. 风险分担原则：合同管理应合理分担工程风险，确保各方在风险发生时能够公平分担责任。
5. 效益最大化原则：合同管理应追求效益最大化，通过合理的合同约定和履行要求，实现工程质量、进度和成本的最优化。
五、流程1. 合同签订阶段：a. 需求确认：明确建设工程的需求和目标，制定合同签订的基本框架。
b. 投标与评标：进行工程投标，评选出最合适的承包商。
c. 合同起草：根据需求和评标结果，起草合同草案。
建设工程合同管理
建设工程合同管理引言建设工程合同管理是指在建设过程中，对建筑工程总承包合同或分包合同进行有效管理的过程。
通过建设工程合同管理，可以确保工程按照合同要求进行施工，合同各方的权益得到保障，最终实现项目的顺利进行。
本文将从合同管理的重要性、合同管理的主要内容以及合同管理的具体措施等方面进行介绍，并探讨如何优化建设工程合同管理。
合同管理的重要性建设工程合同管理在整个工程项目中起着至关重要的作用。
以下是合同管理的重要性：1.风险控制：合同管理可以帮助识别、评估和控制工程项目中的风险。
通过明确合同条款和责任，可以降低项目风险，并提前做好风险应对准备。
2.质量保障：通过合同管理，可以明确工程质量要求，并通过合同检查和验收程序确保工程的质量符合要求。
3.成本控制：合同管理有助于控制建筑工程项目的成本，避免不必要的费用支出。
通过合同管理，可以制定合理的变更控制程序并监督变更实施过程，以避免成本超支。
4.供应链管理：合同管理涉及多个参与方，包括业主、总承包商、分包商、供应商等。
通过合同管理，可以优化供应链管理，确保物资供应的准时性和质量。
合同管理的主要内容建设工程合同管理涵盖了多个方面的内容。
以下是合同管理的主要内容：1.合同的签订：合同管理的第一步是确保合同的准确签订。
合同应包括完整的工程范围、时间表、费用和支付方式等内容，并明确各方的权利和义务。
2.合同的执行：合同管理的核心是确保合同的执行。
合同执行包括进度管理、质量管理、成本控制、变更管理等方面。
合同管理者应监督合同的执行进展，并及时采取措施解决问题和风险。
3.合同的变更和索赔：在工程项目中，可能会遇到变更和索赔的情况。
合同管理者需要确保变更和索赔的程序合规，并及时与相关方协商解决问题，以避免纠纷的发生。
4.合同的验收和结算：合同管理的最后阶段是工程的验收和结算。
合同管理者应确保工程按照合同要求完成，并进行全面的验收。
同时，还需要进行结算工作，确保合同款项的支付和结算准确无误。
建设工程合同管理概念
建设工程合同管理概念引言建设工程合同管理是指对建设工程合同的签订、履行和管理过程进行监督和控制的一系列管理活动。
它涉及到合同签订、变更管理、履约管理、验收管理等多个方面，在建设工程项目的实施过程中起着至关重要的作用。
本文将介绍建设工程合同管理的基本概念、重要性以及相关管理方法。
建设工程合同管理的基本概念建设工程合同管理是指对建设工程项目实施过程中所签订的合同进行有效管理和控制的一系列管理活动。
建设工程合同是建设工程承包商与业主签订的一种法律文件，约定了双方关于工程建设的义务和权利。
建设工程合同所管理的内容包括合同签订、履行、验收、变更等方面。
建设工程合同管理的重要性合同是建设工程项目实施的基础，合同的管理对项目的顺利进行至关重要。
建设工程合同管理可以保障工程项目的质量、进度和安全，有效控制工程项目的成本，并维护各方当事人的合法权益。
同时，合同管理还可以提升工程管理的规范性和效率，推动工程建设行业的健康发展。
建设工程合同管理的方法和步骤合同签订阶段在合同签订阶段，需要明确工程项目的任务和目标，制定详细的施工方案，并明确各方的权益和责任。
合同签订阶段的主要步骤包括：1.准备招标文件：编制与工程项目相关的招标文件，包括招标公告、技术规格和合同草案等。
2.发布招标文件：按照规定的程序和方式发布招标文件，并接受相关企业的投标。
3.评标、定标：对投标企业进行评审和比较，并确定最合适的承包商。
4.签订合同：在确定承包商后，双方签署正式合同。
合同履行阶段合同履行阶段是指承包商根据合同的要求进行工程项目的实施和管理。
合同履行阶段的主要步骤包括：1.生产组织：根据施工工期和计划，进行工程项目的生产组织和安排。
2.进度控制：监督和控制工程项目的进度，确保按时完成各项工作。
3.质量控制：监督和控制工程项目的质量，进行质量检查和验收。
4.成本控制：监督和控制工程项目的成本，确保在预算范围内完成工程项目。
合同变更管理在工程项目实施过程中，由于各种原因可能会导致合同变更。
建设工程合同管理
建设工程合同管理1. 引言建设工程合同管理是指在建设工程项目中，对合同签订、履行和管理进行各项控制和监督的过程。
建设工程合同管理的目的是确保合同的有效履行，保护各方的合法权益，推动项目的顺利进行。
2. 合同签订阶段2.1 合同准备在建设工程项目启动之前，各方需要进行合同准备工作。
这包括明确合同的目的和范围，确定各方的权利和责任，制定合同条款和条件。
在准备过程中，需要注意法律法规的要求，以确保合同的合法性和有效性。
2.2 合同谈判与签订合同谈判是在合同准备阶段后进行的，各方通过协商和讨论，就合同条款达成一致。
在谈判过程中，需要注意保护自己的权益，合理分配责任和风险。
谈判结束后，合同正式签订，并应妥善保管签订文件。
3. 合同履行阶段3.1 合同执行合同履行阶段是工程项目实际开始施工的阶段。
在合同执行过程中，各方需要按照合同约定，履行自己的责任和义务。
施工单位需要按时按质完成工程，业主需要支付相应的合同款项。
3.2 合同变更管理在工程项目的实际实施过程中，可能会出现各种原因导致合同发生变更。
合同变更管理是指对合同变更申请进行审查和处理的过程。
变更管理应遵循一定的程序和原则，确保变更的合法性和合理性。
3.3 合同索赔管理在工程项目的执行过程中，各方可能会因为某些原因提出索赔要求。
合同索赔管理是指对索赔申请进行审查和处理的过程。
索赔管理需要根据合同的规定，确定索赔的原因和责任，并进行合理的补偿。
4. 合同管理工具4.1 合同管理系统合同管理系统是一种用于管理和监督建设工程合同的工具。
通过合同管理系统，可以实现合同的电子化存储和查询，自动合同报告和统计数据，提高合同管理的效率和准确性。
4.2 合同管理文件在合同管理过程中，需要建立一套合同管理文件。
这些文件包括合同正本、变更通知书、索赔材料等。
合同管理文件的建立和管理要严格按照相关法律法规的要求，确保文件的完整性和可查性。
5. 合同管理的重要性建设工程合同管理在项目的顺利进行和各方权益保护中起到重要作用。
建设工程(合同)管理概念
建设工程合同管理概念什么是建设工程合同管理？建设工程合同管理是指在建设工程项目中，对合同的签订、履约和结束等各个阶段进行管理的过程。
建设工程合同管理涉及到项目的合法性、合规性、质量、进度和费用等方面的管理。
建设工程合同管理的目的是确保工程项目按照规划和要求进行，以及保证工程质量和合同约定的交付期限。
通过有效的合同管理，可以最大程度地减少合同纠纷和风险，并提高建设工程项目的执行效率和经济效益。
建设工程合同管理的重要性建设工程合同管理对于项目的成功实施和项目方、承包方的利益保护至关重要。
是建设工程合同管理的重要性：1.确保合同的合法性和合规性：建设工程合同管理需要确保合同在法律框架内合法有效，符合相关法律法规和政策要求，避免合同因违法违规而无效或产生法律风险。
2.控制工程质量和合同约定的交付期限：建设工程合同管理涉及到合同履约的各个环节，例如工程设计、材料采购、施工过程等，需要对工程质量和合同约定的交付期限进行严格控制，确保工程项目按照计划进行。
3.减少合同纠纷和风险：建设工程合同管理的一个重要目标是减少合同纠纷和风险的发生。
通过合同的合理规划和管理，可以明确各方责任和权益，避免合同漏洞和争议，减少纠纷的发生。
4.提高合同执行效率和经济效益：良好的建设工程合同管理可以提高合同执行的效率和经济效益。
通过合同的规范管理，可以确保项目的进度和质量，减少合同变更和返工，提高工程项目的交付效率和质量。
建设工程合同管理的主要内容建设工程合同管理涉及到合同的签订、履约和结束等各个阶段的管理。
是建设工程合同管理的主要内容：1.合同签订阶段管理：包括合同的招标、投标和谈判等过程，需要确保合同的合法性和合规性，以及合同条款的合理性和合理性。
2.合同履约阶段管理：包括工程设计、材料采购、施工过程等各个环节的管理。
需要明确各方责任和权益，控制工程质量和进度，确保工程项目按照合同的约定进行。
3.合同变更管理：当项目发生变更时，需要进行合同变更管理。
建设工程合同管理的概念
建设工程合同管理的概念1. 引言建设工程合同是指在建设工程实施阶段，由建设工程的发包人与承包人签订的约定，约定了双方在建设工程实施中的权益和责任。
合同的管理是保证建设工程质量、安全和合同履约的重要环节。
本文将介绍建设工程合同管理的概念、重要性以及相关的管理内容。
2. 建设工程合同管理的概念建设工程合同管理是指对建设工程合同的全过程进行计划、组织、控制和监督，以确保合同的履约和质量。
它涉及合同的签订、履约、变更、索赔、验收等各个环节。
合同管理的目标是确保工程项目按照合同约定完成，保证工程质量、合同履约以及发包人和承包人的权益。
合同管理需要对合同内容进行合理解释和执行，及时处理合同纠纷，确保合同的正常履行。
3. 建设工程合同管理的重要性3.1 避免纠纷和风险建设工程合同的管理可以帮助双方在工程实施过程中明确各自的权益和责任，降低合同纠纷的发生概率。
通过明确规定合同变更的程序和条件，可以避免在工程实施过程中出现非法变更，减少合同纠纷的风险。
3.2 保障工程质量通过合同管理，可以明确工程项目的质量要求，并对工程施工过程进行监督和验收。
合同管理可以确保承包人按照合同约定的质量要求进行施工，避免因施工质量不达标而造成的质量问题。
3.3 提高合同履约率合同管理可以帮助双方进行合同约定的履约情况监控和评价，提高合同履约率。
通过及时解决合同履约中的问题，可以保证项目的顺利进行和按期完工。
3.4 维护合法权益建设工程合同是双方合法权益的约定，在合同管理中可以保障双方的合法权益。
通过建立合同档案和管理制度，可以保护合同的法律效力，保障合同主体的权益。
4. 建设工程合同管理的关键内容4.1 合同签订合同签订是合同管理的重要环节之一。
在签订合同时，应明确合同的双方主体、工程范围、施工期限、价格等各项重要内容，并在合同中约定好各方的权益和责任。
4.2 合同履约合同履约是指在合同规定的期限内，双方按照约定的内容和要求履行合同义务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程合同管理1、关于工程变更的说法，错误的是（C）。
A）工程师同意采用承包方合理化建议，所发生的费用全部由业主承担B）施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更C）任何工程变更均须由工程师确认并签发工程变更指令D）工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序2、下列关于工程变更的说法错误的是(Ａ)。
Ａ工程变更总是由承包商提出的Ｂ监理工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商Ｃ监理工程师的变更指令应以书面的形式发出Ｄ发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，可以依此计算价款3、在施工索赔中，由于不利的自然条件与人为障碍引起的索赔，一方面是指地质条件变化，另一方面是指（Ａ）。
Ａ发现地下构筑物，文物Ｂ罢工、战争Ｃ业主提出不正当要求Ｄ工程师的指令错误4、在约定风险范围时，（C）不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。
Ａ、自然灾害B、不可预见性灾害C、设计变更及施工条件变更D、政策性调整5、在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定开工日期前(B)内预付工程备料款。
A10天B7天C15天D20天6、在承发包双方确认计量结果后(B)天内，发包方应向承包方支付工程进度款，并按约定时间发包方扣回工程预付款。
A7天B14天C21天D28天7、由于施工过程受到严重干扰，造成多个索赔事件混杂在一起时，可用（D）计算索赔费用。
A）实物法B）单价法C）分项法D）总费用法8、下列原因中，不允许索赔窝工费用的是（）。
A.异常恶劣的气候造成的停工B.施工图纸未及时供应C.工程变更D.业主方原因要求暂停工9、在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是（）。
A.特定情况下，被迫采用的一种方式B.通常采用的一种方式Ｃ.解决起来较容易的一种方式Ｄ.容易取得索赔成功的一种方式10、按索赔业务性质分类，索赔可分为（）。
Ａ.工程索赔和商务索赔B.工程索赔和道义索赔Ｃ.商务索赔和道义索赔Ｄ.索赔与反索赔11、采用总费用法计算索赔，适用于（）。
Ａ.采取低价中标策略后的低标价工程Ｂ.总索赔费用较大的工程Ｃ.不易分项计算损失费用的工程Ｄ.固定总价合同的工程12、下列施工进度拖延情况中，（B）属于可原谅并给予补偿费用的延期。
A）气候条件异常恶劣导致停工B）延误发放图纸C）由于SARS导致工期的延误D）政府行为导致工期延误13、由于施工过程受到严重干扰，造成多个索赔事件混杂在一起时，可用（D ）计算索赔费用。
A.实物法B.单价法C.分项法D.总费用法14、工程变更的内容不包括[]。
A.设计变更B.进度计划变更C.施工条件变更D.付款方式变更15、.承发包双方按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，当该合同生效后，如果承包人不能按时开工，应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。
该申请的提出应不迟于协议书约定的开工日期前（D）。
A.28天B.21天C.14天D.7天16、业主要求赶工,承包方可提出索赔。
其索赔的起因属于[]。
A.业主违约B.业主代表的不当行为C.合同变更D.合同文件的缺陷17、工程变更价款的确定应在双方协商的时间内,由[]后执行。
A.承包商提出变更价格,报业主批准B.承包商提出变更价格,报监理工程师批准C.监理工程师提出变更价格,报业主批准D.承包商和监理工程师提出变更价格,报业主批准18、正常情况下,索赔事件发生后[]内,承包商应向业主发出索赔意向通知。
A.7天B.14天C.28天D.56天19、施工索赔费用中,索赔人工费不包含[]。
A.完成合同之外额外工作所花费的人工费B.特殊恶劣天气造成的人员窝工而增加的人工费C.法定的人工费增长D.由业主提供的材料推迟到货延误工程导致的人员窝工费20、下列[]不属于索赔费用的计算方法。
A.总成本法B.修正总费用法C.费用分摊法D.分项法21、工程变更需要[]确认并签发工程变更令。
A.业主代表B.监理工程师C.设计代表D.承包商总工程师22.某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是(D)。
A．费用由工程师承担，工期由承包人承担B．费用由承包人承担，工期由发包人承担C．费用由承包人承担，工期由承发包双方协商D．费用和工期由承包人承担23.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同；合同约定的土方工程量为8000m3合同期为6d，合同约定：工程量增加20％以内为施工方应承担的工期风险。
施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200m3，则施工方可提出的工期索赔为(D)。
(结果四舍五入取整)A．1B．4C．17D．1424.因地震、洪水、台风等不可抗拒原因造成的损坏问题，由（A）负责处理。
A．建设单位B．监理单位C．施工单位D．使用单位25.某建设项目业主与甲施工单位签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200d。
合同履行过程中，因不可抗力事件发生致使开工日期推迟30d，因异常恶劣气候停工10d，因季节性大雨停工5d，因设计分包单位延期交图停工7d，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为(A)万元。
A．0．7B．3．7C．4．7D．5．226.某桩基工程，业主通过招标与某基础工程公司签订了施工合同，工程量清单中估计工程量4000m3，合同价500元／m3，合同工期为40天。
合同约定：工期提前1天奖励2万元，拖后1天罚款4万元；工程款按旬结算支付。
合同履行到第21天时发生了地震，造成停工4天，经工程师认可的施工方的实际损失为10万元，第3旬完成工程量800m3；后期因机械故障停工3天，最后实际工期为50天。
不考虑其他款项，施工方在第3旬应得到的工程款为（）万元。
A.58B.14C.0D.5027、无合同工期的工程工期，[C]。
A、甲方指定工期为准B、以实际工期为准C、工期定额为最长工期限制D施工防计划工期为准28、延缓工期则会使[B]提高A、设计费费、B、管理费用C、材料费D、单体试车费29、因不可抗力造成的质量问题,其保修费用由[]承担。
A.施工单位B.设计单位C.建设单位D.用户30、其风险可以得到合理的分摊,并且能够鼓励承包人通过提高工效等手段从成本节约中提高利润的合同形式为[]。
A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.议价合同31、建设单位在[]合同中,承担了项目的全部风险。
A.成本加酬金B.单价C.总价可调D.总价不可调32、如果项目的复杂程度较高,承发包双方选用合同可能性较小的是[]。
A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.以上都不是33下列各项中合同解释排列顺序正确的是（D）Ａ协议书――通用条款――专用条款――工程通知单Ｂ图纸――专用条款――通用条款――中标通知书Ｃ工程报价单――专用条款――通用条款――技术规范Ｄ协议书――投标书――通用条款――专用条款34.建设工程合同可以从不同角度进行分类，按承包范围和数量划分，可分为（D）。
A.建设工程承包合同、建设工程委托监理合同和物资采购合同B.建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同C.建设工程监理合同、建设工程勘察设计合同和建设工程施工合同D.建设工程总承包合同、建设工程承包合同和建设工程分包合同35.按照我国《建筑法》和《合同法》规定，下列关于建设工程合同的表述中错误的是（A）A.建设工程合同可以采用书面形式或口头形式B.订立建设工程合同时，受要约人是招标人C.建设工程合同的订立，要经过要约和承诺两个阶段D.建设工程合同是一种诺成合同，也是一种双务合同36.我国《建设工程施工合同＜示范文本＞》中关于组织设备安装工程无负荷试车的规定是（B）。
A.单机试车和联动试车均由发包人组织B.单机试车由承包人组织，联动试车由发包人组织C.单机试车和联动试车均由承包人组织D.单机试车由发包人组织，联动试车由验收委员会组织37.承发包双方按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，在履行该合同的过程中，工程师发出口头指令，但未及时予以书面确认。
承包人在工程师发出口头指令后的第3天提出书面确认要求，但工程师在接到该要求3天后仍未答复，则（D）。
A.承包人应继续等待答复B.承包人应再次提出书面确认要求C.工程师可不予承认该口头指令D.该口头指令视为已被确认1、由于[]造成的工期拖延,承包商既可以提出工期索赔,也可以提出费用索赔。
A.异常恶劣的气候B.业主或建筑师的原因引起停工C.战争D.罢工2、FIDIC合同条件下，工程变更的范围包括（ABDE ）。
A.删减任何合同约定的工作内容B.任何部分标高、尺寸、位置改变C.因施工需要，施工机械日常检修时间变更D.工作质量和其他特性变更E.合同中工程量改变3、因不可抗力时间导致的费用及延误的工期，由发包人承担的部分是（ABDE ）。
A.工程本身的损失B.工程所需清理、修复费用C.承包人人员伤亡D.第三方人员伤亡E.承包人采购准备用于施工的料损害4、索赔事件发生后，如承包人对发包人审批后的工程师索赔处理决定不满，理想的处理纠纷的方式是（ADE ）。
A.谈判B.诉讼C.仲裁D.达成谅解E.协调5、索赔的目的不同，索赔可以分为（CD ）。
A.施工索赔B.业主反索赔C.工期索赔D.费用索赔E.商务索赔6、费用索赔可能包括下列内容（ABCD ）。
A.总部管理费B.工地管理费C.业主拖延支付所赔款的利息D.直接费E.承包商进行索赔程序所花费的费用7、以进行索赔的费用包括（ABCD ）。
A.利润B.贷款利息C.保函手续费D.设备租赁费E.折旧8、由于业主原因，工程师下令停工1个月，承包人可以索赔的款项包括（ABD ）A.人工窝工费B.施工机械窝工费C.材料超期储存费用D.工程延期一个月增加的履约保涵手续费E.合理的利润9、工期索赔的计算方法有（AC ）。
A.网络分析法B.修正的总费用法C.比例计算法D.实际费用法E.分项计算法10、不可抗力事件造成的损失，可以补偿的损失部分包括（AC ）。
A.全部费用B.利润C.工期D.人工费、材料费、机械使用费E.直接工程费11、承包方发生工期拖延，同时得到费用和工期索赔，其原因来自于（BD ）造成的。
A.特殊反常的天气B.业主C.工人罢工D.工程师E.政府间经济制裁12、以下保修情况，费用应由建设单位承担的是（AC ）。
A.不可抗力原因造成的损坏B.使用单位使用不当，造成的损坏C.建设单位采购设备质量不合格引起的质量缺陷D.设计方面原因造成的质量缺陷E.承包单位未按国家有关规定、标准和设计要求进行施工，造成的质量缺陷13、固定总价合同一般适用于（BC）工程。