小区驻地网合作建设工程施工合同
小区驻地网工程合同
小区驻地网工程合同【合同编号】（此处填写合同编号）【甲方】（此处填写小区开发商名称）【乙方】（此处填写网络服务提供商名称）【合同名称】小区驻地网工程合同【合同内容】一、工程概述本合同旨在明确甲乙双方在小区驻地网工程建设中的权利与义务，确保工程顺利进行，并满足小区居民的网络使用需求。
二、工程范围1. 乙方负责小区内所有楼宇的网络布线、设备安装及调试工作。
2. 乙方需按照国家相关标准和行业规范进行施工。
3. 工程包括但不限于室内外光缆敷设、接入设备安装、用户终端设备配置等。
三、工程质量1. 乙方应保证工程质量符合国家标准及行业规定，确保网络稳定运行。
2. 工程竣工后，乙方应提供完整的工程验收资料，并由甲方组织验收。
四、工期要求1. 乙方应按照合同约定的时间节点完成各阶段工作。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并协商解决。
五、费用支付1. 工程费用根据实际完成的工程量结算。
2. 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付工程款项。
六、售后服务1. 乙方应提供不少于两年的免费维护服务。
2. 在保修期内，如出现非人为因素导致的网络故障，乙方应在接到通知后24小时内响应，并在合理时间内修复。
七、违约责任1. 若乙方未能按时完成工程或工程质量未达标准，应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按约定支付费用，应向乙方支付违约金。
八、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
【签字盖章】甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
小区外网施工合同范本
小区外网施工合同范本
甲方：（甲方公司名称）
地址：（甲方公司地址）
法定代表人：（法定代表人姓名）
联系电话：（联系电话）
乙方：（乙方公司名称）
地址：（乙方公司地址）
法定代表人：（法定代表人姓名）
联系电话：（联系电话）
根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，甲、乙双方达成以下协议：
一、施工项目名称及内容
1. 项目名称：小区外网建设工程
2. 工程内容：包括外网布线、设备安装、调试等工作
二、工程期限
1. 工程开始日期：____年__月__日
2. 预计完工日期：____年__月__日
三、工程款
1. 工程总价：____万元（大写）
2. 工程款支付方式：工程款按照工程进度分期支付，具体支付比例和时间由双方另行约定。
四、施工标准
1. 施工按照相关法规和标准进行，确保工程质量符合相关规定。
2. 施工人员应具备相关从业资质和证书，按照施工计划和要求进行施工。
五、工程验收
1. 工程完工后，乙方应邀请甲方进行工程验收，验收合格后方可交付使用。
2. 工程存在质量问题的，乙方应及时修改并重新验收，直至合格为止。
六、违约责任
1. 若一方违约导致工程无法按时完工或质量不符合要求，应承担相应的责任并赔偿对方的损失。
2. 若因不可抗力而导致工程延期或无法完成的，双方不承担相应责任。
七、其他约定
1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商约定。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有合同法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字：签字：
日期：日期：。
新建小区三网工程合同
新建小区三网工程合同甲方（委托方）： [甲方全称]地址： [甲方地址]法定代表人： [甲方法定代表人姓名]乙方（承包方）： [乙方全称]地址： [乙方地址]法定代表人： [乙方法定代表人姓名]鉴于条款： [简要说明双方签订合同的目的和背景]合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在新建小区三网（电信网、广播电视网、互联网）工程建设中的权利、义务和责任。
第一条工程概况1. 工程名称：[新建小区名称]三网工程2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：包括但不限于网络布线、设备安装、系统集成等4. 工程期限：自 [开工日期] 至 [竣工日期]第二条双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 按时支付工程款项- 提供必要的施工条件- 监督工程进度和质量2. 乙方权利与义务：- 按期完成工程任务- 保证工程质量符合国家标准- 遵守甲方施工现场管理规定第三条工程价款及支付方式1. 工程总价款为 [金额] 元人民币。
2. 支付方式：- 预付款：合同签订后 [时间] 内支付总价款的 [百分比]%。
- 进度款：根据工程进度分阶段支付。
- 竣工款：工程竣工验收合格后支付至总价款的 [百分比]%。
- 质保金：剩余 [百分比]% 作为质保金，质保期满后支付。
第四条工程验收1. 乙方应在工程完工后 [时间] 内向甲方提交验收申请。
2. 甲方应在收到验收申请后 [时间] 内组织验收。
第五条违约责任1. 如乙方未能按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为每延误一日支付工程总价款的 [百分比]%。
2. 如工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修复或返工。
第六条质保期1. 质保期为工程竣工验收合格后 [时间] 个月。
2. 质保期内，乙方应对工程质量问题负责免费维修。
第七条合同变更与解除1. 任何一方需变更或解除合同，应提前 [时间] 通知对方。
2. 双方协商一致，可以变更或解除本合同。
第八条争议解决双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
小区三网配套工程施工合同
合同编号：_____甲方（建设单位）：_____乙方（施工单位）：_____根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方的小区三网配套工程施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_____小区三网配套工程1.2 工程地址：_____1.3 工程规模：建筑面积约_____平方米，总户数_____户。
1.4 工程内容：包括但不限于有线电视网络、电话网络、互联网接入网络的规划、设计、施工、设备安装、调试、信号开通等。
二、工程承包范围2.1 乙方负责本工程的全部施工任务，包括施工图设计、设备采购、安装、调试、验收等。
2.2 乙方负责按照甲方要求，对工程进行施工，确保工程质量、安全、进度达到甲方要求。
2.3 乙方负责工程中所使用的材料、设备的质量，并承担相应的质量责任。
三、合同价格3.1 双方确认，本工程合同总价为人民币_____元（大写：_____元整），上述金额为甲方支付给乙方的全部费用。
3.2 乙方应按照合同约定的工程内容和施工进度，提供相应的施工服务。
3.3 甲方应按照合同约定的付款方式和付款时间，及时支付合同价款。
四、工程进度及工期4.1 双方确认，本工程计划开工日期为____年__月__日，计划竣工日期为____年__月__日。
4.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
五、质量保证5.1 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行工程施工，确保工程质量。
5.2 工程竣工后，乙方应负责组织验收，并承担工程质量保证责任。
六、安全生产6.1 乙方应严格按照国家关于安全生产的法律、法规和甲方的工作要求，做好施工现场的安全生产管理工作。
6.2 乙方应承担因施工原因造成的人身伤亡、财产损失等一切责任。
七、争议解决双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
小区外网施工合同范本
小区外网施工合同范本合同编号：__________联系地址：____________联系电话：____________联系地址：____________联系电话：____________鉴于甲方拟对小区外网进行施工，为明确双方权利义务，经双方友好协商，达成如下合同：第一条项目内容1.1 甲方委托乙方对小区外网进行施工工作，具体包括但不限于：线缆敷设、设备安装、网络调试等工作。
第二条工期2.1 本合同工期为__________，自双方签订合同之日起计算。
第三条工程款支付3.1 甲方应按照工程进度支付工程款，具体支付比例及时间安排如下：（1）工程款总额为__________，分期支付，第一期支付比例为____%，于工程开工后____天内支付；（2）第二期支付比例为____%，于工程完成____%后支付；（3）一期支付比例为____%，于工程全部完成后支付。
第四条工程质量保证4.1 乙方承诺所提供的工程质量符合相关标准和规定，保证设备安装牢固、网络畅通、无故障等。
第五条违约责任5.1 若一方未按照本合同约定的时间、质量要求履行义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第六条合同变更6.1 双方如需变更本合同内容，应经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。
第七条合同解除7.1 双方协商一致，可解除本合同。
解除合同应提前______天书面通知对方。
第八条其他约定8.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________。
驻地网施工合同
篇一：驻地网通信建设合作协议范本(最终******小区（楼宇）通信建设合作协议甲方：******************************乙方：中国电信股份有限公司无锡分公司中国联合网络通信有限公司无锡市分公司中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司中国铁通集团有限公司无锡分公司为了适应城市现代化建设步伐，规范无锡住宅小区及商住楼通信基础设施建设，全面提升城市通信基础设施建设水平，满足用户对现代化通信与信息服务的需求，甲、乙方经友好协商达成如下协议：一、合作原则：1、以《江苏省信息化条例》、无锡市建设局、无锡市规划局《关于进一步加强我市住宅小区及商住楼通信基础设施建设的通知》（锡建总[2011]178号）文件为合作依据；2、甲乙双方在相互尊重、互利共羸、精诚合作的基础上，共同建设通信基础设施。
二、合作概况：1、合作地点：***区***路；2、合作范围：****小区（楼宇）内（**幢***户），建设面积约为***万平方米。
3、合作目标：乙方各电信运营商在甲方开发的小区（楼宇）范围内能够为小区（楼宇）内业主提供固定电话、无线覆盖、宽带接入等多种业务,并根据相关业务和技术发展逐步提供其他更为先进、优质、高效的服务。
4、小区（楼宇）交付使用时间：****年**月底交付。
三、合作内容（工程范围）：根据上述合作原则，甲乙双方进行如下工程建设分工。
1、甲方工程范围（1）甲方负责投资规划红线内各种无源通信设施，包含通信管道和楼内通信暗管、暗线、公共交接间、住户多媒体箱、通信线缆等并享有其产权。
其施工应与土建同步进行，并纳入施工监理范围。
（a）红线内通信管道以及通信暗管：按照建设部gy 50374-2006《通信管道工程施工及验收技术规范》及江苏省住房和建设厅dgj32/j118—2011《住宅小区光纤到户通信配套设施建设标准》的规范要求，由甲方对红线内通信管道及通信暗管进行设计，设计方案须经乙方各运营商共同确认。
小区外网工程施工合同范本
小区外网工程施工合同范本
甲方（委托方）：__________（单位名称或个人姓名）
乙方（承包方）：__________（单位名称或个人姓名）
根据《中华人民共和国建设工程施工合同法》及相关法律法规，甲、乙双方在平等自愿、
协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行小区外网工程施工事项，达成如下协议：
一、项目名称：小区外网工程施工
二、工程内容：为甲方小区建设外网，包括但不限于网络布线、设备安装，网络调试等工作。
三、工程规模：具体规模按照工程设计方案执行。
四、工程地点：__________（小区具体地址）
五、工程周期：计划工期为______天，具体施工周期以实际施工进度为准。
六、工程造价：本工程总造价为__________元，具体分期付款方式为______。
七、保修期：乙方承诺对本工程提供____年的免费保修服务，保修期内如有质量问题，乙
方应立即修复并保证维修质量。
八、违约责任：任何一方违反合同规定，应支付违约金，违约金为造成对方损失的1%。
九、其他约定事项：__________（双方协商确定的其他事项）
十、合同解释：本合同内容经双方确认后生效，未尽事宜由双方协商解决；合同一式两份，双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_______________________
乙方（盖章）：_______________________
日期：_______________________。
小区外网工程施工合同范本
小区外网工程施工合同范本甲方：（施工方名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（业主名称）地址：联系电话：鉴于甲方有丰富的施工经验和技术实力，乙方希望委托甲方进行小区外网工程施工，双方经友好协商，达成以下合同：一、工程内容1.1 甲方将按照乙方要求，完成小区外网工程施工及相关配套设备安装、调试等工作。
1.2 工程施工内容包括但不限于：网线敷设、网络设备安装、信号测试等。
二、工程进度2.1 工程施工周期为（具体时间），甲方应按照约定时间完成工程施工。
2.2 若因不可抗力等原因导致工程延期，甲方应及时通知乙方并重新确定工程完成时间。
三、施工标准3.1 甲方承诺按照国家相关标准和规定进行工程施工，确保工程质量。
3.2 工程完工验收合格后，由乙方确认验收，并支付尾款。
四、付款方式4.1 工程总价为（具体金额），乙方应根据工程进度支付工程款项。
4.2 工程款项分期支付：首付款（具体金额）在施工开始时支付，进度款（具体金额）按照工程进度支付，尾款（具体金额）在工程验收合格后支付。
五、质保期5.1 工程竣工验收后，甲方提供一年的质保期，质保期内因工程质量问题产生的维修费用由甲方负责。
六、违约责任6.1 若甲方未按照合同约定提交工程进度、未按时完成工程施工的，应承担相应的延期责任。
6.2 若乙方未按照合同约定支付工程款项的，应承担相应的违约责任。
七、其他事项7.1 合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 合同有效期自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号:XXX小区驻地网工程建设施工合同工程名称:XＸＸ小区网络建设和运营工程甲方:ＸXＸXXX地产置业有限公司（暂定)乙方:北京天维信通科技有限公司(暂定）丙方:ＸXＸ工程有限公司(暂定)签订地点:签订日期：甲方：XXＸXＸＸ地产置业有限公司乙方：北京天维信通科技有限公司丙方：XXX工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙丙三方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就丙方在甲方开发建设的_＿＿________＿小区进行网络建设和运营工程建设施工事宜，经协商一致,订立本合同,供各方共同遵守执行。
第一条项目概况____＿__＿___________＿小区)位于＿_____＿_＿_____＿__＿＿_＿_＿__＿＿____＿__＿___＿＿＿＿___.__＿__＿__＿＿_小区预计户数为_＿_____＿户(建筑面积______＿＿＿万平米)，为全力提升___＿＿______小区的物业价值,满足小区用户的电信需求,乙方拟在＿_＿__＿＿____小区进行综合电信建设,并为小区提供优质、全面的电信服务，丙方负责该项目建设的施工.甲方作为______＿＿＿＿小区的开发方,应遵循本合同第九条约定,同意乙方、丙方对________＿＿＿__小区进行综合电信建设并提供相应的电信服务及项目建设施工,并愿意向乙方、丙方提供相应的协助。
第二条合作内容2.1甲乙丙三方按照本合同约定的条件，在甲方开发或管理的＿______＿小区进行综合电信项目合作（以下称项目),甲方开发过程或管理过程中涉及的与综合电信建设及其服务有关的项目由乙方进行投资并提供电信综合服务,丙方负责按乙方要求进行项目前期施工并保证通过竣工验收和调试，丙方须具有网络工程施工资质.2。
2本项目中乙方负责投资、建设,丙方负责施工的工程内容：2。
２。
1工程地点:2.２。
２工程内容：（１）建设楼盘红线内的所有电信线槽、光缆管道、设备、光缆(至用户室内使用的末端模块或户内的弱电箱),建立光纤网络传输系统,满足普通语音通讯和上网需求;（2）为小区提供地区相关政府部门、政策要求的电信运营商的宽带、通讯网络接入,提供小区内业主、用户的宽带接入业务;（3）投资建设小区内网络系统2。
3提供的综合电信服务包括:(1)语音通话通讯业务;（2)宽带网络业务;（3)互联网业务；（4)数据业务；(5)移动业务;(6)其他增值服务(可另行协议约定)。
第三条投资及产权归属３。
1甲方投资部分:3。
1.１红线内：（1）甲方向乙方无偿提供位于小区内的钢筋混凝土结构的机房(在规划设计阶段由丙方提出方位、面积、装修标准等要求）作为电信机房,用于放置电信设备,地面承重平均500公斤／平方米，层高不低于3米。
机房内无上下水、暖气、燃气、等管道(消防规定要求的管道及喷淋系统除外）,甲方同意于合同执行期内使用机房。
(２)提供乙方、丙方工程建设及运营需要的电力、地线接到机房内指定位置.（3)无偿提供烟感、温感报警等安防设备的安装；(4）提供电信设备(包括传输、交换、宽带接入等)放置的条件、空调室外机安装位置,具体由乙方或丙方在前期规划设计阶段提出要求,甲方协调确定;（5)无偿提供与工程施工相关的装修、电气、结构、平面、管道等图纸,以便丙方确定各种线缆引入、引出及装修方案;红线内驻地网管道、管沟、桥架等原则上由丙方设计施工;３.２乙方投资部分:3．２。
1小区规划红线内:（详见附件《＿＿__＿_______小区网络运营—施工方案》) （1)综合布线：乙方投资建设________小区内综合布线系统;线缆铺设所需线架、线槽由丙方负责完成.（２)设备:乙方投资建设＿___＿＿＿___＿小区内建设楼盘红线内的所有通信线槽、光缆管道、设备、光缆（至用户室内使用的末端模块或户内的弱电箱)等用于通信及上网的网络设备．（3）电表：丙方工程建设及运营需要的电力计量,由丙方按供电部门资费标准缴交.3.２.2小区规划红线外:(详见附件《＿_＿＿____＿___小区网络运营—施工方案》，由丙方负责下列工作)（1）管线及土建配套;（2）综合布线；(3)设备；（４)其他。
３。
４甲乙双方在工程中投资、建设的电信系统、设备、设施、资源的产权归各投资方所有,并由各方分别负责维护.4、丙方仅负责项目施工，故丙对项目所涉及的一切设备及资源无任何投资及产权.第四条工程建设的阶段4。
１工程准备阶段４。
1。
1丙方于本合同生效后___＿_＿＿＿个日历天内向甲方提供《____＿__＿_小区网络运营-技术要求》（下称“技术要求”)和《_＿_＿____＿__小区网络运营-施工方案》(下称“施工方案＂）、《________＿__小区网络运营－施工图纸》（下称“施工图纸")，作为本合同的附件;4。
1.２丙方提供的技术要求、施工方案、施工图纸需符合国家及地方标准。
4．1。
３甲方应当于收到丙方的技术要求后的＿_＿___个日历天内，按照丙方的技术要求及本合同约定,向丙方提供相应的施工条件。
甲方具备施工条件后,书面通知丙方进场施工的日期．4.2工程施工阶段4.2.１丙方于甲方具备施工条件并收到甲方的进场通知后___＿＿＿个日历天内进场施工。
4。
2。
2丙方应当于进场后____＿___个日历天内完成工程，并具备电信业务的开通条件。
4。
２。
3与建筑、水、电、消防等系统的建设做好配合,需适应有关施工进度的相关要求。
４.３工程验收阶段4.3。
1工程竣工后，丙方应及时通知甲方、乙方参加验收，甲方、乙方验收合格后且该工程必须通过小区当地行业政府主管部门的联合验收并取得相关证明后方视为验收全面合格。
4．3。
２甲方、乙方接到丙方通知后_________个工作日内派员参加丙方组织的验收。
甲、乙方因自身原因未参加验收的，视为认可工程验收合格．第五条三方责任5.1甲方责任:5.1.1甲方具有签署本合同的合法资格或授权．5．1。
２甲方负责投入合作项目中三方约定的需由甲方投入的相关资源。
即甲方同意由乙方提供所合作项目小区、楼盘等的网络铺设、接入的独家权利 ,甲方向丙方提供完成网络铺设、接入、运营的便利，包括但不限于:前期规划设计相关建筑图纸(驻地网相关设计图纸由丙方设计，并配合甲方报建)、施工场地、人员配合、市场拓展等的支持.5。
１。
3 在丙方进行电信工程施工、设备安装调试时，甲方应予以配合,负责协调总包及相邻关系,为丙方人员进入小区进行施工提供方便。
5.1。
4为保障电信服务质量，甲方承诺不在机房内加装、更换任何电信设备、线材及卡接件，不在机房的相邻房间（包括上层和下层)建设蓄水池、安装其他负荷较大的电源、无线发射设备及有可能危害电信设备安全的设备（丙方应在前期规划设计阶段书面正式提出,并得到甲方确认）。
若因甲方提供的机房未能遵守上述承诺或未能达到本合同第三条第3。
１。
1款约定要求的,所造成的损失由甲方承担;若因丙方在前期规划设计阶段未及时书面提出而造成的损失由丙方承担５.1。
5甲方将指派相关人员配合丙方的项目小组，负责协调处理电信设施建设项目中的规划、施工、调测等问题。
5。
1.6由于乙方投资、建设的通讯设备系为公共利益或公共群体服务的，故无论本合同发生任何争议或纠纷,在争议或纠纷未最终解决之前，甲方、丙方不得以任何方式阻止或中断乙方为公共群体继续提供电信综合服务,否则视为侵权,甲方、丙方应承担因侵权给乙方造成的损失。
5.２乙方责任:５.2.1承担本合同项下由丙方建设施工项目的所有费用(费用的标准及支付方式乙丙双方另行约定),负责设备的选型及投资购置，产权归乙方所有。
5.2。
2乙、丙方将指派管理人员和专业技术人员与甲方有关部门一起组成项目小组,负责协调处理电信设施建设项目中的规划、施工、调测等问题。
5.2.3如因丙方原因导致项目无法通过竣工验收或综合验收,并给甲方造成损失的，丙方应承担赔偿责任,在丙方资产不足以弥补甲方损失时,乙方承担补充赔偿责任，乙方承担补充赔偿责任后有权向丙方进行追偿。
5。
２。
４乙方负责投资合作项目中三方约定的需由乙方投入的相关资源，乙方投资建设的设备和资源产权归乙方所有。
乙方负责投资包括:项目所需的社区网、汇聚及社区机房设备及通信线槽、光缆管道等。
乙方须按照国家规定的基础通信设施建设标准，进行合作项目内的投资建设.5。
3丙方责任:5。
３。
1丙方负责施工方案、施工图纸的设计、编写（含设备选型、综合布线)及用料和设备的清单提供、工程施工和设备安装调测、网络调配,并负责组织及配合甲方、乙方对整个__＿___＿小区网络运营合作工程的验收。
5。
2。
2丙方应在保证工程质量的前提下按照本合同约定的时限完成项目工程建设.５。
2。
３丙方将指派管理人员和专业技术人员与甲方、乙方有关部门一起组成项目小组，负责协调处理项目建设中的规划、施工、调测等问题。
5。
2。
4丙方使用除本合同约定以外的甲方投资建设、购置的设施、设备前必须征得甲方书面同意.5.2。
５如因丙方原因导致项目无法通过竣工验收或综合验收，并给甲方造成损失的,丙方承担赔偿责任。
因丙方前述原因导致乙方承担补充责任的,丙方对乙方承担的责任及对其所造成的损失承担全部赔偿责任。
５。
2．6如因丙方未按规范等原因导致建设施工过程或后期用户使用出现的问题,由丙方全部承担责任,并对工程进行修复和完善以保证用户正常使用。
5。
2。
７丙方在合作项目线路施工竣工后应提交一份电子文档,包括主干光缆、电缆、配线、分线盒资料等详细资料给甲方及乙方备案.5.2.8 丙方对项目工程的施工承担保修责任,保修期为年。
第六条保密条款6。
1三方对本合同负有保密义务,未经对方书面同意,不得将合同内容向任何第三方透露。
6.2任何一方对于在合作过程中了解或接触到的另二方商业秘密及其他机密资料和信息(以下简称“保密信息”）均应保守秘密;非经另二方书面同意,任何一方不得向媒介公开或向第三方透露、给予或转让该项保密信息．泄密的一方将对另二方因此而受的损失承担全部责任。
6。
3本合同所称的商业秘密,是指不为公众所知悉、能为提供方带来经济利益、具有实用性并经提供方采取保密措施的技术信息和经营信息。
技术信息包括但不限于技术方案、设计方案、实施方案、数据库、技术报告、技术文档等；经营信息包括但不限于:商业模式、财务资料、管理诀窍、客户名单、产销计划、货源情况、机密函电等。
第七条违约责任7.1甲乙丙三方任何一方未履行本合同项下的义务或者履行合同义务不符合本合同约定的,均被视为违约。
违约方应承担因违约给守约方造成的一切损失.守约方有权采取以下任何措施:(1）要求违约方继续履行合同义务;（2)要求违约方采取及时、合理的补救措施；（３)要求违约方对其违约行为所造成的损失承担赔偿责任；(４)违约情节严重的,触犯法律法规的,触及合同相应（可解除合同）条款的,首约方可以解除本合同并不需承担任何义务与费用。