工程居间服务合同标准范本
工程项目居间协议书范本5篇
工程项目居间协议书范本5篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（居间方）：____________________鉴于甲方需要寻求合适的工程项目合作伙伴，乙方具备相关资源及专业优势，在平等、自愿、诚实守信的基础上，经双方充分协商，特达成以下工程项目居间协议：一、协议目的乙方接受甲方委托，为甲方提供工程项目居间服务，协助甲方顺利实现工程项目的投资合作。
二、协议期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年/月。
三、居间任务与内容1. 乙方负责向甲方提供关于工程项目的信息，并协助甲方进行初步调研。
2. 乙方负责安排甲方与工程项目相关方的初步接触及后续深入交流。
3. 乙方协助甲方进行工程项目评估、商务谈判等活动。
4. 乙方在本协议有效期内，就甲方与工程项目相关方的合作提供咨询、协调等服务。
四、居间费用及支付方式1. 居间费用：甲方同意向乙方支付居间费用，具体金额根据工程项目规模、复杂程度及乙方实际提供的服务内容确定。
2. 支付方式：（1）甲方在签订本协议后____日内支付乙方启动费用人民币____元。
（2）在工程项目取得实质性进展时，甲方支付乙方居间费用人民币____元。
（3）在工程项目成功签约并完成投资后，甲方支付剩余居间费用人民币____元。
3. 支付方式均为银行转账，乙方提供正规发票。
五、保密条款1. 双方应保守本协议涉及的商业秘密，未经对方许可，不得将相关信息泄露给第三方。
2. 双方应采取必要措施保护对方的商业秘密安全。
六、违约责任1. 若甲方未按本协议约定支付居间费用，乙方有权终止居间服务，并保留追究甲方违约责任的权利。
2. 若乙方未能履行本协议约定的居间义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 若因乙方原因导致工程项目合作失败或产生其他损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决因本协议引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
工程居间合同范本(通用15篇)
工程居间合同范本(通用15篇)工程居间合同范本1甲方：乙方：甲方委托乙方为其招揽项目，甲方承诺向乙方支付报酬。
为明确双方权利义务，经双方充分协商，订立合同如下：一、甲方委托乙方，为其提供、招揽工程业务，双方其他业务，不受此合同约束。
二、乙方负责为甲方提供信息并联系，以促成甲方在工程项目中标。
三、报酬及给付方式：在乙方促成的工程项目全部或部分中标后，甲方承诺将工程项目中标总价款的 %给付乙方作为报酬;给付方式：项目全部或部分中标后日内甲方将工程项目中标总价款的 %一次性支付给乙方。
甲方不得以任何理由拒绝或拖延给付。
若甲方逾期给付，需另给付乙方应付报酬的日分之的滞纳金。
六、甲方依据相关法律、法规履行与建设方签订的建设合同，因此合同与建设方发生任何纠纷与乙方无关。
七、甲方依据相关法律、法规合法经营，因甲方违法、违规等原因造成乙方为其提供、招揽的业务丧失，甲方仍应参照本合同第三条的规定一次性给付乙方报酬。
八、本合同未尽事宜，由双方协商解决。
解决不成的，可向原告住所地或被告住所地人民法院提起诉讼。
甲方：乙方：年月日工程居间合同范本2甲方（委托人）_______________乙方（居间人）_______________根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国劳务法》的规定，公民在按劳分配的原则下经甲乙双方共同协商，本着合同有效、互惠、互利、自愿的原则，甲乙双方承诺如下：一、甲方委托乙方联系______工程合同完成后，乙方以完成委托事宜。
二、付居间费及时限，从居间合同签进场后，甲方并付进场通知单2日为准，（甲方）施工方：第一次交付好处费______万元正，油料由市政甲方提供，工程完工施工方将居间费用一次性付清。
1、施工方每甩一方土居间人抽去______角钱。
2、施工方每运出一方土居间人抽去______块钱，此款工程结束，一次性付清。
此款不含个人所得税。
无论合同名称、地点、负责人发生任何变化，委托人付给居间人的居间费都要加约履行。
工程居间合同范本 通用版(5篇)
工程居间合同范本通用版〔5篇〕工程居间合同范本通用版〔5篇〕【篇一】(以下简称甲方)_________(以下简称乙方)_________根据《中华人民共和国合同法》第二十三章、四百二十四条、四百二十六条之规定，经双方协商一致，订立条款，共同遵照执行。
施工承包方：_________居间人：_________工程名称：_________工程总价：_________施工地点：_________一、委托人与建立方或总承包方正式签订工程施工合同后，按本工程的总造价支付给居间人作为酬金。
二、居间酬金付款方式分三交性付清，详细方式(承包方第一次拨款时给付中间费_________%,第二次拨款付中间费_________%，第三次全部付清中间费)。
三、居间人促成委托方与建立方或承包方合同成立的委托，应当按照约定支付酬金。
四、如委托人不按时支付酬金给居间人间，居间人可凭此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包方工程款中扣给居间人。
五、本居间酬金不承当交纳税金等一切费用。
六、本合同一式两份，经双方签字盖章后生效，酬金支付完毕后自动失效。
注：1、该委托人委托以上居间人联络获得本工程工程。
2、居间酬金以现金或转账支付。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日工程居间合同范本通用版〔5篇〕【篇二】甲方(委托人)：________________法定代表人：_____________________地址：____________________________乙方(居间人)：________________身份证号码：_____________________地址：____________________________甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原那么，达成如下合同：一、委托事项1、乙方承受甲方委托，负责就_____________________工程工程(以下简称本工程工程)，举荐甲方和该工程的建立单位进展接洽，向甲方提供关于该工程工程的重要信息，并最终促成甲方与建立单位签订承包施工合同(最终合同名称以甲方届时所签署合同为准)。
最新工程居间合同书范本8篇
最新工程居间合同书范本8篇篇1甲方（委托方）：_____________________乙方（居间方）：_____________________鉴于甲方拟实施一项重要的工程项目，乙方具备专业的工程知识和丰富的行业资源，双方根据平等互利的原则，经友好协商，就本次工程居间服务达成如下协议：一、合同目的及合作事项甲方委托乙方就甲方指定的工程项目提供居间服务，乙方接受甲方的委托，协助甲方就该工程项目与第三方进行洽谈，促成甲方与第三方就该工程项目的成功合作。
具体工程项目内容详见附件。
二、居间服务内容1. 提供工程项目信息及相关资料；2. 协助甲方与第三方进行初步接触和沟通；3. 协助甲方与第三方进行商务谈判和协商；4. 提供必要的工程咨询和建议；5. 协助甲方处理合同履行过程中的相关问题。
三、合同期限及居间期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年/月。
居间期限为合同签订之日起至工程竣工之日止。
四、居间费用及支付方式1. 居间费用：甲方应按照工程总金额的______%向乙方支付居间费用。
具体金额根据工程项目实际情况确定。
2. 支付方式：居间费用分为三期支付。
首期在工程合同签订后______日内支付总金额的______%；中期在工程进展达到______%时支付______%；尾期在工程竣工并完成结算后______日内支付剩余部分。
3. 甲方支付居间费用时，需提供相应发票。
五、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方提供与工程项目相关的信息和资料。
2. 甲方应按照合同约定支付居间费用。
3. 乙方应确保提供的工程信息真实可靠，不得隐瞒或提供虚假信息。
4. 乙方应尽力协助甲方与第三方进行沟通和谈判，促成双方合作。
5. 乙方应保守甲方的商业秘密，未经甲方同意，不得泄露相关信息。
6. 乙方在居间活动中不得损害甲方的信誉和利益。
六、违约责任及赔偿1. 若甲方未按合同约定支付居间费用，乙方有权要求甲方按照合同总金额的______%支付违约金。
工程居间合同范本6篇
工程居间合同范本6篇工程居间合同范本 (1) 甲方（委托人）：营业执照注册号码：乙方（居间人）：居间人姓名1、身份证号码：居间人姓名2、身份证号码：居间人姓名3、身份证号码：居间人姓名4、身份证号码：甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1.1乙方接受甲方委托，负责就X有限公司厂区建设工程项目(以下称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同，取得施工权。
1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为全部完成居间服务委托事项。
甲方未签定分包合同，取得实质性施工权，均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展对业主方和总承包方进行有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。
2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目重要信息的真实可靠，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。
否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。
2.3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，协助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。
为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。
三、甲方义务3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前系列需要的手续准备。
3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方上述所列的四位居间人分别按照本合同约定支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同签订成功，委托人应当按按约定支付报酬”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同，并顺利的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后，收到工程预付款时本合同立即生效，反之则无效自动终止该合同。
工程居间合同范本格式5篇
工程居间合同范本格式5篇篇1合同编号：XXX-XXX甲方（委托方）：__________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系电话：________________________电子邮箱：_______________________乙方（居间方）：__________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系电话：________________________电子邮箱：_______________________鉴于甲方需要寻找合适的工程项目进行合作，乙方具备丰富的工程资源和居间服务经验，双方根据平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下工程居间合同范本格式：第一条合同目的依据相关法律法规，乙方接受甲方委托，为甲方提供工程项目居间服务，协助甲方与项目方建立合作关系，促成甲方成功承揽工程业务。
第二条居间服务内容1. 提供工程项目信息，包括项目名称、规模、进度、投资等信息。
2. 协助甲方与项目方进行初步接触和沟通。
3. 协助甲方进行项目考察、评估及分析。
4. 协助甲方参与项目招标、谈判等过程。
5. 提供与项目相关的其他必要信息和支持。
第三条双方权利义务一、甲方权利义务1. 提供真实的公司资质、工程需求及授权情况等相关资料。
2. 及时向乙方支付居间服务费。
3. 甲方在乙方协助下与项目方签订合同后，应履行与项目方的合同条款。
4. 甲方不得在未经乙方同意的情况下直接与项目方进行联系或达成合作。
二、乙方权利义务1. 保证提供的工程项目信息真实可靠。
2. 尽力协助甲方与项目方建立合作关系。
3. 在居间服务过程中，严格遵守法律法规和职业道德规范。
4. 乙方不得与甲方和工程项目方进行不正当的利益交换。
工程居间合同范本(律师整理版)5篇
工程居间合同范本（律师整理版）5篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（居间方）：____________________鉴于甲方需要寻找合适的工程合作伙伴，乙方具备相关工程领域的资源与信息优势，双方根据平等、自愿、诚信的原则，经友好协商，特订立本工程居间合同。
一、合同目的乙方接受甲方委托，利用自身资源和信息优势，为甲方提供工程项目信息，协助甲方与工程合作伙伴建立联系，促成甲方与工程合作伙伴成功签订合作协议。
二、居间事项1. 乙方应收集、整理与甲方需求匹配的工程项目信息，并及时向甲方报告。
2. 乙方应协助甲方与潜在工程合作伙伴进行初步接触和沟通。
3. 乙方应协助甲方与工程合作伙伴协商合同条款，促成双方达成合作意向。
4. 乙方应协助甲方处理与工程合作伙伴之间的商务谈判细节。
三、居间期限本合同自签订之日起生效，居间期限为______（天数）。
超过期限未促成合作，双方可协商续签或终止合同。
四、居间费用及支付方式1. 居间费用：甲方应按成功签订的合作协议金额的______%支付乙方居间费用。
具体金额根据工程项目规模及合作内容双方另行商定。
2. 支付方式：甲方应在与工程合作伙伴签订合作协议后______个工作日内支付居间费用给乙方。
3. 如乙方未能促成甲方与工程合作伙伴成功签订合作协议，乙方不得要求支付居间费用。
1. 双方应严格保密本合同内容及相关交易信息，未经对方同意，不得泄露给第三方。
2. 乙方在居间过程中获悉的甲方商业秘密及工程合作伙伴的信息，应严格保密，不得擅自使用或泄露。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付居间费用，每逾期一天，需向乙方支付合同总金额______%的违约金。
2. 若乙方泄露本合同约定的保密信息，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若乙方在居间过程中存在欺诈、隐瞒等行为，应退还甲方已支付的居间费用，并承担因此造成的甲方损失。
七、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成，双方同意提交______仲裁委员会进行仲裁。
工程居间合同范本3篇
工程居间合同范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1工程居间合同范本甲方（委托人）：法定代表人/负责人（签字）：（盖章）：乙方（居间人）：法定代表人/负责人（签字）：（盖章）：鉴于甲方拟承接工程项目，需要寻找合适的施工队伍或供应商，为此委托乙方居间协助找寻、联系、协商与交易；经双方友好协商，就工程居间服务事宜达成如下协议：一、委托内容1.1 甲方委托乙方作为工程居间人向其他施工队伍或供应商寻找合作机会，并提供协助协商与交易。
1.2 乙方应当按照甲方的要求及标准为其寻找最优质的合作方，并在合作过程中维护甲方的合法权益。
1.3 乙方不得在未征得甲方同意的情况下泄露甲方的商业机密和业务信息。
1.4 乙方应当严格遵守法律法规，不得从事违法行为。
二、费用及支付2.1 甲方委托乙方进行工程居间服务，应支付相应费用。
2.2 乙方可以按照双方商定的具体模式计提中介费用，甲方同意支付。
2.3 甲方应当按照双方商定的支付方式及金额及时支付给乙方。
三、保密条款3.1 甲乙双方在履行协议过程中所获得的任何商业秘密及机密信息均不得在未征得对方同意的情况下披露或使用。
3.2 乙方在履行服务过程中，应当保护甲方的商业秘密及机密信息，不得泄露或利用。
四、违约责任4.1 若一方违约，应当承担违约责任，包括但不限于赔偿对方已经造成的损失，并承担相应的法律责任。
4.2 若一方发现对方存在违约情况，应当立即通知对方并要求对方纠正违约行为。
五、争议解决5.1 因履行本协议发生的争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的法院提起诉讼。
5.2 本协议的成立、生效、解释及执行均适用中华人民共和国法律。
六、其他事项6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程项目完工。
6.2 未尽事宜，双方可以另行协商解决，并作出书面补充协议。
甲方（委托人）：___________法定代表人/负责人（签字）：___________（盖章）：___________日期：___________乙方（居间人）：___________法定代表人/负责人（签字）：___________（盖章）：___________日期：___________本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程居间服务合同标准范本
甲方(委托人)：
联系人：
联系地址：
身份证号码：
乙方(居间人):
联系电话：
身份证号码：
甲乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托，负责就重庆XX公司工程(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的发包单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息(该项目总造价约四亿一千万元)，并最终促成甲方与发包单位签订该工程项目的专业承包合同。
2、居间成功是指甲方与发包单位签订该工程项目的专业承包完合同签订完成。
该工程执行____市计价定额及其配套文件和工程施工期间政府下发的相关配套文件，取费标准按一类工程一级取费不下浮，材
料价格和未计价材料价格按工程施工期间重庆XX程造价信息单价执行。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目信息，内容包括合同条件、工程量及总价等。
乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考查。
三、甲方的义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和发包单位进行合同洽谈。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和发包单位所签订的专业施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
如果未及时支付，则按未按时支付金额的3%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间费用以甲方与重庆XX公司签订的工程合同金额的2%
计算。
2、居间成功后，在甲方和发包单位签订合同后支付居间费万元(暂定价)。
甲方进场时应先支付乙方万元整，剩余金额从施工开始，根据甲方收到的每笔工程款比例支付;竣工结算完毕时，____日内全部结清(乙方提取的款项，税收、管理费由乙方负责)。
3、甲方以劳务现金的方式支付。
五、乙方的承担
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。
六、其他约定
本合同一试四份甲乙双方各留二份具有同等法律效力
七、合同终止
1、本合同签字生效后，如果至________年____月____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如果居间成功本合同完全履行完毕后终止。
八、争议解决方式：
如发生合同争议，协商不成，双方同意将争议提交合同签订地____市____区中级人民提起民事诉讼。
九、其他事项
本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章生效。
甲方：(盖章) 乙方：(签字)
法定代表人或代理人：法定代表人或委托代理人：
________年____月____日。