监理合同专用条款
2024年监理合同范本5篇
2024年监理合同范本5篇篇1监理合同范本甲方（业主）：____________________乙方（监理单位）：____________________根据有关法律法规，为确保甲方所委托工程项目的顺利进行，明确双方权利和义务，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行工程监理事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：____________________（二）工程地点：____________________（三）工程规模：____________________（四）工程内容：____________________二、监理范围及内容乙方对甲方委托的工程实施全过程监理，具体内容包括但不限于：进度控制、质量控制、安全监管、合同管理、信息管理和现场协调等。
具体监理范围及内容根据工程项目的实际情况而定。
三、监理期限监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若因工程延期等原因需要继续监理服务，双方应另行协商并签订补充协议。
四、监理费用及支付方式（一）监理费用：根据工程项目的实际情况，经双方协商确定，监理费用为人民币大写________元整（¥______元）。
（二）支付方式：甲方应按以下方式支付监理费用：1. 合同签订后______日内支付监理费用总额的______%作为预付款；2. 工程进度过半且经过乙方评价合格后支付监理费用总额的______%；3. 工程竣工验收合格后支付剩余的监理费用。
五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务：1. 甲方有权要求乙方提供全面的监理服务；2. 甲方应提供必要的工作条件，包括但不限于现场办公场所和必要的资料；3. 甲方应尊重乙方的专业判断和建议，不得要求乙方违反法律法规和合同约定进行监理。
（二）乙方权利和义务：1. 乙方应按照合同约定提供全面的监理服务；2. 乙方有权获得约定的监理费用；3. 乙方应尽职尽责履行监理职责，确保工程质量和安全；4. 乙方应对甲方的商业秘密予以保密。
(完整版)监理合同条款全套
第一部分通用合同条款词语涵义及适用语言第一条下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条赋予的含义：一“委托人”是指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。
二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。
三、“承包人”指与委托人（发包方）签订施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。
四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他的人员组成。
五、“监理项”目是指委托人委托监理人实施建设监理的工作建设项目。
六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务、附加服务。
七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。
八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。
九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。
十、“天”指日历天。
十一、“现场“指监理项目实施的场所。
十二、本合同适用的语言文字为汉语文字。
第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。
监理依据第三条监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范文件：工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件其相关文件，监理合同、施工合同等合同文件。
具体内容在专用合同条款中约定通知和联系第四条委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系，更换联系人时，应提前通知监理人。
第五条在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准，在不做出紧急处理即可能导致安全，质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补做书面通知。
第六条委托人对委托监理范围内工作项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。
委托人的权利第七条委托人享有如下权利：一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。
监理合同专用条款
第三章协议专用条款重要部分一、本协议合用的法规及监理依据：1、《中华人民共和国建筑法》；2、本工程的监理协议、设计协议、施工承包协议；3、国家有关工程设计，施工规范质量验评标准；4、本工程的设计图纸；5、国家建设部，国家计委颁布的《工程建设监理规定》；6、安徽省、合肥市有关工程建设的地方法规；7、甲方向施工单位下达的年度、季度施工计划、验工计价等有关的办法和规定。
二、监理范围和监理工作内容：1、准备阶段（1）审查设计文献是否符合部、省鉴定批复和设计规范，施工图纸是否满足施工需要，并提出优化设计意见。
核算设计概算。
参与设计单位向施工单位进行的设计技术交底。
（2）在施工设计图纸发给施工单位之前，进行审查签证。
（3）检查开工前施工单位的复测资料，对定位情况、中线及水准桩的设立是否稳固可靠进行监理。
（4）审查施工单位实行性施工组织设计，并对劳力、机械设备、材料等进场及布置情况，以及保证质量、安全、工期和控制造价等方面的措施进行监理，并向甲方和甲方委托的建设管理单位提出监理意见。
（5）对施工单位质量保证体系是否健全、安全、质量技术措施是否贯彻进行监督、检查。
（6）审查施工单位提报的开工报告，经甲方批准后，下达开工令。
（7）审查汇总施工图纸数量，并按工程施工承发包协议内工程数量进行列表比照，建立台帐，以便作为修订承发包协议变更设计等的依据。
2、施工阶段2.1控制工程质量：2.1.1关键工序和重要部位的监理（1）对工程的关键工序和重要部位以及各个环节实行旁站监理，及时解决施工过程中的问题。
（2）对所有隐蔽工程进行检查和记录，对隐蔽工程中出现的各种问题，及时监督施工单位认真解决，必要时邀请设计单位参与检查签证。
2.1.2质量检查（1）对施工测量、放样等进行随机抽查和重点复查。
对发现的问题要做出监理记录，并告知施工单位及时纠正。
（2）检查工程材料和设备：乙方应对建筑材料、安装材料、成品、半成品、设备等按有关规定进行质量验收，对于不符合规定的材料和设备，有权严禁其进入工地和投入使用。
监理合同中的专用条款和通用条款
监理合同中的专用条款和通用条款监理合同是在建筑工程中常见的一种合同形式，用于规定监理人与建设单位之间的权利和义务，以确保工程的质量和进度达到预期目标。
监理合同一般包括专用条款和通用条款两部分。
专用条款是针对具体监理合同而制定的，以满足特定需求和要求。
通用条款则是适用于所有监理合同的普遍规定。
本文将深入探讨监理合同中的专用条款和通用条款，以帮助读者更好地理解监理合同的要点。
1. 专用条款专用条款是监理合同中针对特定情况和需求而制定的条款。
以下是一些常见的专用条款：1.1 合同的履行期限专用条款中通常会明确规定合同的履行期限，即监理工作的开始和结束日期。
合同履行期限的设定旨在确保监理人能够按时开始履行职责，并在预定日期完成工作。
1.2 监理人的权利与义务在专用条款中，会详细列出监理人的权利与义务，以确保监理人在工程过程中依法行使相应的职责。
这些权利与义务可能包括监督施工过程、检查工程质量、提供技术咨询和解决争端等。
1.3 建设单位的权利与义务专用条款还明确规定了建设单位在监理合同中的权利与义务。
建设单位的权利可能包括要求监理人提供监理报告、签发工程进度支付证书等。
而义务方面，建设单位可能需要按时支付监理费用、提供相关资料和资源等。
1.4 异常情况的处理专用条款通常也会规定如何应对工程过程中的异常情况，如工程变更、工期延误、质量问题等。
这些条款旨在确保各方能够及时应对和解决问题，以减少不良影响。
2. 通用条款通用条款是适用于所有监理合同的普遍规定，以下是一些常见的通用条款：2.1 合同的解释和修改通用条款中通常会规定合同的解释和修改原则。
这些条款旨在明确各方对于合同规定的理解，以及在有需要的情况下如何对合同进行修改和补充。
2.2 争议解决机制为了解决合同履行过程中的争议，通用条款通常会规定相应的争议解决机制，如调解、仲裁或诉讼等。
这些机制旨在帮助各方妥善解决争议，以维护合同的有效性和权益。
2.3 合同的终止通用条款通常会明确规定合同的终止条件和程序。
完整版)监理合同专用条款
完整版)监理合同专用条款施工承包人的进度报告。
d)监督施工现场的施工进度，及时发现和解决影响施工进度的问题。
B.质量控制监理内容：a)审查并监督施工承包人的施工质量控制计划和质量保证体系的建立和实施；b)对施工承包人进行质量检查，及时发现和纠正施工过程中的质量问题；c)监督施工承包人进行施工材料的检验和验收工作，确保施工材料符合设计要求和质量标准。
C.安全生产监理内容：a)监督施工承包人制定安全生产计划和安全施工方案，并审核批准；b)检查施工现场的安全生产状况，及时发现和纠正安全生产隐患；c)组织安全生产教育和培训，提高施工人员的安全意识和技能。
D.合同管理监理内容：a)审查施工承包人的合同履行情况，及时发现和解决合同履行中的问题；b)审核施工承包人提出的变更、索赔、延期等要求，及时处理并报告委托人；c)协助委托人和施工承包人解决合同纠纷和争议。
E.信息管理监理内容：a)建立工程档案和施工记录，及时记录和报告施工过程中的重要事件和问题；b)审核和管理施工承包人提交的各种报告和资料，确保其真实、准确、完整；c)向委托人提供监理报告和建议，协助委托人进行决策和管理。
F.其他监理内容：根据工程实际情况，监理人还应承担其他相关监理工作，如环境保护、工程验收等。
总之，监理人在施工过程中扮演着重要的角色，其监理服务的质量和效果直接影响到工程的质量和进度。
因此，监理人应严格履行监理职责，确保工程质量、安全和合同履行，为委托人提供优质的监理服务。
审批施工承包人的工程变更申请，对变更后的造价进行评估和控制。
e)监督施工承包人的采购、施工、结算等各项费用，确保费用合理、合法。
f)定期对工程造价进行核算和分析，及时发现和解决问题。
g)报告委托人有关工程造价控制的情况，提出改进措施和建议。
D.安全生产监理内容：a)监督施工承包人遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，制定并执行安全生产方案。
b)检查施工现场的安全设施、安全措施和安全管理情况，及时发现和纠正安全隐患。
工程监理合同安全条款
工程监理合同安全条款一、安全管理责任甲方（建设单位）应确保施工现场的安全生产条件符合国家规定的标准，并负责对乙方（承包单位）及丙方（监理单位）进行安全生产的指导和管理。
乙方应按照国家有关安全生产的法律、法规和标准，建立健全安全生产责任制，制定并实施安全生产规章制度和操作规程。
丙方应依法履行安全生产监督管理职责，对乙方的安全生产工作进行监督检查。
二、安全教育培训乙方必须对从业人员进行安全生产教育和培训，保证其具备必要的安全生产知识和技能。
特种作业人员必须持证上岗，未经安全生产教育和培训合格的人员，不得上岗作业。
三、安全防护措施乙方应根据工程特点和危险因素，制定具体的安全防护措施。
施工现场必须设置明显的安全警示标志，配备必要的安全防护设施和个人防护用品。
对于高风险作业，乙方应制定专项安全施工方案，并经丙方审核同意后实施。
四、事故处理与报告在施工过程中发生安全事故时，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施防止事故扩大，并及时报告甲方和丙方。
同时，乙方应在事故发生后24小时内向有关部门报告，并配合进行事故调查和处理。
五、安全检查与监督丙方应定期对施工现场进行安全检查，并对乙方的安全生产行为进行监督。
如发现安全隐患或违规操作，丙方有权要求乙方立即整改。
对于重大安全隐患，丙方应及时向甲方报告，并提出处理建议。
六、违约责任若乙方违反安全生产规定，导致安全事故的发生，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
丙方如未能履行监督管理职责，导致安全事故的发生，也应承担相应的责任。
七、其他相关条款双方应根据工程的实际情况，协商确定其他必要的安全管理措施和要求，并将其纳入合同之中。
监理合同示范文本6篇
监理合同示范文本6篇篇1监理合同示范文本监理合同范本甲方：（委托人）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（监理单位）地址：法定代表人：联系方式：为明确监理双方之间的权利和义务，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、项目基本信息项目名称：所在地点：建设单位：设计单位：施工单位：监理单位：二、监理服务范围1. 甲方委托乙方对上述项目进行全过程监理服务，具体内容包括但不限于：工程设计、施工单位的选择、工程施工、工程变更、工程竣工验收等方面的监理工作。
2. 监理单位应当遵守国家有关建筑监理规定，保证服务质量、服务标准。
三、价格及支付方式1. 甲方应当按照合同约定支付监理费用，具体费用如下：监理报酬：人民币（大写）（小写）元整。
2. 支付方式：乙方每月向甲方开具监理费用明细清单，甲方应当在接到清单后的10个工作日内支付相应费用。
四、监理责任1. 乙方应当认真履行监理职责，依法监督施工单位的施工行为，发现工程存在安全隐患或质量问题时，应当及时向甲方报告并提出整改意见。
2. 乙方应当保证监理报告的真实性和客观性，不得故意隐瞒或歪曲事实，不得为不法利益谋取个人私利。
五、甲方责任1. 甲方应当依法提供项目建设相关文件和资料，配合监理单位的工作。
2. 甲方应当按照监理合同约定支付监理费用，否则视为违约，应承担相应的法律责任。
六、保密条款1. 双方在合作过程中可能会接触到对方的商业秘密，双方应当保密，不得泄露。
2. 监理合同及相关文件、资料在未经双方书面同意的情况下，不得向第三方披露。
七、变更和解除1. 双方如需变更合同内容，应当经过书面协商并签订书面变更协议。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应当及时协商解除合同，并根据实际情况承担相应的责任。
八、法律适用和争议解决1. 监理合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
2. 在履行监理合同过程中发生争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程监理合同(示范文本)5篇
建设工程监理合同（示范文本）5篇第1篇示例：建设工程监理合同（示范文本）甲方：（委托方）地址：电话：鉴于甲方拟开展下列建设工程项目，为了确保工程质量，保障工程进度，特邀请乙方作为本项目的工程监理方，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以便共同遵守：一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托，负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作：项目名称：项目地址：工程规模：工程内容：1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规，履行监理职责，确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工，并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录，并定期向甲方提供监理报告，对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用，具体金额为：监理费用总额：（大写）（￥）（小写）2.2 监理费用支付方式：甲方应分批支付监理费用，具体分期支付时间及金额约定如下：第一期：（时间）（金额）元第二期：（时间）（金额）元第三期：（时间）（金额）元2.3 如有变更或调整，需经双方协商一致，并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效，监理的具体开始和结束时间如下：开始时间：结束时间：3.2 在监理期间，乙方应按照约定时间完成监理工作，并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密，未经对方书面许可，不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料，不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的，双方可以协商解决，并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
监理合同专用条款第三章合同专用条款主要部分一、本合同适用的法规及监理依据:1、《中华人民共和国建筑法》;2、本工程的监理合同、设计合同、施工承包合同;3、国家有关工程设计，施工规范质量验评标准;4、本工程的设计图纸;5、国家建设部，国家计委颁布的《工程建设监理规定》;6、安徽省、合肥市有关工程建设的地方法规;7、甲方向施工单位下达的年度、季度施工计划、验工计价等有关的办法和规定。
二、监理范围和监理工作内容:1、准备阶段(1)审查设计文件是否符合部、省鉴定批复和设计规范，施工图纸是否满足施工需要，并提出优化设计意见。
核实设计概算。
参加设计单位向施工单位进行的设计技术交底。
(2)在施工设计图纸发给施工单位之前，进行审查签证。
(3)检查开工前施工单位的复测资料，对定位情况、中线及水准桩的设置是否稳固可靠进行监理。
(4)审查施工单位实施性施工组织设计，并对劳力、机械设备、材料等进场及布置情况，以及保证质量、安全、工期和控制造价等方面的措施进行监理，并向甲方和甲方委托的建设管理单位提出监理意见。
(5)对施工单位质量保证体系是否健全、安全、质量技术措施是否落实进行监督、检查。
(6)审查施工单位提报的开工报告，经甲方批准后，下达开工令。
(7)审查汇总施工图纸数量，并按工程施工承发包合同内工程数量进行列表比照，建立台帐，以便作为修订承发包合同变更设计等的依据。
2、施工阶段2.1控制工程质量:2.1.1关键工序和重要部位的监理(1)对工程的关键工序和重要部位以及各个环节实行旁站监理，及时处理施工过程中的问题。
(2)对所有隐蔽工程进行检查和记录，对隐蔽工程中出现的各种问题，及时监督施工单位认真处理，必要时邀请设计单位参加检查签证。
2.1.2质量检查(1)对施工测量、放样等进行随机抽查和重点复查。
对发现的问题要做出监理记录，并通知施工单位及时纠正。
(2)检查工程材料和设备:乙方应对建筑材料、安装材料、成品、半成品、设备等按有关规定进行质量验收，对于不符合要求的材料和设备，有权禁止其进入工地和投入使用。
(3)监督施工单位严格执行施工承包合同，严格按施工规范，设计图纸要求进行施工，对工程主要部位、工程主要环节的施工，按有关的施工规范和质量检测规定，进行检验签证，并对施工质量做出评价。
(4)对施工工艺、劳力组织、机电设备等提出监理意见，当发现实际操作与工艺要求不符，对乙方有权进行制止，并及时通知甲方。
(5)对施工单位完成的各类试件按规定进行检查和抽查，对试验结果做出评价。
(6)监督施工单位对单位工程、分项、分部工程质量评定工作资料是否齐全，并对质量评定工作做出综合评价。
(7)检查安全防护措施及文明施工。
(8)对施工单位的检验测试仪器设备进行全面监督，审核度量衡器的定期检查资料，保证度量资料的准确。
(9)施工中发现一般质量事故，应立即通知施工单位返工处理，并记入工程日志本，对发生大、重大质量事故，主持事故分析会，督促施工单位及时处理，有权否定施工单位对质量事故和返工处理的意见，责成重新研究处理方案，并报甲方。
(10)对工程的施工检查要保证不漏检，重点过程和技术复杂的过程适当增加检查次数。
(11)督促并配合设计、施工单位搞好工程创优工作。
(12)以现场监理为主成立工程质量监控小组，确保工程质量。
2.2工程进度监理:2.2.1监督施工单位严格按照《施工承发包合同》规定的工期和甲方下达的季、年度施工计划组织施工，每月向甲方报告施工计划的完成情况和存在的问题。
2.2.2掌握并准确了解工程进度，如发生延误及时分析原因提出相应措施，并报告甲方。
2.2.3及时处理施工单位提交的工程联系单，对工程联系单提出的问题，监理应给予明确的回复意见，并报甲方批准。
2.3控制工程造价2.3.1按甲方制订的有关办法和规定办理验工计价签证，保证验工签证的各项工程质量合格、数量准确(做到不超验、不漏验)。
2.3.2监理工程进度台帐，核对工程形象进度，审核施工单位报送的工程量，按月、季向甲方报告。
2.3.3建立验工计价台帐，每季向甲方报送一次，每年末与施工单位核对清算一次，核对清算后资料报甲方。
2.3.4对不符合质量标准的工程，未经返工处理达标前不予验工。
2.3.5组织召开现场例会，重要协调事项应事先向甲方请示报告。
2.4变更设计和现场经济签证2.4.1负责对设计变更进行初审，核实变更设计增、减数量，提出初审意见，报甲方审定，审查施工单位根据设计变更通知书编制的预算书。
2.4.2根据施工现场情况及时办理现场经济签证，计量核价，报甲方审定。
3竣工验收阶段3.1督促、检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出监理意见。
3.2审查施工单位的竣工报告，并提出工程质量评价报告，以作为验收的依据。
3.3参加甲方组织的初验工作，提出监理意见。
3.4工程决算的初步审核。
4、缺陷责任阶段4.1应定期对工程进行检查，发现问题及时组织处理。
4.2做到随唤随到，为甲方提供监理工作范围内的服务。
4.3整理完整的一套监理资料报甲方存档。
4.4协助甲方办完工程决算。
5、监理工程师应把热情服务作为自己义不容辞的职责，在实施监理的同时，充分发挥其专业技术特长和管理方面的知识，帮助施工单位提高技术业务和管理水平，为攻克技术难点献计献策。
三、甲、乙方的义务(一)甲方的义务:1、向乙方提供一套施工设计图纸，一套地质勘察报告，甲方与设计、施工单位签订的合同副本及有关文件一套。
2、监理合同签订后，负责将承担监理工作的单位及总监理工程师名单和监理合同副本分送设计单位、施工单位，以建立起正常的工作关系，协调有关事宜，互相配合，确保对工程施工实行有效的监督管理。
3、甲方向设计、施工承包方单位发出的有关要求及文件等也应通知乙方，以便开展工作。
4、统一安排解决监理单位在施工现场的办公用房。
5、按期办理监理费拨付手续，有权扣减乙方相应缺员费用。
(二)乙方的义务:1、受甲方委托，以监理合同为依据，对科研楼工程施工质量、工期、合同造价负监理管理责任。
并派为总监理工程师，代表乙方全面负责履行本合同条款。
在本合同执行期间总监理工程师和投标项目班子人员不能随意更换，特殊情况确需列换，需征得甲方同意。
2、监理单位必须配备足够的监理人员，其中离退休人员不得超过监理人员总数的25%，监理人员应按专业配备，统一执行国家、安徽省颁布的监理细则和统一报表等。
3、乙方必须满足监理业务不间断的需要，确定分年、分专业的现场监理人员数量。
招标时乙方上报的监理人员名单，未征得甲方同意，不能随意更换或缺员。
4、中标单位确定后，不得擅自变更总监理工程师，否则业主有权拒签工程委托监理合同。
总监理工程师必须坚持在施工现场管理，每月出勤不得少于22天，每天不得少于6小时，否则每天罚款500元。
5、遍报年度监理工作计划及监理细则，经甲方审批或实施。
6、按第四条向甲方提报各项报表及报告。
7、向施工单位提供一套统一的各类报表格式，做为范本。
8、工程竣工验收后，向甲方提交工程监理总结和一套完整的监理资料。
9、完成甲方委托的其他工程监理事宜。
四、监理工作报告制度1、工程情况报告:乙方每月5日将上月工程形象进度、主要实物工程量施工质量情况、安全情况、施工中的主要问题及建议书报送甲方。
2、验工报告:乙方在每月末办理验工计价后五日内，将投资完成情况、工程进度与甲方下达计划进行对照，制表并附分析说明报甲方。
3、隐蔽工程检查报告:乙方在每月末将隐蔽工程检查项数，监理工程师实际检查项数，施工中质量检查情况，各种的试验报告单，到达工地材料、成品、半成品、设备等质量问题的件数，验工计价后台帐副本报送甲方。
4、工地发生重大质量事故，工伤事故或其他紧急情况，乙方应及时通知甲方，并及时报送质量事故报告，包括事故情况的描述、原因分析、处理过程及结果。
5、变更设计月报:截止每月末批准的变更设计情况和实际完成情况抄送甲方。
五、监理费用及支付方式1、监理费用内容:本合同全部监理费用包括监理人员的工资、津贴、奖金、劳保、培训、差旅费、监理单位的检测设备和检测费用、交通、办公生活用品、住宿、通讯及管理费、税金等一切费用，以及为完成本合同各项监理任务所支出的全部费用，乙方做到办公独立、生活自理。
2、监理费用的支付方式:监理费用由甲方按工程进度向乙方支付。
支付至总价85%时停止支付，待工程竣工验收后付至总价95%，剩余5%在责任缺陷期满后付清(不计利息)。
如果甲方在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规定支付之日起，应向监理单位补偿支付酬金的利息，利息按规定支付期限最后一日银行贷款利息乘以拖欠酬金的时间计算。
六、奖惩办法:1、合理化建议奖:奖励单位提出合理化建议被业主采纳，业主按节约造价的5%奖励奖励单位。
2、工程质量奖:获得优良工程，给予监理单位适当奖励，奖励最到限额为5000元。
3、在工程建设中，因监理工作失误造成损失时，乙方应承担监理责任，甲方从监理费用中扣减实际损失的20%。
七、工程建设监理合同在履行过程中发生争议时，业主与监理单位应及时协商解决。
协调不成时，双方愿意提请仲裁委员会根据其仲裁规则仲裁。
八、其它条款:1、乙方的现场监理机构作为乙方的执行机构，负责本合同的执行和日常管理。
2、本合同签订后，不再签订分期合同。
3、本合同正本两份，甲、乙双方各一份，副本8份，甲、乙双方分送有关单位。
4、本合同双方签字盖章后生效。
5、本合同在工程竣工验收、缺陷责任期结束清算监理费后终止。
下面是赠送的几篇网络励志文章需要的便宜可以好好阅读下，不需要的朋友可以下载后编辑删除～～谢谢～～出路出路，走出去才有路“出路出路，走出去才有路。
”这是我妈常说的一句话，每当我面临困难及有畏难情绪的时候，我妈就用这句话来鼓励我。
很多人有一样的困惑和吐槽，比如在自己的小家乡多么压抑，感觉自己的一生不甘心这样度过，自己的工作多么不满意，不知道该离开还是拔地而起去反击。
你问我，我也不知道你应该怎么选择，人生都是自己的，谁也无法代替你做怎样的选择。
有一个和我熟识的快递员，我之前与他合作了三年。
最开始合作的时候，他负责收件和送件，我搬家的时候，他帮我安排过两次公司的面包车，有时候他送件会顺路把我塞在他的三蹦子里当货物送回我家。
他时常跟我提起在老家农村种地的生活，以及进城之前父母的担忧及村里人为他描绘的可怕的城里人的世界。
那时候的他，工资不高、工作辛苦、老婆怀孕、孩子马上就要出生了，住在北京很郊区的地方。
一定有很多人想说:“这还在北京混个什么劲儿啊～”但他每天都乐呵呵的，就算把快递送错了也乐呵呵的。
某天，他突然递给我一堆其他公司的快递单跟我说:“我开了家快递公司，你看得上我就用我家的吧。
”我有点惊愕，有一种“哎呦喂，张老板好，今天还能三蹦子顺我吗”的感慨。
之后我却很少见他来，我以为是他孩子出生了休假去了。