建设项目工程总承包专用合同条件
建设工程合同的条件
建设工程合同是指业主与承包商之间就完成一定建设任务和支付相应价款达成协议的合同。
建设工程合同的条件是确保合同的履行和工程质量的关键因素，主要包括以下几个方面：一、合同主体条件1. 业主：具有合法的民事权利能力和民事行为能力，具备支付工程价款的能力。
2. 承包商：具有相应的建设资质，具备承担建设任务的资格和能力。
承包商应当具备与工程相适应的技术、设备、资金等条件，并具备相应的工程经验和业绩。
二、工程条件1. 工程合法性：工程应当符合国家法律法规、规划和行业标准，取得相关审批手续。
2. 工程可行性：工程应当具备技术可行性、经济合理性和环境适应性，经过充分的前期调查和论证。
3. 工程范围和规模：明确工程的建设内容、规模、总投资等，确保合同双方对工程范围和规模有共同的认识。
4. 工程质量标准：按照国家标准、行业标准和业主要求确定工程质量标准，确保工程质量符合要求。
三、合同价款条件1. 工程总价：双方根据工程量和单价协商确定工程总价，确保价款合理、公道。
2. 付款方式：双方约定付款方式，如进度付款、验收付款、竣工付款等，明确付款的时间和比例。
3. 价格调整：合同中应当规定价格调整的条件和方式，如遇市场价格波动、政策调整等影响工程价款的情况，双方可按约定进行价格调整。
4. 工程变更：合同中应当明确工程变更的价款计算和支付方式，确保双方在工程变更时的权益。
四、合同期限条件1. 工程进度：明确工程的开工、竣工时间和工期进度，确保工程按期完成。
2. 工期延误：约定工期延误的责任和赔偿方式，如因业主原因导致工期延误，业主应承担相应的赔偿责任；如因承包商原因导致工期延误，承包商应承担相应的赔偿责任。
3. 提前完成：合同中可约定提前完成工程的奖励或优惠政策，激励承包商按时或提前完成工程。
五、质量保修条件1. 质量保修期：明确工程质量保修期限，如常见的最低保修期限为设计文件规定的该工程合理使用年限。
2. 质量保修范围：明确工程质量保修的范围，包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程等。
签订工程承包合同的条件
签订工程承包合同的条件一、合同当事人信息合同的开头部分应详细列出甲方（业主）和乙方（承包商）的基本信息，包括但不限于全称、法定代表人、注册地址、联系电话以及营业执照等法律资格证明。
二、工程项目概述在这一部分，需要对工程项目进行详细的描述，包括工程名称、工程地点、工程规模、设计标准、主要施工内容以及预期的工程质量要求等。
三、合同价款与支付方式合同应明确工程的总价款，包括合同金额、计价方式（固定总价、可调总价或其他）、预付款比例、进度款支付条件、结算方式及最终支付时间。
同时，还应注明价款调整的条件和程序。
四、工期与进度明确规定工程的开工日期、竣工日期以及关键节点的完成时间。
还应包括延期条款，说明因不可抗力或其他原因导致工期延误时的处理办法。
五、质量保证与验收详细说明工程质量的标准和验收流程，包括材料、设备的质量要求，施工过程中的质量控制措施，以及工程完成后的验收程序和标准。
六、变更与索赔在工程建设过程中，可能会遇到设计变更、工程量增减等情况，合同应包含变更程序、索赔条件及相关的处理方法。
七、违约责任明确双方违反合同约定时应承担的责任，包括但不限于违约金、损害赔偿等。
八、争议解决设定争议解决的方式，如协商解决、调解、仲裁或诉讼等，以及适用的法律和管辖的法院。
九、保险与担保规定乙方需投保的险种，如施工全过程保险、第三方责任保险等，并明确保险金额、期限和责任范围。
同时，还应明确保证金的数额、支付方式和退还条件。
十、其他条款根据工程特点和双方的具体需求，可能还需要包括环保要求、知识产权保护、保密协议等其他相关条款。
在签订合同之前，双方应充分沟通，确保所有条款都能得到共识，并且每一条款都应具有可操作性，避免模糊不清导致未来的纠纷。
务必注意，合同一经签署，即具有法律效力，因此每一步都需谨慎对待。
工程总承包合同文件构成
工程总承包合同文件构成工程总承包合同是指工程总承包企业与业主签订的，明确双方在工程建设过程中的权利、义务和责任关系的合同。
工程总承包合同文件是合同的重要组成部分，它包括了合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分。
一、合同协议书合同协议书是工程总承包合同的核心部分，它包括了工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数等11条内容。
这些内容集中约定了合同当事人的基本的合同权利义务。
二、通用合同条件通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条件共计20条，具体条款分别为：第1条一般约定，第2条发包人，第3条发包人的管理，第4条承包人，第5条承包人的管理，第6条工程质量，第7条工期，第8条价格与支付，第9条变更与调整，第10条竣工验收，第11条保修，第12条违约责任，第13条争议解决，第14条合同的解除，第15条暂停与恢复，第16条提前完成与延期，第17条费用，第18条法律效力和解释，第19条其他，第20条附件。
三、专用合同条件专用合同条件是针对具体工程项目的特点和需要，由合同当事人在通用合同条件的基础上，进行细化和补充的约定。
专用合同条件包括了工程项目的具体要求、工程量清单、工程图纸、技术规范、施工方案等内容。
以上三个部分的文件共同构成了工程总承包合同文件，它是工程总承包企业与业主签订合同、履行合同、处理合同争议的依据。
在签订和履行合同过程中，各方当事人应当严格遵守合同文件的规定，确保工程建设的顺利进行。
建设工程总承包合同备案
建设工程总承包合同备案是指在建设工程项目中，总承包单位与建设单位签订的总承包合同，需经相关部门审核、登记、备案的一系列程序。
本文将详细介绍建设工程总承包合同备案的相关内容，包括备案条件、备案材料、备案流程和注意事项等。
一、备案条件1. 建设工程项目应当符合国家法律法规、工程建设标准和政策规定，具备可行性研究报告、选址意见书、建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证等相关手续。
2. 总承包单位应当具备相应的资质条件，具备承担建设工程项目的能力。
3. 建设单位与总承包单位签订的总承包合同，应当符合国家法律法规、工程建设标准和政策规定。
二、备案材料1. 建设工程施工许可申请表。
2. 合同正式文本一式四份，需原件。
3. 合同当事人法定代表人证明书，法定代表人授权签订合同的，还需提交法定代表人授权委托书，需原件。
4. 承包人为外地企业的，应提交承包人资质证书以及项目经理（建造师）资格证书复印件（核原件）。
5. 招标工程，应提交招标文件和建设工程招标（发包）程序完成证明书或中标通知书复印件（核原件）。
6. 非招标工程，应提交经注册造价工程师签字，并加盖注册执业专用章及编制单位公章的工程预算书原件。
7. 政府投资工程（涉及国家秘密的工程、应急建设工程和抢险救灾的建设工程）还需提供审计局出具的审计报告复印件。
三、备案流程1. 建设单位向相关部门提交备案材料。
2. 相关部门对备案材料进行审核，审核通过后，备案机关应当在工程开工前核发备案证书。
3. 建设单位领取备案证书，并按证书要求进行工程建设。
四、注意事项1. 建设单位在办理建设工程总承包合同备案时，应确保各项手续齐全，符合国家法律法规和工程建设标准。
2. 建设单位应按照备案证书要求，合理安排工程建设进度，确保工程质量和安全。
3. 总承包单位在施工过程中，应严格按照合同约定和国家法律法规进行施工，确保工程质量和安全。
4. 建设单位、总承包单位应定期向相关部门报告工程进展情况，配合相关部门进行监督管理。
建设项目工程EPC总承包项目合同专用条款
建设项目工程EPC总承包项目合同专用条款第1条一般规定1.1 定义与解释1.1.1双方约定的缺陷责任期为24个月。
1.1.2 双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下：导致本工程无法施工的地震、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争.1.1.3 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义： / .1.2合同文件1.2.1合同文件的组成及优先解释顺序如下：（1）本合同协议书（2）本合同专用条款（3）中标通知书（4）招标文件及其附件（5）本合同通用条款（6）投标文件及其附件（7）设计文件、资料和图纸（8）标准、规范及有关技术文件（9）工程质量保修书（10）双方约定构成合同组成部分的其它文件双方在履行合同过程中形成与本合同有关的书面文件构成本合同的组成部分。
1.3 语言文字本合同除使用汉语外，还使用 / 语言。
1.4 适用法律合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规： /1.5 标准、规范1.5.1 本合同适用的标准、规范（名称）：设计、施工期间国家和地方现行及已颁发将要执行的标准、规范。
1.5.2 发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间： / .1.5.3 没有成文规范、标准规定的约定：承包人提出规范、标准规定，经发包人书面认可后执行。
需研发试验和须对施工人员进行特殊培训等费用已包含在投标报价中。
发包人的技术要求及提交时间：见招标文件。
承包人提交实施方法的时间：按发包人的要求。
1.6 保密事项双方签订的商业保密协议（名称）： / ，作为本合同附件。
双方签订的技术保密协议（名称）： / ，作为本合同附件。
第2条发包人2.2 发包人代表发包人代表的姓名：；发包人代表的职务：；发包人代表的职责：2.3 监理人2.3.1 监理单位名称：工程总监理姓名：监理的范围：监理的内容：监理的权限：2.5 保安责任2.5.1 现场保安责任的约定。
在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的约定。
□发包人负责保安的归口管理□委托承包人负责保安管理2.5.2 保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：承包人提出制度报发包人和监理人审批。
工程总承包合同的执行标准
工程总承包合同的执行标准在工程建设领域，工程总承包合同的签订是项目顺利推进的重要前提。
一个明确、合理且具有执行力的合同能够为项目的顺利进行提供坚实的法律保障。
本文将详细介绍一份标准的工程总承包合同执行范本，帮助各方了解和掌握合同中应包含的关键条款和标准。
工程总承包合同应当明确合同双方的基本信息，包括甲方（业主）和乙方（承包商）的名称、地址以及联系方式。
这是合同的基本要素，也是日后可能发生争议时确定合同当事人身份的重要依据。
合同中应当详细描述工程项目的基本情况，如工程名称、地点、规模、设计标准、质量要求等。
这些信息的准确性直接关系到工程的顺利实施和最终交付的质量。
进入合同部分，首先是关于工程范围的描述。
这里需要明确列出工程所包含的所有内容，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。
同时，应当指出哪些工作是属于乙方的责任范畴，哪些则由甲方或其他第三方负责。
合同应当规定工期要求及进度安排。
这包括工程的开工日期、竣工日期以及中间各个阶段的完成时间点。
为了保证工程按期完成，通常会设置相应的延期赔偿条款，以约束双方严格遵守时间节点。
质量和验收标准是合同中不可或缺的一部分。
合同应当明确工程质量的标准，包括国家或行业的相关标准、规范，以及甲乙双方约定的特殊质量要求。
验收程序也应当具体明确，包括验收的时间、方式、标准和责任人。
价格和支付方式是合同的核心内容之一。
合同应当明确工程的总价款、计价方式、预付款比例、进度款支付节点以及最终结算的方法。
同时，为了保障乙方的利益，通常会设定付款迟延的利息赔偿条款。
合同还应当包含变更和索赔的相关规定。
在工程建设过程中，由于设计的变更、材料的替代等原因，可能会导致工程量的增减。
因此，合同中应当明确变更的程序、审批流程以及由此产生的费用处理方式。
安全生产是工程建设中的重要环节。
合同应当要求乙方遵守国家的安全生产法规，制定和实施安全生产计划，并对可能发生的安全事故承担相应的责任。
合同应当规定争议解决的方式。
工程合同的条件
工程合同的条件
一、合同主体
合同的主体通常包括甲方（业主）和乙方（承包商）。
双方应在合同中明确各自的名称、地址、法定代表人或授权代表、联系方式等信息。
二、工程概述
在合同中，应详细描述工程的名称、地点、规模、设计标准、工程内容、工期要求等基本信息。
这有助于双方对工程有一个清晰的认识。
三、合同价格
合同价格应包括工程的总价、计价方式（如固定总价、可调总价等）、支付条件、支付方式等。
还应明确税费的承担方。
四、工程质量
合同应明确规定工程的质量标准、验收标准、质量保证期等内容。
同时，还应明确乙方在工程质量方面的责任和义务。
五、工程进度
合同应详细列出工程的施工计划、关键节点、竣工日期等，以确保工程按期完成。
同时，还应明确因不可抗力或其他原因导致工程延期的处理办法。
六、变更与索赔
合同应规定工程变更的程序、条件和影响，以及由此产生的费用调整、工期延长等问题。
同时，还应明确甲乙双方在发生争议时的索赔权利和程序。
七、保险与风险
合同应明确乙方需要投保的险种、保险金额、保险期限等内容。
同时，还应明确甲乙双方在工程过程中可能面临的风险及其承担的责任。
八、违约责任
合同应明确甲乙双方在违反合同约定时应承担的违约责任，包括违约金、赔偿范围、赔偿责任等内容。
九、争议解决
合同应明确甲乙双方在发生争议时，采用协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决问题的程序和方法。
十、其他条款
合同还可以根据实际需要，约定保密、知识产权、环保、安全生产等相关事项。
订立建设工程合同的条件
订立建设工程合同的条件一、前言建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
在社会主义市场经济条件下，建设工程合同的订立必须遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
为了确保合同的合法性、有效性和履行，订立建设工程合同必须具备一定的条件。
本文将对订立建设工程合同的条件进行详细探讨。
二、合同主体资格条件1. 发包人资格条件发包人应当是具有民事权利能力和民事行为能力的自然人、法人或其他组织。
发包人应当具有支付工程价款的能力，并具备项目投资、组织建设、管理工程等方面的能力。
2. 承包人资格条件承包人应当是具有民事权利能力和民事行为能力的自然人、法人或其他组织。
承包人应当具有相应的工程建设资质，包括工程勘察、设计、施工等方面的资质。
此外，承包人还应当具备一定的技术水平、管理能力和资金实力。
三、合同标的条件1. 工程项目的合法性工程项目必须符合国家规定的立项、审批等程序，取得相应的批准文件。
工程项目应当符合国家产业政策、发展规划和土地使用权等方面的规定。
2. 工程项目的技术可行性工程项目的设计、施工等技术方案应当符合国家标准、行业标准和技术规范的要求。
工程项目应当具有技术可行性，确保工程质量和安全。
3. 工程项目的经济合理性工程项目应当进行充分的经济论证，确保投资估算准确、资金来源落实，经济效果良好。
工程项目应当符合国家投资政策和资金管理要求。
四、合同内容条件1. 工程项目的范围、规模、投资等基本内容应当明确、具体，符合实际情况。
2. 工程项目的质量、进度、安全等方面的要求应当明确、具体，符合国家标准、行业标准和技术规范的要求。
3. 工程项目的价款、支付方式、支付时间等支付条款应当明确、具体，符合国家有关财务管理规定。
4. 合同应当明确双方的权利、义务和责任，包括工程质量、安全、进度等方面的违约责任。
5. 合同应当明确合同的争议解决方式、违约责任、合同解除等方面的内容。
五、合同形式条件建设工程合同应当采用书面形式，符合国家有关合同书面形式的规定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设项目工程总承包专用合同条件第1条一般约定 (2)第2条发包人 (4)第3条发包人的管理 (5)第4条承包人 (6)第5条设计 (9)第6条材料、工程设备 (10)第7条施工 (11)第8条工期和进度 (13)第9条竣工试验 (15)第10条验收和工程接收 (15)第11条缺陷责任与保修 (16)第12条竣工后试验 (16)第13条变更与调整 (17)第14条合同价格与支付 (18)第15条违约 (21)第16条合同解除 (22)第17条不可抗力 (22)第18条保险 (22)第20条争议解决 (23)专用合同条件附件 (25)附件1 《发包人要求》 (26)附件2 发包人供应材料设备一览表 (29)附件3 工程质量保修书 (31)附件4 主要建设工程文件目录 (35)附件5 承包人主要管理人员表 (36)附件6 价格指数权重表 (37)第一节第1条一般约定1.1 词语定义和解释1.1.1 合同1.1.1.10 其他合同文件：。
1.1.3 工程和设备1.1.3.5 单位/区段工程的范围：。
1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：。
1.1.3.10 永久占地包括：。
1.1.3.11 临时占地包括：。
1.2 语言文字本合同除使用汉语外，还使用语言。
1.3 法律适用于合同的其他规范性文件：。
1.4 标准和规范1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：。
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：；发包人提供的国外标准、规范的份数：；发包人提供的国外标准、规范的时间：。
1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：。
1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：。
1.6 文件的提供和照管1.6.1 发包人文件的提供发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：。
1.6.2 承包人文件的提供承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：。
1.6.4 文件的照管关于现场文件准备的约定：。
1.7 联络1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：。
发包人的送达地址：。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：。
承包人的送达地址：。
1.10 知识产权1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：。
1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：。
1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式。
1.11 保密双方订立的商业保密协议（名称）：，作为本合同附件。
双方订立的技术保密协议（名称）：，作为本合同附件。
1.13 责任限制承包人对发包人赔偿责任的最高限额为。
1.14 建筑信息模型技术的应用关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：。
第二节第2条发包人2.2 提供施工现场和工作条件2.2.1 提供施工现场关于发包人提供施工现场的范围和期限：。
2.2.2 提供工作条件关于发包人应负责提供的工作条件包括：。
2.3 提供基础资料关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：。
2.5 支付合同价款2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：。
2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：。
2.7 其他义务发包人应履行的其他义务：。
第三节第3条发包人的管理3.1 发包人代表发包人代表的姓名：；发包人代表的身份证号：；发包人代表的职务：；发包人代表的联系电话：；发包人代表的电子邮箱：；发包人代表的通信地址：；发包人对发包人代表的授权范围如下：；发包人代表的职责：。
3.2 发包人人员发包人人员姓名：；发包人人员职务：；发包人人员职责：。
3.3 工程师3.3.1 工程师名称：；工程师监督管理范围、内容：；工程师权限：。
3.6 商定或确定3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：。
3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：。
3.7 会议3.7.1 关于召开会议的具体约定：。
3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：。
第四节第4条承包人4.1 承包人的一般义务承包人应履行的其他义务：。
4.2 履约担保承包人是否提供履约担保：。
履约担保的方式、金额及期限: 。
4.3 工程总承包项目经理4.3.1 工程总承包项目经理姓名：；执业资格或职称类型：；执业资格证或职称证号码：；联系电话：；电子邮箱：；通信地址：。
承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。
4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：。
工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：。
4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:。
4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任: 。
4.4 承包人人员4.4.1 人员安排承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：。
4.4.2 关键人员更换承包人擅自更换关键人员的违约责任：。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：。
4.5 分包4.5.1 一般约定禁止分包的工程包括：。
4.5.2 分包的确定允许分包的工程包括：。
其他关于分包的约定：。
4.5.5 分包合同价款支付关于分包合同价款支付的约定：。
4.6 联合体4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：。
4.7 承包人现场查勘4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：。
4.8 不可预见的困难不可预见的困难包括：。
第五节第5条设计5.2 承包人文件审查5.2.1 承包人文件审查的期限：。
5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：，审查会议的相关费用由承担。
5.2.3 关于第三方审查单位的约定：。
5.3 培训培训的时长为，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为。
5.4 竣工文件5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：。
5.4.3 关于竣工文件的其他约定：。
5.5 操作和维修手册5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：。
第六节第6条材料、工程设备6.1 实施方法双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：。
6.2 材料和工程设备6.2.1 发包人提供的材料和工程设备发包人提供的材料和工程设备验收后，由负责接收、运输和保管。
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备材料和工程设备的类别、估算数量：。
竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：。
6.2.3 材料和工程设备的保管发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承担。
承包人提交保管、维护方案的时间：。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备：。
6.3 样品6.3.1 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：。
6.4 质量检查6.4.1 工程质量要求工程质量的特殊标准或要求：。
6.4.2 质量检查除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：。
6.4.3 隐蔽工程检查关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：。
6.5 由承包人试验和检验6.5.1 试验设备与试验人员试验的内容、时间和地点：。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：。
试验和检验费用的计价原则：。
第七节第7条施工7.1 交通运输7.1.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：。
7.1.2 场外交通关于场外交通的特别约定：。
7.1.3 场内交通关于场内交通的特别约定：。
关于场内交通与场外交通边界的约定：。
7.1.4 超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。
7.2 施工设备和临时设施7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：。
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备或临时设施范围：。
7.3 现场合作关于现场合作费用的特别约定：。
7.4 测量放线7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：。
施工控制网资料的告知期限：。
7.5 现场劳动用工7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：。
7.6 安全文明施工7.6.1 安全生产要求合同当事人对安全施工的要求：。
7.6.3 文明施工合同当事人对文明施工的要求：。
7.9 临时性公用设施关于临时性公用设施的特别约定：。
7.10 现场安保承包人现场安保义务的特别约定：。
第八节第8条工期和进度8.1 开始工作8.1.1 开始准备工作：。
8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：。
8.2 竣工日期竣工日期的约定：。
8.3 项目实施计划8.3.1 项目实施计划的内容项目实施计划的内容：。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改项目实施计划的提交及修改期限：。
8.4 项目进度计划8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：。
8.4.2 进度计划的具体要求：。
关键路径及关键路径变化的确定原则：。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：。
8.4.3 进度计划的修订承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：。
发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：。
承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：。
8.5 进度报告进度报告的具体要求：。
8.7 工期延误8.7.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的 %或人民币金额为：、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的： %或人民币金额为：。
8.7.3 行政审批迟延行政审批报送的职责分工：。
8.7.4 异常恶劣的气候条件双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：。
8.8 工期提前8.8.2 承包人提前竣工的奖励：。
第九节第9条竣工试验9.1 竣工试验的义务9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：。
竣工试验的操作要求：。
第十节第10条验收和工程接收10.1 竣工验收10.1.2 关于竣工验收程序的约定：。
发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：。
10.3 工程的接收10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：。
10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：。
10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：。