北京市园林绿化建设工程施工合同2019专业版
北京园林绿化工程施工合同
合同编号：________合同名称：北京市园林绿化工程施工合同合同双方：发包方：（以下简称“甲方”）：承包方：（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市绿化条例》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行北京市园林绿化工程施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：北京市园林绿化工程1.2 工程地点：北京市_______区（县）1.3 工程规模：_______平方米1.4 工程内容：包括但不限于树木种植、草坪铺设、景观小品建设、绿化带铺设、浇水设施安装等。
二、合同金额2.1 本合同施工总价为人民币_______元（大写：____________________元整），币种为人民币。
2.2 合同金额包括：工程设计费、施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、利润及风险费用等。
三、合同工期3.1 合同工期自双方签订合同之日起计算，预计_______个月完成。
3.2 乙方应按约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照甲乙双方确认的施工图纸、施工方案和技术规范进行施工，确保工程质量。
4.2 工程质量应达到《园林绿化工程施工及验收规范》的要求，并符合国家相关法律法规的规定。
4.3 工程验收合格后，乙方应负责工程的保修工作，保修期为_______年。
五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定及时支付工程进度款和竣工结算款，乙方应按照合同约定及时完成工程。
5.2 甲方应提供施工所需的相关手续、资料和场地，确保乙方正常施工。
5.3 乙方应严格按照施工方案和安全生产要求进行施工，确保工程安全和人员安全。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定工期完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的_______%。
6.2 甲方未按照约定支付工程进度款和竣工结算款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的_______%。
2019绿化施工合同范本五篇
2019绿化施工合同范本五篇施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。
以下是小编整理的2019绿化施工合同范本五篇，欢迎阅读参考!2019绿化施工合同范本(一)发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本合同园林园建及绿化工程事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程总面积：二、施工范围：施工图纸所包括的全部内容三、承包方式：1、本工程按包工包料进行施工总承包。
2、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按施工图纸及配臵方案。
四、组成合同文件：1、本合同书;2、图纸(意向图、平面图、效果图、施工图等);3 、分段验收表格及完工后的验收报告。
五、工程造价本工程造价(大写)(小写)￥六、付款方式1、方签订合同后，甲方支付工程造价的30%给乙方作为工程预付款;2、乙方组织工人、材料进场以及提交工程开工报告后2哥工作日内甲方支付乙方工程造价的20%;3、工程完工后经甲方验收合格后甲方支付乙方工程造价的40%;4、剩余工程造价的10%作为工程质量保证金及保养金，在保养期满经甲方现场复验合格3天内一次付清剩余工程款。
七、保养期限1、保养期为月，从本工程施工完成合同约定的全部内容验收之日起计算。
2、保养期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接到甲方通知后，应立即予以保养，苗木不成活的应及更换。
八、合同工期：1.本工程合同工期为历天，开工工期从年月日至年月日。
2.本工程因人力不可抗拒的自然灾害或甲方原因致使施工不能正常进行同意顺延工期。
九、工程施工质量和验收：1、照施工图纸、工程技术要求、经甲方确认的施工技术方案组织施工。
2、施工过程中甲、乙双方沟通后按进度分段验收。
3、工程竣工后，乙方在自检合格的基础上向甲方提供竣工验收报告，甲方在接到乙方竣工验收申请报告后，一周内组织相关人员进行工程验收。
北京市园林绿化建设工程施工合同
北京市园林绿化建设工程施工合同合同编号：甲方：北京市园林局乙方：__________________（承包商名称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成以下条款：第一条项目名称本合同项目为北京市园林绿化建设工程，包括景观设计、绿化施工、养护等内容。
第二条工程内容1. 景观设计：乙方应按照甲方要求提交景观设计方案并经甲方审核批准后，提供施工图纸。
2. 绿化施工：按照设计方案施工，包括植树造林、草皮铺设、喷泉建设、灌溉系统和照明系统安装等施工工作。
具体施工标准按照国家有关规定和要求执行。
3. 养护管理：在绿化工程竣工后，乙方应根据合同约定提供养护服务。
第三条工期本合同项目的工期为 __________（天/月/年），乙方应按合同约定完成工程，不得拖延工期。
如有延期，应提前向甲方申请，并得到甲方书面同意。
第四条工程价款及支付方式1. 工程总价为人民币__________元。
2. 工程款项支付方式：按照工程进度和乙方提交的发票，甲方将相应的付款款项支付至乙方指定的收款账号。
3. 工程完工后，乙方应提交完工结算，经甲方验收合格后，甲方将支付结算款项。
第五条资金来源本合同项目资金来源为北京市财政拨款和项目筹资。
第六条质量保证1. 乙方承诺施工工程符合国家有关法律法规和标准规定。
2. 工程竣工后乙方需提供保修服务，对于工程中任何施工质量问题，乙方应承担相应的修复责任。
第七条环境保护1. 合同项目涉及到的设备、工具、材料等必须符合国家有关环境保护规定。
2. 在工程施工过程中，乙方应加强现场管理，确保施工过程中不污染环境。
第八条保密条款1. 甲乙双方应对涉及到的技术、资料、数据等进行保密，不得泄露。
2. 任何一方违反本条款，应承担相应的法律责任。
第九条违约责任1. 如果乙方未按照合同的约定工期完成工程，每天应按工程总价款的百分之一扣除违约金。
如果乙方严重违约，甲方有权解除合同。
北京市园林绿化施工合同样本
合同编号：__________北京市园林绿化施工合同甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程进度：_______第二条工程质量2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量。
2.2乙方应选用符合国家质量标准的材料、设备，并保证材料、设备的质量。
2.3乙方应严格按照国家有关园林绿化的规范和标准进行施工，确保工程的安全、美观、环保和可持续发展。
第三条工程价款3.1工程总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付工程价款。
3.3乙方应提供正规发票，甲方按照税务规定进行报销。
第四条工程期限4.1工程开工日期：_______4.2工程竣工日期：_______4.3乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方申请延期，并经甲方批准。
第五条工程验收5.1工程验收标准：_______5.2工程验收程序：_______5.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。
第六条违约责任6.1乙方如违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任。
6.2甲方如未按照约定支付工程价款，应承担违约责任。
第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1双方应遵守国家有关法律法规，严格执行合同约定，确保工程顺利进行。
8.2双方应相互配合，共同做好施工现场的安全生产管理，确保工程安全。
8.3双方对合同内容保密，不得泄露给第三方。
8.4合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.合同的签订应严格遵守《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，确保合同的合法性、有效性。
北京市园林绿化工程施工合同书
北京市园林绿化工程施工合同书北京市园林绿化工程施工合同书甲方（承包方）：（以下简称甲方）地址：邮编：法定代表人：联系人：电话：传真：电子邮箱：乙方（发包方）：（以下简称乙方）地址：邮编：法定代表人：联系人：电话：传真：电子邮箱：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方承包乙方委托的北京市园林绿化工程（以下简称本工程）的施工，达成如下协议：一、工程地点：二、工程内容：三、工程进度：甲方应在本合同签订后xx天内依据乙方通知书安排施工，经乙方验收合格后，并在本合同规定的期限内完工并移交给乙方。
四、工程质量：甲方应保证所用材料质量合格，建筑安装符合国家标准和乙方要求，施工质量符合国家规定及相关标准规范。
五、工程费用：1、工程总价为人民币××元。
2、工程总价付款方式为人民币××元定金预付，验收后结算，结算方式双方协商。
六、合同变更：经双方协商达成一致，可按法律、法规规定的程序变更本合同。
变更的协议应以书面形式作出，经双方签章后生效。
七、不可抗力：1、因不可抗力因素而导致工程无法继续施工时，甲方应立即通知乙方，并在合理时间内提供有关证明文件。
不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、自然灾害、政府部门的管制等。
2、不可抗力因素造成的工期延误或费用增加，双方应按照相关法律法规的规定处理。
八、违约责任：1、如甲方未按照合同约定的时间和要求完成工程或工程质量未达到约定要求，则甲方应按乙方遭受的实际损失承担违约责任。
2、如乙方未按照合同约定的时间和要求支付工程款，乙方应按照实际滞纳期限支付违约金。
九、法律效力和可执行性：本合同是双方共同遵守的约定，在合同有效期内具有法律效力，并可执行。
十、其他：1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2、本合同一式×份，双方各执×份，具有同等法律效力。
甲方（承包方）：乙方（发包方）：法定代表人/委托代理人签字：法定代表人/委托代理人签字：签约日期：年月日。
2024年北京市园林绿化建设工程施工合同专业版
2024年北京市园林绿化建设工程施工合同专业版合同编号：---甲方（委托方）：（以下简称甲方）地址：联系人：电话：乙方（承包方）：（以下简称乙方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟进行园林绿化建设工程，为确保工程质量、保证双方合法权益，经甲、乙双方友好协商一致，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行园林绿化建设工程，乙方按照本合同规定的工期和工程质量要求完成工程任务。
第二条工程范围和工期2.1 工程范围：详见附件《工程范围表》。
2.2 工期：乙方承诺在合同签订之日起合理安排施工工期，按照计划完成工程任务。
第三条工程价款3.1 工程价款总额为___万元人民币。
3.2 工程价款支付方式：（1）首期支付：甲方应在合同生效后第三天内向乙方支付工程总价款的30%作为首期款。
（2）进度支付：根据施工进度，甲方应及时向乙方支付相应比例的工程价款。
（3）最终支付：甲方应在工程竣工验收合格后10个工作日内向乙方支付尾款。
（4）支付方式及账户详见附件《支付方式及账户表》。
第四条工程质量和技术要求4.1 工程质量：乙方承诺按照相关标准及技术要求严格进行工程施工，保证工程质量达到国家规定标准。
4.2 技术要求：乙方应派遣具有相应岗位资质的技术人员参与施工，负责工程质量的检查和监督，确保施工过程中各项技术要求的达标。
第五条违约责任5.1 甲方违约责任：（1）如甲方未按合同约定时间支付款项，乙方有权暂停或终止施工，并要求甲方支付违约金。
（2）如甲方提前解除合同，应支付给乙方相应的违约金。
5.2 乙方违约责任：（1）如乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，甲方有权要求乙方承担相应的处罚责任。
（2）如乙方未按照合同约定完成工程质量要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
第六条保密条款双方均应对本合同及合同履行过程中所涉及的商业秘密、技术机密、财务数据等保密信息负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或向第三方披露。
第七条争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
北京市园林绿化建设工程施工合同(版)
北京市园林绿化建设工程施工合同(版)北京市园林绿化建设工程施工合同（版）第一章总则第一条本合同是根据中华人民共和国相关法律、法规，以及北京市园林绿化建设管理的有关规定，由甲方与乙方签订的，关于北京市园林绿化建设工程施工的合同。
第二条甲方为北京市园林绿化建设管理机构，乙方为具备相应资质的承包商。
第三条本合同的签订目的是明确双方在园林绿化建设工程施工过程中的权利和义务，确保工程质量和进度的实现。
第四条本合同内容包括合同正文和附件。
合同正文是合同的主体，附件是合同的补充和解释部分，与合同正文具有同等法律效力。
第五条双方应遵守合同的约定，诚实信用地履行合同义务，共同维护合同的有效性。
第二章工程内容和标准第六条本工程的主要内容包括园林景观设计、土地整理、植物配置、灌溉系统、照明设施等。
第七条本工程的建设标准应符合国家和地方相关规定，以及甲方制定的技术规范和标准。
第八条乙方应根据工程设计图纸和技术要求，合理安排施工计划，确保工程质量和进度的达到合同约定的要求。
第三章合同价款和支付方式第九条合同价款为人民币（大写）_____________元整（￥_________），包括工程施工费用、材料采购费用、设备租赁费用等。
第十条支付方式为分期支付，具体支付比例和时间按照双方协商一致的进度安排执行。
第四章工期和延期第十一条工期为自合同生效之日起，至工程竣工验收合格之日止。
第十二条若因不可抗力等原因，导致工程无法按照合同约定的工期完成，乙方应及时向甲方提出书面延期申请，并提供相应的证明材料。
第十三条甲方在收到乙方延期申请后，应根据实际情况，协商确定延期天数，并书面通知乙方。
第十四条若乙方未经甲方同意擅自延期，甲方有权要求乙方支付违约金，并采取其他法律措施。
第五章质量保证和验收第十五条乙方应按照合同约定的质量标准和技术要求，确保工程质量符合国家和地方相关规定。
第十六条乙方完成工程后，应向甲方提出竣工验收申请，并提供相关的竣工报告、验收材料等。
北京市园林绿化工程合同
北京市园林绿化工程合同甲方（委托方）：______________乙方（承包方）：______________签订日期：____年____月____日签订地点：北京市鉴于甲方需要进行园林绿化工程，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方的园林绿化工程事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：______________1.2 工程地点：______________1.3 工程内容：包括但不限于绿化种植、园林小品、园林照明、园林给排水等。
1.4 工程规模：______________1.5 工程质量标准：按照国家及北京市园林绿化工程相关标准执行。
第二条工程期限2.1 开工日期：____年____月____日2.2 竣工日期：____年____月____日2.3 总工期：____天第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：______________3.2 支付方式：工程预付款、进度款、竣工验收款等，具体支付时间和比例为：- 预付款：合同签订后____日内支付合同总价的____%；- 进度款：按照工程进度分阶段支付，具体为：____；- 竣工验收款：工程竣工验收合格后____日内支付至合同总价的____%；- 质保金：合同总价的____%作为质保金，质保期满后无质量问题____日内支付。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应严格按照国家和北京市的园林绿化工程质量标准进行施工。
4.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，并提供完整的施工资料。
4.3 甲方应在收到竣工验收报告后____日内组织验收，并在验收合格后出具验收合格证明。
第五条双方权利与义务5.1 甲方的权利与义务：- 按时支付工程款；- 提供施工所需的场地和条件；- 对乙方的施工进行监督和管理。
5.2 乙方的权利与义务：- 按照合同约定的工程内容和质量标准进行施工；- 保证施工安全，采取必要的安全措施；- 按时完成工程，并通知甲方进行验收。
北京市园林绿化建设工程施工合同专业版（2篇）
北京市园林绿化建设工程施工合同专业版合同编号：【合同编号】甲方：【甲方名称】联系地址：【甲方地址】联系电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方名称】联系地址：【乙方地址】联系电话：【乙方联系电话】鉴于甲、乙双方均具备从事园林绿化建设工程施工的资质和能力，为明确双方的权利和义务，特订立本合同。
双方本着平等互利的原则，经友好协商一致，达成如下条款：第一条合同目的本合同的目的是明确甲、乙双方的权利和义务，确保园林绿化建设工程施工的顺利进行。
第二条合同内容1. 项目名称：【项目名称】2. 项目地点：【项目地点】3. 工程范围：【工程范围】4. 工期：工程开始日期为【工程开始日期】，预计完工日期为【预计完工日期】。
5. 工程款项及支付方式：【工程款项及支付方式】6. 施工单位：【施工单位】7. 监理单位：【监理单位】8. 合同价款：合同价款为【合同价款】，人民币【合同价款】。
第三条甲方的权利和义务1. 提供施工现场及相关环境的布置，并保证施工现场的安全。
2. 按时支付工程款项。
3. 协助乙方办理必要的施工许可证和施工手续。
4. 对施工单位的施工过程进行监督和检查。
第四条乙方的权利和义务1. 按照合同约定的工程范围和质量标准进行施工。
2. 设计施工方案，并经甲方确认后执行。
3. 按时完成工程，并保质保量地交付。
4. 配合甲方的监督和检查。
第五条工程质量管理1. 乙方应按照国家有关标准进行施工，并保证工程质量符合设计要求。
2. 如发现施工存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，乙方应及时进行整改。
3. 工程竣工验收合格后，乙方才能收取全额工程款项。
第六条违约责任1. 如甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权要求暂停施工，并要求甲方支付相应的违约金。
2. 如乙方未按照合同约定进行施工，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并有权解除本合同。
第七条法律适用和争议解决1. 本合同的订立、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
北京市园林绿化工程合同5篇
北京市园林绿化工程合同5篇建设工程勘察合同必须符合国家规定的基本建设程序。
勘察合同由建设单位或者有关单位委托。
与测量部门协商后，双方可达成协议。
违反国家规定的施工程序的勘察合同无效。
下面给大家整理北京市园林绿化工程合同范本，希望大家喜欢！北京市园林绿化工程合同1发包人(以下简称甲方)：承包人(以下简称乙方)：依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况(1)工程名称：(2)工程地点：(3)承包范围：(4)工期：(5)、质量要求：合格。
二、工程结算总价的确定：1、土方工程：按实际发生工程量以含税固定单价元/m?包干，该价格包含挖土、余土外运(堆放地点由乙方落实，但不得堆放在甲方房建施工现场开发区域内)、土方回填、场地平整。
土方工程量按实计量。
2、其他工程：(1)、铺装工程、零星土建工程、给排水管道工程、驳岸工程执行20__版《江苏省市政工程计价表》;照明亮化工程执行20__版【江苏省安装工程计价表】;绿化、小品工程执行20版【江苏省仿古建筑与园林工程计价表】。
上述工程的人工单价执行江苏省【20__】494号(此文以后发布的调价文件不执行)，取费标准执行20__年《江苏省建设工程费用定额》。
(2)、上述工程的工程量按实结算。
(3)、上述工程的材料价格的确定：铺装面板、给排水管材、阀门、井盖、照明灯具、灯控器材、控制设备、苗木、灌木、乔木、种植土、草坪灯具、假山、雕塑以及单项材料超过2%的材料属甲控乙供材料，甲控主材在进场前，乙方必须向甲方提供样品及市场价格，经甲方签证后方可进场使用。
其余材料价格按《宿迁市工程造价信息》中相应的指导价格。
信息价中没有的材料，其结算价必须经甲方签证。
(4)、按上述规则计算得到工程造价优惠30%(即总价下浮30%)作为其他工程的结算总价。
3、上述土方工程总价和其他工程总价之和即为甲乙双方的结算总价。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：_________北京市园林绿化建设工程施工合同2019专业版
甲方：_________________________
乙方：_________________________
签订日期：______年_____月_____日
第1 页共23 页
北京市园林绿化建设工程施工合同2019专业版
北京市园林绿化建设工程施工合同
工程名称
发包方
承包方
合同编号
北京市工商行政管理局
北京市园林局
二○○五年三月
发包人（全称）：
承包人（全称）：
承包人资质等级：
依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》（gf-99-0201）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工项目经协商订立本合同：
一、工程概况
第1条工程概况
第 2 页共 23 页
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程内容：
1.4工程立项批准文号：
1.5资金来源：
第2条工程承包范围
2.1承包范围：
2.2工程总面积：
二、合同文件及图纸
第3条本合同文件及解释顺序
3.1 除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）双方签订的补充协议
（2）本合同条款
（3）中标通知书
（4）投标书及其附件
（5）标准、规范及有关技术文件
第 3 页共 23 页
（6）图纸
（7）工程量清单
（8）工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第4条适用法律、标准及规范
4.1 适用法律法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。
4.2 适用标准、规范名称：《城市园林绿化工程施工及验收规范》（db11/t212-xx）、《城市园林绿化用植物材料木本苗》（db11/t211-xx）、《城市园林绿化养护管理标准》（db11/t213-xx）、。
4.3 双方另有约定列入补充条款。
4.4双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。
第5条图纸
5.1 发包人提供图纸日期及套数：
5.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。
5.3发包人对图纸的特殊保密要求：
第 4 页共 23 页
三、双方的权利义务
第6条监理
6.1 监理单位名称：
6.2 监理工程师
姓名：职务：
职权：
需要取得发包人批准才能行使的职权：
除本款有明确约定或经发包人同意外，监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。
第7条双方派驻工地代表
7.1 发包人派驻工地代表姓名：
职权：
7.2 承包人派驻工地代表姓名：
职权：
7.3 任何一方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。
第8条发包人工作
第 5 页共 23 页
8.1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相
应费用：
（1）保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间：（2）将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：
（3）负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求：
（4）工程地质和地下管网线路资料的提供时间：
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：
（6）水准点和坐标控制点交验要求：
（7）组织图纸会审和设计交底的时间：
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物建筑）、古树名木的保护工作：
（9）双方约定发包人应做的其他工作：
8.2 发包人委托承包人办理的工作：
第9条承包人工作
9.1 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：
（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：
第 6 页共 23 页
（2）承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明、围栏设施的责任和要求：
（3）向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求：，发包人承担由此发生的费用。
（4）需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续：，发包人承担由此发生的费用。
（5）承担费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作；对工程成品保护的特殊要求及费用承担：
（6）做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，具体要求及费用承担：（7）保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且：（8）双方约定的承包人应做的其他工作：
四、施工组织设计和工期
第10条合同工期
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数日
第11条进度计划
第 7 页共 23 页
11.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：11.2发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间：，发包人逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。
11.3群体工程中有关进度计划的要求：
11.4 承包人必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。
因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
第12条延期开工如发生：
因发包人原因造成延期开工的，由发包人承担由此给承包人造成的损失，并顺延工期；承包人不能按时开工的，应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意，发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。
第13条暂停施工如发生：
因发包人原因停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此受到的损失，相应顺延工期；因承包人原因停工的，由承包人承担发生的费用，工期不顺延。
第14条工期延误
14.1 由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺延。
第 8 页共 23 页。