(完整版)一建典型案例
法律案例分析一建(3篇)

第1篇一、案件背景一建公司(以下简称“一建”)与王某(以下简称“王某”)于2017年签订了一份建设工程施工合同,约定由王某承包一建公司某项目的施工。
合同签订后,王某按照约定进行了施工,但未按照合同约定的时间节点完成工程。
2018年,一建公司以王某违反合同约定为由,向人民法院提起诉讼,要求王某承担违约责任。
二、争议焦点1. 王某是否违反了合同约定?2. 一建公司是否有权要求王某承担违约责任?三、案件事实1. 2017年,一建公司与王某签订了一份建设工程施工合同,约定王某承包一建公司某项目的施工。
合同中明确约定了工程进度、质量标准、付款方式等内容。
2. 王某在签订合同后,按照约定进行了施工。
但在施工过程中,王某未能按照合同约定的时间节点完成工程。
具体如下:(1)合同约定:工程总工期为6个月。
(2)实际完成情况:王某在施工过程中,由于自身原因,导致工程进度严重滞后。
至起诉时,工程进度已完成60%。
3. 一建公司在王某未能按时完成工程的情况下,多次与王某协商,要求其加快施工进度。
但王某以各种理由推脱,未能履行合同约定的义务。
4. 一建公司认为王某的行为已构成违约,遂向人民法院提起诉讼,要求王某承担违约责任。
四、法律分析1. 王某是否违反了合同约定?根据《中华人民共和国合同法》第八条规定:“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
”本案中,王某与一建公司签订的建设工程施工合同中明确约定了工程进度、质量标准、付款方式等内容。
王某在施工过程中,未能按照合同约定的时间节点完成工程,已构成违约。
2. 一建公司是否有权要求王某承担违约责任?根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”本案中,一建公司有权要求王某承担违约责任。
五、判决结果1. 人民法院经审理认为,王某在施工过程中,未能按照合同约定的时间节点完成工程,已构成违约。
一建法律法规案例(3篇)

第1篇一、案件背景甲公司是一家专业的建筑工程施工企业,乙公司是一家房地产开发企业。
2018年5月,甲乙两公司签订了一份建筑工程施工合同,约定由甲公司承建乙公司开发的某住宅小区的土建工程。
合同约定工程总造价为2000万元,工期为12个月,付款方式为分阶段支付。
合同签订后,甲公司按照合同约定进行了工程建设和施工。
二、争议焦点在工程进行过程中,由于乙公司未按照合同约定支付工程进度款,导致甲公司资金周转困难,工程进度受到影响。
甲公司多次与乙公司协商解决付款问题,但乙公司以各种理由推脱,拒绝支付工程进度款。
甲公司无奈之下,向法院提起诉讼,要求乙公司支付剩余工程进度款及违约金。
乙公司辩称,由于甲公司施工质量不合格,导致工程进度延误,因此不同意支付剩余工程进度款及违约金。
三、法律法规分析本案涉及的主要法律法规有《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。
1.《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定:“当事人应当按照约定履行自己的义务。
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担违约责任。
”2.《中华人民共和国建筑法》第五十六条规定:“建设单位应当按照合同约定支付工程款。
因建设单位未按照约定支付工程款,导致施工单位不能按时完成工程建设的,建设单位应当承担违约责任。
”根据上述法律法规,甲乙两公司签订的建筑工程施工合同是合法有效的,甲公司有权要求乙公司按照合同约定支付工程进度款。
乙公司未按照合同约定支付工程进度款,构成违约。
四、法院判决法院审理后认为,甲乙两公司签订的建筑工程施工合同合法有效,双方均应按照合同约定履行各自的义务。
乙公司未按照合同约定支付工程进度款,构成违约。
甲公司要求乙公司支付剩余工程进度款及违约金的诉讼请求,符合法律规定,应予支持。
法院判决乙公司支付甲公司剩余工程进度款及违约金共计300万元。
五、案例分析本案中,甲乙两公司因建筑工程施工合同纠纷而引发诉讼,充分说明了在工程建设过程中,合同管理的重要性。
(完整版)一建典型案例

典型案例练习要求:选择题要求先独立思考做出答案,然后再翻书在书中找到出处,并判断正确答案;案例分析要求先审题,然后预判下边可能问我们的问题,并写出问题,而后按你写出的问题做出答案,要求先独立作答,认真答完后觉得没问题了再去书中找答案,并补充没写出的问题!案例的问题及参考答案请参照“案例问题及参考答案”。
一、单项选择题1.有顶的预制安装水池浇筑板缝混凝土,应在当日()气温时进行。
A.最高B.最低C.白天平均D.夜间平均2.下列基坑围护结构中,采用钢支撑时可以不设置围檩的是()A 钢板桩B 钻孔灌注桩 C地下连续桩 D、SMW桩3.对不同级别、不同熔体流动速率的聚乙烯原料制造的管材或管件,不同标准尺寸比(SDR值)的聚乙烯燃气管道链接时,必须采用()链接A 电熔B 热熔 C卡箍 D 法兰二、多项选择题1.地下连接墙槽段划分应考虑的因素有()A 地质条件B 钢筋笼整体重量C 泥浆比重D 内部主体结构布置 E 混凝土供给能力2.下列对绞线进场的检验要求,正确的有()A 检查质量证明书和包装B 分批检验,每批种类不大于65tC 每批大于3盘则任取3盘D 每批小于3盘应全数检验E 检验有一项不合格则该批钢绞线报废3.在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁,箱梁内、外模板在滑动就位时,模板的()误差必须在容许的范围内A 预拱度B 平面尺寸C 高程D 变形E 挠度4.水泥混凝土道路基层材料主要根据()选用A 道路交通等级B 地基容许承载力C 传递荷载能力D 路基抗冲刷能力E 材料供应能力5.软土地区城市地铁隧道施工时,应优先选择的盾构类型是()A 手掘式盾构B 半机械挖掘式盾构C 机械挖掘式盾构D 土压盾构 E泥水盾构6.确定钢筋下料长度,应考虑()等因素A 保护层厚度B 钢筋级别C 加工设备 D弯钩要求 E 钢筋直径7.给排水管道的接口可以采用橡胶密封圈的有()A 球墨铸铁管B 钢管C 预应力钢筋混凝土管D UPVC管E HDPE管8.当燃气管道穿越()时,宜将燃气管道敷设在管道内A 铁路B 河底C 高速公路D 电车轨道E 城镇主干道9.垃圾填埋场选址应考虑()等因素A 地质结构B 地理水文C 运距D 风向E 垃圾填埋深度10.地下燃气管道不得在()下面穿越。
一级建造师案例部分

03
安全事故预防措施
针对事故原因和调查结果,采取有效的预防措施,防止类似事故再次发
生。同时加强安全教育和培训,提高员工的安全意识和技能水平。
05 案例五:施工合同管理
合同签订与履行
合同签订
在合同签订阶段,应确保合同内容明 确、具体,双方权利义务关系清晰, 合同条款完整且符合法律法规要求。
合同履行
预防类似事故的措施
加强施工材料质量控制
严格把关材料采购、运输、存储和使 用等环节,确保材料质量合格。
提高施工技能水平
加强施工人员技能培训,提高施工操 作水平。
加强施工管理
建立健全质量管理体系,强化施工现 场管理,确保各项质量措施得到有效 执行。
做好自然灾害预防工作
加强与气象部门的联系,及时掌握自 然灾害预警信息,采取有效措施预防 自然灾害对工程的影响。
进度计划的实施
在施工过程中,根据进度 计划安排施工任务,确保 各阶段进度目标的实现。
进度控制的方法
采用实际进度与计划进度 进行比较,找出偏施、技术措施、 经济措施和合同措施等。
进度计划调整
01
进度计划调整的必 要性
由于各种因素的影响,实际进度 与计划进度往往存在偏差,需要 进行调整。
安全风险监控与改进
对安全风险进行持续监控,及时发现和解决安全隐患,不断优化和改 进安全管理措施。
安全事故处理与预防
01
安全事故报告与调查
一旦发生安全事故,应立即报告相关部门并进行调查,查明事故原因和
责任人。
02
安全事故处理措施
根据事故调查结果,采取相应的处理措施,包括对受伤人员进行救治、
对事故现场进行清理等。
用进行控制。
一级建造师中的建筑工程施工质量案例

一级建造师中的建筑工程施工质量案例施工质量是建筑工程中至关重要的一个方面,一级建造师需要在施工现场确保工程质量符合相关标准和要求。
本文将通过分析几个建筑工程施工质量案例,探讨其中的问题原因和解决方案。
案例一:地基处理不当引发建筑塌陷在某城市的一条主要道路旁,一座新建的高层建筑在不久投入使用后发生了塌陷事故。
经过调查,发现事件的起因是施工过程中地基处理不当。
根据设计要求,该建筑的地基应进行加固处理,然而施工方在施工过程中没有充分考虑现场的特殊地质条件,未采取合适的加固措施。
导致建筑物在使用过程中承受较大的荷载压力,地基无法承受,最终发生了塌陷。
为了解决这个问题,一级建造师应该在施工前对地质条件进行充分调研,确保地基处理方案的科学合理性。
此外,施工过程中应密切监测地基的变形情况,及时采取必要的加固措施。
案例二:墙体砖瓦裂缝严重某住宅小区新建的楼栋在交付使用后不久,业主们纷纷反映墙体砖瓦出现了严重的裂缝,严重影响了建筑物的美观和使用功能。
一级建造师在抽查之后发现,这是由于施工中墙体砌筑过程中出现了一系列质量问题所导致。
首先,施工方在墙体砌筑过程中未严格按照设计图纸和施工规范进行操作,导致墙体砌筑质量不稳定。
其次,由于外墙保温材料的施工工艺存在缺陷,墙体出现了严重的温度应力,从而引发了砖瓦裂缝。
为了解决这一问题,一级建造师需要严格监督施工方按照图纸和规范进行操作,确保墙体砌筑的质量。
同时,在外墙保温材料的施工中,应注重工艺的合理性,减少温度应力对墙体的影响。
案例三:屋顶漏水导致室内渗水一栋办公楼在投入使用不久后,发生了室内渗水问题,严重影响了日常工作。
调查发现,这是由于屋顶防水处理存在一系列问题所致。
一级建造师发现,施工方在屋顶防水处理中,未选择合适的防水材料和工艺,导致防水层存在破损和渗漏的问题。
此外,防水材料与屋面结构的粘结强度也不足,无法长期保持防水效果。
为了解决这一问题,一级建造师需要审查和审核防水工程的设计方案,确保材料的选取和施工工艺的科学性。
一建典型案例范文

一建典型案例范文背景介绍:该工程位于市的一个河流交汇处,地处水灾多发区域。
由于历史原因,该地区的防洪设施落后,容易发生洪水灾害,给当地居民的生命财产安全带来威胁。
为了解决这一问题,当地政府决定进行一次大型的防洪枢纽工程,旨在提高当地的防洪能力,保护居民的安全。
工程概况:该工程总投资约1亿元人民币,占地面积约100亩。
主要包括以下几个部分:1.河流堤坝加固:对河流两岸的堤坝进行加固,提高其抗洪能力。
2.水闸建设:在河流交汇处修建一座大型的水闸,可以随时调节水位,控制洪水的流量。
3.泵站建设:修建一座高位泵站,可以将洪水抽离到更高的区域,减少洪水对当地的影响。
4.道路改建:根据需要改建周边的道路,提供给工程的运输和施工。
5.绿化工程:在工程周边和河流岸边进行绿化,增加环境美观度。
工程实施:该工程于2024年开始动工,历时一年多才竣工。
在工程实施过程中,遇到了许多困难和挑战。
首先,由于工程处于河流交汇处,河水流量大,施工的水下环境极其恶劣。
为了解决这一问题,施工队伍采用了先期放水的方式,将施工区域的水位降低,然后利用临时搭建的护坡进行施工。
其次,由于施工现场距离市区较远,交通不便,物资供应和人员调度受到一定的影响。
为了解决这一问题,工程方开通了专门的运输线路,每天配备多辆运输车辆,保证物资的及时供应和人员的运送。
再次,工程的绿化工程难度较大,需在特定的时间内完成。
为了保证工程的按时完成,工程方请来了专业的绿化公司进行施工管理和指导。
工程效果:该防洪枢纽工程的建设在当地取得了显著的效果。
首先,加固的堤坝让河流的抗洪能力得到了大幅提升,为当地居民提供了更为安全的环境。
其次,新建的水闸可以根据需要调节水位,有效控制洪水的流量,减少洪灾对当地的危害。
同时,高位泵站的建设能够快速将洪水抽离,减少洪水造成的损失。
最后,通过绿化工程的实施,工程的美观度提升,增加了当地居民的幸福感。
总结:该工程的建设是一次成功的防洪工程实践。
一级建造师法律案例(3篇)

第1篇一、案件背景某建筑工程项目,建设单位为A公司,施工单位为B公司。
该项目施工过程中,B 公司聘请了一位一级建造师C担任项目经理。
C在施工过程中,由于对工程安全重视不够,违规操作,导致施工现场发生一起安全事故,造成一人死亡,一人重伤。
二、案件经过1. 事故发生前,C作为一级建造师,对施工现场的安全管理存在疏漏。
他未能按照相关规定对施工现场进行巡查,对施工现场的安全隐患视而不见。
2. 事故发生当天,C在施工现场接到施工员的报告,称一处支架存在安全隐患。
C 未立即采取停工措施,也未对支架进行加固处理,而是安排施工员继续进行施工。
3. 在施工过程中,支架突然倒塌,导致一名工人死亡,另一名工人重伤。
三、法律责任分析1. 施工单位B公司(1)根据《中华人民共和国建筑法》第五十三条规定,施工单位应当建立健全安全生产责任制度,落实安全生产责任制。
B公司作为施工单位,未落实安全生产责任制,对施工现场的安全管理存在严重疏漏,应承担相应法律责任。
(2)根据《中华人民共和国安全生产法》第六十七条规定,施工单位未按照规定对施工现场进行巡查,对施工现场的安全隐患视而不见,应当责令限期改正;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处以罚款。
2. 一级建造师C(1)根据《中华人民共和国注册建造师管理规定》第二十一条规定,注册建造师应当遵守职业道德,严格执行工程标准和规范,对工程质量、安全和进度负责。
C 作为一级建造师,未能履行职责,违规操作,导致安全事故发生,应当承担相应法律责任。
(2)根据《中华人民共和国安全生产法》第六十八条规定,注册建造师未按照规定执行安全生产职责,造成事故的,依法承担相应的法律责任。
四、案件处理结果1. 施工单位B公司被责令停产停业整顿,并处以罚款。
2. 一级建造师C被吊销注册证书,并处以罚款。
3. 施工单位B公司对事故受害者进行赔偿,支付医疗费用、死亡赔偿金等。
五、案例分析本案例中,一级建造师C作为施工现场的主要负责人,未能履行安全生产职责,违规操作,导致安全事故发生。
一级建造师《建筑实务》案例分析精选7个

一级建造师《建筑实务》案例分析精选4-1案例一背景资料某住宅楼是一幢6层带1层地下室的砖混结构住宅,总建筑面积3200m2。
在现浇顶层一间屋面的混凝土施工过程中出现坍塌事故,坍塌物将与之垂直对应的下面各层预应力空心板依次砸穿,10名施工人员与4辆手推车、模板及支架、混凝土一起落入地下室,造成2人死亡、3人重伤的事故。
从施工事故现场调查得知,屋面现浇混凝土模板及支架采用300mm×1200mm×55mm和300mm×1500mm×55mm定型钢模,分三段支承在平放的50mm×100mm方木龙骨上,龙骨下为间距800mm均匀支撑的4根直径100mm原木立杆,这4根原木立杆顺向支承在作为第6层楼面的3块独立的预应力空心板上,并且这些预应力空心板的板缝灌缝混凝土浇筑仅4d。
其下面也没有任何支撑措施,从而造成这些预应力空心板超载。
施工单位未对模板支撑系统进行过计算也无施工方案,监理方也未提出对模板支撑方案及计算进行审查,便允许施工单位进行施工。
出事故时监理人员未在场。
问题1.请简要分析故事发生的原因?2.监理单位在这起事故中是否应该承担责任?为什么?3.针对类似模板工程通常采取什么样的质量安全措施?参考答案1.事故直接原因是施工单位违反施工程序,未对模板支撑系统进行分析计算,盲目施工,并由此造成第6层楼面3块预应力空心板超载破坏,从而顺次荷载累加冲击造成第6层楼面贯穿事故。
从这次事故中反映出施工单位的作业人员的业务水平,安全意识不到位、监理单位监督检查不到位、措施不力(5分)。
2.监理公司接受业主单位委托应对该项目的工程质量安全负责,施工过程中,监理方未对关键的模板支撑系统进行审查,浇注过程中无旁站,严重失职,没有防止事故发生。
故因承担相应民事、刑事责任。
3.类似模板工程质量与安全的预控措施有:(1)绘制关键性的轴线控制图,复查轴线标高,垂直度以经纬仪检查控制。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
典型案例练习要求:选择题要求先独立思考做出答案,然后再翻书在书中找到出处,并判断正确答案;案例分析要求先审题,然后预判下边可能问我们的问题,并写出问题,而后按你写出的问题做出答案,要求先独立作答,认真答完后觉得没问题了再去书中找答案,并补充没写出的问题!案例的问题及参考答案请参照“案例问题及参考答案”。
一、单项选择题1.有顶的预制安装水池浇筑板缝混凝土,应在当日()气温时进行。
A.最高B.最低C.白天平均D.夜间平均2.下列基坑围护结构中,采用钢支撑时可以不设置围檩的是()A 钢板桩B 钻孔灌注桩 C地下连续桩 D、SMW桩3.对不同级别、不同熔体流动速率的聚乙烯原料制造的管材或管件,不同标准尺寸比(SDR值)的聚乙烯燃气管道链接时,必须采用()链接A 电熔B 热熔 C卡箍 D 法兰二、多项选择题1.地下连接墙槽段划分应考虑的因素有()A 地质条件B 钢筋笼整体重量C 泥浆比重D 内部主体结构布置 E 混凝土供给能力2.下列对绞线进场的检验要求,正确的有()A 检查质量证明书和包装B 分批检验,每批种类不大于65tC 每批大于3盘则任取3盘D 每批小于3盘应全数检验E 检验有一项不合格则该批钢绞线报废3.在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁,箱梁内、外模板在滑动就位时,模板的()误差必须在容许的范围内A 预拱度B 平面尺寸C 高程D 变形E 挠度4.水泥混凝土道路基层材料主要根据()选用A 道路交通等级B 地基容许承载力C 传递荷载能力D 路基抗冲刷能力E 材料供应能力5.软土地区城市地铁隧道施工时,应优先选择的盾构类型是()A 手掘式盾构B 半机械挖掘式盾构C 机械挖掘式盾构D 土压盾构 E泥水盾构6.确定钢筋下料长度,应考虑()等因素A 保护层厚度B 钢筋级别C 加工设备 D弯钩要求 E 钢筋直径7.给排水管道的接口可以采用橡胶密封圈的有()A 球墨铸铁管B 钢管C 预应力钢筋混凝土管D UPVC管E HDPE管8.当燃气管道穿越()时,宜将燃气管道敷设在管道内A 铁路B 河底C 高速公路D 电车轨道E 城镇主干道9.垃圾填埋场选址应考虑()等因素A 地质结构B 地理水文C 运距D 风向E 垃圾填埋深度10.地下燃气管道不得在()下面穿越。
A.电车轨道B.大型建筑物C.小型建筑物D.大型构筑物E.热力管沟三、案例分析典型案例1背景资料:某公司承建城市主干道改造工程,其结构为二灰土底基层、水泥稳定碎石基层和沥青混凝土面层,工期要求当年5 月份完成拆迁,11 月底完成施工。
由于城市道路施工干扰因素多,有较大的技术难度,项目部提前进行了施工技术准备工作。
水泥稳定碎石基层施工时,项目部在城市外设置了拌合站;为避开交通高峰时段,夜间运输,白天施工。
检查发现水泥稳定碎石基层表面出现松散、强度值偏低的质量问题。
项目部依据冬期施工方案,选择在全天最高温度时段进行沥青混凝土摊铺碾压施工。
经现场实测,试验段的沥青混凝土面层的压实度、厚度、平整度均符合设计要求,自检的检验结论为合格。
为确保按期完工,项目部编制了详细的施工进度计划,实施中进行动态调整;完工后依据进度计划、调整资料对施工进行总结。
问题:1.本项目的施工技术准备工作应包括哪些内容?2.分析水泥稳定碎石基层施工出现质量问题的主要原因。
3.结合本程简述沥青混凝土冬期施工的基本要求。
4.项目部对沥青混凝土面层自检合格的依据充分吗?如不充分,还应补充哪些?5.项目部在施工进度总结时资料依据是否全面?如不全面,请予以补充。
典型案例2背景资料:某城市桥梁工程,采用钻孔灌注桩基础,承台最大尺寸为:长8m,宽6m,高3m,梁体为现浇预应力钢筋混凝土箱梁。
跨越既有道路部分,梁跨度30m,支架高20m。
桩身混凝土浇注前,项目技术负责人到场就施工方法对作业人员进行了口头交底,随后立即进行1#桩桩身混凝土浇注,导管埋深保持在0.5~1.0m左右。
浇注过程中,拔管指挥人员因故离开现场。
后经检测表明1#桩出现断桩。
在后续的承台、梁体施工中,施工单位采取了以下措施:(1)针对承台大体积混凝土施工编制了专项方案,采取了如下防裂缝措施:①混凝土浇筑安排在一天中气温较低时进行;②根据施工正值夏季的特点,决定采用浇水养护;③按规定在混凝土中适量埋入大石块。
(2)项目部新购买了一套性能较好、随机合格证齐全的张拉设备,并立即投入使用。
(3)跨越既有道路部分为现浇梁施工,采用支撑间距较大的门洞支架,为此编制了专项施工方案,并对支架强度作了验算。
问题:1.指出项目技术负责人在桩身混凝土浇注前技术交底中存在的问题,并给出正确做法。
2.指出背景中桩身混凝土浇注过程中的错误之处,并改正。
3.补充大体积混凝土裂缝防治措施。
4.施工单位在张拉设备的使用上是否正确?说明理由。
5.关于支架还应补充哪些方面的验算?典型案例3背景资料:某污水厂扩建工程,由原水管线、格栅间、提升泵房、沉砂池、初沉池等组成,承包单位以2250万元中标。
原水管线基底标高为-6.00m(地面标高为±0.00),基底处于砂砾层内,且北邻S河,地下水位标高为-3.00m。
项目部组建后,经测算,该工程人工费为300万元、材料费1200万元、施工机械费为250万元、措施费为80万元、间接费为130万元。
综合税率为3.41%。
施工前,项目经理及相关人员编制了施工方案和成本计划,并制定了施工成本控制措施:(1)材料成本控制重点是控制主材价格和限额领料。
(2)人员工资严格执行劳动定额。
(3)机械使用严格执行定额管理。
问题:1.分析背景,确定降水井布置的形式及要求。
2.计算原水管线沟槽施工时地下水位允许标高。
3.计算工程直接费和计划利润(列出计算步骤)。
4.项目部应如何对施工成本进行动态控制?除背景材料中对主材价格的控制和限额领料以外,再列举至少4条材料成本管理的措施。
典型案例4背景资料:某沿海城市电力隧道内径为 3.5m,全长 4.9km,管顶覆土厚度大于5m,采用顶管法施工,合同工期1年,检查井兼作工作坑,采用现场制作沉井下沉的施工方案。
电力隧道沿着交通干道走向,距交通干道侧石边最近处仅2m左右。
离隧道轴线8m左右,有即将入地的高压线,该高压线离地高度最低为15m。
单节硷管长2m,自重10t,采用20t龙门吊下管。
隧道穿越一个废弃多年的污水井。
上级公司对工地的安全监督检查中,有以下记录:(1)项目部对本工程作了安全风险源分析,认为主要风险为正、负高空作业,地面交通安全和隧道内施工用电,并依此制订了相应的控制措施。
(2)项目部编制了安全专项施工方案,分别为施工临时用电组织设计,沉井下沉施工方案。
(3)项目部制定了安全生产验收制度。
问题:1.该工程还有哪些安全风险源未被辨识?对此应制订哪些控制措施?2.项目部还应补充哪些安全专项施工方案?说明理由。
3.针对本工程,安全验收应包含哪些项目?典型案例5背景资料:A公司中标某市城区高架路工程第二标段。
本工程包括高架桥梁、地面辅道及其他附属工程:工程采用工程量清单计价,并在清单中列出了措施项目;双方签订了建设工程施工合同,其中约定工程款支付方式为按月计量支付:并约定发生争议时向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。
对清单中某措施项目,A公司报价100万元。
施工中,由于该措施项目实际发生费用为180万元,A公司拟向业主提出索赔。
业主推荐B公司分包钻孔灌注桩工程,A公司审查了B公司的资质后,与B公司签订了工程分包合同。
在施工过程中,由于B公司操作人员违章作业,损坏通讯光缆,造成大范围通讯中断,A公司为此支付了50万元补偿款。
A公司为了应对地方材料可能涨价的风险,中标后即与某石料厂签订了价值400万元的道路基层碎石料的采购合同,约定了交货日期及违约责任(规定违约金为合同价款的5%)并交付了50万元定金。
到了交货期,对方以价格上涨为由提出中止合同,A公司认为对方违约,计划提出索赔。
施工过程中,经业主同意,为保护既有地下管线,增加了部分工作内容,而原清单中没有相同项目。
工程竣工,保修期满后,业主无故拖欠A公司工程款,经多次催要无果。
A公司计划对业主提起诉讼。
问题:1.在投标报价阶段,为既不提高总价且不影响中标,又能在结算时得到更理想的效益,组价以后可以做怎样的单价调整?A公司就措施项目向业主索赔是否妥当?说明理由。
2.本工程是什么方式的计价合同?它有什么特点?3.A公司应该承担B公司造成损失的责任吗?说明理由。
4.A公司可向石料厂提出哪两种索赔要求?并计算相应索赔额。
5.背景资料中变更部分的合同价款应根据什么原则确定?6.对业主拖欠工程款的行为,A公司可以对业主提起诉讼吗?说明原因。
如果业主拒绝支付工程款,A公司应如何通过法律途径解决本工程拖欠款问题?典型案例6背景资料:某公司承接了某城市道路的改扩建工程。
工程中包含一段长240m的新增路线(含下水道200m)和一段长220m的路面改造(含下水道200m),另需拆除一座旧人行天桥,新建一座立交桥。
工程位于城市繁华地带,建筑物多,地下管网密集,交通量大。
新增线路部分地下水位位于-4.0m处(原地面高程为±0.0m),下水道基坑设计底高程为-5.5m,立交桥上部结构为预应力箱梁,采用预制吊装施工。
项目部组织有关人员编写了施工组织设计(其中进度计划见下图),并绘制了一张总平面布置图,要求工程从开工到完工严格按该图进行平面布置。
施工中,发生了如下导致施工暂停的事件:事件1:在新增路线管网基坑开挖施工中,原有地下管网资料标注的城市主供水管和光电缆位于-3.0m处,但由于标识的高程和平面位置的偏差,导致供水管和光电缆被挖断,使开挖施工暂停14天。
事件2:在改造路面施工中,由于摊铺机设备故障,导致施工中断7天。
项目部针对施工中发生的情况,积极收集进度资料,并向上级公司提交了月度进度报告,报告中综合描述了进度执行情况。
问题:1.根据背景所述,按《建设工程安全管理条例》的规定,本施工项目中危险性较大的工程有哪些?2.背景中关于施工平面布置图的使用是否正确?说明理由。
3.计算工程总工期,并指出关键线路1指出节点顺序即可)。
4.分析施工中先后发生的两次事件对工期产生的影响。
如果项目部提出工期索赔,应获得几天延期?说明理由。
5.补充项目部向企业提供月度施工进度报告的内容典型案例7背景资料:某市政跨河桥上部结构为长13 m单跨简支预制板梁,下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。
施工单位按合同工期编制了网络计划图(如图2),经监理工程师批准后实施。
在施工过程中,发生了以下事件:事件一:在进行1#基础灌注桩施工时,由于施工单位操作不当,造成灌注桩钻孔偏斜,为处理此质量事故,造成3万元损失,工期延长了5 d。
事件二:工程中所使用的钢材由业主提供,由于钢材进场时间比施工单位要求的日期拖延了4d,1#基础灌注桩未按计划开工,施工单位经济损失2万元。