电力高低压配电工程设计合同协议书完整版
电力(高低压配电工程)设计合同协议书范本
电力(高低压配电工程)设计合同协议书范本一、协议背景二、定义甲方：委托方，即需进行电力(高低压配电工程)设计的一方。
乙方：承包方，即负责电力(高低压配电工程)设计的一方。
三、服务范围甲方委托乙方进行电力(高低压配电工程)的设计，包括但不限于：配电系统设计输电线路设计变电站设计电力设备选型等乙方负责按照双方约定的标准和要求，提供上述服务，并承担相应的责任。
四、权责甲方权利和义务：向乙方提供与电力(高低压配电工程)设计相关的资料和信息。
与乙方协商确定设计方案，并在设计过程中提供必要的协助和支持。
对乙方提供的设计方案进行评审，并提出合理的修改意见。
按照约定的支付方式和金额，按时支付款项。
乙方权利和义务：根据甲方提供的资料和信息，提供符合要求的电力(高低压配电工程)设计方案。
在设计过程中，遵守行业标准和法律法规，确保设计方案的合规性和安全性。
针对甲方提出的修改意见，及时进行调整和修改。
根据合同约定，按时完成工程设计，并保证设计质量。
五、报价和支付方式乙方将根据甲方提供的工程规模和要求，提供详细的报价，包括设计费用和其他费用等。
甲方根据乙方的报价，与乙方协商确定最终的费用和支付方式。
甲方应按照约定的支付方式和时间，及时支付相应的款项。
六、知识产权乙方在电力(高低压配电工程)设计过程中所提供的所有设计方案及相关文件，均属于乙方的知识产权。
甲方在按照合同约定支付全部款项后，将获得设计方案的非独占使用权。
甲方未经乙方同意，不得将设计方案提供给第三方使用或复制。
七、违约责任若乙方未按照约定的时间完成工程设计，甲方有权要求乙方支付相应的违约金。
若甲方未按照约定的时间支付款项，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。
若一方严重违约，给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
八、争议解决双方因合同履行发生的争议，应通过友好协商解决。
若协商不成，则提交至合同签订地的仲裁机构仲裁，并接受仲裁结果。
九、其他条款本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2024电力工程高低压配电安装协议协议
2024电力工程高低压配电安装协议协议本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 合同术语定义2. 工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程内容2.4 工程进度及工期3. 技术要求及标准3.1 设计依据3.2 配电系统设计3.3 设备选型及技术参数3.4 施工及验收标准4. 合同价款及支付方式4.1 合同总价4.2 支付条款4.3 价款调整4.4 支付方式及时间5. 乙方责任及义务5.1 施工准备5.2 施工质量5.3 安全生产5.4 工程资料移交6. 甲方责任及义务6.1 提供施工场地6.2 办理相关手续6.3 设备及材料供应6.4 现场协调及监督7. 合同的履行和验收7.1 施工组织及管理7.2 工程验收7.3 质量保修8. 违约责任8.1 甲方违约8.2 乙方违约9. 争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决9.4 法律途径10. 合同的变更和解除10.1 合同变更10.2 合同解除11. 合同的终止11.1 合同终止条件11.2 合同终止后的事宜12. 保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 违约责任13. 不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果13.3 不可抗力处理14. 其他条款14.1 合同的生效、修改和补充14.2 合同解除或终止后的权利义务14.3 合同争议的处理14.4 合同的继承和转让14.5 法律法规规定的其他事项第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称：（甲方营业执照号码：），注册地址：（甲方注册地址），通讯地址：（甲方通讯地址），联系人：（甲方联系人姓名），联系电话：（甲方联系电话）。
1.2 乙方名称及地址乙方全称：（乙方营业执照号码：），注册地址：（乙方注册地址），通讯地址：（乙方通讯地址），联系人：（乙方联系人姓名），联系电话：（乙方联系电话）。
高低压配电工程合同范本
高低压配电工程合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方高低压配电工程项目的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程内容1.1 工程名称：________高低压配电工程项目1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程性质：新建/改建/扩建1.5 工程内容：主要包括高低压配电柜、变压器、电缆敷设、母线槽安装、接地系统、保护装置等设备供应、安装、调试及验收等。
二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 合同金额包括：设备供应、安装、调试、验收等全部费用，以及乙方为完成本工程所需的人工、材料、设备、交通、住宿等费用。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。
3.2 乙方应按照约定的工期完成本工程的施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担因此产生的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的工程技术资料和质保书。
4.3 工程质量保修期为____年，自工程验收合格之日起计算。
五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定的时间和金额支付乙方工程款项。
5.2 乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成本工程的施工。
5.3 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、临时设施、施工用水电等。
5.4 乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准，完成本工程的施工。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定的时间和质量要求完成本工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。
6.2 甲方未按照约定时间支付乙方工程款项的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
高低压配电工程合同5篇
高低压配电工程合同5篇篇1合同编号：XXXX甲方（发包方）：XXXX乙方（承包方）：XXXX根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行高低压配电工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：高低压配电工程2. 工程地点：XXXX3. 工程内容：设计、采购、安装、调试高低压配电设备4. 工程规模：XXXX二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 工程总工期：XX天三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币XX元（大写：XX元整）2. 支付方式：银行转账3. 付款节点：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；（2）设备到货后，甲方支付乙方工程总造价的XX%；（3）工程竣工并调试合格后，甲方支付乙方工程总造价的XX%。
四、工程质量及验收标准1. 工程质量标准：符合国家标准及行业标准，确保设备安全运行；2. 验收标准：按照国家标准及行业标准进行验收，确保设备正常运行。
五、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行高低压配电工程的设计、采购、安装、调试；（2）甲方有权监督乙方的施工过程，确保施工质量符合标准要求；（3）甲方应支付乙方相应的工程款项；（4）甲方应提供必要的工作条件和支持，确保乙方能够顺利进行施工。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方有权获得相应的工程款项；（2）乙方应按照合同约定进行高低压配电工程的设计、采购、安装、调试；（3）乙方应确保施工质量符合标准要求；（4）乙方应提供必要的技术支持和服务，确保设备正常运行。
六、违约责任及赔偿标准1. 甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为欠款金额的XX%；2. 乙方违约责任：如乙方未按照合同约定完成施工任务，乙方应支付违约金，违约金为合同总金额的XX%。
高低压变配电工程合同
高低压变配电工程合同一、合同双方信息：甲方（业主）：XXXXXXXX公司乙方（承包商）：XXXXXXX公司二、工程概述：本工程涉及XX项目内的高低压变配电系统的设计与施工，包括但不限于变压器、配电柜、电缆敷设、接地系统等的安装与调试工作。
三、工程范围：1. 设计阶段：乙方需根据甲方提供的技术要求和标准，完成高低压变配电系统的设计工作，并提交设计图纸及相关技术文件。
2. 施工阶段：乙方负责按照批准的设计图纸和技术规范进行施工，确保工程质量符合国家及行业标准。
3. 调试阶段：工程完成后，乙方需对高低压变配电系统进行调试，确保其正常运行并满足甲方的使用需求。
四、合同金额：本工程总造价为人民币XXXX万元整（￥XXXX），具体支付方式及时间根据双方协商确定。
五、工期要求：工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方并协商解决。
六、质量保证：乙方必须保证所有材料和设备均符合国家及行业质量标准，并提供相应的合格证明。
同时，乙方应对所施工的高低压变配电系统提供至少X年的质保期。
七、安全生产：乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，采取有效措施保障施工现场的安全，并对施工人员进行必要的安全教育和培训。
八、违约责任：若任何一方未能履行合同约定的义务，应承担违约责任，赔偿对方因此而遭受的损失。
九、争议解决：合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
十、其他条款：本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
电力配电工程设计合同(2篇)
电力配电工程设计合同合同编号：_______甲方（委托方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________乙方（设计方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________鉴于甲方需要进行电力配电工程设计，乙方具备相应的工程设计能力和经验，双方经充分协商，达成以下协议：一、电力配电工程设计内容1.1 乙方应按照甲方的要求，完成电力配电工程的设计工作，包括电气主接线图、平面布置图、系统原理图等。
1.2 乙方应提供完整的设计文件，并负责对设计文件的解释和答疑。
二、电力配电工程设计期限2.1 本合同的有效期为_______个月，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
2.2 乙方应保证在合同有效期内完成设计工作，并提交设计文件。
三、电力配电工程设计报酬3.1 甲方应向乙方支付的电力配电工程设计报酬为人民币_______元（大写：__________________________元整）。
3.2 甲方应在合同签订后_______天内，将上述电力配电工程设计报酬支付给乙方。
四、设计质量标准4.1 乙方应保证设计质量，确保设计文件符合国家相关标准和甲方的要求。
4.2 乙方应按照甲方的要求，对设计文件进行修改和完善。
五、合同的解除和终止5.1 在本合同有效期内，任何一方未履行本合同约定的义务，对方均有权解除合同。
5.2 合同终止后，乙方应将已完成的设计文件交付给甲方，并支付因此而产生的相关费用。
六、争议解决6.1 对于因执行本合同发生的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
高低压配电工程合同
（4）按时支付工程款项。
2.承包方：
（1）按照合同约定，按时完成工程任务；
（2）负责工程质量和安全；
（3）接受委托方的监督、检查；
（4）及时向委托方报告工程进度和存在的问题。
六、违约责任
1.双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任。
2.承包方未按合同约定完成工程任务，应支付给委托方违约金，违约金为合同总价款的10%。
（2）工程进度达到50%时，委托方支付承包方合同总价款的30%；
（3）工程验收合格后，委托方支付承包方合同总价款的30%；
（4）剩余10%作为质保金，质保期满后，无质量问题，支付给承包方。
五、双方权利与义务
1.委托方：
（1）负责提供本项目的建设场地及相关手续；
（2）负责协调与本项目相关的政府部门、供电部门等；
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
代表（签名）：__________代表（签名）：__________
签订日期：__________签订日期：__________
三、工程质量
1.承包方应按照国家及行业的相关标准、规范进行施工，确保工程质量达到优良标准。
2.工程验收合格后，质保期为____年。
四、工程费用
1.本项目合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.付款方式：
（1）合同签订后，委托方支付承包方合同总价款的30%作为预付款；
3.委托方未按时支付工程款项，应承担相应违约责任。
七、争议解决
1.双方在履行合同过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决；
2.如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
高低压配电工程施工合同(3篇)
第1篇甲方（采购方）：____________________乙方（施工方）：____________________鉴于甲方需要乙方为其施工高低压配电工程，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：高低压配电设备安装、调试及验收等。
5. 工程总投资：人民币_______元整。
二、工期1. 施工工期：自合同签订之日起_______天内完成。
2. 乙方应严格按照甲方要求，确保工程质量、进度和安全。
三、工程质量1. 乙方应按照国家相关标准和规范施工，确保工程质量符合国家标准。
2. 乙方应保证施工过程中，施工质量、安全及环境保护等符合国家及地方相关法律法规。
四、施工进度1. 乙方应按照甲方要求，制定详细的施工进度计划，并报送甲方备案。
2. 乙方应按照施工进度计划，按时完成各阶段工程任务。
五、工程验收1. 工程完工后，乙方应组织自检，确保工程质量符合要求。
2. 甲方应在接到乙方验收通知后_______天内组织验收。
3. 验收合格后，甲方应向乙方支付合同约定比例的工程款。
六、工程款支付1. 乙方在合同签订后_______天内，向甲方提供施工图纸、施工组织设计等资料。
2. 甲方在收到乙方提交的资料后_______天内，支付合同总价款的_______%作为预付款。
3. 工程完工并验收合格后，甲方在_______天内支付合同总价款的_______%。
4. 乙方在工程完工并验收合格后_______天内，向甲方提交竣工资料。
七、违约责任1. 乙方未按合同约定工期完成工程，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款的_______%作为违约金。
2. 甲方未按合同约定支付工程款，每延迟一日，应向乙方支付_______%的违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力高低压配电工程设计合同协议书HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】合同编号：电力（高低压供配电）设计合同委托工作名称：发包人：设计人：签署日期：2017年12月12日电力（高低压供配电）设计合同发包人：设计人：发包人委托设计人完成_ 项目（下称“项目”或“本项目”）高低压供配电工程（下称“工程”或“本工程”）设计工作（下称“设计工作”），设计人接受委托。
为明确双方的责任、保护双方的合法权益，确保本工程设计的顺利完成，根据有关法律法规及文件规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
1 本合同依据下列文件签订：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》》、《河南省城镇住宅电力设施建设技术规范》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
2本合同项下设计人的设计内容为：本工程方案设计、施工图设计。
设计人完成的各阶段设计成果应满足附件一《设计任务书》规定的设计深度要求。
发包人的工程造价控制在______万元内(本数据依据投标时概算投资总额确定)。
4 设计人应向发包人交付的设计成果（包括设计资料及设计文件等）5 设计服务内容及周期：设计人的设计服务须按项目所在地供电部门和发包人的要求完成，按时提供高质量的设计成果，并免费提供专业设计咨询。
设计人提供的设计服务内容包括设计人在投标时提供概念设计方案；以及在发包人确认的电气设计方案的基础上进行方案深化设计、施工图设计及施工阶段服务工作。
设计方案范围和内容：（一）项目概况：1 项目名称：2 项目地址：本项目位于3 项目概况：该项目总用地面积约亩，项目住宅总建筑面积约万平方米（其中地上万平方米，地下万平方米）。
（二）设计方案范围和内容：设计方案应满足郑州市供电公司提供的有关电力建设技术规范。
住宅项目共用电力设施设计范围从10千伏电源接入点至新建住宅项目建设范围居民计量电表箱。
住宅项目专用电力设施（物业、商用、电梯、消防、绿化、公共照明、电动汽车充电设施等）设计范围是从10千伏电源接入点至新建住宅项目专用电力配电室低压出线柜。
注：开闭所、配电室及桥架的位置请结合主体建筑设计院综合管网布置。
附：设计任务书6 设计深度达到可以根据设计内容进行设备采购安装和系统集成、系统调试验收合格、现场答疑。
（达到供电项目协议要求并通过图纸审查加盖供电公司审图专用章）7 本合同设计费的确定与支付本合同设计费采用固定总价，设计费总金额（即总设计费）为贰拾柒万元人民币（小写：￥270000元整）。
在发包人每次付款前，设计人应向发包人出具符合发包人要求的相应金额的合法税务发票，否则发包人有权顺延付款且不构成违约。
8双方责任发包人责任：发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、真实性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关强制性规范进行设计。
发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计成果（包括所有设计资料和文件等）时，设计人应全力配合，并不收取赶工费。
发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件，其费用由设计人自行承担。
发包人有权为营销需要而使用设计人的名称和标志（含设计人的设计师姓名），包括但不限于通过报纸、杂志、广告以及网络媒体等，且无需另行征得设计人及其设计师同意。
同时，发包人有权公开的对设计人的设计成果进行介绍和评论。
设计人承诺此种形式的介绍和评论不构成侵权。
设计人责任：技术要求：设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行设计，按合同规定的进度要求及份数提交质量合格的设计成果，并对其设计成果的质量负责。
设计人负责本工程高低压供配电方案及施工图的设计工作，并对设计的适用性、正确性、经济合理性全面负责。
设计人采用的主要技术标准是：现行国家及地方标准规范、规程和规定。
设计人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
设计人应有具体的设计进度计划和进度保证措施及质量保证措施。
设计人承担因其自身设计质量原因而发生的设计变更给发包人带来的损失，尽量减少其他原因造成的设计变更。
施工图设计在符合一般性要求的基础上必须满足《设计任务书》中的技术要求和深度要求。
未经发包人事先书面同意，设计人不得受理施工单位或发包人的任何商业合作伙伴提出的任何变更要求，否则设计人应赔偿由此给发包人造成的一切经济损失。
项目设计服务、保证措施由于设计分为方案设计阶段和施工图设计阶段前后两个阶段，设计人应对规划至方案设计阶段的设计提供必要的技术支持，积极参加与各阶段相关技术论证、图纸审核及阶段技术成果的确认，并根据此结果进行施工图设计，确保两个阶段设计工作的顺利衔接。
设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论做必要调整补充。
设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，按发包人通知的时间到达发包人指定地点，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加法定的分项工程验收及竣工验收。
为便于对整个工程项目全程控制，在施工关键环节，设计人应派驻现场代表，并随工程进度根据专业调整现场代表专业（具体派驻时间由发包人通知确定）。
为满足本项目进度的要求，设计人承诺可根据发包人的需要提供施工设计过程图纸。
设计人在项目总承包单位编制竣工图前一个月，向发包人移交一份由设计技术负责人签署的设计变更补充通知单目录，施工图纸最后版本及目录。
设计人应按照发包人要求参加发包人组织的各施工阶段的验收，对发现的问题及时提出处理意见，并按建设工程竣工验收备案制度的要求，配合发包人做好中间验收及竣工验收工作，协助并配合发包人委托的总承包单位完成竣工图的编制。
设计人承诺，在本工程设计及施工过程中，为了设计优化的需要，设计人应发包人要求，随时提供本项目计算数据及图形文件的电子文档。
若设计人未能及时履行本合同项下的相关合同义务或履行义务不符合合同约定的，则发包人有权暂时不支付当期的设计费，直至设计人履行合同义务符合约定为止。
设计人应向发包人提供负责本项目的设计组成员名单，并保证按其实施。
本项目设计深度要求按照国家有关编制深度规定和设计任务书中的相关要求。
设计文件的编制应符合有关中华人民共和国的相关法律、法规、规章、标准、规程、管理办法等各类规范（包括但不限于环保、消防、安全、节能要求等）和本合同的要求。
设计人必须参与和支持项目工程供电部门报建协调图纸审核通过，保证其设计成果符合当地的技术要求，协助发包人通过政府报批报建的相关工作。
项目实施期间因设计工作和现场施工指导需要而发生的差旅费均包含在总设计费内，不再额外计费。
设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人错误造成工程质量事故或安全事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。
设计人须依照发包人要求协助完成本项目相关设备设计，并协助发包人完成报审工作。
设计人负责审核本项目其他专项设计公司的专项设计牵涉到电力部分的设计图纸，并提出审核意见报发包人，做好协调与综合服务工作。
如果发包人要求电力技术方案需要经过专家论证，设计人必须配合，专家论证会由发包人组织，设计人参加，根据发包人的要求，将论证意见落实到设计图纸中。
设计图纸及说明应完整、清楚、明确、齐全。
设计中选用的设备或新材料、新技术、新工艺的采纳应在满足设计要求的同时便于施工且性能稳定。
严格控制工程成本投入，优化设计，提高工程质量，合理降低工程消耗。
二次设计完成后，设计人需将所有设计整合为一体，并为其他二次专业设计提供技术支持与服务。
设计人应与建筑设计单位紧密配合，在符合规范要求的前提下，尽可能满足发包人系统设计要求，保证方案设计与施工图设计的衔接具有连贯性，同时对不合理内容提出合理化建议。
在设计过程中，发包人有权按照设计全面质量管理的规定抽查设计过程中的某一环节，对不符合国家及项目当地规定要求而在施工过程中给发包人带来重大经济损失的，发包人将有权酌情扣减设计费。
设计人的主要技术力量要积极参与主要环节内部技术把关和方案优化。
在服务过程中，设计人的总工及专家有义务与项目当地职能部门进行图纸技术方面的解释和沟通。
设计人应积极配合现场施工的需要，遇到重要问题，设计人应在接到发包人通知后24小时内委派相关人员到指定地点处理解决施工中的技术问题，并当天即时办理洽商、纪要或临时设计变更文件，并在此后48小时之内补交正式文件。
确有需要延长处理时间的疑难问题，与发包人商定后及时处理。
设计人出具的所有变更、洽商等文件必须事先取得发包人的确认，未经发包人确认，设计人不得受理其他任何单位提出的变更请求。
设计人应参加发包人组织的必要的施工中阶段性的验收，对发现的问题及时提出处理意见，并按建设工程竣工验收备案制度的要求，配合发包人做好中间验收及竣工验收工作，协助并配合招标人委托的总承包单位完成竣工图的编制。
设计人工作包括但不局限于如下内容：各系统的设计说明、系统图和平面图，二次原理图、各系统的设备材料清单和数量统计表。
设计人应对发包人所需招标的项目，如设备、内外装及外环境等提供配合服务。
所有出图费用、盖章和设计报验需要发生的费用均包含在此次报价内。
设计人负责通过本项目当地市供电公司设计评审，本合同设计费中已包含通过供电公司设计评审的全部费用，发包人不再负责支出任何评审费用。
设计人保证自身及其上述设计人员在本合同有效期内持续具有承揽设计工作的相应合法资质。
未经发包人事先书面同意，设计人不得擅自更换前述设计人员，否则发包人有权解除本合同，发包人据此解除本合同的，设计人应返还发包人已支付的设计费，并赔偿设计人因此遭受的全部损失。
如以上人员不能达到发包人方要求的，发包人有权要求设计人更换。
设计人应自行办理承揽本合同所述设计工作所需的全部政府审批（或备案）手续，并承担费用，且不得影响本合同的执行。
9 保密及知识产权设计人因为履行本合同而获得的发包人的项目资料，包括但不限于发包人提供的施工图纸等以及设计人依据本合同所完成的全部设计成果和资料，均属于发包人的商业机密，设计人不得随意复制，不得向与设计人无关人员或第三方展示、传阅，也不得非为本合同目的进行利用。
设计人不得泄漏发包人提供的信息和资料。
设计人应确保其提供给发包人的设计成果及相关资料的原创性且不存在任何的知识产权（包括但不限于着作权、专利权）纠纷和争议。
否则，设计人应当赔偿发包人因此而遭受的全部损失。
设计人除依法保留备份存档外，不得再留存任何副本。
未经发包人事先书面许可，设计人不得非为本合同目的利用该设计成果，否则，发包人有权要求设计人停止利用，设计人应当向发包人支付20万元的违约金及赔偿发包人因此遭受的全部损失。