施工合同专用条款样本
建设工程施工合同条款及格式(3篇)
第1篇一、合同双方基本信息1.1 发包方（以下简称“甲方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2 承包方（以下简称“乙方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、工程概况2.1 工程名称：____________________2.2 工程地点：____________________2.3 工程规模：____________________2.4 工程类型：____________________2.5 工程建设规模：____________________2.6 工程总投资：____________________2.7 工程合同工期：____________________三、合同内容3.1 工程范围及质量要求3.1.1 乙方按照甲方要求，在合同约定的工期内完成工程范围内的施工任务。
3.1.2 工程质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范、标准的要求。
3.1.3 乙方应保证工程质量达到合同约定的质量标准，如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担全部责任。
3.2 施工图纸及资料3.2.1 甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸及资料。
3.2.2 乙方在收到施工图纸及资料后，应在规定的时间内完成施工图的审核及施工组织设计。
3.3 施工组织及进度3.3.1 乙方应按照合同约定的工期及施工组织设计进行施工。
3.3.2 乙方应按照甲方要求，在施工过程中及时汇报工程进度。
3.4 施工安全及环保3.4.1 乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全及环保的规定，确保施工现场安全、环保。
施工合同施工合同通用条款8篇
施工合同施工合同通用条款8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方施工工程事宜，达成以下条款：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，保护双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程造价：____________________三、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
3. 甲方应当在收到验收通知后的合理期限内组织验收，验收合格后方可交付使用。
五、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币________元。
2. 支付方式：____________________。
3. 甲方应按合同约定及时向乙方支付工程款项，如甲方未按约定支付，乙方有权停工并追究甲方违约责任。
六、材料设备供应1. 工程施工所需的材料、设备由乙方负责采购，并确保质量符合要求。
2. 甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检验，如不符合要求，乙方应无条件更换。
七、工程变更与调整1. 工程施工过程中，如因设计变更或其他原因需要调整工程内容、工程量等，双方应协商一致并签订书面变更协议。
2. 乙方应在工程变更前向甲方提交变更方案，经甲方同意后方可实施。
八、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守安全生产法规，确保施工现场安全，防止事故发生。
2. 乙方应文明施工，保持施工现场整洁，减少噪音、尘土等对周边环境的影响。
施工合同通用条款实例4篇
施工合同通用条款实例4篇篇1施工合同是指施工单位与业主之间签订的关于工程施工的协议。
在合同中，通常会包含一些基本的条款，作为双方在工程施工过程中的权利和义务的约束。
本文将以一个实际的施工合同为例，分析其中的通用条款。
一、合同双方本合同由甲方（施工单位）和乙方（业主）双方签订，甲方为______公司，法定代表人______，注册地址为______；乙方为______公司，法定代表人______，注册地址为______。
二、工程范围本合同的工程范围为______（详细描述工程范围）。
施工单位应按照设计图纸和规范要求，按照合同约定的内容和时间节点，高质量地完成工程。
三、工程造价本合同工程总造价为______万元，根据工程实际进度和变更情况，双方可以协商调整。
甲方应按照合同支付进度款项，乙方应按照合同规定支付款项。
四、质量保证施工单位应严格按照设计图纸和相关规范要求，确保工程质量符合国家规定的标准。
如发现工程质量问题，乙方有权要求甲方进行整改，否则乙方有权要求迟延履行违约金。
五、工期安排工程施工周期为______天，双方应按照合同约定的时间节点，协调好工程进度，并积极配合相关部门的验收工作。
如因不可抗力因素导致工期延误，双方可协商变更工期。
六、安全责任施工期间，施工单位应加强对施工人员的安全教育和现场管理，确保施工现场的安全。
如发生意外事故，甲方应承担相应的责任。
七、保修期工程竣工之后，施工单位应提供______年的免费保修期。
在保修期内，如发现工程质量问题，施工单位应及时进行维修。
以上为一个施工合同的通用条款实例，每份合同都会根据具体的情况进行调整和修改。
在签订施工合同前，双方应充分沟通，明确各自的权利和义务，以确保工程的顺利进行和高质量完成。
希望以上内容对您有所帮助。
篇2施工合同通用条款实例一、合同双方甲方（委托方）：_______________联系方式：_______________乙方（承包方）：_______________联系方式：_______________二、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程范围：__________________4. 工程规模：__________________三、工程期限1. 工程开工日期：_______________2. 工程竣工日期：_______________3. 工程工期：_______________（自开工之日起至竣工之日止）四、合同价款1. 工程总价款：_______________2. 付款方式：_______________（1）按进度支付（2）按阶段支付五、质量要求1. 工程质量标准：_______________2. 技术要求：_______________3. 工程验收标准：_______________六、安全保障1. 承包方应制定施工安全保障措施并执行，确保施工过程中人员和财产安全。
建设工程施工合同通用条款模板5篇学习啦
建设工程施工合同通用条款模板5篇建设工程施工合同通用条款模板1发包方(甲方)：___________承包方(乙方)：___________根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规的规定，经甲、乙双方协商，为明确双方权利、义务及经济责任，加强双方的相互配合，保证工程顺利竣工。
双方达成以下合同条款：第一条：工程项目1、工程名称：______________;2、工程编号：______________;3、工程地点：______________;4、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
5、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。
6、承包方式：______________。
第二条：工程期限1、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为____天(日历____天)，自____年____月____日开工____年____月____日竣工验收。
2、开工前____天，乙方向甲方发出开工通知书。
3、在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。
(2)因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者。
(3)按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工。
(4)因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。
(5)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。
(6)非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。
(7)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
(8)由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。
建设工程施工合同示范文本通用条款
建设工程施工合同示范文本通用条款第一章：总则第一条：协议的订立根据法律法规的规定，为确保建设工程施工合同各方的合法权益，同时提高工程建设的质量和安全水平，特制定本合同。
第二条：合同标的根据施工合同双方协商一致，本合同的标的是建设工程的施工，包括但不限于设计、勘测、材料采购、施工、验收等。
第三条：合同的履行地点本合同的履行地点为_____（填写具体地点）。
第四条：合同的期限根据工程的计划和工期，本合同的期限为_____（填写具体期限）。
第五条：合同价款1.根据施工合同双方协商一致，本合同的价款为_____（填写具体金额）。
2.价款的支付方式及进度为_____（填写具体方式和进度）。
第六条：合同变更及解除1.在施工过程中，如需变更本合同的内容，双方应通过书面协商一致，并签订变更协议。
2.如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应充分沟通并共同解决，如无法协商一致，可根据法律法规的规定解除合同。
第二章：责任与义务第七条：甲方的责任与义务1.提供工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等必要文件。
2.按照约定的进度和要求支付合同价款。
3.协助提供工程施工所需的用地、用水、用电等配套设施。
第八条：乙方的责任与义务1.按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等进行施工。
2.保证施工过程中的质量和安全，确保工程按时完工。
3.配合甲方的监督和检验，及时整改不合格的施工。
第九条：质量保证1.乙方应按工程质量标准进行施工，确保工程符合相关的法律法规和技术标准。
2.对于施工引起的质量问题，在保修期内，乙方应及时整改，并承担由此引起的相应费用。
第十条：安全保证1.乙方应按照相关的安全规定和施工标准进行施工，确保施工过程的安全。
2.如发生安全事故，乙方应及时采取应急措施，并积极配合相关部门进行调查和处理。
第三章：合同履行第十一条：工程进度工程施工过程中的进度管理按照项目进度计划进行，双方应密切配合，确保工程按照计划顺利进行。
施工合同通用条款5篇
施工合同通用条款5篇篇1施工合同通用条款一、总则1.1 本合同由甲方（施工单位）和乙方（委托方）双方共同签署。
甲方在合同签署之日起承担施工任务，乙方按照合同约定支付工程款项。
1.2 双方应本着平等自愿、互惠互利的原则签订合同，共同遵守国家有关法律、法规以及施工行业的相关规定。
1.3 双方应保持合作，保障合同履行的顺利进行，不得以任何借口擅自变更合同内容或拖延工期。
二、合同内容2.1 本合同的签署日期、签署地点、双方的基本信息，应在合同中明确标注。
2.2 合同总价款、工程款项结算方式、支付时间，应在合同中详细约定。
2.3 施工内容、工程进度安排、保修期限，应在合同中详细规定。
2.4 合同违约责任、争议解决方式等事项，应在合同中明确约定。
三、施工标准3.1 施工单位应按照国家相关施工标准和质量标准进行施工，确保工程质量符合合同约定。
3.2 施工单位应派遣具备相应资质和经验的技术人员进行施工，并负责施工现场的管理和安全。
3.3 施工单位应严格按照工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。
四、工程款项支付4.1 施工单位应在合同约定的支付时间内提供工程进度和质量报告，乙方按照实际完成的工程进度支付工程款项。
4.2 如工程质量不符合约定要求，乙方有权延迟支付相应款项，直至施工单位重新修复完善。
4.3 拖欠工程款项超过约定支付时间的，应按照约定的违约责任承担相应的法律责任。
五、合同变更与解除5.1 在施工过程中如遇到不可抗力因素，或者双方协商一致的情况下，可对合同进行相应的变更或解除。
5.2 双方应书面协商并签署变更协议，明确变更内容和方式。
5.3 在发生争议无法协商解决的情况下，双方可提交至有关法院解决。
六、其他条款6.1 本合同自双方签署之日起生效，施工单位应在规定工期内完工并保修工程质量。
6.2 本合同未尽事宜，可双方协商并签署补充协议。
6.3 本合同为正本一式两份，甲方与乙方各持一份。
以上便是关于施工合同通用条款的详细内容，双方在签署合同时应仔细阅读并遵守合同约定，确保合同顺利履行。
施工合同专用条款(精选范本)
施工合同专用条款(精选范本)范本：施工合同专用条款第一条合同的目的本合同的目的是为了明确双方在施工合作中的权利、义务和责任，确保合同的履行，并达到优质、高效、安全、环保的施工目标。
第二条项目范围乙方应按照甲方的要求，对指定的项目进行施工，确保施工质量符合相关标准和规定，并按时完成施工任务。
第三条价格和支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款项。
工程款项的支付方式可根据实际情况协商确定。
2. 如因甲方原因导致施工项目暂停或延迟，甲方应按照合同约定支付相应的滞纳金。
第四条工期和违约责任1. 施工合同约定的工期为【具体工期】，甲方应按时提供施工所需的场地和材料，否则应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因导致施工延期，乙方应按照合同约定支付相应的违约金。
第五条质量保证乙方应确保施工质量符合相关标准和规定，并提供相应的质量保证期。
在质量保证期内，如出现施工质量问题，乙方应及时修复或更换，并承担由此产生的费用。
第六条安全和环保乙方应严格遵守相关的安全和环保法规，确保施工过程中的安全和环保措施得到有效落实。
如发生安全事故或环境污染问题，乙方应及时采取措施予以处理，并承担相应的法律责任和赔偿责任。
第七条变更和解除1. 任何一方如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签署变更合同。
2. 任何一方如需解除合同，应提前书面通知对方，并履行相应的解除程序。
第八条争议解决本合同的争议解决途径为友好协商，如协商不成，应提交至所在地有管辖权的法院进行解决。
第九条其他约定1. 本合同的附件是合同的重要组成部分，具有同等的法律效力。
2. 本合同自双方代表签字或盖章之日起生效，并持续有效直至合同履行完毕。
甲方（盖章/签字）：乙方（盖章/签字）：。
标准版工地施工合同范本5篇
标准版工地施工合同范本5篇篇1合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程发包给乙方施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程造价：_________二、施工工期1. 开工日期：_________2. 竣工日期：_________3. 工期延误时，乙方应支付逾期违约金，违约金为合同总金额的千分之三。
三、工程质量1. 乙方应确保施工质量符合《建设工程质量评价标准》及甲方要求。
2. 甲方有权对施工过程进行监督，对施工质量进行抽查。
如发现问题，乙方应及时整改。
3. 工程质量达不到合同约定的，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
四、付款方式1. 甲方应在签订合同后7个工作日内，向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。
2. 乙方应按合同约定完成施工任务，并提交验收申请。
甲方在收到验收申请后7个工作日内，向乙方支付合同总金额的70%。
3. 乙方在收到预付款后，应按规定向甲方开具发票。
甲方在收到发票后，应及时办理报销手续。
4. 乙方应确保收款方与合同签订方一致，否则甲方有权拒绝付款。
五、竣工验收与结算1. 乙方应在工程竣工后，向甲方提交验收申请及相关资料。
甲方应在收到验收申请后7个工作日内组织验收。
2. 验收合格后，双方应签订验收报告。
验收报告作为结算依据。
3. 结算时，甲方应根据验收报告及合同约定进行结算。
结算完成后，乙方向甲方提交结算报告及发票，甲方在收到结算报告及发票后7个工作日内办理结算手续。
4. 结算时，如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。
六、违约责任1. 甲方违约时，应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件组成及解释顺序合同文件组成及解释顺序：3、语言文字和适用法律是、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用汉语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：有关建筑法律、法规3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：建筑工程质量评定标准、建筑工程施工验收规范发包人提供标准、规范的时间：\国内没有相应标准、规范时的约定：\4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：捌套发包人对图纸的保密要求：\使用国外图纸的要求及费用承担：\二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：全面负责质量监督需要取得发包人批准才能行使的职权：现场签证及变更5.3发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：按合同条款对该工程进行监督管理5.6不实行监理的，工程师的职权：\7、项目经理姓名：职务：8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：三通一平到位（2）将施工所需的水、电、线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工之前，接到施工现场（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工之前（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工之前（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工之前（6）水准点与坐标控制点交验要求：甲、乙双方现场交验（7）图纸会审和设计交底时间：另行协定（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：\（9）双方约定发包人应做的其他工作：施工现场的场地平整8.2发包人委托承包人办理的工作：\9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：\（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日提供月报（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包单位负责（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按上级主管部门有关规定（6）巳完工程成品保护的特殊要求及费用承担：\（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：以书面形式通知乙方，费用由甲方承担（8）施工场地清洁卫生的要求：符合上级主管部门规定（9）双方约定承包人应做的其他工作：\三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前三天工程师确认的时间：收到文件后一周内10.2群体工程中有关进度计划的要求：\13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：有发包人、监理认可的现场签证四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：基础、主体19、工程试车19.5试车费用的承担：按合同条款规定执行五、安全施工：乙方负责六、合同价款与支付：转帐方式23、合同价款及调整23.2本合同价款采用（1）方式确定。
（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：采用固定综合单价风险费用的计算方法：\风险范围以外合同价款调整方法：政策性调整、设计变更、现场签证、按实结算。
（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：\（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：\23.3双方约定合同价款的其他调整因素：\24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同签订生效后，甲方向乙方预付合同价的10%。
扣回工程款的时间、比例：不扣回25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25号之前26、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：按每月完成工作量付至60%（收到工作量月报后的一周内），竣工结束付至工程总造价的80%，甲方收到乙方送审决算后一个月内审计结束，工程款付至工程审定价的85%,余款竣工验收后一年内付清。
七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：\（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：\（3）承包人可代为调剂串换的材料：\（4）到货地点与一览表不符：\（5）供应数量与一览表不符：\（6）到货时间与一览表不符：\27.6发包人供应材料设备的结算方法：\28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：严格按照设计有关标准采购，提供合格证等材料资料报监理发包人，单特殊材料设备的品牌质量、价格须经甲方确认。
八、工程变更：九、竣工验收与结算：32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：提供壹套竣工图及有关竣工资料32.6中间交工工程的范围和竣工时间：另定十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行双方约定的发包人其他违约责任：按通用条款执行35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行双方约定的承包人其他违约责任：按通用条款执行37、争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）请双方协商调解；（2）采取第\ 种方式解决，并约定向\ 仲裁委员会提请仲裁或向发包方所在地人民法院提起诉讼。
十一、其他38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：\分包施工单位为：\39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：\40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：\发包人委托承包人办理的保险事项：\（2）承包人投保内容：\41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：\ 担保合同作为本合同附件。
（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：\ 担保合同作为本合同附件。
（3）双方约定的其他担保事项：\46、合同份数46.1双方约定合同副本份数：正本贰份，副本陆份47、补充条款（1）补充协议与合同同等生效。
（2）特殊材料甲控乙供，价格甲乙双方协商确认不下浮。
（3）乙方使用的劳务工作人员的工资发放由乙方全部负责，第三人保险由乙方负责。
（4）施工用场地在工程结束后应由乙方恢复原样所需费用现场实际情况而定。
附件1：承包人承揽工程项目一览表附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人承包人协商一致签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。
具体质量保修内容双方约定如下：凡承包人施工的工程项目按规定负责保修二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。
分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1、土建工程为二年，屋面防水工程为五年；2、电气管线、上下水管线安装工程为二年；3、供热及供冷为个采暖期及供冷期；4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为年；5、其他约定：按建设部80号令房屋建筑保修的有关规定三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。
因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3 %。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为\ （大写）。
质量保修金银行利率为\ 。
五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。
六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：\本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发包人（公章）：承包人（公章）法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日欢迎您的下载，资料仅供参考！。