铁路建设工程施工合同条件2019新
铁路建设工程施工合同条件
铁路建设工程施工合同条件一、合同目的和范围本合同的目的是为了规定铁路建设工程的施工合同条件，确保施工过程的顺利进行和双方的权益得到保障。
本合同适用于所有涉及铁路建设工程的施工合同。
二、合同主体1. 甲方：即铁路建设工程的建设单位，负责工程的规划、设计和监督。
2. 乙方：即承包商，负责按照甲方的要求进行施工工作。
三、合同内容1. 工程范围：明确规定本合同涉及的具体工程范围，包括工程的位置、规模、建设标准等。
2. 工期：约定工程的开始时间、完成时间和工期延期的处理办法。
3. 技术要求：详细描述工程的技术要求，包括施工方法、质量标准、验收标准等。
4. 施工费用：约定工程的总造价、付款方式和支付时间。
5. 材料和设备：明确规定乙方提供的材料和设备的质量标准、验收要求和供应方式。
6. 工程变更：约定工程变更的程序、责任和费用的调整。
7. 质量保证：规定乙方对工程质量的保证措施和责任。
8. 安全保障：约定乙方在施工过程中必须遵守的安全规定和措施。
9. 违约责任：明确双方违约责任和补偿方式。
10. 合同解除：约定合同解除的条件和程序。
四、合同履行1. 甲方的责任：- 提供工程设计文件和相关资料。
- 监督工程进展，确保施工符合规范和要求。
- 按时支付工程款项。
2. 乙方的责任：- 按照合同要求进行施工，保证工程质量。
- 按时完成工程，并保证符合规范和要求。
- 配合甲方进行工程验收和结算。
五、合同变更和解除1. 变更：如遇到不可抗力、工程需要或双方协商一致的情况下，可以对合同内容进行变更。
2. 解除：如一方严重违约或不履行合同义务，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
六、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，可提交相关争议解决机构进行调解或仲裁。
七、其他条款本合同还可根据实际情况添加其他必要的条款，以确保双方权益的保护和工程的顺利进行。
八、合同生效和效力本合同经双方签字盖章后生效，并对双方具有法律约束力。
铁路建设工程施工合同条件
铁路建设工程施工合同条件
铁路建设工程施工合同条件包括以下内容：
1.合同基本条款：涵盖合同名称、双方当事人的名称和联系方式、合同签订日期、合同有效期限等基本信息。
2.工程范围和要求：明确工程的具体范围和要求，包括工程的设计图纸、技术规范、施工标准等。
3.合同价款和支付方式：确认合同价款及其支付方式，包括总价款、分期支付、付款时间等。
4.工期和交付标准：明确工程的施工期限和交付标准，在规定的工期内完成工程，并符合相应的交付标准。
5.施工组织和管理：规定工程的施工组织和管理要求，包括施工队伍的组织、工程进度的管理、质量控制等。
6.合同变更和索赔：规定合同变更和索赔的程序和条件，包括变更合同范围、索赔理由和金额等。
7.质量保证和责任：规定工程的质量保证期限和责任范围，包括工程质量问题的解决方案、返工和赔偿责任等。
8.安全防护措施：规定工程的安全防护措施要求，包括施工期间的安全措施、施工现场的保护要求等。
9.验收和结算：明确工程的验收程序和结算方式，包括验收标准、验收证书和结算单
的出具等。
10.违约责任和争议解决：规定违约方的责任和违约金的金额，以及争议解决的方式，包括仲裁、诉讼等。
以上是铁路建设工程施工合同常见的条件，具体内容可根据实际情况进行调整和补充。
建议在签订合同前，双方应充分沟通，明确各项条件，以确保工程的顺利进行和合同
的履行。
铁路建设工程施工合同条件3篇
铁路建设工程施工合同条件3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要建设铁路工程，经过公平协商，甲方决定聘请乙方作为该工程的施工单位。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就本次铁路建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________铁路建设工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括但不限于是路基、桥梁、隧道、轨道等建设内容。
二、合同条件1. 工程质量要求：乙方应严格按照国家相关铁路建设标准进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 工程期限：工程开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
如遇不可抗力因素导致工程延期，需经甲方同意。
3. 工程价款及支付方式：工程总价款为人民币______元，支付方式为_____。
乙方完成工程并经甲方验收合格后，甲方按照合同约定支付工程款。
4. 安全生产要求：乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全，防止事故发生。
5. 保密条款：乙方在施工过程中知悉甲方的商业秘密及机密信息，应严格保密，不得泄露给第三方。
6. 违约责任：如甲乙双方任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
7. 争议解决方式：对于合同履行过程中产生的争议，甲乙双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
三、甲方责任1. 甲方应按合同约定支付工程款项。
2. 甲方应向乙方提供必要的技术支持和指导。
3. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督与检查。
四、乙方责任1. 乙方应严格按照施工图纸及施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应合理安排施工进度，确保工程按期完成。
3. 乙方应遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全。
铁路建设工程施工合同条件2019新
编号: ___________________ 可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载铁路建设工程施工合同条件2019新甲 方：____________________乙 方：____________________签订日期：____年____月____日1．词语解释1．1 发包方（简称甲方）：_______________协议条款约定的、具有工程发包资格和支付工程价款能力的当事人，本条件指铁路工程的建设单位或项目法人。
1．2 承包方（简称乙方）：_______________协议条款约定的、符合工程承包资质并被发包方接受的当事人。
1．3 甲方代表：_______________甲方在协议条款中指定的驻工地代表人。
1．4 乙方项目经理：_______________乙方在协议条款中指定的驻工地项目承包责任人。
1．5 铁路建设工程监理：_______________甲方委托具备法定资质的铁路建设工程监理单位，对工程施工进行的监理。
1．6 总监理工程师：_______________铁路建设工程监理单位委派的本工程项目监理总负责人。
1．7 设计单位：_______________铁道部指定的或者甲方委托的具有相应资格的本建设项目的设计单位。
1．8 工程质量监督站：_______________铁道部工程质量监督总站或其授权的下属工程质量监督站。
1．9 工程：_______________协议条款约定的具体的永久工程。
1．2019 合同价款：_______________按有关规定或协议条款约定的，用以支付乙方按合同要求完成工程内容的价款总额。
1．2019 经济支出：_______________在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
1．2019 费用：_______________甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
1．2019 工期：_______________协议条款约定的合同工期，工期天数应包括星期日和法定假日在内的总日历天数。
铁路建设工程施工合同条件与合同范本施工
铁路建设工程施工合同条件与合同范本施工1. 引言2. 合同条件2.1 合同名称和标的合同应明确标注为铁路建设工程施工合同，并清楚描述合同的标的物，包括工程名称、地点、范围等。
2.2 合同价款合同应明确工程施工的价款，包括工程造价、工程变更、索赔等费用的计算方式和支付规定。
2.3 工期要求合同应明确工程施工的时间要求，包括开始和结束日期，以及各个施工阶段的工期等。
2.4 质量要求合同应明确工程施工的质量要求，包括技术标准、验收标准等，以确保工程达到预期目标。
2.5 知识产权合同应明确工程施工过程中产生的知识产权归属及使用权等相关事宜。
2.6 保证金和履约保证合同应明确保证金的缴纳方式和退还条件，以及履约保证的形式和金额等。
2.7 争议解决合同应明确双方在合同履行过程中发生争议的解决方式，包括仲裁、诉讼等。
3. 合同范本施工流程3.1 招标和投标建设单位发布招标公告，施工单位根据公告要求提交投标文件，包括施工方案、技术方案、工程量清单、价格等。
建设单位评审投标文件并确定中标单位。
3.2 合同签订建设单位和中标单位进行合同谈判，商议合同的具体条款和条件，达成一致后签订合同。
3.3 施工准备中标单位进行施工准备工作，包括确定施工组织计划、采购材料设备、组建施工队伍等。
3.4 施工过程中标单位按照合同约定的工期和质量要求进行施工，完成各个施工阶段的工作。
3.5 质量验收建设单位对施工单位完成的工程进行验收，确认是否符合合同约定的质量标准。
3.6 支付结算建设单位根据合同约定，对施工单位进行工程款的支付和结算。
3.7 竣工验收建设单位对整个工程进行竣工验收，确保工程符合建设要求，验收合格后进行移交手续。
4. 总结铁路建设工程施工合同是铁路建设项目中必不可少的一环，合同的条件和合同范本施工流程的明确，能够保障项目的顺利进行，确保工程质量和工期的达成。
建设单位和施工单位在合同签订前应仔细研究，确保合同条款和流程的合理性和可行性，以避免后期纠纷的发生。
铁路建设工程施工合同条件
千里之行，始于足下。
铁路建设工程施工合同条件铁路建设工程施工合同是指在铁路建设过程中，各方之间约定的工程建设条件和权利义务的书面协议。
以下是一个约的铁路建设工程施工合同条件范文：铁路建设工程施工合同甲方：（委托人）乙方：（承包人）为了规范铁路建设工程施工过程中双方的权利和义务，保障工程质量、完成工期，并确保安全、环保等要求，甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，就甲方委托乙方进行下述工程施工事项达成如下协议：一、施工工程范围1.1 施工工程范围包括但不限于：铁路线路、车站、轨道、桥梁、涵洞、隧道等土木工程，以及相关的设备安装、通讯、信号、供电、轨道测量等工程。
1.2 施工工程图纸、施工方案等详细资料作为本合同附件，作为合同的一部分。
二、施工期限2.1 本工程施工期限为 xx 年/月/日至 xx 年/月/日。
2.2 如因甲方原因导致施工工期延长，乙方有权要求适当的延期，并按约定支付乙方相应的施工费用。
2.3 如因乙方原因导致施工工期延长，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于按约定支付违约金、赔偿甲方因工期延误而产生的损失等。
三、施工报酬第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
3.1 甲方应按约定支付乙方相应的施工报酬。
报酬金额为定额报酬/按照图纸、规范计价/按照实际工程量计价。
3.2 施工报酬的支付方式为分期支付。
具体支付时间和支付比例，按照乙方完成工程进度的实际情况来确定。
3.3 甲方应按规定履行相关付款义务。
如甲方未按时履行付款义务，将按照合同约定支付逾期付款违约金。
四、质量保证4.1 乙方保证施工工程达到国家相关法律法规、工程技术标准、规范和合同约定的质量要求。
4.2 在保修期内，对于因乙方施工导致的施工工程质量问题，乙方应负责修复，并不收取额外费用。
五、安全与环保5.1 乙方必须严格按照国家有关安全和环保法规的要求进行施工，确保工地安全、防止环境污染。
5.2 乙方应提供相应的施工安全和环保措施，并由相关部门进行监督和检查。
铁路建设工程施工合同条件[1]
![铁路建设工程施工合同条件[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/e535a875e55c3b3567ec102de2bd960590c6d9c8.png)
铁路建设工程施工合同条件铁路建设工程施工合同条件1. 引言铁路建设工程施工合同是指由业主单位与施工单位签订的，用于规范工程建设过程中各方权利和义务的合同。
本文档旨在概述铁路建设工程施工合同中的一些重要条款和条件，以确保施工过程的顺利进行。
2. 合同主体2.1 业主单位：指铁路建设项目的委托方，负责项目的规划和建设管理。
2.2 施工单位：指被业主单位选定的从事铁路建设工程施工的承包方。
3. 合同范围3.1 本合同适用于铁路建设工程的施工阶段，包括铁路路基工程、铁路轨道工程、电气化工程等。
3.2 本合同具体约定的工程范围、工程内容、工程量及质量要求等详见附件。
4. 合同的履行4.1 施工单位应按照签订的合同，按时、按质、按量完成工程。
4.2 施工单位应按照合同规定的工期进行施工，并保证工期的合理安排和施工进度的及时汇报。
4.3 施工单位应配备具备相应资质的技术人员，确保施工质量符合相关规范和标准。
5. 付款方式5.1 付款方式采用分期支付，根据施工进度和质量验收情况进行阶段性支付。
5.2 施工单位应提供符合法律要求的有效发票和相关财务报表，并在指定时限内提供给业主单位。
5.3 如施工单位未按时完成工程或工程质量不符合合同要求，业主单位有权中止或拒绝支付相关款项。
6. 知识产权和保密条款6.1 施工单位在施工过程中开发的技术方案、设计图纸、施工方法等知识产权归属施工单位所有。
6.2 施工单位应对业主单位提供的技术文件和相关资料进行保密，未经业主单位授权，不得向第三方透露或使用。
7. 异常情况处理7.1 如发生不可抗力或其他无法预见的情况，致使工程延期或不能进行施工，应及时通知业主单位，并协商解决方案。
7.2 如发生质量问题或施工安全事故，施工单位应及时采取补救措施，保证工程质量和工人的安全。
8.合同解除8.1 若一方违反合同规定，导致严重的损失或不可弥补的影响，对方有权解除合同并要求违约方承担相应的经济责任。
铁路建设工程施工合同条件新
铁路建设工程施工合同条件新甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方需要建设铁路工程，乙方具备相关施工资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就铁路建设工程施工事宜，经友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：__________铁路建设工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括铁路线路、桥梁、隧道、站场等建设内容。
二、合同条件1. 甲方应提供完整的施工图纸、技术要求和施工计划，并确保其合法性、准确性和完整性。
2. 乙方应按照甲方的施工图纸、技术要求和施工计划进行施工，确保工程质量和安全。
3. 甲方应按时支付乙方的工程进度款，确保资金到位，不影响施工进度。
4. 乙方应保证施工现场的整洁，遵守环保法规，采取有效措施防止施工对环境造成污染。
5. 双方应遵守国家法律法规，履行合同义务，遵循诚信原则，保守对方的商业秘密。
三、工程期限1. 工程开工日期：本工程计划于______年______月______日开工。
2. 工程竣工日期：本工程计划于______年______月______日竣工。
3. 如因甲方原因造成工程延期，应顺延工期；如因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家标准、行业标准及甲方的要求，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应自行组织内部验收，并向甲方提交验收申请。
3. 甲方应在收到乙方验收申请后，组织相关部门进行验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
4. 如工程存在质量问题，乙方应负责整改，直至符合验收标准。
五、工程价款与支付1. 工程总价：本工程总价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按合同约定，将工程进度款支付至乙方指定账户。
3. 结算方式：工程竣工验收合格后，双方进行工程结算，确定最终工程价款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号: _____________________
可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载
铁路建设工程施工合同条件2019 新
甲方：____________________
乙方：____________________
签订日期： ___ 年 ___ 月 ___ 日
1．词语解释1．1 发包方（简称甲方）：_______________ 协议条款
约定的、具有工程发包资格和支付工程价款能力的当事人，本条件指铁路工程的建设单位或项目法人。
1．2 承包方（简称乙方）：协议条款约定的、符合工程承包资质并被发包方接受的当事人。
1．3 甲方代表： _______________ 甲方在协议条款中指定
的驻工地代表人。
1．4 乙方项目经理： ________________ 乙方在协议条款中指定的驻工地项目承包责任人。
1．5 铁路建设工程监理：甲方委托具备法定资质的铁路建设工程监理单位，对工程施工进行的监理。
1．6 总监理工程师：_____________________________________ 铁路建设工程监理单位委派的本工程项目监理总负责人。
1．7 设计单位：铁道部指定的或者甲方委托的具有相应资格的本建设项目的设计单位。
1．8 工程质量监督站：_____________________________________ 铁道部工程质量监督总站或其授权的下属工程质量监督站。
1．9 工程：协议条款约定的具体的永久工程。
1．2019 合同价款：按有关规定或协议条款约定的，用以支付乙方按
合同要求完成工程内容的价款总额。
1．2019 经济支出：在施工中已
经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
1．2019 费用： _______________ 甲方在合同价款之
外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
1．2019 工期：
_______________ 协议条款约定的合同工期，工期天数应包括星期日和法定假日在内的总日历天数。
1．2019 开工日期：____________________ 协议条款约定的工程开工日期。
1．2019 竣工日期：
协议条款约定的工程竣工日期。
1．2019 施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的工程项目施工场地。
1．2019 书面形式：根据合同发生的并加盖有效印鉴或签字的手写、打字、复写、印刷的通知、任命书、委托书、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
1．18 协议条款：结合具体工程，甲、乙双方协商后签订的书面协议。
1．19 变更设计：自设计单位交付施工图至工程竣
工验收交接期间对原设计的变更。
2．合同文件及解释顺序合同文件应能相互解释，互为说明，除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：2．1 协议条款；2．2 合同条件；2．3 洽商、变更等明确双方权力义务的纪要、协议；2．4 招标承包工程中的招标文件、投标书和中标通知书；2．5 工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；2．6 标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。
当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的前提下，由甲、乙双方协商解决（或先由监理工程师作出解释）；双方意见仍不能一致的，按照解决争议的方式加以解决。
3．合同文件的适用法律和使用标准适用于合同文件的法律是国家的法律、法规，及协议条款约定的部门规章。
施工中必须使用协议条款约定的铁道部颁发的标准、规范。
铁道部没有相应标准、规范时，可以使用国家和建工行业标准、规范。
4．双方一般责任4．1 甲方代表。
甲方任命驻施工现场的代表，按照以下要求，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责： 4．1．1 甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己的部分权力和职责，并可在任何时候撤回这种委派。
委派和撤回。