工程索赔的计算
建设工程费用索赔计算的基本原则和方法
费用索赔计算的基本原则和方法一、计算原则费用索赔是整个合同索赔的重点和最终目标。
工期索赔在很大程度上也是为了费用索赔。
在承包工程中，干扰事件对成本和费用的影响的定量分析和计算是极为困难和复杂的。
目前，还没有大家统一认可的，通用的计算方法。
而选用不同的计算方法，对索赔值影响很大。
计算方法必须符合大家所公认的基本原则，能够为业主、工程师、调解人或仲裁人接受。
如果计算方法不合理，使费用索赔值计算明显过高，会使整个索赔报告和索赔要求被否定。
费用索赔有如下几个计算原则：（一）实际损失原则费用索赔都以赔（补）偿实际损失为原则（见承包合同条例第13条）。
在费用索赔计算中，它体现在如下几个方面：1.实际损失，即为干扰事件对承包商工程成本和费用的实际影响。
这个实际影响即可作为费用索赔值。
按照索赔原则，承包商不能因为索赔事件而受到额外的收益或损失，索赔对业主不具有任何惩罚性质。
实际损失包括两个方面：（1）直接损失，即承包商财产的直接减少。
在实际工程中，常常表现为成本的增加和实际费用的超支。
（2）间接损失，即可能获得的利益的减少。
例如由于业主拖欠工程款，使承包商失去这笔款的存款利息收入。
2.所有干扰事件引起的实际损失，以及这些损失的计算，都应有详细的具体的证明。
在索赔报告中必须出具这些证据。
没有证据，索赔要求是不能成立的。
实际损失以及这些损失的计算证据通常有：各种费用支出的帐单，工资表（工资单），现场用工、用料、用机的证明、财务报表，工程成本核算资料，甚至还包括承包商同期企业经营和成本核算资料等。
监理工程师或业主代表在审核承包商索赔要求时，常常要求承包商提供这些证据，并全面审查这些证据。
3.当干扰事件属于对方的违约行为时，如果合同中有违约金条款，按照合同法原则，先用违约金抵充实际损失，不足的部分再赔偿。
（二）合同原则费用索赔计算方法符合合同符合合同的规定。
赔偿实际损失原则，并不能理解为必须赔偿承包商的全部实际费用超支和成本的增加。
建设工程施工索赔的计算
建设工程施工索赔的计算建设工程施工索赔的计算是一个比较复杂的过程，需要考虑到很多因素和情况。
在进行索赔计算时，需要根据合同约定、相关法律法规和工程实际情况进行综合分析和测算。
下面将就建设工程施工索赔的计算进行详细的介绍。
一、建设工程施工索赔的类型1. 工期索赔：工期索赔是指因为业主或其他原因导致工程进度延误而造成的索赔。
工期索赔一般是按照合同约定的工期计算，计算方式可以是按天计算或按进度计算。
2. 价格索赔：价格索赔是指因为工程变更、材料价格上涨或其他原因导致工程造价增加而造成的索赔。
价格索赔的计算比较复杂，需要考虑到很多因素，如材料价格、人工费用、设备费用等。
3. 质量索赔：质量索赔是指因为施工方施工质量不达标或其他原因导致工程质量问题而造成的索赔。
质量索赔一般是要求施工方承担修复费用或其他费用。
二、建设工程施工索赔的计算方法1. 工期索赔的计算方法工期索赔一般是按合同约定的工期计算的。
如果工期索赔是按天计算，那么可以根据实际工期与合同约定工期的差异来计算索赔金额，计算公式为：工期索赔金额=实际工期-合同约定的工期×日租金。
如果工期索赔是按进度计算，那么可以根据施工进度计算索赔金额。
一般是按照施工进度完成的百分比来计算索赔金额，计算公式为：工期索赔金额=合同价×进度完成百分比。
2. 价格索赔的计算方法价格索赔的计算比较复杂，需要考虑到很多因素。
价格索赔一般是根据实际发生的费用和合同约定的费用之间的差异来计算的。
计算方法可以根据具体情况来确定，一般是按照材料价格、人工费用、设备费用等来计算。
3. 质量索赔的计算方法质量索赔一般是根据修复费用或其他损失费用来计算的。
如果因为施工方施工质量不达标而导致工程质量问题，一般要求施工方承担修复费用或其他费用。
计算方法可以根据实际情况来确定，一般是按照修复费用或其他费用的实际情况来计算。
三、建设工程施工索赔的注意事项1. 在建设工程中，双方签订合同时需要明确索赔的相关规定，包括工期索赔、价格索赔和质量索赔等。
工程施工合同索赔金额规定
工程施工合同索赔金额规定一、总则1. 本合同所涉及的索赔金额规定，是为了明确在工程施工过程中因一方违约或不可抗力等因素导致另一方损失时，应支付的赔偿金额或者补偿金额。
2. 双方应本着公平、公正的原则，合理确定索赔金额，确保双方权益不受损害。
二、索赔条件1. 当甲方（业主）未能按照合同约定提供必要的施工条件，导致乙方（承包商）无法按时开工或正常施工时，乙方有权向甲方提出索赔。
2. 若因乙方原因导致工程质量问题或延期交付，甲方有权向乙方提出索赔。
3. 因不可抗力因素导致工程损失或延误的，受影响一方应及时通知对方，并提供相应证明，依法进行索赔。
三、索赔金额的计算1. 索赔金额的计算应以实际损失为基础，包括但不限于直接经济损失、间接损失以及合理的利润损失。
2. 直接经济损失包括材料费、人工费、机械使用费等因违约或不可抗力导致的额外成本。
3. 间接损失包括管理费、融资费用、市场信誉损失等因违约或不可抗力导致的额外支出。
4. 利润损失应根据合同约定的利润分配比例及实际可预期的利润进行计算。
四、索赔程序1. 一方提出索赔时，应书面通知对方，并详细说明索赔原因、损失计算方式及相关证明材料。
2. 收到索赔通知的一方应在规定时间内回应，并提出自己的意见或者解决方案。
3. 双方应协商一致后确定最终的索赔金额，如协商不成，可依照合同约定的争议解决方式进行处理。
五、其他条款1. 本合同项下的索赔不影响合同其他条款的执行，除非双方另有约定。
2. 任何一方不得以未进行索赔或者索赔未达成一致为由，拒绝履行合同其他义务。
3. 本合同的修改和补充应以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。
六、结语。
工程索赔值的计算
工程索赔值的计算（特殊情况第三方原因）—、工程中断工程中断指由于某种原因工程被迫全部停工，在一段时间后又继续开工。
工程中断索赔的费用项目和它的计算基础基本上同前述工程延期索赔（见本章第三节）。
另外还可能有如下费用项目（见表11—12）在工程竣工前，合同被迫终止，并不再进行，它的原因通常有：1. 业主认为该项目已不再需要，如技术已过时，项目的环境岀现大的变化，使项目无继续实施的价值；国家计划有大的调整，项目被取消；政府机关，环保部门的干预。
2. 业主违约，濒于破产或已破产，无力支付工程款，按合同条件承包商有权终止合同。
3. 政府、城建、环保等部门的干预。
4. 不可抗力因素和其它原因。
对此进行索赔的前提是，合同中有相应的赔偿规定。
一般解除（终止）合同并不影响当事人的索赔权力。
索赔值一般按实际费用损失确定。
这时工程项目已处于清算状态，首先必须进行工程的全盘清查，结清已完工程价款，结算未完工程成本，以核定损失。
另外还可以提岀索赔的主要费用项目以及计算基础见表11 —13。
三、特殊服务对业主要求承包商提供特殊的服务，或完成合同规定以外的义务等，可以采用如下三种方法计算赔（补）偿值:1. 以点工计算。
这里点工价格除包括直接劳务费价格外，在索赔中还要考虑节假日的额外工资、加班费、保险费、税收、交通费、住宿费、膳食补贴、总部管理费等。
2. 用成本加酬金方法计算。
3. 承包商就特殊服务项目作报价，双方签署附加协议。
这完全与合同报价形式相同。
四、材料和劳务价格上涨的索赔如果合同允许对材料和劳务等费用上涨进行调整，则可以直接采用国际上通用的对工资和物价（或分别各种材料）按价格指数变化情况分别进行调整。
使用公式为：P=P0< ?I X（T 1 /TO）式中：PO为原合同价格；I为某分项工程价格占总价格比例系数，?I = 1;TO为基准期该分项工程价格指数；T 1为现在该分项工程价格指数；P为调整后的合同价格。
则P- P0即为索赔值。
工程索赔计算方法
工程索赔计算方法工程索赔是指在工程合同履行过程中，因为合同双方的其中一方未履行或者违约，导致另一方产生经济上的损失而提出的索赔要求。
在进行工程索赔计算时，需要采取一定的方法和步骤，下面将详细介绍几种常用的工程索赔计算方法。
1.合同索赔计算合同索赔计算是指根据工程合同中约定的索赔条款来计算索赔金额。
通常，在工程合同中会约定违约方应向受损方支付的违约金或者赔偿金的计算方法和标准。
在进行工程索赔计算时，受损方需要通过合同条款所规定的计算公式，将索赔金额合理地计算出来。
2.工程造价索赔计算工程造价索赔计算是指通过计算工程实际造价与合同约定造价之间的差异，来确定索赔金额。
通常，在工程合同中会约定工程的总造价以及变更工程造价的计算方法。
如果发生了合同外的变更或者变更超量，受损方可以通过计算实际工程造价与合同约定造价之间的差异，从而计算出索赔金额。
3.工期索赔计算工期索赔计算是指根据工程合同约定的工期，以及实际工程完成所耗费的时间，来计算索赔金额。
在工程合同中往往会约定违约方应向受损方支付的罚金或者延期赔偿金的计算方法和标准。
受损方可以通过计算实际工程完成所耗费的时间与合同约定工期之间的差异，从而计算出索赔金额。
4.工程质量索赔计算工程质量索赔计算是指因为合同方在工程质量上存在缺陷，导致受损方需要承担修复费用或者损失的情况下，进行的索赔计算。
在进行工程质量索赔计算时，受损方需要通过评估工程质量缺陷的性质和程度，以及修复所需费用或者损失的评估，从而计算出索赔金额。
5.公正鉴定索赔计算公正鉴定索赔计算是指在工程索赔争议解决过程中，双方无法达成一致意见时，委托第三方独立机构进行鉴定、评估和计算索赔金额。
这种方法通常在争议解决机制中约定，并且受损方和违约方均同意接受第三方机构的裁决结果。
以上是几种常用的工程索赔计算方法，每种方法都有其适用的情况，具体的计算方法和步骤需要根据实际情况来确定。
在进行工程索赔计算时，受损方需要充分考虑合同约定、工程实际情况以及相关证据，确保索赔金额的合理性和准确性。
工程索赔的计算标准
工程索赔的计算标准工程索赔是指在工程建设过程中，由于各种原因导致工程施工单位或者业主方需要进行索赔的一种行为。
工程索赔的计算标准是指在进行工程索赔时，需要遵循的一系列计算方法和标准，以确保索赔的公正和合理性。
在实际的工程建设中，由于种种原因，工程索赔是不可避免的，而且索赔的计算标准对于双方的权益保护至关重要。
因此，本文将就工程索赔的计算标准进行探讨，以期为工程建设相关人员提供一定的参考和帮助。
首先，工程索赔的计算标准应当包括索赔金额的计算方法。
在进行工程索赔时，索赔金额的计算是最为关键的一环。
一般来说，索赔金额的计算应当包括直接损失和间接损失两部分。
直接损失是指由于施工单位或者业主方的原因导致的直接经济损失，如材料浪费、人工成本增加等；而间接损失则是指由于工程延误或者变更导致的间接经济损失，如工期延长引起的利息损失、设备闲置费用等。
因此，在计算索赔金额时，需要对直接损失和间接损失进行详细的核算和分析，以确保索赔金额的合理性和准确性。
其次，工程索赔的计算标准还应当包括索赔时间的确定方法。
在进行工程索赔时，索赔时间的确定是十分重要的。
一般来说，索赔时间应当是指施工单位或者业主方发现工程问题并提出索赔要求的时间点。
在确定索赔时间时，需要充分考虑工程施工的实际情况和合同约定，以避免因时间争议而导致索赔纠纷的发生。
同时，索赔时间的确定也需要考虑到工程索赔的时效性，以确保索赔能够及时有效地进行。
最后，工程索赔的计算标准还应当包括索赔依据的确定方法。
在进行工程索赔时，索赔依据的确定是十分关键的。
一般来说，索赔依据应当是指施工单位或者业主方提出索赔要求的合同条款、工程变更通知书、工程设计变更等相关文件。
在确定索赔依据时，需要对相关文件进行仔细的审查和分析，以确保索赔依据的合法性和有效性。
同时，索赔依据的确定还需要充分考虑工程施工的实际情况和工程变更的合理性，以避免因索赔依据不足而导致索赔无法成立的情况发生。
综上所述，工程索赔的计算标准是工程建设中十分重要的一环，对于保障双方的权益和维护工程建设的正常进行具有重要意义。
工程施工费用索赔计算方法
工程施工费用索赔计算方法一、索赔范围在工程施工中，由于各种原因可能会发生工程施工费用索赔的情况。
工程施工费用索赔的范围包括但不限于以下几种情况：1. 违约索赔：施工方由于不履行施工合同中的责任而导致损失的，业主有权要求施工方进行索赔。
2. 变更索赔：施工过程中，由于设计变更或其他原因导致施工费用增加的，施工方可向业主提出索赔。
3. 延期索赔：由于不可抗力等原因导致施工延期，使施工方增加了成本的，施工方有权提出索赔。
4. 差错索赔：由于设计方面的缺陷或施工方面的错误导致了额外费用的发生，施工方有权提出索赔。
5. 其他索赔：其他未列明的情况，但合理且必要的情况下，施工方亦可提出索赔。
二、索赔计算方法1. 违约索赔计算方法施工方的违约索赔费用可分为直接损失和间接损失两类。
直接损失主要包括因施工方不履行合同义务而导致的工程材料的浪费、人工的增加、设备的租赁费用等直接成本的增加。
间接损失主要指施工方不履行合同义务而导致的其他损失，如业主因延期付款而导致的财务成本增加、业主因施工延误而导致的项目进度延误等。
违约索赔费用的计算方法一般遵循以下步骤：（1）确定违约责任：首先要明确违约责任的归属，确定是业主方违约还是施工方违约。
（2）评估损失：对于直接损失，可以通过对实际发生的费用进行核算来确定损失的具体金额；对于间接损失，可以通过衡量其对项目的影响来确定损失的具体金额。
（3）协商解决：在确定违约责任和损失金额后，双方可协商解决，商定索赔金额。
（4）如双方无法协商，可请专业律师介入，进行法律诉讼。
2. 变更索赔计算方法变更索赔费用的计算方法主要包括以下几个步骤：（1）确定变更内容：首先要确定变更的具体内容，包括变更的图纸、设计要求、工艺要求等。
（2）评估费用：对变更内容进行分析，核算变更造成的额外费用，包括材料费用、人工费用、设备费用等。
（3）编制索赔报告：根据评估结果，编制变更索赔报告，明确变更内容和额外费用。
工程索赔费用怎么计算
⼯程索赔费⽤怎么计算⼯程索赔有⼏类?索赔的程序?⼯程索赔费⽤怎么计算?⼯程索赔是指在合同履⾏过程中，对于并⾮⾃⼰的过错，⽽是应由对⽅承担责任的情况造成的实际损失向对⽅提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。
店铺⼩编为您总结了相关知识，供您参考，希望可以帮助到您。
索赔⽬的分类:1、⼯期索赔：⼯期索赔是承包商向业主要求延长施⼯的时间，是原定的⼯程竣⼯⽇期顺延⼀段合理时间。
2、经济索赔：经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商⾃⼰承担的经济损失或额外开⽀，也就是取得合理的经济补偿。
⼯程索赔的程序(1)索赔事件发⽣后28d内，向监理⼯程师发出索赔意向通知。
(2)发出索赔意向通知后的28d内，向监理⼯程师提交补偿经济损失和(或)延长⼯期的索赔报告及有关资料。
(3)监理⼯程师在收到承包⼈送交的索赔报告和有关资料后，于14d内给予答复。
(4)监理⼯程师在收到承包⼈送交的索赔报告和有关资料后，14d内未予答复或未对承包⼈作进⼀步要求，视为该项索赔已经认可。
(5)当该索赔事件持续进⾏时，承包⼈应当阶段性向监理⼯程师发出索赔意向通知。
在索赔事件终了后28d内，向监理⼯程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
⼯程索赔的费⽤⑴总费⽤法⼜成为总成本法,通过计算出某项⼯程的总费⽤,减去单项⼯程的合同费⽤,剩余费⽤为索赔费⽤⑵分项法按⼯程造价的确定⽅法,逐项进⾏⼯程费⽤索赔.可分为:⼈⼯费、机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费等索赔费⽤.以上就是为您总结的相关资料，希望可以帮助到您，店铺⼩编提醒您:⼯程现场施⼯中,可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔⼯期;通过发包⽅与承包⽅协议确定索赔⼯期。
本⽹站致⼒于打造优秀的法律咨询平台，如果您还有疑问，欢迎进⼊律师咨询。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程索赔的计算
工程索赔的计算分为工期索赔和费用索赔。
（一）工期索赔
1.工程拖期的分类及处理措施
工程拖期可分为两种情况：
（1）由于承包商的原因造成的工程拖期，定义为工程延误，承包商须向业主支付误期损害赔偿费。
工程延误，也称为不可原谅的工程拖期。
如承包商内部施工组织不好，设备材料供应不及时等，这种情况承包商无权获得工期延长。
（2）由于非承包商原因造成的工程拖期，定义为工程延期，承包商有权要求业主给予工期延长。
工程延期也称为可原谅的工程拖期。
它是由业主、工程师或其他客观因素造成的，承包商有权获得工期延长，但是否能获得经济补偿要视具体情况而定。
因此，可原谅的工期拖期又可分为：可原谅并给予补偿的拖期，拖期的责任者是业主或工程师；可原谅但不给予补偿的拖延，这往往是由于客观因素造成的拖延。
上述两种情况的工期索赔可按下表处理。
工期索赔处理原则
2.共同延误时工期索赔的有效期处理
承包商，工程师或业主，或某些客观因素均可造成工程拖期，但在实际施工过程中，工程拖期经常是由上述两种以上的原因共同作用产生的，称为共同延误。
在共同延误情况下，要具体分析哪一种情况延误是有效的，即承包商可以得到工期延长，或既可得到工期延长，又可得到经济补偿。
在确定拖期索赔的有效期时，可依据下述原则：
（1）首先判别造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。
在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。
（2）如果初始延误者是业主，则在业主造成的延误期内，承包商既可得到工期延长，又可得到经济补偿。
（3）如果初始延误者是客观因素，则在客观因素发生影响的时间段内，承包商可以得到工期延长，但很难得到经济补偿。
（二）费用索赔中的费用组成
费用索赔是索赔的重点，施工可索赔费用应与投标报价的每一项费用相对应，其费用组成为：
1.直接费
包括人工费、材料费、施工机械费，具体内容为：
（1）人工费。
包括人员闲置费、加班工作费、额外工作所需人工费用、劳动效率降低和人工费的价格上涨等费用。
（2）材料费。
包括额外材料使用费、增加的材料运杂费、增加的材料采购及保管费用和材料价格上涨费用等。
（3）施工机械费。
包括机械闲置费、额外增加的机械使用费和机械作业效率降低费等。
2.间接费
包括现场管理费、上级管理费、利润及其他应予以补偿的费用，具体内容为：
（1）现场管理费。
包括工程师食宿设施、承包商人员食宿设施、监理费、代理费、交通设施费用以及其他费用等。
（2）上级管理费。
包括办公费、通讯费、差旅费和职工福利费等。
（3）利润。
索赔利润一般包括合同变更利润、工程延期利润机会损失、合同解除利润和其他利润补偿。
（4）其他应予以补偿的费用。
包括利息、分包费、保险费用、各种担保费等。
在具体分析费用的可索赔性时，应对各项费用的特点和条件进行单独审核论证，使其具有很强的说服力。
费用索赔值的计算又可分为单项索赔值计算和总费用索赔值计算两种方法。
（三）单项索赔值的计算
1.人工费计算
人工费中的各项费率可按下述所列方法取值：
（1）人员闲置费费率＝工程量表中适当折减后的人工单价
（2）加班费率＝人工单价×法定加班系数
（3）额外工作所需人工费率＝合同中的人工单价或计日工单价
（4）劳动效率降低索赔额＝（该项工作实际支出工时－该项工作计划工时）×人工单价
（5）人工费价格上涨的费率＝最新颁布的最低基本工资率－提交投标书截止日期前第28天最低基本工资率
2.材料费计算
材料费用索赔包括两个方面：实际材料用量超过计划用量部分的费用，即额外材料的费用索赔和价格上涨费用的索赔。
在材料费索赔计算中，要考虑材料运输费、仓储费以及合理破损比率的费用。
（1）额外材料使用费＝（实际用量－计划用量）×材料单价
（2）增加的材料运杂费、材料采购及保管费用按实际发生的费用与报价费用的差值计算
（3）某种材料价格上涨费用＝（现行价格－基本价格）×材料量
基本价格是指在递交投标书截止日期以前第28天该种材料的价格。
现行价格是指在递交投标书截止日期以前第28天后的任何日期通行的该种材料的价格。
材料量是指在现行价格有效期间内所采购的该种材料的数量。
3.施工机械费计算
（1）机械闲置费＝计日工表中机械单价×闲置持续时间
（2）增加的机械使用费＝计日工表或租赁机械单价×持续时间
（3）机械作业效率降低费＝机械作业发生的实际费用－投标报价的计划费用
4.现场管理费的索赔计算
现场管理费的索赔费用是指承包商完成额外工程，可进行索赔的工作和工期延长期间的现场管理费用，包括管理人员、临时设施、办公、通讯、交通等多项费用。
其计算方法是：
（1）根据计算出的索赔直接费款额计算现场管理费索赔值：
增加的现场管理费＝（现场管理费总额÷工程直接费总额）×直接费索赔总额
（2）根据工期延长值计算现场管理费索赔值：
每周现场管理费＝投标时计算出的现场管理费总额÷要求工期（周）
要求工期是指工程师最后批准的项目工期。
现场管理费索赔值＝每周现场管理费×工期延长周数
5.上级管理费
（1）根据工期延长值计算上级管理费索赔值：
每周上级管理费＝投标时计算出的上级管理费总额÷要求工期（周）
要求工期是指工程师最后批准的项目工期。
上级管理费索赔值＝每周上级管理费×工期延长值
（2）根据计算出的索赔直接费款额计算上级管理费索赔值：
该方法是按照投标报价书中上级管理费占合同总直接费的比例（3％～9％）计算上级管理费索赔值；
上级管理费索赔值＝索赔直接费款额×合同中上级管理费比例。
6.利润
通常是指由于工程变更、工程延期、中途终止合同等使承包商产生利润损失。
在FIDIC合同条件中，有如下九项内容可让承包商进行利润索赔。
（1）因工程师提供的原始基准点、基准线和参考标高数据错误，导致承包商放线错误，对纠正该错误所进行的工作；
（2）工程师指示打钻孔、进行勘探开挖，而这些工作又不属于合同工作范围；
（3）修补由于业主风险造成的损失或损坏；
（4）根据工程师的书面要求，为其他承包商提供服务；
（5）在缺陷责任期内，修补由于非承包商原因造成的工程缺陷或其他毛病；
（6）实施变更工作；
（7）特殊风险对工程造成损害（包括永久工程、材料和工程设备），承包商对此进行的修复和重建工作；
（8）业主违约终止合同；
（9）货币及汇率变化产生的利润损失。
利润索赔值的计算方法如下：
利润索赔值＝利润百分比×（索赔直接费＋索赔现场管理费＋索赔上级管理费）
7.利息
利息索赔主要分为两种情况：一是指由于工程变更和工程延期，使承包商不能按原计划收到合同款，造成资金占用，产生利息损失；二是延迟支付工程款的利息。
在计算利息索赔时，可根据合同条款中规定的利率，或根据当时银行的贷款利率进行计算。
在上述各单项索赔计算中，承包商要提供和证明其索赔值的计算方法是合理的，如劳动效率降低索赔中，承包商必须向工程师证明其原计划工时的计算方法是合理的，这一点承包商很难拿出具有说服力的证据，因此也就增加了索赔的难度。