某人防地库通风系统工程施工合同
地下室人防设施施工合同
地下室人防设施施工合同合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：_______乙方（以下简称“施工方”）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行地下室人防设施施工事宜，经充分协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：地下室人防设施的施工，包括但不局限于人防工程的主体结构、人防防护设备、人防通风设备、人防给排水设备等。
第二条合同金额2.1 本工程的合同总金额为人民币_______元整（大写：_______________________元整）。
2.2 乙方在合同签订后_______天内向甲方提交详细的施工预算，经甲方确认后按预算进行施工。
第三条合同工期3.1 合同约定的工期为_______天。
3.2 乙方应当按照约定的工期完成施工。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担因此产生的费用，并支付甲方违约金，违约金计算方式为：每延期一天，乙方应支付合同总价款的_______‰作为违约金。
第四条施工质量4.1 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
4.2 乙方应严格按照甲方的设计要求和施工图纸进行施工，不得擅自修改设计。
4.3 乙方应保证人防设施的施工质量，确保其安全、可靠、有效。
第五条材料供应5.1 乙方应按照甲方的要求采购施工材料，并保证材料的质量。
5.2 乙方应在合同约定的时间内将材料运至施工现场，并承担运输费用。
5.3 乙方应负责材料的管理和保护，防止材料损失、损坏。
第六条付款方式6.1 乙方向甲方提交完整的施工进度报告和相应的工程量清单，甲方按照实际完成的工程量进行付款。
6.2 付款方式为：每月__日支付当月实际完成工程量的__%，剩余款项在工程验收合格后一次性支付。
通风工程施工合同
通风工程施工合同一、合同背景二、工程范围1. 甲乙双方确认本合同所涉及的通风工程范围包括但不限于：通风设备供应、安装、调试及维护等工作。
2. 工程所涉及的具体设备及数量、规格要求等详细信息应在施工前确定，并作为附件随本合同一同签署。
三、工作内容及标准1. 甲方要求乙方按照国家相关法律法规、标准以及工程设计要求，按时、按质完成通风工程施工任务。
2. 乙方应组织合适的施工队伍，具备相应的资质和经验，保证施工过程中安全、文明，并保证施工质量。
3. 乙方在施工过程中需按照相关规定进行现场管理和安全保障，确保施工现场的人身安全和财产安全。
4. 工程交付后，乙方负责设备调试、性能测试等工作，并提供相应的检测报告。
5. 工程完工后，乙方应对工程所使用的设备提供一定的质保期，在质保期内负责设备的维护、维修等工作。
四、工期及交付1. 甲乙双方确认工程的合理工期为个月周，并约定开始及结束日期。
2. 工程延期的情况下，双方应在事先协商一致的情况下确定新的工期，并签订补充协议。
3. 工程竣工后，乙方需向甲方提交相应的施工记录、竣工验收报告等资料，甲方验收合格后，方可办理竣工手续。
五、工程款项及支付方式1. 甲方应按照约定的价格及支付方式支付工程款项。
工程款项分为预付款、进度款及尾款，具体款项及支付比例如下：预付款：工程总款项的%作为合同签订后的预付款，在甲方付款后的日内支付给乙方。
进度款：工程总款项的%作为合同约定的进度款，根据工程进度支付，具体进度款的支付比例及时间点应在合同签订后的日内确定。
尾款：工程款项的%作为合同签订后的尾款，在竣工验收后的日内支付给乙方。
六、违约责任及纠纷解决1. 一方未履行合同义务，造成损失的，应承担违约责任，并赔偿对方因此所遭受的一切损失。
2. 若因不可抗力等无法预见且不能克服的情况导致一方不能履行或延迟履行合同义务，则该方责任免除。
双方应友好协商解决，并采取必要的补救措施。
3. 合同的履行及纠纷的解决均应依据相关法律法规，并在纠纷发生时，通过友好协商或仲裁解决。
人防工程施工合同
人防工程施工合同甲方（发包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（承包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟建设人防工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方承担人防工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：＿____人防工程2、工程地点：＿____3、工程规模：＿____4、工程内容：包括但不限于人防工程的主体结构、防护设备安装、通风空调系统、给排水系统、电气系统等（具体内容以施工图纸和工程量清单为准）二、工期1、开工日期：＿____年_____月_____日2、竣工日期：＿____年_____月_____日3、总工期：＿____日历天三、工程质量及验收标准1、工程质量标准：符合国家及地方现行的人防工程施工质量验收规范，达到合格标准。
2、验收标准：按照国家及地方相关规定进行验收，验收合格后方可交付使用。
四、工程价款及支付方式1、工程价款：本工程总价款为人民币_____元（大写：＿____元整），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
2、支付方式：（1）合同签订后_____个工作日内，甲方向乙方支付工程价款的_____%作为预付款；（2）工程进度达到_____%时，甲方向乙方支付工程价款的_____%；（3）工程竣工验收合格后_____个工作日内，甲方向乙方支付工程价款的_____%；（4）剩余工程价款的_____%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方的权利和义务1、甲方的权利和义务（1）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；（2）按时支付工程价款；（3）派驻施工现场代表，协调解决施工过程中的有关问题；（4）组织工程竣工验收。
2、乙方的权利和义务（1）按照合同要求和施工图纸进行施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全生产和文明施工工作；（3）及时向甲方报告工程进度和质量情况；（4）负责工程竣工后的保修工作，质保期为_____年。
人防工程施工合同范文
人防工程施工合同范文甲方：（委托方）乙方：（施工方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。
一、项目名称及地址1.1 甲方委托乙方为其实施人防工程项目，包括但不限于（详细描述项目内容及规模）。
1.2 项目地址：（填写详细地址）二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目完工验收合格之日止。
三、合同价款及支付方式3.1 本项目总造价为（填写具体数额）元人民币，乙方承诺按时保质保量完成工程，不得以任何理由违约。
3.2 甲方有权根据工程进度和质量要求，分期支付价款，具体支付时间及比例如下：（1）工程开工前支付合同总额的20%作为工程开工前的预付款；（2）工程进度达到一定程度，经验收合格前支付合同总额的60%作为工程进度款；（3）工程完工验收合格后支付合同总额的20%作为工程竣工款。
3.3 如甲方拖欠支付合同价款，乙方有权中止工程施工，直至甲方履行支付义务，甲方应承担由此产生的延期费用和损失。
四、工程质量标准4.1 乙方保证所提供的人防工程符合国家相关标准和规定，保证施工质量达到相关标准要求，并对施工质量承担法定责任。
4.2 工程竣工后，乙方将按照双方约定的验收标准进行验收，如验收结果不合格，乙方应承担相应的整改责任，直至合格为止。
五、工程延期和违约责任5.1 在本合同约定的工程期限内，如因乙方原因延误工程进度，造成甲方损失的，乙方应承担相应责任。
5.2 若因甲方原因导致工程延误，甲方应向乙方支付相应的延期费用。
5.3 任何一方未能履行本合同的任何规定，均被视为违约，违约方应承担相应的法律责任。
六、合同变更和解除6.1 双方如需变更本合同内容，应经双方书面协商一致，并签署书面变更协议。
变更协议应具体说明变更的内容、原因和影响，保证变更后的合同内容有效执行。
6.2 本合同在履行过程中，如遇不可抗力事件或其他不可抗力因素导致无法履行合同，双方可协商解除本合同，解除协议应签署书面协议。
人防工程施工协议
人防工程施工协议甲方（施工单位）：法定代表人：注册地址：联系电话：乙方（业主）：法定代表人：地址：联系电话：经双方友好协商，甲、乙双方在确保人防工程施工质量、工期的前提下，根据有关法律法规，达成如下协议，共同遵守并认真执行。
第一条项目名称本合同项目名称为__________，项目地址为__________。
第二条工程内容1. 本合同工程内容包括但不限于人防工程主体结构的施工、设备安装、配套设施安装、工程环境保护等工作。
2. 甲方应对本合同工程的施工质量、安全、环保等方面的工作负责，严格按照国家相关规定和标准进行施工。
第三条工程价款1. 本合同工程总价款为_______元（大写）。
2. 工程价款支付方式：甲方在工程过程中按照项目施工进度及质量验收情况提出支付申请，乙方应在工程验收合格后的____个工作日内支付相应款项。
3. 预留工程备用金：为应对工程中可能出现的变更和不可预见情况，双方共同商定预留_______元备用金，由乙方支付。
第四条施工周期1. 本合同工程施工周期为______天。
2. 若因不可抗力等原因需要延长工期，双方应在延期前协商一致，并签订书面延期协议。
第五条质量保证1. 甲方承诺本合同工程施工质量符合国家相关标准及规范要求，若因施工质量问题导致工程质量出现问题，甲方应负责修复，且不收取额外费用。
2. 工程竣工验收合格后，甲方应提供质量保修期为____年的保修服务。
第六条安全保障1. 甲方应严格遵守国家相关的安全生产规定，保障工程施工安全。
2. 乙方应提供必要的安全防护措施，确保施工人员的人身安全。
第七条环境保护1. 甲方应根据当地环境保护规定，采取有效措施保护周边环境，减少施工对环境的影响。
2. 乙方应提供必要的环境保护设施，确保施工过程中对环境的影响降到最低。
第八条合同变更1. 任何一方如需变更本合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 合同变更涉及工程工期、工程价款等问题需重新协商确定。
人防通风工程合同范本
人防通风工程合同范本甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________鉴于甲方拟建设人防通风工程，乙方具备相应的资质和能力进行该工程的设计、施工与维护，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：_______________________2. 工程地点：_______________________3. 工程规模：_______________________4. 工程内容：包括但不限于人防通风系统的设计、制造、安装、调试及后期维护等。
二、工程质量1. 乙方必须按照国家有关人防工程的标准和规范进行设计和施工。
2. 所有使用的材料、设备必须符合国家标准和行业规定，不得使用劣质或不合格产品。
3. 工程竣工后，应通过甲方组织的验收，并达到国家及行业的相关标准。
三、工期要求1. 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提出调整工期的方案。
四、合同价款1. 合同总价为人民币____元整（￥____元）。
2. 价款支付方式：_______________________（分期支付或一次性支付等）。
五、违约责任1. 若乙方未能按合同约定完成工程任务，应按未完成部分的合同价款的百分比支付违约金。
2. 若甲方未能按约定支付合同价款，应支付逾期付款的滞纳金。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
人防通风工程施工合同协议范本
人防通风工程施工合同协议范本人防通风工程施工合同甲方（发包方）：法定代表人：乙方（承包方）：法定代表人：按照《中华人民共和国合同法》及有关规定，为了明确双方的权利和责任，保证本工程顺利完工，经甲、乙双方友好协商订立如下合同条款，双方同意共同遵守。
一、工程概况及承包方式、工期1、工程名称：人防通风工程（以下简称本合同工程）。
2、工程地点：3、承包范围：（1）甲方提供的设计施工图纸及报价单；（2）人防进风口部做到电动脚踏两用风机为止，排风口部做到出入口墙上的手动密闭阀为止；风机后面及手动密闭阀外接的软接头和白铁皮风管均不属于本合同范围（按施工图纸施工）；（3）目前工地具备的条件（签订本合同时，表示乙方已充分勘察并完全获悉施工现场的各种条件）；（4）若与本工程有关的预埋、预留件存在错位或遗漏的均由乙方负责整改到位，且不再提出任何签证费用；（5）乙方所有整改部位的修补只做到砂浆层为止，面层的白石灰及涂料等其他修补由甲方自己负责；（6）甲方在施工中有取消或增加的某些项目，相应扣减或增加项目费用，乙方应无条件接受。
4、承包方式：包工包料、包安全文明施工、包验收，乙方必须确保本合同工程通过市两级人防办的验收。
本工程采用施工图预算包干，承包方应按施工图及甲方发出的各种设计变更通知完成施工。
5、施工依据：设计施工图纸及甲方发出的各类设计变更告诉。
6、工期：16天内（从合同签订次日算起）完成甲方所肯定的施工图内一切施工内容。
在乙方承包范围之外的土建、水电部分具有验收前提和甲方主动配合的前提下，乙方保证甲方在本工程安装完成后45天内，取得人防主管部门出具的验收合格报告。
二、合同总价款1、本合同工程含税包干总价为人民币（大写）（￥元），详见附件《合同总价款的组成清单》，为完成本合同工程的一切项目均包罗在合同总价中，如有遗漏报价的项目均视为在其他项目中综合考虑；2、乙方向甲方提出工程进度款时，均需按甲方要求的格式填写工程进度款申批表，付款当日乙方必须提供相应金额的建安。
人防工程施工合同
甲方（以下简称“发包方《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国人民防空法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行人防工程施工的事宜，经充分协商，达成以下协议：
第一条工程概况
6.2甲方未按照合同约定的时间支付工程价款的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的__________%。
第七条争议解决
7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。
7.2如协商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第八条其他
8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
4.3乙方应按照合同约定的工期完成工程施工。
4.4甲方应按照合同约定的时间提供施工场地和施工条件。
第五条合同价款的支付
5.1甲方支付工程价款的方式为：__________
5.2甲方支付工程价款的时间为：__________
5.3乙方开具税务发票的类型为：__________
第六条违约责任
6.1乙方未按照合同约定的质量、进度完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。
2.3甲方应按照合同约定的付款方式和时间，支付工程价款。
第三条工程质量
3.1工程质量标准：__________
3.2乙方应按照设计文件和施工技术标准组织施工，确保工程质量。
3.3甲方应按照设计文件和施工技术标准的要求进行检查和验收。
第四条工程进度
4.1工程开工日期：__________
4.2工程竣工日期：__________
1.1工程名称：__________人防工程
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附件：合同
某工程人防地库通风系统
工程施工合同
甲方：某房屋开发有限公司
乙方：
甲方：某房屋开发有限公司（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方就“某工程地库通风系统工程”，本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，签订本合同，甲乙双方
共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：某工程地库通风系统工程
2、工程地点：某市某区某新城
3、工程内容：通风及防排烟工程，具体包括正压送风、防排烟系统、新风机组等图纸全部工作内容，以及维修保养期内因产品质量问题引起的维修及更换。
4、资金来源：自筹。
5、施工依据：甲方下发的图纸及设计变更、签证等。
二、承包范围及技术要求
2.2.1通风及防排烟系统：风机基础及穿混凝土墙及楼板孔洞由总包
预留浇注外，其它风机等由乙方安装施工。
2.2.2风机动力配电：一次动力双电源由总包引至风机控制箱处，控
制箱及二次动力配电、配明管由乙方安装施工。
2.2.3各种风管道防火阀由乙方负责施工，除穿线管、盒预埋部分由
总包负责到位外，其余报警线路连接由消防施工单位负责。
2.2.4地库内所有排烟、送风风机的采购和安装都由乙方施工。
2.2.5入口装置：热风幕由乙方施工。
总包单位已经做到热风幕控制
箱的电源进线，热风幕箱采购、安装及其出线回路敷设明管、线、缆
由乙方施工。
2.2.6柴油发电机房内送排风，水管、油管的安装由发电机组厂家施工。
不在本次招标范围内。
2.2.7战时柴发机房内的柴发机组未施工，战时柴发机房内的通风管
道在本次招标范围内，由乙方施工。
2.3洞口及套管预留预埋由总包单位完成，如有遗漏、错设而需
要进行的调整、增补等工作属本招标范围；
3、设备、材料要求
施工过程中所使用的所有材料及设备等必须满足图纸并符合国
家、地方、行业等相关工程条例、规范。
主要产品的品牌、生产厂家
资料，在设备进场时应提供相关资料：装箱单、合格证、原产地证明、各种技术参数（风量、风压、转速、电机功率、噪音指标等）、安装技术等资料。
所有乙方采购的与本工程有关的材料及设备到货后，须经现场工程师及监理工程师确认后方可使用。
3.1、系统中的风机、风口、风阀均须具有消防部门的合格检验
报告。
3.2、风机设有电机过载保护、缺相保护及过热保护等措施，噪
声应符合《通风机噪声限值的规定》。
提供风机的安装基础图，
配合土建单位进行基础施工。
5、配合消防施工单位进行消防验收，保证所有通风、防排烟系统工
程在消防验收中一次性通过。
6、合同有效文件解释顺序：（1）本工程施工合同；（2）甲方图纸及招标文件（3）乙方投标文件。
三、承包方式及合同价款
1、承包方式：包工、包料、包措施费、包工期、包质量、包安全、
包文明施工、包验收，即交钥匙工程。
2、本合同采用固定总价包干的承包方式。
包干总价包含工程施工至
取得验收合格过程中所使用的所有人工费、材料费（含材料损耗）、材料试验检测费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金等及
所有不可预见费用、风险费用，以及达到合格工程必要变更、签证所
发生费用，即交钥匙工程。
2、合同固定包干总价款：（￥元）
四、工程款支付
1、合同签订乙方进场施工后3个工作日内，付合同价的25%为预付款；
2、办理完成开工报告、中标通知书等前期手续后，付合同价的5%；
3、通风系统工程完工验收合格后付至合同总价的85%；如：因室内大白或乳胶漆粉刷未施工导致正压送风口百叶无法安装，因相关方配电箱未安装导致风机无法接线，因消防工程未施工完毕导致无法系
统调试，因现场电源问题导致设备无法正常送电调试等因非乙方原因
造成的工程施工内容延误不影响本项合同款支付，甲方按清单暂扣未完成部分合同价款。
）
4、通风系统工程竣工后，乙方积极配合甲方协调消防验收；甲方须在人防、消防验收后乙方提供完整结算资料8个月内结算完毕，并拨付至结算总价的95%；
5、余款5%作为质保金，质保期以乙方施工完毕验收合格交给甲
方日期开始，质保期两年，质保期满无任何质量问题，甲方一次性无息返还乙方。
五、工期及质保期
1、工期：
计划开工时间：年月日
计划竣工时间：年月日
总工期：日历天；
2、因甲方及不可抗力原因造成的不能按照本合同约定的开工日期开工，甲方应给予工期相应顺延，费用不计。
3、由于非甲方原因不能按期完工时，按规定工期每拖延一天向甲方
支付违约金500元，并承担给甲方造成的相应经济损失。
4、质保期：本工程保修期为贰年。
六、甲乙双方的责任
（一）甲方责任
1、负责协调各专业之间的关系。
2、组织有甲方、乙方、设计单位以及监理单位参加的图纸会审，作
好会议纪要，并按施工图的份数发给乙方。
3、监督检查工程质量、进度，负责设计图纸问题的处理、设计变更
的签证、工程进度款的支付、办理竣工验收等。
4、如乙方不按合同要求进行施工，甲方可勒令乙方暂停施工，待整
改完毕后报甲方验收并同意后方可复工，由此造成的损失由乙方负
责。
（二）乙方责任
1、遵守有关法律和规定，接受甲方和监理的指令，按照施工图纸、
设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。
2、负责工地现场临时设施、道路、管线的施工和保养，从甲方指定的水电接驳点接驳施工用水用电，并有义务采取措施避免工程施工对
红线周围及施工场地内地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏。
3、每周例会前一天向甲方和监理报送周报，包括本周计划和上周完成工作、未完成工作的情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）。
4、遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产有
关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方、监理，严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。
5、已竣工工程未交付甲方之前，负责已完工程的保护工作，期间发生损坏，乙方自费负责修复，乙方保留追究责任方的权利。
因甲方原。