工程招投标及合同管理习题与答案
工程招投标与合同管理考试题库参考答案
工程招投标与合同管理考试题库参考答案工程招投标与合同管理考试题库参考答案一、单选题1、在下列合同形式中，适用于较大规模和复杂工程的合同类型是（）。
A. 总价合同B. 单价合同C. 成本加酬金合同D. 交钥匙合同正确答案是：D. 交钥匙合同。
总价合同适用于工程量不大、施工设计图纸完整、技术难度不大且能准确计算工程造价的项目。
单价合同适用于没有施工图，工程量不明确，却又急需开工建设的项目。
成本加酬金合同适用于需要立即开展工作的项目、新型的工程项目或风险较大的工程项目。
交钥匙合同是成本加酬金合同的特殊形式，适用于需要完成一系列工作的项目，且在合同条款中规定建设周期较长的项目。
因此，答案为D。
2、下列关于投标保证金的表述，正确的是（）。
A. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B. 投标保证金应当在投标截止日期前提交 C. 投标保证金不得超过招标项目估算价的10% D. 投标保证金有效期应当长于评标期3～5天正确答案是：A. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
投标保证金有效期应当与投标有效期一致，因此选项A正确。
投标保证金应当在投标截止日期前提交，因此选项B正确。
投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，因此选项C错误。
投标保证金有效期应当长于评标期和合同履行期3～5天（招标文件另有规定除外），确保评标工作和合同履行工作顺利完成，因此选项D错误。
因此，答案为AB。
3、下列关于履约担保的表述，正确的是（）。
A. 履约担保金额不得低于合同估算价的50% B. 履约担保有效期不得超过70天 C. 银行保函不得转让 D. 履约保证金可以用现金或支票形式提供正确答案是：C. 银行保函不得转让。
履约担保金额不得低于合同价款的10%。
银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的10%左右。
履约担保的有效期通常在合同约定的工期结束后至缺陷责任期结束之前。
履约保证金可以用现金或支票形式提供。
因此，答案为C。
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案
建筑工程项目招招标与合同管理综合练习题一一、判断题（每题 2 分，合计 20 分。
将判断结果填入括弧，以√表示正确，以×表示错误）1．建筑市场在很多方面不一样于其余产品市场。
主要表此刻：交易方式为买方向卖方间接订货，并一般以招招标为主要方式。
（）2．建筑业公司资质年检不合格或许连续三年基本合格的，建设行政主管部门应该从头审定其资质等级。
新审定的资质等级应该低于原资质等级。
（）3．建设工程的招标招标主体包含：招标人、招标人、招标招标行政监察部门。
（）4．招标实行阶段是整个招标过程的本质性阶段。
主要包含：编制招标有关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
（）5. 招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬劳合同，同时规定合同价的调整范围和调整方式。
（）6．编制招标文件的中心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划亲密相关，因此在计算标价前一定编制好施工计划。
（）7．招标标价的花费一般由工程成本（直接工程费、间接费）、收益、其余花费和保险费等组成。
（）8．建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详尽评审、编写评标报告。
（）9．单价合同拥有合理分摊风险等特色，其合用范围较宽。
成本加酬劳合同中，发包人基本上肩负了所有的风险，承包商所得的酬劳也就较低。
（）10．承包商在自己的索赔报告中应付花费索赔部分进行详尽计算，索赔花费的计算方法主要有分项计算法和总花费法。
（）二、单项选择题（每题 2 分，合计 20 分，将选择结果填入括弧内）1．建筑市场是以进行建筑商品和有关因素互换的市场，其主体不包含（）。
A ．政府主管部门 B. 业主C. 承包商D. 咨询服务机构2．建设工程的招标分为公然招标和邀请招标，此中公然招标又称为（A．有限竞争性招标 B.C. 选择性招标）。
无穷竞争性招标D.拜托代理招标3．建设工程项目的（）是招标人招标活动的前提。
《工程招投标与合同管理》课后习题答案
《工程招投标与合同管理》课后习题答案第一篇：《工程招投标与合同管理》课后习题答案一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C BC A A BD B D C C B B C A二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 ABD BCE CDE BCDE BC ABD ABC ABC ABCD ABCE三、案例分析1、（1）施工招标应具备以下5个条件：1）招标人已经依法成立。
2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。
3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准。
4）有相应资金或资金来源已经落实。
5）有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。
（2）建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下：1）建筑业企业应具备的条件。
根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；法律行政法规规定的其他条件。
2）建筑企业的资质管理。
《建筑法》明确规定：从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。
建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。
获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。
承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。
获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。
专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。
06289《工程招投标与合同管理》试卷+参考答案
1【单选题】工程设计招标中，评标、决标时考虑的因素主要是A、设计方案的优劣B、设计任务完成的进度C、设计取费的标准D、设计单位的资历您的答案：参考答案：A2【单选题】施工合同中索赔的性质属于A、经济补偿B、经济惩罚C、经济制裁D、经济补偿和经济制裁您的答案：参考答案：A3【单选题】施工许可证的申请者是A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位您的答案：参考答案：B4【单选题】联合体中标者，联合体各方面应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人A、按份承担责任B、共同承担责任C、各自承担责任D、承担连带责任您的答案：参考答案：D5【单选题】工程项目施工过程中项目经理的代理方式属于A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案：参考答案：A6【单选题】主要为无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理方式叫做A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案：参考答案：B7【单选题】建设单位拖欠工程款，施工企业的诉讼时效起算期为A、订立施工合同B、工程完工C、工程通过竣工验收D、约定应当支付工程款您的答案：参考答案：D8【单选题】中标通知书是一种A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同您的答案：参考答案：B9【单选题】招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为A、评标委员会算出的评标价B、招标人编制的标底价C、中标人的投标价格D、施工图预算价您的答案：参考答案：C10【单选题】经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，另一方可以A、请求法院强制执行B、请求仲裁机构强制执行C、请求公安机关强制执行D、要求对方开户银行从其帐户内强行拨款您的答案：参考答案：A11【单选题】建设工程纠纷解决的几种途径中，依靠国家强制力来实现的是A、和解B、调解C、诉讼D、仲裁您的答案：参考答案：C12【单选题】根据《招标投标法》的有关规定，当一项工程采用邀请招标时，邀请参加投标的单位数不得少于A、2B、3C、4D、7您的答案：参考答案：B13【单选题】担保与所担保合同的关系属于A、平等关系B、从属关系C、相对独立关系D、无关系您的答案：参考答案：B14【单选题】FIDIC合同条件规定，应由业主签发的文件是A、中标通知书B、工程移交证书C、解除缺陷责任书D、最终支付证书您的答案：参考答案：A15【单选题】施工放线错误造成的返工应由业主承担费用的是A、监理工程师提供的水准点高程有误B、承包商使用的测量仪器有误差C、承包商放线有误而监理工程师未查出D、承包商放线后监理工程师未进行复测您的答案：参考答案：A（共20 分）16【填空题】建筑安全生产管理方针是。
建筑工程招投标与合同管理考试题(含答案)
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案一、单项选择题1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应（）。
A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。
承包商（）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）。
A、行政法律关系B、民事权利义务关系C、刑事法律关系D、经济侵权关系6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）。
A、主合同B、从合同C、独立合同D、无条件地必须履行的合同7、中标的承包商将由（）决定。
A、评标委员会B、业主C、上级行政主管部门D、监理工程师8、业主在（）合同中承担的风险最小。
A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。
A、招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件10、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
工程招投标与合同管理练习题
工程招投标与合同管理练习题一、单选题1、在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由( )。
A．发包人承担费用和工期损失B．承包人承担费用和工期损失C．承包人承担费用，但工期给予顺延D．发包人承担费用，但工期给予顺延【B】(二)施工过程中的检查和返工。
经过工程师检查检验合格后，又发现因承包人原因出现的质量问题，仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不应顺延。
2、采用《建设工程施工合同(示范文本)》（GF-2017-0201）订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为（）。
A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人【A】3、采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），发包人的主要工作（）。
A．保证施工噪声符合环保规定B．提供进度统计报表C．开通专用条款约定的施工现场内的交通干道D．做好施工现场地下管线的保护【C】4、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是( )。
（某钢筋工程隐蔽前已经工程师验收合格，……框架柱强度不够……）A．费用由工程师承担，工期由承包方承担B．费用由承包方承担，工期由发包方承担C．费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D．费用和工期均由承包方承担【D】按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，重新检验时，无论工程师是否参加检验，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥露或者开孔，并在检验后重新覆盖或者修复。
检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。
检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
所以正确答案应该是D。
5、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定承包人应当在索赔事件发生之日起一定期限内，向工程师递交索赔意向通知，该一定期限为（）。
工程招投标及合同管理试题库
|《工程招投标及合同管理》习题参考答案一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1：下列说法中符合强制招标规模范围的条件下是（C ）。
A施工单项合同估算价在100（200）万元人民币以上的；B重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200 （100）万元人民币以上的；C勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50 万元人民币以上的；D项目总投资额在2000(3000)万元人民币以上的。
2：强制招标的范围不包括（D ）A大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D个人投资的自住房屋建设项目。
3：下列关于联合体投标的说法中正确的是（A ）A进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最低的确定联合体的资质等级。
B进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最高的确定联合体的资质等级。
C 进行联合体投标可以不签联合体投标协议。
D 联合体各方就中标项目对外向招标人刑事责任。
(连带责任)4下列关于固定总价合同的适用范围不正确的是（）A工程量和工作范围比较明确B工期短（一般不超过1 年）C变更较少的工程D工程结构复杂的工程。
5 .编制投标文件的基本依据，就是( B )A.招标说明书B.招标文件C.施工合同D.勘察设计资料6.公开招标是指招标人以___的方式邀请____的法人或者其他组织投标。
( )A.投标邀请书不特定B.投标邀请书特定C.招标公告不特定D.招标公告特定7.合同订立后，招标人应及时通知其他未中标的投标人，按要求退回招标文件、图纸和有关技术资料，同时退还( C )A.履约担保金B.履约保函C.投标保证金D.支付担保金8.下列情况中，经过投标人澄清和说明后，可以作为有效标书的是( D )A.报价低于成本B.标书未密封C.逾期送达D.投标文件中有明显的文字错误9.采用不平衡报价法，对设计图纸内容不明确或有错误，估计修改后工程量要增加的项目，单价可适当报__________些；对工程内容不明确的项目，单价可适当报__________些。
工程招投标及合同管理试题库
| 《工程招投标及合同管理》习题参考答案一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1：下列说法中符合强制招标规模范围的条件下是( C )。
A施工单项合同估算价在100 ( 200)万元人民币以上的；B重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200 ( 100)万元人民币以上的；C勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；D项目总投资额在2000(3000)万元人民币以上的。
2：强制招标的范围不包括( D )A大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D个人投资的自住房屋建设项目。
3：下列关于联合体投标的说法中正确的是( A )A进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最低的确定联合体的资质等级。
( B )B.招标文件D.勘察设计资料请 ____ 的法人或者其他组织投标。
( )B.投标邀请书特定B 进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最高的确定联合体的资质等级。
C 进行联合体投标可以不签联合体投标协议。
D 联合体各方就中标项目对外向招标人刑事责任。
( 连带责任 )4 下列关于固定总价合同的适用范围不正确的是( )A 工程量和工作范围比较明确B 工期短(一般不超过 1 年)C 变更较少的工程D 工程结构复杂的工程。
5 . 编制投标文件的基本依据，就是 A. 招标说明书 C.施工合同 6. 公开招标是指招标人以 ___的方 A. 投标邀请书 不特定 C.招标公告不特定 D.招标公告特定7. 合同订立后，招标人应及时通知其他未中标的投标人，按要求退回招标文件、图纸和有关技术资料，同时退还( C )C. 投标保证金D. 支付担保金8.下列情况中，经过投标人澄清和说明后，可以作为有效标书的是( D )A.报价低于成本 B .标书未密封C.逾期送达D.投标文件中有明显的文字错误9.采用不平衡报价法，对设计图纸内容不明确或有错误，估计修改后工程量要增加的项目，单价可适当报 ____________ 些；对工程内容不明确的项目，单价可适当报__________ 些。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
|《工程招投标及合同管理》习题参考答案一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ C ）关系。
A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中，（ A ）不得抵押。
A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。
A、2、B、3C、5D、75、合同争议的解决顺序为（ A ）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。
A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ B ）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。
、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工A．条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应（ D ）A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%要求发包人补偿实际发生的损失10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ C ）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ B ）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延12、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应（ B ）。
A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付13、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（ A ）。
A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间14、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。
承包商（ C ）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告15、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ D ）。
A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿16、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B）A行政法律关系 B 民事权利义务关系C刑事法律关系 D经济侵权关系） A、在工程建设监理活动中，监理单位是（17．A业主的代理人 B业主的委托人 C施工合同的当事人D 绝对独立的第三人18、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（B）A主合同 B从合同C独立合同 D无条件地必须履行的合同19、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A ）A按裁决自觉执行 B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C可向人民法院起诉 D向合同管理机关申诉20、《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为（B）。
A额外服务 B附加服务 C延长服务 D非监理服务21、监理招标的宗旨是指对监理单位（ A）的选择。
A能力 B报价 C信誉 D经济实力22、中标的承包商将由（B）决定。
A评标委员会 B业主C上级行政主管部门 D监理工程师23、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（ A）组织试车。
A建设单位 B设计单位 C施工单位 D设备供应单位24、业主在（ B ）合同中承担的风险最小。
A 可调总价 B不可调总价 C单价 D成本加酬金25、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（ C ）。
A只限承包商向业主索赔 B业主无权向承包商索赔C业主与承包商之间的双向索赔 D不包括承包商与分包商之间的索赔26、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以(A )为准。
A.招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件27、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于( B )。
A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作28、下列各项中，( C )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
A、建设用地征用完毕，施工图纸完成B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划C、招标文件已经编制好D、建设资金、建材、设备来源已经落实29、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括( C )。
A、提供的投标担保有瑕疵B、货物包装方式不符合招标文件的要求C、个别地方存在漏项D、明显不符合技术规格要求30、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( D )。
A、节省招标费用B、招标时间短C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈31、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( D )。
A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款B．C、中标通知书、投标书、协议书、图纸D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸32、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( C )承担。
A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同33、 FIDIC施工合同条件规定，用从( D )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。
A、开工日起至颁布发接收证书B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C、颁发接收证书日起至颁发履约证书D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书34、在工程施工中由于(B )原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化35、委托任务并负责支付报酬的一方称（B ）。
A 承包人B 发包人 C出资人 D出工人36、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C）。
A 建设单位B 施工单位 C招标代理 D设计单位37、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。
A报价 B能力 C人员数量 D 设备38、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C ）。
A固定价格合同 B可调整价格合同C固定价格加酬金合同 D成本加酬金合同39、在进度控制中，（B ）不属工程师的任务。
A督促承包人完成工程扫尾工作 B向有关部门递交竣工申请C协调竣工验收中的各方关系 D参加竣工验收40、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（C ）。
A 拒付货款并索赔 B按照订购数量及时付款C按照实际交货数量及时付款D待供货方补足数量后再付41、工程分包的说法错误的为（A）A 是违法的 B是从工程承包人承担 C 是允许的D 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包42、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（A ）A 工程保修期 B承包商的施工期C 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知D 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间43、自中标通知书发出（ C ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A 15天 B 21天 C 30天 D 35天44、保证方式没有约定或约定不明确的，按（ B ）承担担保责任。
A、保证B、连带保证C、违约D、合同45、当事人采用合同书形式订立的，自（ C）合同成立。
A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一致意见时）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书 A、确定中标人后（46．面报告。
A、15天 B、21天 C、30天 D、35天47、下列说法不正确的是（C ）。
A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。
B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。
C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。
D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。
48、监理招标主要是对监理单位（B ）的选择。
A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备49、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ B）。
A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作50、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（D ）。
A、包括开工日期B、包括竣工日期C、包括合同工期的总日历天数D、合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数51、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验52、在进度控制中，（B ）不属工程师的任务。
A、督促承包人完成工程扫尾工作B、向有关部门递交竣工申请C、协调竣工验收中的各方关系D、参加竣工验收53、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C ）A、固定价格合同B、可调整价格合同C、固定价格加酬金合同D、成本加酬金合同54、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。