商品房提前交房协议书
买卖房屋提前交房协议书
买卖房屋提前交房协议书《买卖房屋提前交房协议书》甲方（卖方）：乙方（买方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正的原则，就甲方提前交付房屋事宜达成如下协议：一、房屋基本信息1.1 房屋坐落于____________（地址），房屋所有权证号/不动产权证号为____________。
1.2 房屋规划用途为____________，房屋结构为____________，房屋建筑面积为____________平方米。
二、合同条款2.1 甲方承诺在合同签订后，按照合同约定的时间提前交付房屋给乙方。
2.2 乙方同意在甲方提前交付房屋时，按照合同约定的金额向甲方支付购房款。
2.3 双方同意提前交房的时间为____年__月__日。
2.4 甲方提前交付房屋的，乙方不得以房屋质量问题为由拒绝接收或要求退还购房款。
2.5 甲方应保证房屋在交付时符合国家关于房屋交付的相关规定，包括但不限于房屋结构、设备设施等方面的要求。
2.6 乙方在接收房屋后，应按照国家相关规定办理房屋入住手续，并承担相关费用。
三、违约责任3.1 任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
四、争议解决4.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他约定5.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
5.2 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至房屋交付完毕之日终止。
甲方（卖方）：乙方（买方）：签订日期：____年__月__日。
提前交房承诺书
提前交房承诺书尊敬的业主：本承诺书由[开发商名称]（以下简称“本公司”）出具，旨在明确本公司对[项目名称]的交房时间承诺。
一、承诺内容本公司承诺，根据与业主签订的《商品房买卖合同》中约定的交房日期，我们将尽最大努力提前完成房屋交付工作。
具体提前交房的日期，本公司将根据工程进度和相关法律法规的规定，及时通知业主。
二、提前交房条件1. 本公司确保房屋建设质量符合国家相关标准和合同约定。
2. 房屋建设进度达到可以安全入住的条件。
3. 相关政府部门的验收合格，并获得相应的入住许可。
三、业主权利与义务1. 业主有权在接到提前交房通知后，按照通知的日期进行房屋验收。
2. 如业主在验收过程中发现房屋存在质量问题，本公司将负责及时整改，并重新安排交房时间。
3. 业主应按照合同约定支付相应的房款，并在收到交房通知后，及时办理相关入住手续。
四、违约责任1. 如因本公司原因导致无法按期提前交房，本公司将按照《商品房买卖合同》中的相关条款承担违约责任。
2. 如业主未按通知日期办理交房手续，视为业主放弃提前交房的权利，交房日期将恢复至合同约定的日期。
五、其他本承诺书作为《商品房买卖合同》的补充，与合同具有同等法律效力。
如本承诺书与合同内容有冲突，以本承诺书为准。
六、承诺书生效本承诺书自业主签字确认之日起生效。
本公司对提前交房的承诺将严格遵守，以确保业主的合法权益得到充分保障。
感谢业主对本公司的信任与支持。
此致敬礼！[开发商名称][开发商地址][联系电话][电子邮箱][承诺书出具日期]（以下无正文）业主签字：日期：[业主姓名][身份证号码]。
业主提前交房协议书
业主提前交房协议书甲方（业主）：____________________乙方（开发商）：____________________鉴于甲方已与乙方就购买位于_________________的房产达成初步意向，现甲方希望提前接收该房产，乙方同意在满足一定条件下提前交付房产，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本协议。
第一条房产信息1.1 房产地址：_________________。
1.2 房产面积：_________________平方米。
1.3 房产性质：_________________。
第二条提前交房的条件2.1 甲方需支付房产总价款的______%作为提前交房的定金。
2.2 甲方应在乙方通知的日期内完成剩余房款的支付。
2.3 甲方应遵守乙方关于提前交房的具体安排和要求。
第三条提前交房的权利与义务3.1 乙方应保证在交付房产时，房产的质量和配套设施符合双方约定的标准。
3.2 甲方在接收房产后，应按照约定使用房产，不得擅自改变房产结构或用途。
3.3 甲方在接收房产后，应承担相应的物业管理费用。
第四条提前交房的风险与责任4.1 提前交房期间，甲方应自行承担房产使用过程中的风险。
4.2 因甲方原因导致房产损坏或损失的，甲方应负责修复或赔偿。
4.3 乙方应在房产交付前完成必要的安全检查，并提供相应的安全保证。
第五条违约责任5.1 如甲方未按约定支付房款或违反本协议其他条款，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担相应的违约责任。
5.2 如乙方未按约定条件提前交付房产，甲方有权要求乙方承担违约责任。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决。
6.2 协商不成时，任何一方均可向房产所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方签字：____________________乙方签字：____________________签订日期：____________________签订地点：____________________（以下无正文）。
提前交房免责协议模板
---提前交房免责协议甲方（开发商）：乙方（购房者）：鉴于甲方开发的位于【具体地址】的房屋，原定交房日期为【原定交房日期】，经甲乙双方协商一致，甲方同意在【提前交房日期】前将房屋交付给乙方使用。
为明确双方的权利义务，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、提前交房日期1. 本协议约定的提前交房日期为【提前交房日期】。
2. 甲方应在提前交房日期前将房屋交付给乙方使用。
二、房屋交付条件1. 甲方应确保房屋在提前交房日期前达到以下条件：（1）房屋主体结构安全，符合国家有关建筑工程质量标准；（2）房屋室内装修基本完成，具备入住条件；（3）房屋配套设施齐全，包括水、电、气、暖等；（4）房屋产权证、购房合同等相关文件齐全。
三、免责条款1. 因以下原因导致甲方无法按约定提前交房，甲方无需承担违约责任：（1）因不可抗力导致工程延误；（2）因政策调整导致工程延期；（3）因设计变更导致工程延误；（4）因甲方已按照合同约定履行了通知义务，乙方未按时到场接收房屋。
2. 甲方在提前交房前，已将房屋交付给乙方使用，乙方应自收到房屋之日起，承担以下责任：（1）房屋在使用过程中出现质量问题，乙方应及时通知甲方，甲方应在合理期限内予以修复；（2）房屋在使用过程中，乙方应合理使用，不得损坏房屋结构及配套设施；（3）乙方在房屋交付后，不得擅自改变房屋结构及用途。
四、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（签字）：_____________签订日期：_____________年__月__日---请注意，以上模板仅供参考，具体协议内容应根据实际情况进行调整，并在签订前咨询专业法律人士的意见。
提前交房的免责协议
甲方（开发商）：____________________乙方（业主）：____________________鉴于甲方在房屋建设过程中，因特殊情况导致房屋提前交付给乙方，为确保双方权益，经双方友好协商，达成如下协议：一、房屋交付时间1.1 本协议约定的房屋交付时间为____年____月____日，甲方应在此日期前将房屋交付给乙方。
二、提前交房原因2.1 因下列原因导致房屋提前交付：（1）甲方施工进度加快；（2）甲方原材料供应充足；（3）甲方对房屋建设进行了优化调整；（4）其他原因。
三、提前交房免责条款3.1 甲方提前交付房屋，乙方在签署本协议后，自愿接受房屋交付，并对以下免责条款予以认可：（1）房屋提前交付不影响甲方对房屋质量、安全、环保等方面的责任；（2）房屋提前交付后，乙方应按照合同约定支付购房款；（3）房屋提前交付后，甲方应继续履行合同约定的售后服务义务；（4）乙方在房屋交付后，如因房屋质量问题或其他原因导致损失，甲方不承担赔偿责任；（5）乙方在房屋交付后，如因房屋周边环境、配套设施等原因导致损失，甲方不承担赔偿责任；（6）乙方在房屋交付后，如因自身原因导致房屋损失，甲方不承担赔偿责任；（7）本协议签订后，如因不可抗力因素导致房屋交付延迟，甲方不承担赔偿责任。
四、其他约定4.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
五、争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向房屋所在地人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：____________________乙方（签字）：____________________签订日期：____年____月____日。
提前交房合同模板
提前交房合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了提前交房的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！提前交房合同模板甲方（开发商）：____________乙方（购房者）：____________鉴于甲方与乙方签订的《商品房买卖合同》（以下简称“合同”）规定，甲方应于____年__月__日前将具备交付条件的房屋交付给乙方。
现将双方就提前交房事宜达成如下协议：一、提前交房时间1. 甲方承诺于____年__月__日前提前将房屋交付给乙方。
2. 提前交房的具体日期以甲方通知为准，甲方应提前通知乙方。
二、提前交房条件1. 甲方应保证房屋符合合同约定的交付条件，包括房屋主体结构、设施设备、装修等方面。
2. 甲方应提供相关竣工验收资料、产权证明等文件。
三、提前交房费用1. 甲方提前交房不增加乙方购房总价。
2. 甲方应承担因提前交房所产生的相关费用，包括但不限于物业管理费、水电费等。
四、违约责任1. 如甲方未能按照约定时间提前交房，应支付违约金人民币____元给乙方。
2. 如甲方未能按照约定条件交房，乙方有权要求甲方在规定时间内整改，并支付相应违约金。
五、其他约定1. 双方应遵守合同约定的条款，共同维护房屋交付后的合法权益。
2. 本协议经双方签字盖章后生效，与《商品房买卖合同》具有同等法律效力。
甲方（开发商）：____________乙方（购房者）：____________签订日期：____年__月__日请您根据自己的实际情况，修改并完善上述合同内容。
如有需要，请咨询专业律师以确保合同的合法性和有效性。
祝您购房顺利！。
提前交房协议书模板
甲方（卖方）： [卖方全称]地址：[卖方地址]联系电话：[卖方联系电话]乙方（买方）： [买方全称]地址：[买方地址]联系电话：[买方联系电话]鉴于甲方拥有位于[房屋地址]的房产，建筑面积为[房屋面积]平方米，结构为[房屋结构]，乙方有意购买该房产。
经双方友好协商，甲方同意在原定的交房日期前将房产交付给乙方，现就提前交房事宜达成如下协议：第一条房产基本情况1.1 房产所有权证号：[房产证号]1.2 房产地址：[房屋地址]1.3 房产建筑面积：[房屋面积]平方米1.4 房产结构：[房屋结构]1.5 房产用途：[房屋用途]第二条提前交房2.1 双方同意，甲方在[原定交房日期]前[提前天数]内将房产交付给乙方。
2.2 甲方应确保在交付房产时，该房产已具备入住条件，包括但不限于：房屋结构安全、设施齐全、水电供应正常等。
2.3 甲方应向乙方提供完整的房产交付文件，包括但不限于房产证、土地证、物业费缴纳证明等。
第三条费用承担3.1 甲方应承担因提前交房而产生的所有费用，包括但不限于：装修费用、临时设施费用、物业费用等。
3.2 乙方应在接房前向甲方支付[提前交房费用]，具体金额由双方另行协商确定。
第四条付款方式4.1 乙方应在房产交付前支付[提前交房费用]。
4.2 甲方应向乙方提供合法的收款凭证。
第五条争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。
5.2 若协商不成，任何一方均有权将争议提交至[争议解决机构]解决。
第六条其他6.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
甲方（卖方）：代表签名：____________日期：____________乙方（买方）：代表签名：____________日期：____________[注：本协议书仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整。
]。
提前交房协议书范本
提前交房协议书范本提前交房协议书范本甲方：_______________身份证号码：_______________地址：_______________电话：_______________乙方：_______________身份证号码：_______________地址：_______________电话：_______________鉴于甲方与乙方就__________（房屋地址）提前交房一事达成一致协议，现拟定本协议。
双方遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，协商一致，达成以下协议：一、房屋信息1. 房屋地址：_______________；2. 房屋面积：_______________；3. 房屋所有权归_______________所有（以下简称“房屋所有人”）。
二、提前交房1. 甲方同意提前将该房屋交付乙方使用；2. 乙方同意接受该房屋交付并开始使用；3. 甲方应当向乙方提供配套齐备的设施和服务；4. 乙方应当按照甲方要求及时缴清任何相关费用；5. 本协议指定的提前交房日期为_______________。
三、权利、义务及违约责任1. 甲方权利与义务：（1）在交房日期之前，将该房屋交付乙方；（2）提供该房屋的设施和服务；（3）保证提供的房屋符合法律法规的要求；（4）保证提供的房屋无抵押、查封、纠纷等问题；（5）违约责任：如甲方未按时交付房屋，应赔偿乙方因此造成的损失。
2. 乙方权利与义务：（1）在交房之日起，享有该房屋的使用权；（2）支付甲方相关的费用；（3）按时使用、维护房屋；（4）违约责任：如乙方未按照本协议约定支付相关费用，甲方可以要求返还该房屋，乙方应退还原价的二倍作为违约金。
四、法律效力和可执行性1. 本协议各项条款符合中华人民共和国相关法律法规的规定，具有法律效力；2. 本协议内容采用书面形式、双方签字、按章盖章后生效。
协议一式两份，甲、乙双方各持一份。
五、其他条款1. 本协议自双方签字盖章日起生效；2. 双方发生争议应协商解决，协商不成的，提交当地法院诉讼解决；3. 本协议未尽事宜，可以适当参照相关法律法规的规定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
提前交房协议书
甲方：于都家家兴房地产开发有限责任公司
乙方：陈跃祥
现甲方开发的博文公馆项目未达到交房标准及交房条件，因乙方自身原因强烈要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商达成如下协议：
一、交房约定
1、提前交房时间为2016年8月30日；
2、乙方自愿认购甲方开发的博文公馆项目2号楼1402房物业(以下简称“该物业”)，该物业建筑面积约为102.71平米(此面积为暂定面积，实际面积以房管局最终测绘面积为准，实际面积按双方约定售价计算总价)，该套房屋暂定总价为人民币伍拾肆万柒仟玖佰叁拾捌元整(￥547938.00）总价按双方约定售价根据实际面积多退少补。
3、在该物业未达到交房标准及交房条件之前乙方装修房屋期间，甲方为乙方提供临时用电和用水，临时用电费用由乙方自行承担;
4、因博文公馆项目未达到交房标准及交房条件，正式用电用水均未验收且不能正常使用，但在乙方的强烈要求下，甲方为了满足业主的特殊需求，由甲方为乙方接入临时用电，临时用水由乙方自行在甲方用水点提取。
临时用电费用由乙方自行承担;
二、乙方义务
1、住宅楼房的公共部位和共用设施、设备等施工单位未正式移交
房地产开发公司，乙方不得破坏且有义务保护商业楼房的公共部位和共用设施、设备;
2、乙方在装修过程中，因乙方原因如搬运装修材料、装修人员故意或过失等造成项目的公共部位和共用设施、设备等损坏，乙方承担全部责任，造成甲方经济损失乙方全额赔偿;
3、业主、业主家庭成员及业主雇佣装修工队人员必须注意安全，发生人身财产安全事故乙方自行承担全部责任。
4、其它事项请遵守物业公司相关规定。
三、甲方权利
甲方未正式向全体业主交付房屋之前，有权制止乙方下列行为：
1、危及自身及他人生命财产的行为，如野蛮施工、高空抛洒垃圾等行为;
2、私自碰接水、电、暖、排水、天然气、电话线、有线电视、光纤、网线、消防或其它弱电等行为;
3、擅自靠近甲方的施工区域、塔吊施工范围等行为;
四、违约责任
1、乙方违反本协议规定，甲方有权进行处罚，情节轻微者给予警告，情节严重甲方有权单方面终止本协议并制止乙方进入项目地直至正式交房阶段，乙方不得对此提出异议，情节是否严重由甲方认定。
2、乙方自愿承担在装修房屋期间造成的自身损害等所有责任，
因乙方原因造成甲方损失，乙方承担经济赔偿责任。
在本条中的“乙方原因”界定标准为：甲方发生了实际损失且甲方认为是乙方原因造成的，如乙方不能拿出切实证据证明乙方无过错，即可认定为乙方过错。
五、其它
1、乙方在签署本协议书的同时，亦表示对本书所记载之内容充分理解并愿意遵守。
2、甲乙双方在此申明，本协议所记载均为甲乙双方的真实意思表示，如本协议或部分内容与法律法规有冲突之处、本协议或部分内容被人民法院裁定无效，本协议或部分内容被政府相关部门不予认可，但本协议可切实证明甲乙双方的债权债务及侵权约定等关系。
3、本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力。
与本协议同具法律效力的文书还有：甲方向乙方发出的或在该物业入户门处张贴的通知通告等。
4、本协议书一式叁份，甲方执一份，乙方执一份，物业执一份，经甲乙双方签字盖章(乙方以“按手印”后生效)后生效，上述三份协议同具法律效力。
5、本协议在履行过程中发生争议应友好协商解决，若不能达成一致，乙方须无条件按甲方意见处置，之后可向安顺市中级人民法院提起诉讼。
甲方：乙方：
日期：日期：。