工程款冲抵房款协议书
工程款抵房款合同范本五篇
工程款抵房款合同范本五篇工程价款是指建筑企业因承包工程项目，按合同规定和工程结算办法的规定，将已完工程或竣工工程向发包单位办理结算而取得的价款。
以下是整理的工程款抵房款合同范本五篇，欢迎阅读参考!工程款抵房款合同范本(一)甲方：(身份证号：)乙方：(身份证号码：)甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产，房产为______，面积平方米，乙方因需要向甲方购买该房产，乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。
甲、乙双方经友好协商，就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议：一、甲方与开发商之间费用已结算完毕，该房产已办理备案，为方便办理产权手续，减少乙方的相关费用，甲方与开发商协商，将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。
二、乙方向甲方支付万元购买该房产;三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。
该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。
四、乙方向甲方支付购房款的约定：1、本合同签订后，开发商将房产交付乙方前，乙方向甲方支付元;2、乙方房屋办理产权证后，乙方以该房产办理抵押贷款，支付甲方元;3、剩余款项乙方每年支付元。
4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付，则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项，并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息，同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。
五、本协议未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
六、本协议在履行过程中若产生争议，由双方协商解决，若协商不成，任何一方可向房产所在地人民法院提起诉讼解决。
七、本协议自双方签字生效。
本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：乙方：年月日工程款抵房款合同范本(二)抵押权人：担保人：根据《物权法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国担保法》、《城市房地产抵押管理办法》、《徐州市城市房地产管理办法》等法律、法规规定，本着自愿、公平和诚实信用的原则，当事人经共同协商，签订本合同。
房屋抵偿工程款协议书5篇
房屋抵偿工程款协议书5篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于甲方在工程项目建设中对乙方有工程款项尚未支付，且甲乙双方为完成此工程项目的顺利实施已达成合作共识，为明确双方权益，达成以下房屋抵偿工程款协议：一、协议背景甲乙双方根据之前签订的工程合同，甲方应支付乙方工程款若干，至今有部分款项尚未支付完毕。
为方便双方结算并妥善解决未支付款项问题，经双方友好协商，达成以房屋抵偿工程款的协议。
二、抵偿内容1. 甲方将其合法拥有的以下房屋（具体地址、面积、户型、权证号码等详细房产信息）作价________元，用于抵偿尚欠乙方的部分工程款。
2. 抵债房屋的所有权及附属权利（包括但不限于使用权、收益权、处分权等）随本协议生效而转移给乙方。
3. 抵债金额：经双方确认，上述房屋抵偿的工程款总额为______元。
剩余未支付款项，甲方应在协议签订后按约定时间支付完毕。
三、双方权益与义务1. 甲方保证所抵房屋无任何形式的权属纠纷和经济纠纷，不存在抵押、查封等权利限制情况。
2. 乙方应保证在接收房屋后遵守国家相关法律法规，合法使用和管理房屋。
3. 甲方应协助乙方办理房屋过户手续，相关税费由乙方承担。
4. 如因甲方原因导致无法完成房屋过户，甲方需承担违约责任并赔偿乙方相应损失。
5. 若本协议终止或解除，乙方应将房屋返还甲方，甲方返还乙方相应款项。
四、违约责任1. 若甲方所抵房屋存在权属纠纷或经济纠纷，甲方应承担违约责任并赔偿乙方因此遭受的一切损失。
2. 若乙方未按照约定时间接收房屋或未履行相关义务，乙方应承担违约责任。
3. 若因不可抗力因素导致本协议无法履行，双方应协商解决，不追究违约责任。
五、解决争议如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
房屋抵偿工程款协议书6篇
房屋抵偿工程款协议书6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1房屋抵偿工程款协议书甲方（出借人）：身份证号码：联系地址：电话号码：乙方（借款人）：身份证号码：联系地址：电话号码：鉴于甲方与乙方就乙方所欠甲方的工程款进行抵偿操作，为明确双方权利义务，经双方协商一致，达成如下协议：第一条甲方向乙方出借工程款人民币（大写）_________________元整，（小写）_________________元整。
该笔款项用于乙方工程款欠款抵充。
第二条乙方在签订本协议之日起________日内，将所欠工程款一次性偿还给甲方。
否则，视作违约，甲方有权追究乙方的法律责任。
第三条如乙方未按约定期限偿还工程款，甲方有权依法向乙方追讨借款，乙方应承担由此产生的一切法律责任和违约金。
甲方有权以乙方名下房屋作为抵偿工程款的担保，在追讨工程款的过程中，甲方有权占有、处置和变卖该房屋。
第四条乙方承诺所提供的房屋为合法所有权，未受到任何第三方的抵押、查封等限制性权利的影响。
若因第三方权益问题导致房屋不能作为抵偿，乙方应承担相应法律责任。
第五条甲方不得擅自转让、出租或以其他方式处置乙方提供的抵押房屋，若有必要，乙方应事先提交书面申请，并得到甲方的书面同意。
第六条本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为________年。
协议履行过程中如有争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
特此协议。
以上是关于【房屋抵偿工程款协议书】的内容，希望对您有所帮助。
篇2房屋抵偿工程款协议书甲方：__________（以下简称甲方）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方：__________（以下简称乙方）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就房屋抵偿工程款一事达成如下协议：一、抵偿房屋信息1. 甲方将位于__________的房屋（房屋信息如下）抵偿乙方__________元的工程款：（1）房屋地址：__________（2）房屋面积：__________平方米（3）房屋产权证号：__________（4）其他相关信息：__________2. 乙方对甲方提供的房屋信息进行认可，并同意以该房屋抵偿工程款。
工程款抵房协议书(热门12篇)
工程款抵房协议书（热门12篇）工程款抵房协议书第1篇甲方（原借款人）：乙方（原贷款人）：甲方做生意需要，向乙方借款元整。
至今未偿还，为解决甲、乙双方的债权债务问题，现甲、乙双方就有关还款事宜达成如下协议：第一条现鉴于甲方无法偿还上述债务，甲方自愿将自有房产用于抵偿所欠乙方的上述全部债务，抵债房产信息如下：1.房屋坐落：_____；2.房产证号：登记面积：平方米共____间，附属房屋：平方米共___间；3.土地证号：登记面积：___平方米，附属其他土地证号：面积：____平方米；4.四至范围：东至：_____ ，南至：_____ ，西至：_____ ，北至：_____ ；5.同时包括：附属于房屋和土地的其他全部建筑物、构筑物、设施、设备、树木等地上物的所有权；与房屋和土地使用相关的现有水、电、电信等各项公共服务设施设备的使用权或所有权。
第二条在本协议签订5日内，甲方将上述抵债房产的房屋所有权证、集体土地使用权证等证件原件交给乙方，房产交付乙方占有、使用，乙方取得该房产的所有权及土地使用权，双方债权债务归于消灭。
第三条无论何时甲方有义务确保其抵债房产可以取得农村集体土地各种确权登记证。
第四条甲方承诺：若该房产发生动迁情况，动迁收益包括但不限于房屋及附属物拆迁补偿费、土地补偿金、安置补偿费等归乙方所有，甲方无条件协助乙方领取上述款项。
第五条抵债金额为:上述抵债房产协商作价为万，大写金额为（含预期升值及动迁补偿款收益）。
第六条甲方必须保证该抵债房产来源合法、手续齐全，交清相关税费。
如因甲方隐瞒该抵债房产情况，致使乙方无法正常行使权利或使乙方合法权益受损的，甲方应承担相应责任，双倍赔偿乙方因此所受的损失。
第七条违约责任1. 若甲方反悔或违反本协议第二条、第四条项下合同义务，甲方需清偿欠款，每日支付相当于抵债金额的百分之的违约金；2. 若该抵债房产因甲方自身原因而被有关部门查封、拍卖或甲方擅自转让或抵押给第三人的，甲方应向乙方支付违约金万元，并应立即返还所欠债务。
有关房屋抵偿工程款协议书5篇
有关房屋抵偿工程款协议书5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方欠乙方工程款一事，双方经过友好协商，决定采用房屋抵偿的方式支付部分工程款。
为此，特达成以下协议：一、协议目的为解决甲方欠乙方工程款的问题，甲方同意以其合法拥有的房屋抵偿部分欠款。
本协议旨在明确双方的权利和义务，规范双方行为，保障双方的合法权益。
二、抵偿金额及房屋信息1. 甲方所欠乙方工程款的总额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 甲方同意将其合法拥有的房屋（以下简称“抵债房屋”）用于抵偿部分欠款。
抵债房屋的详细信息如下：（1）房屋坐落地址：____________________；（2）房屋产权证号：____________________；（3）房屋面积：______平方米；（4）房屋价值：经双方协商确定，抵债房屋的价值为人民币______元（大写：______元整）。
三、抵偿方式及期限1. 甲方将抵债房屋的产权转移给乙方，以抵偿部分欠款。
2. 双方应于本协议签订后______日内，办理房屋产权转移手续。
3. 乙方在接收房屋后，有权对房屋进行使用、出租、售卖等处置。
四、保证事项1. 甲方保证抵债房屋的产权清晰，无其他权利瑕疵。
2. 甲方保证抵债房屋已空置，不存在任何第三方居住或占用的情况。
3. 甲方保证在办理房屋产权转移手续过程中，积极配合乙方，提供必要的资料及手续。
五、违约责任及纠纷解决方式1. 若甲方未能按照本协议约定履行义务，视为违约，应承担违约责任。
乙方有权要求甲方继续履行协议，并支付违约金。
若甲方违约给乙方造成损失，应赔偿乙方的实际损失。
2. 若双方在执行本协议过程中发生纠纷，应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
工程款抵顶房屋协议书(2篇)
工程款抵顶房屋协议书甲方（工程款支付方）：____________________乙方（房屋提供方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方以工程款抵顶乙方房屋事宜，达成如下协议：一、协议主体1.1 甲方为具有独立法人资格的企业，具备履行本协议的能力和资格。
1.2 乙方为房屋所有权人，具备房屋处置的权利和资格。
二、工程款及房屋基本情况2.1甲方应支付给乙方的工程款总额为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥___ ____元。
2.2乙方房屋位于____________________，建筑面积为_______平方米，房屋所有权证号为____________________。
三、抵顶方式3.1甲方同意以其应支付给乙方的工程款抵顶乙方房屋价值，抵顶价格为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
3.2 乙方同意将上述房屋过户给甲方，作为甲方支付工程款的抵顶物。
四、过户手续4.1 甲方负责办理房屋过户手续，乙方应提供必要的协助和配合。
4.2 乙方应在协议生效后_______日内将房屋过户给甲方。
五、违约责任5.1如甲方未按约定支付工程款，乙方有权要求甲方按照本协议约定的抵顶价格支付工程款。
5.2如乙方未按约定办理房屋过户手续，甲方有权要求乙方承担违约责任，赔偿甲方因此产生的损失。
六、争议解决6.1本协议履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（签字）：签订日期：_______年_______月_______日工程款抵顶房屋协议书（二）甲方（工程款支付方）：____________________乙方（房屋提供方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方以工程款抵顶乙方房屋事宜达成以下协议：一、协议主体1. 甲方为具有独立法人资格的企业，具备支付工程款的能力。
房屋抵偿工程款协议书范本3篇
房屋抵偿工程款协议书范本3篇篇1房屋抵偿工程款协议书范本甲方：（委托人名称）乙方：（承包人名称）甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，就甲方向乙方发包进行房屋抵偿工程的款项支付事宜，达成如下协议：一、工程名称：房屋抵偿工程二、工程地点：（详细地址）三、工程范围：（详细描述工程内容）四、工程价格及款项支付方式：1. 工程总价为人民币（大写）（小写）元整；2. 首期支付：工程总价的30%（人民币（大写）（小写）元整）由甲方支付给乙方，在合同签订后5个工作日内支付；3. 第二期支付：工程总价的40%（人民币（大写）（小写）元整）由甲方支付给乙方，在工程完工验收合格后15个工作日内支付；4. 第三期支付：工程总价的30%（人民币（大写）（小写）元整）由甲方支付给乙方，在竣工结算后5个工作日内支付。
五、工程工期：工程自（日期）起，至（日期）止，工期为（天/月/年）。
六、保证金：甲方向乙方支付人民币（大写）（小写）元整作为履约保证金，在合同签订后5个工作日内支付。
七、工程质量要求：乙方承诺按照国家标准及合同约定完成工程，确保工程质量满足相关要求。
八、违约责任：若一方未按照合同约定的方式履行义务，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
九、解决争议：本协议的履行及解释均适用中华人民共和国法律。
若因履行本协议发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院处理。
十、其他约定：本协议未尽事宜，双方另行协商确定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日篇2房屋抵偿工程款协议书甲方（甲方名称）：_______________乙方（乙方名称）：_______________为了明确甲、乙双方在工程款支付中的权利和义务，根据双方自愿并经协商一致，就甲方欠乙方工程款事项达成如下协议：一、本协议的对象及目的1.1 甲方同意将其名下的房屋作为抵偿物，抵偿甲方欠乙方的工程款；1.2 乙方同意接受甲方提供的房屋作为抵偿物，并按照本协议规定的方式决定抵偿房屋的评估价值。
工程款抵房合同协议书范本三
工程款抵房合同协议书范本篇7身份证号： (以下简称甲方)身份证号： (以下简称乙方)上述甲乙双方就甲方以其房产抵偿乙方债务一事现经协商，一致达成以下协议：一、以房抵债：因甲方长期从事_____，需一定资金周转，故甲方于_________年_____月_____日向乙方借款人民币万元，约定借款期为 _个月，利息按银行同期存款利率计算。
逾期甲方以其自己建造的位于___约__平方米的平瓦房(砖混结构)清偿债务。
现借款已逾期，甲方仍无力偿还，无奈将其上述房产低偿其债务及利息。
二、交房时间：甲乙双方在签订好本协议的当日，由甲方无条件地将上述房产交付给乙方(包括该房的现有用水用电手续及所有大、小门钥匙)。
三、其他条款：1、甲方提供现有用水、用电条件，房屋交付后所产生的水、电费用由乙方自行承担。
2、甲方提供该房屋现有通行条件，如遇相邻之间因通行发生纠纷，则甲方有责任协助乙方调处好。
3、该房屋交付后，不论乙方自己使用或对外出租，所产生的经济效益均归乙方所有，与甲方无涉。
四、特别约定：如遇政府征地拆迁，乙方具有独立签约其补偿协议的权利，其补偿款等均归乙方所有，与甲方无涉，必要时甲方无条件协助乙方办理好拆迁补偿事宜，即使拆迁房屋的安置及补偿款项以甲方归户或以甲方办理和领取，但甲方必须将其全部交付给乙方，甲方不得扣留和占用，更不属甲方所有。
否则甲方应承担一切法律后果责任。
五、违约责任：1、如甲方违约，则按其原借债务款项的三倍向乙方承担违约责任(即承担万元的违约责任)。
其房屋归甲方所有。
2、如乙方违约，除房屋退还给甲方外，乙方原借给甲方的___万元人民币及其利息，则乙方放弃其清偿的权利。
3、本协议一经甲乙双方签字，则任何一方不得以任何理由及借口反悔，否则按上述违约责任承担。
六、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。
本协议自甲乙双方签字后生效。
甲方(盖章)：___________乙方(盖章)：______________年___月___日___年___月___日工程款抵房合同协议书范本篇8甲方：乙方：鉴于甲方从__年_月至__年_月向李__ 借款累计未归还金额及利息共计人民币350万元整，约定于20__年5月前全额归还。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________
本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
工程款冲抵房款协议书
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
甲方：河南中力房地产发展有限公司
乙方：
鉴于乙方承揽了甲方开发的位于项目中工程，为解决项目遗留问题，甲乙双方经协商同意用剩余工程款冲抵房款，针对此特达成如下协议：
1、截止目前，甲方已向乙方累计支付工程款金额Y 元，剩余工程款数额以工程决算单为准；乙方同意用甲方欠付的剩余工程款冲抵
甲方开发的位于通泰路东、宏伟街南中力.七里湾项目指定住宅，具体房号、户型、面积、单价、总房款、套数以决算金额及销售部正常售价为准。
该住
宅名下产生的契税、维修基金、印花税、办证费等一切税费全部由乙方自行承担。
2、冲抵房款过程中，若发生工程款不足冲抵房款的话，乙方可采取按
揭方式支付，若由于乙方自身原因导致不能办理按揭手续的，乙方应自接到甲方或银行不能贷款书面、电话、传真、手机短信通知后30个工作日内一次性把剩余房款补交完毕，否则，甲方有权单方解除售房合同，并追究乙方差额房款20%的违约金。
售房过程中，产生的权利义务以售房合同约定为准，同时乙方有权要求将选定的房子签约至符合郑州市政府关于房产限购政策购
房资格的乙方或乙方指定人名下。
3、冲抵工程中，乙方应向甲方出具相对应金额的合法工程发票，
甲方需向乙方提供相对应金额的售房发票。
4、本协议签订后，甲乙双方应继续履行施工合同约定的后合同义务, 如违约，可按照施工合同约定继续追究对方相应违约责任。
5、本协议生效后，既视为双方都同意工程款冲抵房款事实，若
一方反悔，违约方应向守约方支付剩余工程款总额20%的违约金。
6、未尽事宜，另行协商，协商不成提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
7、本协议一式两份，双方各持一份，每份具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：
乙方：
签约日期：2013年月曰。