风力发电场建筑安装工程施工总承包协议
风电总包合同协议书

风电总包合同协议书合同编号:______________甲方(发包方):______________地址:______________法定代表人:______________乙方(承包方):______________地址:______________法定代表人:______________鉴于甲方有意委托乙方进行风电项目的总包工程,乙方具有相应的资质和能力承接该工程,双方本着平等、自愿、互利的原则,经过充分协商,达成如下风电总包合同协议书:第一条项目概况1.1 项目名称:______________风电项目1.2 项目地点:________________1.3 工程内容:包括但不限于风电机组的采购、安装、调试,风电场内集电线路的建设,以及相关辅助设施的建设等。
1.4 工程规模:______________兆瓦(MW)第二条工程范围和工作内容2.1 乙方应按照甲方提供的技术规范和要求,完成风电项目的设计、采购、施工、安装、调试等工作。
2.2 乙方应确保工程质量符合国家和行业相关标准。
第三条合同价款及支付方式3.1 合同总价为人民币(大写):______________(¥______________)。
3.2 支付方式:______________(详细说明支付条件、时间和比例)。
第四条工程期限4.1 工程开工日期:______________年______________月______________日。
4.2 工程竣工日期:______________年______________月______________日。
第五条质量保证与验收5.1 乙方应保证工程质量,按照合同约定和国家标准进行施工。
5.2 工程竣工后,乙方应向甲方提交验收申请,甲方应在收到申请后______________个工作日内组织验收。
第六条双方权利与义务6.1 甲方的权利与义务:______________(详细说明)。
风力发电施工总承包协议书范本

⻛⼒发电施⼯总承包协议书范本⻛⼒发电施⼯总承包协议书合同编号:__________甲⽅(发包⽅):__________⼄⽅(承包⽅):__________鉴于甲⽅为⻛⼒发电项⽬的开发⽅,⼄⽅为具有相应资质的⻛⼒发电施⼯总承包单位,双⽅本着平等⾃愿、诚实信⽤的原则,就甲⽅委托⼄⽅承担⻛⼒发电施⼯总承包⼯程事宜,经协商⼀致,签订本合同,以资共同遵守。
⼀、⼯程概况1.⼯程名称:______________________2.⼯程地点:______________________3.⼯程内容:包括但不限于⻛⼒发电机的购置、安装、调试、运⾏维护及配套基础设施的建设等。
4.⼯程期限:⾃开⼯之⽇起⾄竣⼯验收合格之⽇⽌,总⼯期为______天。
⼆、⼯程质量与要求1.⼄⽅应按照甲⽅提供的施⼯图纸和技术要求,完成⻛⼒发电施⼯总承包⼯程。
2.⼄⽅应确保⼯程质量符合国家及⾏业相关标准和规范。
三、合同价款与⽀付⽅式1.合同总价款:⼈⺠币(⼤写)______________________元。
2.⽀付⽅式:o合同签订后______⽇内⽀付总价款的______%作为预付款。
o基础施⼯完成并通过验收后⽀付总价款的______%。
o⻛⼒发电机安装完成并通过验收后⽀付总价款的______%。
o剩余______%作为质量保证⾦,⾃竣⼯验收合格之⽇起⼀年后⽆质量问题⽀付。
四、双⽅权利与义务1.甲⽅权利与义务:o提供施⼯图纸、技术要求及相关批准⽂件。
o按照合同约定⽀付⼯程款。
o有权对⼄⽅的施⼯进度和质量进⾏检查和监督。
2.⼄⽅权利与义务:o组织施⼯⼒量,按期完成⼯程任务,并保证⼯程质量。
o按照合同约定收取⼯程款。
o⼯程竣⼯后,向甲⽅提交竣⼯验收申请。
五、违约责任1.如甲⽅未按期⽀付⼯程款,应向⼄⽅⽀付违约⾦,违约⾦按逾期⽀付⾦额的______%计算。
2.如⼄⽅未按期完成⼯程或⼯程质量不符合要求,应承担违约责任,并赔偿甲⽅因此遭受的损失。
风电劳务总包合同协议书

风电劳务总包合同协议书一、合同双方信息甲方(发包方):XXXXXXXX公司乙方(承包方):XXXXXXXXXX公司二、工程概况1. 工程名称:XXXXXXXXXXXX风电项目2. 工程地点:XXXXXXXXXXXXXXX3. 工程规模:安装XX台XXX千瓦风力发电机组4. 工程内容:包括风机基础施工、风机吊装、电气设备安装、调试及验收等相关工作5. 工程期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止,共计XX个月。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款:双方经协商一致,确定本工程的劳务总包费用为人民币XXXXXX元整(大写:XXXXXXXX元整)。
2. 支付方式:甲方应按以下方式向乙方支付劳务总包费用:a) 预付款:甲方在合同签订后7个工作日内支付乙方预付款,即合同价款的30%;) 进度款:甲方根据工程进度,按照合同约定的时间节点向乙方支付进度款;c) 竣工款:甲方在工程竣工验收合格后15个工作日内支付乙方剩余的合同价款。
四、工程质量要求1. 乙方应严格按照国家有关法律法规、行业标准和技术规范的要求,确保工程质量达到设计要求和合同约定的标准。
2. 乙方应对工程中出现的质量问题及时进行整改,确保工程质量符合要求。
如因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应承担相应的违约责任。
五、安全生产与环境保护1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产和环境保护的法律法规,加强施工现场的安全管理,确保施工过程中不发生安全事故和环境污染事件。
2. 乙方应对施工现场的安全设施进行检查和维护,确保安全设施正常运行。
如因乙方原因导致安全事故或环境污染事件的发生,乙方应承担相应的法律责任。
六、保密条款1. 甲乙双方在履行本合同过程中,对于涉及的商业秘密和技术秘密,应予以严格保密,未经对方书面同意,不得向第三方泄露。
风力发电厂土建及安装工程总承包合同

风力发电厂土建及安装工程总承包合同甲方(发包方):地址:电话:乙方(承包方):地址:电话:鉴于甲方拥有风力发电项目,并愿意委托乙方进行土建及安装工程;乙方具备从事该项目工作的资质和能力,双方经友好协商,达成以下合同:第一条项目概况1.1 项目名称:风力发电厂土建及安装工程。
1.2 项目地址:1.3 项目规模:(具体设备数量、容量等)1.4 工程内容:风力发电厂土建及相关设备安装工程。
第二条合同范围2.1 甲方责任:(1)为乙方提供项目资料,包括但不限于工程设计图纸、设备供应商信息等。
(2)提供工程进度计划和安全管理要求。
(3)提供工程进度款支付计划。
2.2 乙方责任:(1)进行风力发电厂土建工程的施工建设。
(2)安装风力发电厂所需设备并进行调试。
(3)按照项目进度计划保证工程按时交付。
(4)负责施工期间的安全管理,确保施工过程安全可靠。
第三条工程期限3.1 工程期限:开始日期:完工日期:3.2 工期延误:如因甲方原因导致工期延误,甲方应承担相应的责任,并向乙方支付违约金。
乙方有权向甲方索赔,并要求延长工期。
如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的责任,并向甲方支付违约金。
甲方有权向乙方索赔,并要求延长工期。
第四条工程费用4.1 工程总价:4.2 付款方式:(1)甲方按照工程进度款支付计划,合理及时支付工程款项给乙方。
(2)乙方应向甲方提供相应的工程付款证明。
第五条违约责任5.1 若一方未履行合同义务,应向对方支付违约金,违约金金额为合同总价的10%。
5.2 出现不可抗力或其他无法预测的情况,双方应友好协商解决,不应承担违约责任。
第六条保修期乙方对安装工程提供1年的质量保修期,自竣工验收合格之日起计算。
在保修期内,如出现因乙方原因导致的设备故障,乙方将负责及时维修或更换。
第七条争议解决本合同在履行过程中如发生争议,应通过友好协商解决。
协商不成的,可提交所在地人民法院解决。
第八条合同生效与解除8.1 本合同自双方签署后即生效,有效期自工程竣工验收之日算起。
风电总承包合同范本

风电总承包合同合同编号: ____________甲方:________________乙方:________________鉴于甲方有意委托乙方进行风电场建设工程总承包,双方经友好协商,达成如下协议:一、合同目的和范围1.1 本合同的目的是明确风电场建设工程的施工总承包责任、双方权利和义务,确保项目的高质量完成。
1.2 合同的范围包括但不限于风电场建设工程的总体设计、技术咨询、施工方案编制、材料采购、施工、监理、质量控制等。
二、工期2.1 开工日期:自本合同签订之日起____日内开工。
2.2 竣工日期:自开工之日起计算,总工期为____日历天。
三、合同价款及支付方式3.1 合同总价款为人民币____元(大写:________________圆整)。
3.2 支付方式:甲方应按工程进度向乙方支付款项,具体支付方式详见附件。
四、双方权利和义务4.1 甲方有权监督乙方的施工进度和质量,并提供必要的支持和协助。
4.2 乙方应按照甲方的要求,按时、按质完成风电场建设工程总承包工作。
五、合同变更和解除5.1 任何合同变更必须经过甲、乙双方的书面同意,并按照变更协议进行执行。
5.2 若一方违反合同约定,另一方有权解除合同并要求违约方承担相应责任。
六、争议解决6.1 如因执行本合同发生争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本合同一式两份,甲、乙双方各持一份。
7.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________签订日期:________________。
风力发电承包合同协议书

风力发电承包合同协议书甲方(发包方): XX新能源开发有限公司乙方(承包方): YY风力发电设备安装有限公司一、工程项目概述本项目位于XX省XX市XX县,计划建设总装机容量为XX兆瓦的风力发电场。
工程包括风机基础施工、风电机组安装调试、配套电气设施建设等。
二、合同金额与支付方式双方约定本项目的总承包金额为人民币XX亿元。
支付方式分为三个阶段:第一阶段为合同签订后10日内支付预付款30%;第二阶段为项目完成50%时支付40%;第三阶段为项目竣工验收合格后支付余款30%。
三、工程质量要求乙方必须按照国家相关标准和行业规范执行,确保工程质量达到设计要求,并通过甲方及有关部门的验收。
四、工程进度安排工程预计总工期为XX个月,自合同生效之日起计算。
乙方需在合同生效后30天内组织进场施工,并按合同约定的时间节点完成各阶段工作。
五、变更与索赔如遇设计变更或不可抗力因素导致工程延误,双方应及时协商解决。
因乙方原因造成的延误,乙方应承担相应责任;因甲方原因造成的延误,甲方应给予合理补偿。
六、违约责任任何一方未按合同约定履行义务,均构成违约,应承担违约责任。
具体违约责任由双方根据实际损失协商确定。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
八、其他条款本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
合同自双方代表签字盖章之日起生效。
九、附件本合同附件包括工程设计图纸、技术规范、预算书等,与本合同具有同等法律效力。
十、签署甲方代表(签字):__________ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):__________ 日期:____年__月__日。
风力发电工程总承包合同

风力发电工程总承包合同地址:XXXXXXXXXXXXXX法定代表人:XXX联系电话:XXXXXXXXXXX传真:XXXXXXXXXXX电子邮箱:XXXXXXXXXXXXXX乙方:XXXX有限公司地址:XXXXXXXXXXXXXX法定代表人:XXX联系电话:XXXXXXXXXXX传真:XXXXXXXXXXX电子邮箱:XXXXXXXXXXXXXX鉴于甲方拟在XX地区建设一座规模为XX的风力发电场,并委托乙方作为总承包方负责该工程的设计、采购、施工和调试工作。
双方经友好协商,达成如下协议,以共同推进该项目的建设。
一、合同范围及内容1.1 设计工作:乙方应根据甲方提供的技术要求和标准,完成风力发电场的初步设计和施工图设计,并提交给甲方审批。
设计文件应包括所有必要的设备清单、土建工程量清单、安装图纸等。
1.2 采购工作:乙方负责按照合同约定的品牌、规格和数量采购所有设备和材料,并确保其符合国家相关标准和质量要求。
对于重要设备,乙方应提供详细的技术参数和性能指标供甲方确认。
1.3 施工工作:乙方应按照批准的设计文件组织施工,确保工程质量符合国家相关标准和规范要求。
施工过程中,乙方应遵守安全生产法律法规,采取必要的安全防护措施,保障施工人员的安全和健康。
1.4 调试工作:乙方应负责风力发电场的调试工作,包括设备的单机试运行、系统联调以及与电网的接入测试等。
调试完成后,乙方应向甲方提交完整的调试报告,并对调试结果负责。
二、合同价款及支付方式2.1 合同价款:双方经协商一致确定本工程的总承包价款为人民币XXX万元整(¥XXX),包含设计费、采购费、施工费和调试费等全部费用。
2.2 预付款:在本合同签订且甲方支付预付款(占总价款的10%)后,乙方开始履行本合同约定的义务。
预付款支付后不予退还。
2.3 进度款:根据工程进度情况,甲方向乙方支付相应的进度款。
具体支付比例和时间由双方另行商定。
2.4 竣工结算款:在工程竣工验收合格且办理完相关手续后,甲方向乙方支付剩余的竣工结算款。
风电项目工程总承包合同6篇

风电项目工程总承包合同6篇篇1合同编号:XXXX-WindPower-XXXX甲方(发包方):XXXX风电有限公司地址:XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人:XXXX联系方式:XXXX-XXXX-XXXX乙方(承包方):XXXX能源集团有限公司地址:XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人:XXXX联系方式:XXXX-XXXX-XXXX鉴于甲方需进行风电项目工程建设,乙方具备相应的工程总承包能力,双方遵循《中华人民共和国合同法》的相关规定,经友好协商,达成如下合同协议:一、工程概况1. 工程名称:XXXX风电项目2. 工程地点:XXXX市XXXX区3. 工程内容:风电项目的规划、设计、采购、施工及调试等全流程总承包服务。
4. 合同总价:人民币XXXX元整(¥XXXX)二、履约期限1. 合同签订之日起至工程竣工验收之日止。
2. 竣工验收后,乙方需提供一年的免费保修服务。
三、付款方式1. 甲方在合同签订后支付合同总价的XX%作为预付款。
2. 乙方按期完成工程进度并经甲方验收合格后,甲方支付合同总价的XX%。
3. 工程竣工验收并经甲方确认无质量问题后,甲方支付合同总价的XX%。
4. 保修期满后,甲方支付合同总价的XX%。
四、双方权利与义务1. 甲方权利与义务:(1)提供必要的施工图纸和资料,确保乙方能够顺利进行工程设计。
(2)按时支付合同款项,确保乙方的合法权益。
(3)对乙方提交的工程进度计划进行审批和监督。
(4)组织竣工验收,并对工程质量进行确认。
2. 乙方权利与义务:(1)按照合同约定完成工程规划设计、采购、施工及调试等工作。
(2)保证工程质量符合国家及行业标准。
(3)按时提交工程进度报告,确保甲方及时了解工程进展情况。
(4)提供一年的免费保修服务,确保甲方正常使用风电项目。
五、违约责任1. 甲方未按合同约定支付款项的,乙方有权要求甲方支付逾期利息,利息按照中国人民银行同期贷款利率计算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同编号:JLDN -FD-C-201X-04XXXX风力发电场建筑、安装工程施工总承包合同发包人:XXXX承包人:签订日期:二零一七年十月目录第一章一般条款第1条施工总承包合同范围及概况第2条承包方式第3条合同适用文字、词语定义、适用法律法规第4条合同解释顺序第5条图纸第二章双方及监理工程师权利义务第6条工程师工作第7条甲方及甲方代表工作第8条乙方及乙方项目经理工作第三章施工组织设计和工期第9条进度打算第10条延期开工第11条暂停施工第12条工期延误第13条工期提早第四章质量与验收第14条检查和返工第15条工程质量、合同文件第16条隐蔽工程和中间验收第17条验收和重新检查第18条机组启动试运第五章安全、文明施工与环境爱护第19条安全、文明施工治理第20条环境爱护治理第21条爱护第三方人员和动物第22条关于安全、文明施工与环境爱护的奖惩第六章合同价款与支付第23条合同价款及调整第24条工程款预付第25条工程量的核实确认第26条工程款支付第七章材料设备供应第27条甲方供应材料设备第28条乙方采购材料设备第八章工程变更第29条工程变更第30条确定变更价款第九章竣工与结算第31条竣工验收第32条竣工结算第33条保修第十章争议、违约和索赔第34条争议第35条违约第36条索赔第十一章其它第37条专利技术、专门工艺和合理化建议第38条地下障碍和文物第39条不可抗力第40条保险第41条工程停建或缓建第42条补充条款第43条合同的生效与终止第44条合同份数第45条合同附件1.附件一合同组价一览表;2.附件二 XXXX进度打算;3.附件三工程质量保修书;4.附件四安全文明生产协议书。
建筑、安装工程施工总承包合同甲方:XXXX(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)经甲乙双方协商,依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,本着遵守平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方同意由乙方承担本项目建筑安装工程施工、竣工和保修等总承包任务,特签订本合同,共同遵照执行。
第一章一般条款第1条施工总承包合同范围及概况1、建筑工程施工范围:1.1发电设备基础工程;1.2 变配电设备构架及基础工程;1.3 配电装置建筑工程;1.4 其它辅助工程。
2、安装工程施工范围:2.1 发电设备安装工程;2.2 变配电设备安装工程;2.3 通信和操纵设备安装工程;2.4 其它设备安装工程。
3、其他3.1按设计图纸要求所列全部工程;3.2在施工图中未明确的或不确定的,但属于风电场建设达到正常商业运营目的的其他建安常规附属项目(包括水保、环评要求恢复工程)5、质量等级:合格同为固定总价合同,(重大设计变更等经甲方同意后执行相应调整)。
合同价格详见附件一:合同组价一览表7、工程地点:江西省吉安市万安县、遂川县境内第2条承包方式本合同实行包工、包料的建筑安装工程施工总承包方式。
第3条合同适用文字、词语定义、适用法律法规1、适用文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和讲明。
2、词语定义下列词语除本合同另有约定外,应具有本条所给予的定义:2.1 甲方指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人XXXX,以及取得该当事人资格的合法继承人。
2.2 乙方指在协议书中约定,被甲方同意的具有工程施工承包主体资格的当事人xxxx电力工程有限公司,以及取得该当事人资格的合法继承人。
2.3 项目经理:指乙方(施工总承包方)在本合同中指定的负责施工治理和合同履行的代表。
2.4 设计单位:指甲方或取得甲方托付代理的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
2.5 监理单位:指甲方或取得甲方托付代理的的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
2.6 工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或甲方指定的履行本合同的代表。
2.7 工程造价治理部门:指电力行业工程造价治理机构(中国电力企业联合会电力工程造价与定额治理总站)及地点工程造价治理机构(工程所在地地市级以上人民政府建设行政主管部门或其托付的工程造价治理机构)。
2.8 工程:指甲乙双方在本合同中约定的承包范围内的工程。
2.9 合同价款:指甲乙双方在本合同中约定的,甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
2.10 追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况(包括变更洽商、现场签证等事件引起的增加工程结算,结算按合同约定),经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款(工程结算)。
2.11 费用:指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。
2.12 工期:指甲乙双方在本合同中约定的,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。
2.13 开工日期:指甲乙双方在本合同中约定的,乙方开始施工的绝对或相对的日期。
2.14 竣工日期:指甲乙双方在本合同中约定的,乙方完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
2.15 图纸:指由甲方提供或由乙方提供并经甲方和监理工程师批准,满足乙方施工需要的所有图纸(包括配套讲明和有关资料)。
2.16 施工场地:用于工程施工使用的的场所。
2.17 书面资料:指合同书、信件和数据电文(包括所有合同实施过程中形成的工作联系单、变更洽商资料、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等能够有形地表现所载内容的形式。
2.18 单项工程变更或洽商签证:系指在工程实施过程中,某些有直接因果关系变更的总和,组成单项变更或签证。
2.19 违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
2.20 索赔:指在合同履行过程中,关于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
2.21 不可抗力:指人力不能预见、不能幸免并不能克服的客观情况。
2.22 小时或天:本合同中规定按小时计算时刻的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时刻),规定按天计算时刻的,从事件开始当天计算到事件终止日(时限的最后一天的截止时刻为当日24时),时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。
2.23 停工、窝工损失:指由于发包方或监理方缘故(包括未按时提供第5条规定的图纸,或图纸不完整),造成承包方停工、窝工,而由此造成的损失。
3、适用法律、法规,和技术标准、规范3.1 本合同文件适用中华人民共和国的相关法律、法规,电力行业的相关规定和工程所在地省(区)、地(市、盟)现行相关规定。
涉及最广的法律、法规有《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程监理规范》、《电力建设安全施工治理规定》和《补充规定》等。
3.2 本合同工程质量检验及评定标准除满足设计施工图上已讲明的要求外,还应执行国家现行有效的技术标准、技术规范和规程,电力行业施工及验收技术规范,和设备制造厂技术文件上的质量要求。
当上述标准、规范、规程及技术文件质量要求不一致时,以高标准为准。
3.3 乙方要积极配合各方进行质量监督及为此所做的协调工作。
以上“规范”和“标准”,如有新的均按新标准执行。
第4条合同解释顺序合同文件的组成和解释顺序为:1、本合同条款2、中标通知书3、本合同的各种补充合同4、标准、规范及有关技术文件5、图纸6、工程变更、洽商签证等其他书面资料第5条图纸1、甲方在开工日期前,陆续向乙方提供完整的施工图纸4份,保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度,乙方应做好图纸的保密工作。
2、甲方不能按约定提供图纸名称、提供期限、保证满足实施“施工综合进度打算”的需要时,工期顺延。
3、甲方对图纸的专门保密要求,乙方应采取保密措施。
4、乙方要求增加图纸份数,甲方应按乙方要求予以复制、交付,费用由乙方承担。
5、乙方在开工前未如约收到甲方提供的图纸,应在3天内将所需图纸或指示的内容、理由、时刻及延误后果通知甲方代表。
甲方代表在乙方提交通知后2天内答复。
6、乙方发觉甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求,应及时通知甲方代表,依照实际情况处理。
乙方关于甲方提供的图纸有如上缺陷未发觉,甲方仍应按合同的约定承担责任,并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。
第二章双方及监理工程师权利义务第6条工程师工作本工程实行工程监理,工程师按建设工程监理规范和本建设项目监理合同的约定行使职权,甲方要求工程师在行使某些专门职权前需要征求甲方意见的,工程师应征得甲方批准。
甲方代表的职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。
双方职权发生交叉或不明确时,由甲方和监理单位予以明确,并以书面形式通知乙方。
1、工程师可委派工程师代表,行使合同约定的自己的职权,并可在认为必要时撤回委派。
委派和撤回均应提早7天以书面形式通知甲乙双方。
委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向乙方发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件具有同等效力。
乙方对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时,可将此函件提交工程师,工程师应进行确认。
工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正。
除工程师、工程师代表和甲方代表(或委派有关具体治理人员)外,其他人员均无权向乙方发出任何指令。
2、工程师的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方项目经理或其委派的资料接收人,项目经理或其委派的资料接收人在回执上签署姓名和收到时刻后生效。
确有必要时,工程师可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,乙方对工程师的指令应予执行。
工程师不能及时给予书面确认的,乙方应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。
工程师在承包商提出确认要求后48小时内不予答复的,视为口头指令已被确认。
乙方认为工程师指令不合理,应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告,工程师在收到乙方报告后24小时内做出修改指令或接着执行原指令的决定,并以书面形式通知承包商。
紧急情况下,工程师要求乙方立即执行的指令或承包商虽有异议,但工程师决定仍接着执行的指令,乙方应予执行。
因工程师指令错误发生的追加合同价款和给乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。
本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
3、工程师应按合同约定,及时向乙提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。
由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误,甲应承担延误造成的追加合同价款,并赔偿承包商有关损失,顺延延误的工期。
4、如需更换工程师,甲方应至少提早7天以书面形式通知承包商,后任接着行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。
第7条甲方及甲方代表工作专业技术职称高级工程师,甲方代表可委派有关具体治理人员承担其部分权利和职责,并可在任何时候撤回这种委派。
委派和撤回均应提早5天通知乙方。