竣工结算编制规定
工程竣工结算管理规程
工程竣工结算管理规程1. 规程目的本规程的目的在于规范工程竣工结算管理过程，确保结算工作的准确性、及时性和公正性，保障各方的合法权益。
2. 适用范围本规程适用于所有工程竣工结算管理活动，包括但不限于建筑工程、电力工程、交通工程等。
3. 结算主体工程竣工结算的主体包括建设单位、监理单位和施工单位。
4. 结算程序4.1 设计编制：建设单位委托设计单位进行工程设计，并对设计文件进行审查确认。
4.2 施工过程：施工单位按照设计文件进行工程施工，并在施工过程中进行监督与检验。
4.3 竣工验收：工程竣工后，由建设单位组织竣工验收，并编制竣工验收报告。
4.4 结算编制：施工单位根据竣工验收报告和相关合同文件，编制工程结算书。
4.5 审批确认：建设单位、监理单位和施工单位对工程结算书进行审查确认，并签署确认文件。
4.6 结算支付：建设单位按照结算书的金额进行支付。
5. 结算内容5.1 结算范围：工程竣工结算应包括工程项目的全部工程量和工程变更的相关费用。
5.2 结算计算：工程竣工结算应按照相关合同和政府规定的计价规则进行计算，并确保结算金额的准确性和合理性。
5.3 结算证明：工程竣工结算需要提供相关的结算证明文件，包括竣工验收报告、结算书等。
6. 结算监督6.1 监理单位应对工程竣工结算进行监督，并审核结算书的真实性和合法性。
6.2 建设单位应对工程竣工结算进行审查，并确保结算过程符合合同约定和相关法规。
6.3 监督部门有权对工程竣工结算进行检查，发现问题及时予以处理并追究责任。
以上为工程竣工结算管理规程的主要内容，具体实施细则可以根据实际情况进行补充和调整。
为确保结算工作的顺利进行，请各方严格按照规程要求履行各自的责任。
关于竣工决算编制时间的要求
关于竣工决算编制时间的要求竣工决算是指在建设工程项目完工后，经核实计算和审核，形成的建设工程费用的最终、稳定、科学、合理的总计和成建筑工程各项费用的综合结算表。
竣工决算编制是建设工程管理的重要环节，对于管理者和投资方来说都具有重要意义。
因此，竣工决算编制时间要求十分重要。
竣工决算编制时间要求的意义在于：1.完成经济核算：竣工决算编制是对建设工程投资进行核实、计算和控制的过程，通过编制竣工决算可以准确反映项目实际的资金使用情况，包括原价、实际造价、变更费用等，为投资方提供决策依据。
2.评估工程投资效益：竣工决算编制是对工程投资效益进行评估的依据，通过比较竣工决算结果与预算进行分析，可以评估项目的经济效益和投资回报情况，为投资方的决策提供依据。
3.对工程进度和质量进行管理：竣工决算编制要求在工程完工后进行，既可以对工程的进度进行评估，也可以对工程的质量进行检查与验收。
通过核对工程进度和质量，可以及时发现并解决问题，确保工程按时完工，并达到预期的质量标准。
4.保证工程款支付：竣工决算编制是支付工程款项的依据之一，将建设工程的实际成本和应付应收款项进行核对，确保工程款的支付合理、准确、及时。
根据《建设工程竣工决算编制和审核办法》（以下简称《办法》）的规定，竣工决算编制时间要求如下：1.竣工决算编制时限：项目竣工验收后，应在90个工作日内编制竣工决算。
根据工程项目的复杂程度和规模大小，可适当调整该期限。
2.竣工决算编制程序：竣工决算的编制应按照规定的程序进行，包括工程量清单计算、价格编制、费用核实、变更费用计算、费用汇总、编制竣工决算表等环节。
总而言之，竣工决算编制时间要求在建设工程管理中起着重要的作用。
合理的编制时间要求可以确保工程资金的使用情况及时、准确地向相关方进行报告，为项目的有效管理和经济决策提供可靠的依据。
同时，也保证了工程款项的支付和工程的顺利推进，促进了工程管理的规范化和透明化。
建设项目工程竣工结算编制办法
建设工程竣工结算编制办法为保证建设项目结算工作的顺利进行，现将工程竣工结算编制办法下方给大家，请遵照执行。
一、竣工结算编制的条件1、工程项目已经全面竣工并通过竣工验收,有工程竣工验收报告、单位工程质量验收记录表；2、工程项目各项工程经济资料齐全;3、工程项目竣工图纸绘制完成并经过监理单位、设计单位及建设单位审核确认；4、工程各项设计变更及洽商签认手续齐全,经过建设单位、设计单位、监理单位、施工单位责任人签认、盖章.二、竣工结算资料包括的内容1、工程招投标文件(如经过招投标）；2、施工合同、补充协议书及有关会议纪要等；3、工程竣工验收报告及单位工程质量验收记录表；4、设计施工图纸（如多版图纸应与设计单位、监理单位、建设单位确认最终有效施工图纸）、竣工图纸；5、设计变更及洽商资料(应能清晰陈述变更事项及变更理由），设计变更、洽商单应签认并加盖各单位公章（或经授权的项目部章）；6、工程量确认单应签认并加盖各单位公章（或经授权的项目部章）;7、经过批复的施工组织设计（含投标施工组织设计）及施工过程中经批复的各专项施工方案；8、材料、设备认价单（如果有）；9、工程竣工结算书(包括竣工结算编制说明、结算书汇总表、明细表、计算底稿等），并提供结算书电子版（含软件版）；10、施工单位认为需提供的其他相关资料。
三、竣工结算编制要求1、按照施工合同中合同价款及调整等有关条款的约定编制工程竣工结算书.2、结算书组成内容包括编制说明（内容包括工程概况、编制依据及方法、需要说明的事项等）、结算总汇总表、各单位工程结算汇总表、分部分项工程计价表（变更项目和合同内项目分开申报）、措施项目计价表、其他项目计价表。
3、申报结算时必须将分部分项计价表、措施项目计价表的中标部分和变更洽商增减帐单独列项计算，每份变更、洽商结算费用应注明变更洽商的编号及条目号.4、各项清单组成子目的工程量计算过程必须按照清单核算的要求提供工程量计算式，必要时附简图.5、设计变更及洽商、现场确认单、认价手续等资料需分类，并有编号（编号应连续）,统一汇总，装订成册,报送业主一式四份.6、各施工单位编制的结算书有编制人员签章并加盖单位公章,报送业主一式四份。
竣工结算书的规定内容
竣⼯结算书的规定内容城市需要发展的话就是⼀定需要⼀些⼤型的⼯程加以⽀持的。
⼤家知道⼀个⼯程的完成需要哪些程序吗？⼯程在竣⼯以后应该要怎么样写竣⼯结算书吗？办理竣⼯结算书的流程是什么呢？今天店铺⼩编就给⼤家详细介绍下相关问题。
竣⼯结算书简介竣⼯结算书亦称⼯程竣⼯结算书，指⼀个单位⼯程或单项⼯程完⼯并经建设单位及有关部门验收后，由施⼯单位提出、并经建设单位审核签认的以表达该项⼯程的建筑安装⼯程施⼯造价为主要内容，并作为结算⼯程价款依据的经济⽂件。
竣⼯结算书的内容编辑1．单位⼯程竣⼯结算书(如⼟建⼯程、电⽓⼯程、暖卫⼯程、通讯⼯程及设备安装⼯程等)。
[1]2．单项⼯程竣⼯结算书。
3．建设项⽬竣⼯结算书。
4．竣⼯结算说明书。
⼯程竣⼯结算书，⼀般以施⼯单位的预算部门为主，依照有关规定进⾏编制，并经建设单位审核同意后，办理结算拨款⼿续。
竣⼯结算书的编制编制竣⼯结算书的原则(1)编制竣⼯结算书的项⽬，必须是具备结算条件的项⽬。
对要办理竣⼯结算的⼯程项⽬，应在⽣产部门提出上程竣⼯报告的基础上，实事求是地进⾏全⾯清点，并提出验收报告：报告中的各项内容包括⼯程形象进度，⼯程质量、⼯程实物量等，都必须符合设计要求及竣⼯验收规范。
未完⼯程或⼯程质量不合格的，不能结算。
需要返⼯的，应返⼯修补后，才能结算。
[2](2)施⼯单位应以对国家认真负责的精神，编制竣⼯结算书，并正确地确定⼯程最终造价。
(3)严格按照国家或地区的预算定额、取费规定及施⼯合同或施⼯协议的要求，进⾏编制。
(4)施⼯图预算书等结算资料及依据必须齐全，并按竣⼯结算的编制程序进⾏⼯作。
编制⼯程竣⼯结算书的依据(1)⼯程竣⼯报告及⼯程竣⼯验收单；(2)施⼯合同或施⼯协议书；(3)施⼯图预算及增减预算书；(4)设计变更通知单及现场施⼯变更记录；(5)建筑安装⼯程预算定额、基本建设材料预算价格、预算取费标准及其他取费、凋价的规定；(6)其他有关技术资料。
以上就是⼩编给⼤家介绍的有关竣⼯结算书的有关介绍了，⼀个⼯程只有在竣⼯以后才能够结算有关的⼯资等等情况，⼀个好的结算书也可以免于以后的很多纠纷，所以说对于有关的结算书还是要好好写的。
关于建设工程竣工结算的办理
建设工程竣工结算办理一、编制依据1.施工合同及相关补充协议；2.工程投标报价文件；3.工程变更及现场签证资料；4.工程索赔及补偿协议；5.工程所在地建设行政主管部门发布的计价标准和政策性文件；6.其他相关资料。
二、范围及内容竣工结算的范围应包括合同约定的全部内容，如：建筑工程费用、安装工程费用、设备及工器具购置费用等。
同时，还应考虑工程变更、索赔及奖励等因素。
三、编制方法1.采用工料单价法或综合单价法进行计算；2.根据合同约定的调整方法调整合同价款；3.结合工程变更、索赔及奖励等实际情况进行编制。
四、审核流程1.承包人编制竣工结算书，并经项目经理审核；2.发包人收到承包人提交的竣工结算书后，应按照合同约定对其进行审核；3.发包人审核后，将结算意见书面通知承包人；4.如有异议，承包人应在收到书面通知后7天内提出，双方协商解决；5.协商达成一致后，签订竣工结算协议书，完成竣工结算工作。
五、常见问题及处理1.合同条款不明确：双方应重新协商并明确相关条款；2.工程变更及签证资料不完整：应补充完善相关资料；3.计价依据不明确：应重新约定计价依据；4.费用调整不合理：应重新核定相关费用。
六、法律责任1.因承包人原因导致竣工结算文件不完整、不真实，造成发包人损失的，由承包人承担赔偿责任；2.因发包人原因未能及时办理竣工结算，造成承包人损失的，由发包人承担赔偿责任；3.发包人和承包人对竣工结算文件有异议的，应当按照合同约定的方式解决，合同未作约定的，可以向人民法院起诉。
七、归档保存1.竣工结算文件应由专人负责整理归档，确保文件完整无缺；2.归档文件应包括竣工结算书、相关依据资料以及审核意见等；3.归档文件应妥善保管，并按照国家有关规定进行长期保存。
八、后续事宜1.竣工结算完成后，发包人和承包人应就竣工结算结果进行书面确认，并加盖公章或签字确认；2.对于竣工结算结果有异议的，双方应及时协商解决，协商不成的，可以向人民法院起诉；3.在工程保修期内，承包人应按照合同约定履行保修责任，确保工程正常使用。
项目工程竣工结算制度范本
项目工程竣工结算制度范本一、总则为规范工程竣工结算工作，合理确定各方权益，提高工程质量和效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司承接工程项目，包括建筑工程、装饰工程、市政工程等所有类型的工程竣工结算。
三、工程进度款支付1、工程进度款支付标准应符合合同约定，核实支付比例应根据工程实际进度来确定。
2、竣工结算中的进度款支付应按照工程量清单、施工进度等资料审核确认后支付，未经确认的工程量不予支付。
3、工程进度款支付应及时、合理，并在合同规定的时间内支付到位。
四、竣工结算编制原则1、按照工程进度和施工进度编制竣工结算，将工程分为几个阶段进行结算。
2、竣工结算应符合相关国家标准和行业规范，结算单据应真实、可靠，结算人员应具备相应资质和经验。
3、竣工结算应综合考虑工程材料、人工、设备租赁等费用，合理确定结算金额。
五、竣工结算审核1、竣工结算应由公司负责人审批，审批前需进行现场核验，确保结算数据真实可靠。
2、竣工结算需经相关部门审核确认后，方可进行付款。
六、结算支付1、竣工结算付款应按照合同约定时间进行，如遇紧急情况可提前支付。
2、结算付款应通过公司指定的支付渠道进行，相关账务必须真实记录，凭证完整保存。
3、如发现竣工结算有错误或争议，应及时与承建方协商解决。
七、结算中的问题处理1、如遇工程质量问题或工程达不到交付标准，可暂停结算并要求承建方整改。
2、如发现付款过程中存在贪污腐败等问题，严肃处理相关责任人。
3、对于项目中出现的纠纷，可通过仲裁、诉讼等方式解决。
八、结算总结竣工结算是一个复杂的过程，需要各方通力合作，保证结算工作的顺利进行。
只有通过严格的制度规范和有效的管理措施，才能确保工程质量和效益的提升。
同时，公司应不断完善竣工结算制度，以适应市场需求，提高企业竞争力。
以上为项目工程竣工结算制度范本，希望能对相关工程施工单位提供一定的参考和指导。
承包单位工程竣工结算资料编报办法
承包单位工程竣工结算资料编报办法为规范工程结算审价行为及程序，确保承包单位提供的工程竣工结算资料的真实性、合法性、完整性及规范化，加快工程审价速度，避免和减少因工程结算资料不实、不全、重复而造成结算审价的失误与失真，并有利于工程造价资料的归档、造价信息整合，及对后续开发项目造价控制的参考、借鉴之用，故制定本办法。
一、承包单位提报工程竣工结算资料包括主要内容：承包单位按以下排列序号内容提交一式两份原件，自留底稿，如确实无法提供原件，应在复印件上加盖单位公章并经合同约定之项目经理（或承包单位代表）签字，原件备查：1、工程竣工结算资料签收表（清单）。
2、工程结算承诺书。
3、工程结算书：3.1 封面。
3.2 工程结算编制说明。
3.3 工作（或承包）界面划分表。
3.4 工程款支付明细表。
3.5 工程造价汇总表。
3.6 工程造价取费表（若有）。
3.7 工程结算表（或计价表）。
3.8 分部分项工程综合单价及措施项目费分析表（若有）。
3.9 人工汇总表。
3.10 主要材料汇总表。
3.11 主要材料补差表（或主要材料价格表）。
3.12 机械汇总表。
3.13 机械补差表（若有）3.14 开办费清单（若有）。
3.15 甲供材料设备清单（若有）。
3.16 补差项目费用清单（税前及税后）（若有）。
3.17 技术经济指标分析表。
3.18 其他承包单位认为必要的资料。
根据施工承包合同类型在3.1～3.18条中选择相关内容。
4、工程量计算底稿（含计算过程）。
5、钢筋工程下料表：5.1 封面。
5.2 编制说明。
5.3 钢筋工程汇总表（分别按钢筋种类及工程部位分别汇总）。
5.4 钢筋下料表。
6、招标文件（含补充资料、地质资料及交底、答疑纪要等有关书面文件）（按日期排序）。
7、中标通知书、投标文件（含预算书、报价函、报价清单）或经甲乙双方（乙方即指承包单位）确认的预算书（或报价函、报价清单）。
8、工程承包合同、协议、补充协议。
9、经甲方确认（总监理工程师及甲方代表应在每张竣工图上审核确认）的竣工图（必须是蓝图，不得提交复印件，若竣工图不是在设计施工图基础上修改，而是重新绘制的，则须附上相应设计施工图原图）。
竣工结算制度
竣工结算制度
1、要求在工程完工或工程竣工验收前30天内编制完成，在竣工验收完成后7天内上报结算书，依据资料不完善的除外。
2、当业主有明确规定的编制格式时，必须按规定编制结算文件，业主无规定编制格式时，按要求采用专业软件编制。
3、分部分项计量计价按合同约定执行，工程量计算记录必须详尽；商务人员根据计算出的工程量，按合同约定计价方式编制项目结算书，保证分部分项工程计量计价有据可查。
4、项目结算编制完成后，在7天内组织结算上报评审会。
分析项目盈亏点及结算风险点，合理控制上报金额规避超报审减扣罚。
5、项目结算对审的人员应对各自工作负责。
对于完全不合理内容，可进行退让；对于不合理但可争取的内容，放入争议项最后由领导决定；对于有理有据内容，应保持绝不退让的原则，保证集团利益。
对审工作无争议部分完成后，及时将争议问题汇总并提出我方的依据，由领导与业主单位进行协商确定。
6、经过审核并确认的工程结算，项目部应协同业主出具纸版确认文件，并自行存档，同时报送原件一份至预结算
部存档。
7、项目竣工结算定案后，项目经理组织项目商务部、物资部针对本项目实际用工、用料与定案收入对比，分析盈亏原因，完成指标编制以便后期参考。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
青海黄河上游水电开发有限责任公司
工程建设分公司工程竣工结算编制规定
1 目的
为了规范青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设
分公司（以下简称“分公司”）工程竣工结算管理工作，明确工程竣工结算编制程序和工程竣工结算文件格式，结合项目建设实际情况，特制定本编制规定。
2 适用范围
本编制规定适用于分公司各工程建设项目的竣工结算管
理工作。
3 职责
3.1建筑安装工程合同项目竣工结算书由合同承包单位编制上报监理单位和分公司（茨哈峡建设部）审核，最后由分公司（茨哈峡建设部）负责归档。
3.2金属结构、机电设备采购合同、物资材料采购合同、费用合同项目竣工结算书由分公司各业务归口管理部门直接编制
竣工结算书，分公司各部门审核会签，最后由分公司负责归档；由茨哈峡建设部归口管理的工程项目合同竣工结算书由茨哈
峡建设部直接编制，最后由茨哈峡建设部负责归档。
4 竣工结算范围
4.1 建筑安装工程合同；
4.2 金属结构、机电设备采购合同；
4.3 物资材料采购合同；
4.4费用合同(包括建设工程勘察设计、工程监理、设备监造、科研、实（试）验、工程咨询、工程安全鉴定、验收、征地移民、工程质量监督检测、水文气象报讯、工程保险、联合试运转、治安管理、施工期消防、生产准备等）；
5 竣工结算的含义
指承包单位按照合同规定的内容完成全部所承包的工作内容，经质量验收合格，并符合合同要求，并经建设单位审核确定的向承包单位支付的最终工程价款。
6 竣工结算的编制原则
承包单位在工程竣工验收后根据国家关于工程竣工结算
的有关规定以及合同规定和本编制规定的要求、格式编制，并符合建设单位工程档案归档要求。
7 竣工结算文件的编制内容及格式
合同竣工结算文件中的竣工结算汇总、工程项目、工程量及单价以合同（预算）为基础进行编制，竣工结算文件组成及顺序如下：
7.1 青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司***水电站工程合同竣工结算审批单；（各业务归口管理部门或茨哈峡建设部编制）
7.2 竣工结算审核说明；（各业务归口管理部门或茨哈峡建设部编制）
7.3 竣工结算纪检签证意见书；（各业务归口管理部门或茨哈峡建设部编制）
7.4 竣工结算书：（以下由承包单位编制提供）
7.4.1 竣工结算书封面
7.4.2 竣工结算书编制说明
7.4.3 竣工结算汇总表
7.4.4 竣工工程量汇总表
7.5 合同甲供材料核减表（计划合同部或茨哈峡建设部审核）7.6 甲主供材料核算表（计划合同部或茨哈峡建设部审核）7.7 工程竣工结算书附件（承包单位编制提供）
7.8.1 工程变更、索赔依据
包括设计变更通知单、各类签证，新增或变更单价批复文件、索赔批复文件、补充协议等。
7.8.2 经过监理（建设单位及有关单位）签字的各种验收记录，设备、物资采购开箱验收记录，设备投入运行后的质量评价报告，经过监理确认的测量收方资料以及建设单位审核需要的其他资料。
7.8.3 竣工验收资料
工程竣工验收证书、工程移交证书、工程竣工档案验收移交证书。
7.9 竣工结算文件资料一式三份（一正两副），并报送电子文件文档一份。
8 工程竣工结算文件的编制及审核时间要求
8.1 建筑安装工程竣工结算的编制
8.1.1 主体工程项目通过竣工验收后30个工作日内、其它工程项目通过竣工验收后15个工作日内，由承包方向监理工程师上报最终的工程竣工结算文件；
8.1.2 监理工程师在接到主体工程竣工结算书的15个工作日内、其它工程7个工作日内完成工程量审核工作上报分公司各业务归口管理部门或茨哈峡建设部审核；
8.1.3 各业务归口管理部门对监理工程师上报的竣工结算文
件进行审核并填写工程竣工结算审核意见，主体工程项目竣工结算在3个月内审核完成、其它工程竣工结算在1个月内审核完成转分公司各部门会签，然后转计划合同部，最后由分公司负责归档；茨哈峡建设部按上述要求审核完成后经分公司主管领导签发批准后负责存档。
8.2竣工结算书格式除有特殊要求外，一律采用A4竖版编排。
9 竣工结算书的审核内容
9.1 监理单位、合同业务归口管理部门审核的主要内容（但不限于此）：
9.1.1 根据合同规定条款和招投标文件中明确的协议规定审
核工程施工进度是否按合同工期要求竣工并通过验收;设备交
货进度是否按合同交货期要求供货并通过验收,若出现工期或交货期拖延情况，应有公司确认工期的批复文件。
9.1.2 审核工程竣工结算书中合同内结算项目是否有漏项、错项，合同外新增项目是否有项目立项依据及批复文件，是否有漏项、错项、重项。
9.1.3 审核工程量是否符合合同规定，工程变更的项目审核变更手续及资料是否合理齐全，应有设计变更通知单、现场签证、批复文件并具备设计单位、监理单位、建设单位的签字盖章。
单价合同的工程量，审核现场签证、验收记录和测量收方等资料是否正确齐全并具备建设单位、监理单位的签字盖章。
9.1.4 工程竣工验收资料是否已通过审核并移交，应有档案部门出具的竣工资料移交证书。
9.2 计划合同部审核的主要内容（但不限于此）:
9.2.1 依据监理单位、合同业务归口管理部门审核的意见，按照合同规定条款和招投标文件中明确的合同价格和单价，审核竣工结算金额是否正确。
9.2.2 审核合同内、外变更和新增项目工程量的单价和取费标准以及其他费用组成是否合理正确，审核竣工结算金额是否正确；复核工程变更的项目变更手续及资料是否完整齐全；合同外新增项目立项依据及批复文件是否完整齐全。
9.2.3 根据竣工工程量核定业主统供材料用量，按合同中核算的单位消耗量、计算实际净用量、核定领用材料数量，审核甲供材料核算表及超消耗材料核减表。
9.2.4 审核索赔、工程进度、质量、安全等考核奖励及其他费用结算是否正确合理、批复文件是否完整齐全。
9.3茨哈峡建设部审核的主要内容（但不限于此）:
上述合同业务归口管理部门及计划合同部审核的全部内容。
9.4综合办公室(纪检)审核的主要内容（但不限于此）:
9.4.1 审核竣工结算文件的编审是否符合审计工作的规定和要求。
9.4.2 审核竣工结算金额是否合理正确。
9.4.3 填写竣工结算纪检签证意见书。
9.5财务部审核的主要内容（但不限于此）:
9.5.1 审核竣工结算文件的编审是否符合财务竣工结算的要求。
9.5.2 审核竣工结算金额是否合理正确。
11 本编制规定解释权属工程建设分公司
12 本编制规定自下发之日起实施
青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司***水电站工程合同竣工结算审批单
日期：年月日
竣工结算审核说明
1.工程项目名称和和合同编号；
2.说明工程投资、工程工期情况，说明超合同工期的原因和公司确认的工期；
3.明确合同价格和审核后的竣工结算金额，对有合同价格调整的竣工结算，根据合同条款和竣工结算书的批复文件，说明竣工结算价格的组成。
经办人：
（各业务归口管理部门）盖章
年月日
竣工结算纪检签证意见书
青海黄河水电工程项目竣工结算书
项目名称：
合同编号：
承包单位负责人：
编制：
承包单位：
编制日期：
工程竣工结算编制说明
简述本合同项目工程的基本情况、结算编制依据和完成投资的分析，并对有关问题加以说明等，主要应包括以下内容，但不限于：
1 合同项目概况（合同编号：）
（1）合同项目概况
（2）主要工程量及合同投资
（3）工期（合同开、竣工日期，实际开、竣工日期，若延期请说明）
2 竣工结算书编制原则及依据
3 甲供材料核算情况
4 其他需说明的问题
总监理工程师：监理工程师：施工单位负责人：编制：工程部/机电部：计划合同部：
竣工工程量汇总表
总监理工程师：监理工程师：施工单位负责人：编制：工程部/机电部：
合同甲供材料核减表
备注：1、甲供材料指合体内规定的甲方提供的材料如：水泥、外加剂、粉煤灰、火工材料、钢材、砂石骨料、成品混凝土、铜材等。
2、核算量指甲方根据承包单位完成全部合同内容后按合同内单价分析表中的材料消耗量和定额消耗量核算出的材料用量，实际领用量是指承包单位实际领用的材料量。
3、量差为实际领用量和核算量之差，调拨价为合同内甲方材料供应价；实际采购价为甲方当期采购材料的到工地价格，另计采购保管费和合同规定的管理费。
4、合同另有规定的按合同规定执行。
计划合同部审核：计划合同部经办:
施工单位（签字盖章）：
甲主供材料核算表
合同名称：
合同编号：
计划合同部审核：计划合同部经办: 施工单位（签字盖章）：。