工程设计及施工合同
工程设计施工一体化合同
工程设计施工一体化合同是指将工程的设计和施工合并为一个合同，由一个承包商承担设计和施工的任务。
这种合同模式有利于提高工程的效率和质量，减少工程成本，加快工程进度。
一、合同主体本合同的主体包括发包人和承包人。
发包人是指需要进行工程设计施工一体化的单位或个人，承包人是指具有相应资质和能力，承担工程设计施工一体化任务的单位或个人。
二、合同内容本合同的内容包括工程的设计和施工。
设计内容包括工程的平面布局、立面设计、结构设计、电气设计、给排水设计、暖通设计等。
施工内容包括工程的建设、装修、安装、调试等。
三、合同价格本合同的价格根据工程的规模、难度、设计施工一体化方案等因素，由双方协商确定。
价格包括设计费、施工费、材料费、设备费、管理费、利润等。
四、合同期限本合同的期限包括设计和施工的期限。
设计期限根据工程的复杂程度和承包人的工作进度，由双方协商确定。
施工期限根据工程的大小和承包人的施工计划，由双方协商确定。
五、合同的履行承包人应按照合同约定，完成工程的设计和施工。
发包人应按照合同约定，支付合同价款。
双方应按照合同约定，履行合同的义务。
六、合同的变更和解除合同的变更和解除应由双方协商一致，并签订书面协议。
变更和解除协议应符合法律法规的规定。
七、违约责任承包人未按照合同约定完成设计和施工的，应承担违约责任。
发包人未按照合同约定支付合同价款的，应承担违约责任。
八、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
综上，工程设计施工一体化合同是一种将设计和施工合并的合同模式，有利于提高工程的效率和质量，减少工程成本，加快工程进度。
在签订此类合同时，应注意合同主体的选择、合同内容的明确、合同价格的确定、合同期限的约定、合同的履行、合同的变更和解除、违约责任的规定、争议解决的方式以及其他事项的约定。
装修设计工程施工合同(3篇)
第1篇甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方提供的房屋进行装修设计及施工事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______房屋装修设计及施工工程2. 工程地点：______市______区______路______号______室3. 工程内容：包括室内装修设计、施工及所需材料采购等。
4. 工程面积：______平方米5. 工程预算：______万元人民币（大写：______元整）二、工程进度及工期1. 工程开工日期：______年______月______日2. 工程竣工日期：______年______月______日3. 工程总工期为______个月，自工程开工之日起计算。
三、设计及施工要求1. 乙方应按照甲方提供的房屋信息，结合甲方的设计要求，进行装修设计。
2. 乙方应按照设计图纸、施工规范及甲方的要求，进行装修施工。
3. 乙方应选用符合国家质量标准、环保要求的装修材料，确保装修质量。
4. 乙方在施工过程中，应保证施工现场的清洁、安全，并做好防火、防盗措施。
四、工程款支付1. 工程款支付方式：按工程进度分阶段支付。
2. 首付款：合同签订后______日内，甲方支付合同总价款的______%作为首付款。
3. 进度款：每完成工程总进度的______%，甲方支付相应工程款。
4. 竣工验收合格后______日内，甲方支付剩余工程款。
五、违约责任1. 乙方未按合同约定时间完成工程，每逾期一日，应向甲方支付______元人民币的违约金。
2. 甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付______元人民币的违约金。
3. 任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
建筑工程合同三大类
建筑工程合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。
依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。
建筑工程合同主要包括三大类，分别是工程勘察合同、工程设计合同和工程施工合同。
第一类是工程勘察合同。
工程勘察是指对工程建设项目的地形、地质、水文、气象等自然条件进行调查、测试、分析、评价等工作。
工程勘察合同是发包方和勘察方之间签订的协议，发包方委托勘察方对工程项目进行勘察，勘察方应当按照约定的时间和质量要求完成勘察工作，并提交勘察报告。
工程勘察合同的主要内容包括勘察范围、勘察内容、勘察质量标准、勘察费用等。
第二类是工程设计合同。
工程设计是指对工程建设项目的总体布局、结构形式、材料使用、设备选型、施工工艺等进行系统规划和详细设计的工作。
工程设计合同是发包方和设计方之间签订的协议，发包方委托设计方对工程项目进行设计，设计方应当按照约定的时间和质量要求完成设计工作，并提交设计文件。
工程设计合同的主要内容包括设计范围、设计内容、设计质量标准、设计费用等。
第三类是工程施工合同。
工程施工是指按照工程设计文件和施工标准规范，组织施工人员、机械设备、材料等进行施工的过程。
工程施工合同是发包方和施工方之间签订的协议，发包方委托施工方完成工程项目的施工任务，施工方应当按照约定的时间和质量要求完成施工工作，并承担工程质量、安全、进度等方面的责任。
工程施工合同的主要内容包括工程范围、建设工期、工程质量、工程造价、支付方式等。
综上所述，建筑工程合同主要包括工程勘察合同、工程设计合同和工程施工合同。
这三大类合同是建筑工程顺利进行的基础，明确了发包方和承包方的权利、义务，保障了工程质量、安全和进度。
在签订和履行这些合同时，各方应当严格遵守相关法律法规，确保合同的合法性、合规性。
建设工程设计与施工合同范本最新：免修版模板范本
建设工程设计与施工合同范本最新一、引言建设工程设计与施工合同是建筑项目中最重要的合同之一，它规定了设计单位和施工单位之间的权责关系、合作方式、工期、质量要求等内容。
本文档为建设工程设计与施工合同范本的最新版本，旨在提供合同起草参考，明确双方责任，保障项目顺利进行。
二、合同背景本合同针对建设工程的设计与施工过程，以保证工程按合同约定的质量、工期和投资完成，确保设计单位和施工单位之间的权益，促进合作共同发展。
三、合同主要条款1. 合同双方设计单位：[设计单位名称]施工单位：[施工单位名称]2. 工程概况项目名称：[项目名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模]工程内容：[工程内容]3. 合同内容3.1 设计服务设计单位应按照国家相关法律法规和技术标准，完成工程的设计任务。
设计内容包括但不限于：概念设计施工图设计节能设计安全设计消防设计3.2 施工服务施工单位应按照国家相关法律法规和技术标准，按时按质完成工程的施工任务。
施工内容包括但不限于：土方工程基础工程结构工程安装工程装饰工程3.3 工期要求工期按照合同约定，设计单位和施工单位应与工程的进度要求相匹配，确保按时交付工程。
3.4 质量要求设计单位和施工单位应确保工程的质量符合国家相关标准和规定。
3.5 合同价款及支付方式根据工程实际情况及合同约定，设计单位和施工单位应协商确定合同价款及支付方式。
合同价款应包括设计服务和施工服务的费用。
4. 合同变更和解除在工程实施过程中，如果出现需要变更或解除合同的情况，应按照国家相关法律法规的规定和合同约定进行处理。
5. 争议解决本合同的解释、履行和争议解决应依据国家相关法律法规进行处理。
6. 其他事项本合同的其他事项可根据具体情况进行增加和调整，待双方协商一致后写入合同附件。
四、合同附件本合同附件包括但不限于内容：工程设计图纸施工图纸规格书合同支付进度五、合同生效与终止本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并持续有效直至工程竣工验收合格为止。
建设工程设计施工总承包合同(通用5篇)
建立工程设计施工总承包合同〔通用5篇〕建立工程设计施工总承包合同1发包方〔简称甲方〕：_________________________承包方〔简称乙方〕：_________________________甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进展装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的详细情况，双方达成如下协议，共同遵守。
1、工程概况〔1〕装饰施工地点：________________________________〔2〕装饰施工内容：详见附件。
〔3〕承包方式：包工包料。
〔4〕工期：自：________年________月________日开工，至________年________月________日开工，工期________天。
逾期开工的按照________元人民币每天赔偿。
2、工程价款及结算的约定〔1〕工程总价款：________________元，大写〔人民币〕：________________________________。
〔2〕工程款付款方式按以下方式支付：1〕第一次，对预算设计认可，签订合同之日，支付工程总造价30%合计_________元2〕第二次开工验收当天支付工程总造价70%合计_________元。
3〕工程质量保修期1年。
保修期从开工验收签章之日起算。
3、关于材料供给与装修过程的约定〔1〕乙方供给的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。
如乙方提供的材料、设备发生质量问题或规格差异，由此造成工程损失的，责任由乙方承当。
〔2〕在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须提早与乙方联络，双方同意后，方能进展该工程的施工、由此影响开工日期，甲、乙双方商定。
〔3〕乙方在施工中应采取必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。
如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
设计工程施工总承包合同
设计工程施工总承包合同在建筑行业中，设计工程施工总承包合同是确保项目顺利进行的关键文件之一。
它不仅明确了甲乙双方的责任和义务，还为项目的顺利完成提供了法律保障。
下面，我们将为您提供一份设计工程施工总承包合同的范本，供您参考和借鉴。
甲方（业主）：________________乙方（总承包商）：______________鉴于甲方拟建设_____________项目（以下简称“项目”），并希望乙方作为该项目的总承包商，负责项目的设计、施工及竣工验收等工作。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就本项目的设计、施工及竣工验收等事宜达成如下协议：一、工程内容和要求1. 乙方应根据甲方提供的项目需求和相关技术标准，完成项目的设计工作，并提交设计方案供甲方审查。
2. 乙方应按照批准的设计方案组织施工，并确保工程质量符合国家和行业相关标准。
3. 乙方应按照合同约定的工期完成工程建设，并及时向甲方报告工程进展情况。
二、合同价款和支付方式1. 合同总价款为人民币______元整（大写：________________元），其中设计费用占__%，施工费用占__%。
2. 甲方应按以下方式向乙方支付合同价款：__%的预付款；__%的进度款；剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。
三、违约责任1. 如果乙方未按合同约定的时间完成工程建设或工程质量不符合约定的标准，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。
2. 如果甲方未按合同约定的时间支付合同价款，乙方有权停止工程建设，并要求甲方支付逾期付款利息。
四、争议解决方式如甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
2. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议予以明确。
设计合同和施工合同谁的权利大
设计合同和施工合同的权利大小在建筑工程项目中，设计合同和施工合同是两个重要的合同类型，它们分别涉及到设计单位和施工单位的权利和义务。
那么，在这两个合同中，谁的权利更大呢？首先，我们需要明确设计合同和施工合同的定义和内容。
设计合同是指设计单位与业主或者开发商之间签订的，规定设计单位按照约定的标准、时间和费用完成工程设计的合同。
施工合同是指施工单位与业主或者开发商之间签订的，规定施工单位按照设计文件和施工图纸，完成工程建设任务的合同。
从合同内容来看，设计合同主要涉及到工程设计的质量和进度，而施工合同主要涉及到工程建设的质量和进度。
因此，可以说设计合同和施工合同的权利是相互关联的，而不是相互独立的。
在实际操作中，设计单位和施工单位的权利是相对的。
设计单位有权要求施工单位按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量符合设计要求。
同时，施工单位有权要求设计单位提供完整、准确的设计文件和施工图纸，确保施工的顺利进行。
如果设计单位未能按照合同约定提供设计文件和施工图纸，施工单位有权拒绝施工，并要求设计单位承担相应的违约责任。
反之，如果施工单位未能按照设计文件和施工图纸进行施工，设计单位有权要求施工单位整改，并要求施工单位承担相应的违约责任。
此外，设计合同和施工合同中的权利还受到法律的保护。
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，设计单位和施工单位都享有合同约定的权利，同时也承担相应的义务。
如果一方未能履行合同义务，另一方有权要求其承担违约责任。
综上所述，设计合同和施工合同中的权利并没有绝对的大小之分，而是相互关联、相互制约的。
设计单位和施工单位都享有合同约定的权利，同时也承担相应的义务。
在实际操作中，双方应按照合同约定和法律法规的规定，履行各自的合同义务，确保工程建设的顺利进行。
只有在双方都充分履行合同义务的情况下，才能实现工程质量、进度和安全的目标，为业主或者开发商创造最大的利益。
2024年美缝工程设计与施工合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年美缝工程设计与施工合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 合同中所指的“美缝工程”定义第二条：合同范围及内容2.1 工程设计范围2.2 工程施工范围2.3 材料供应范围第三条：合同价格3.1 工程设计费用3.2 工程施工费用3.3 材料供应费用3.4 付款方式和付款时间第四条：合同履行期限4.1 工程设计期限4.2 工程施工期限4.3 材料供应期限第五条：工程质量标准5.1 设计质量标准5.2 施工质量标准5.3 材料质量标准第六条：违约责任6.1 甲方违约责任6.2 乙方违约责任第七条：争议解决方式7.1 双方协商解决7.2 向合同签订地人民法院提起诉讼第八条：合同的变更和解除8.1 合同变更条件8.2 合同解除条件第九条：保密条款9.1 双方对合同内容保密9.2 双方对商业秘密保密第十条：不可抗力10.1 不可抗力的定义10.2 不可抗力导致的合同履行困难处理方式第十一条：合同的生效、变更和解除11.1 合同生效条件11.2 合同变更条件11.3 合同解除条件第十二条：其他约定12.1 乙方在施工过程中的安全责任12.2 乙方对甲方提供的材料的管理和保护责任12.3 工程验收标准和程序第十三条：合同附件13.1 工程设计方案13.2 工程施工图纸13.3 材料供应清单第十四条：联系方式14.1 甲方联系人及联系方式14.2 乙方联系人及联系方式第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1 甲方名称：_______________，地址：_______________。
1.2 乙方名称：_______________，地址：_______________。
1.3 本合同中所指的“美缝工程”是指：_______________。
第二条：合同范围及内容2.1 工程设计范围：乙方根据甲方的需求，提供专业的美缝工程设计方案。
设计合同施工合同何时签
设计合同和施工合同是工程建设过程中两个非常重要的合同，它们分别涉及到工程的设计和施工环节。
那么，设计合同和施工合同何时签订呢？首先，我们需要了解设计合同和施工合同的关系。
设计合同是建设单位与设计单位之间签订的，约定设计单位承担工程设计任务的合同。
而施工合同是建设单位与施工单位之间签订的，约定施工单位承担工程施工任务的合同。
在工程建设中，设计是施工的基础，施工是设计的实现。
因此，设计合同和施工合同的签订顺序和时间是非常重要的。
一般来说，设计合同应该在施工合同之前签订。
具体来说，设计合同的签订时间应该在以下几个阶段之一：1. 在项目可行性研究阶段，建设单位应该组织设计单位进行工程设计方案的编制，并在方案确定后与设计单位签订设计合同。
这样，设计单位就可以根据设计合同的约定进行工程设计，为后续的施工合同签订和工程施工提供基础。
2. 在项目立项阶段，建设单位应该与设计单位签订设计合同，约定设计单位承担工程设计的任务和责任。
这样，设计单位就可以在项目立项后立即开始进行工程设计，为后续的施工合同签订和工程施工提供基础。
3. 在施工图设计阶段，建设单位应该与设计单位签订设计合同，约定设计单位完成施工图设计的任务和责任。
这样，施工单位就可以根据施工图纸进行工程施工，确保工程施工的质量和进度。
总之，设计合同应该在施工合同之前签订，以确保工程设计的质量和进度，为后续的施工合同签订和工程施工提供基础。
那么，施工合同何时签订呢？施工合同的签订时间应该在以下几个阶段之一：1. 在工程设计阶段，建设单位应该与施工单位进行施工前的准备工作，包括施工方案的编制、施工进度的安排、施工费用的预算等，并在设计文件批准后与施工单位签订施工合同。
这样，施工单位就可以根据施工合同的约定进行工程施工，确保工程施工的质量和进度。
2. 在施工图设计阶段，建设单位应该与施工单位签订施工合同，约定施工单位承担工程施工任务的详细内容和责任。
这样，施工单位就可以根据施工图纸进行工程施工，确保工程施工的质量和进度。
室内装修工程设计施工合同范本
室内装修工程设计施工合同范本
1. 合同背景
2. 合同条款
2.1 项目概况
甲方要求乙方进行室内装修工程设计和施工。
具体工程范围和内容详见项目设计方案和技术规范。
2.2 设计阶段
乙方将根据甲方的要求，制定详细的设计方案，并经甲方确认后开始施工；
设计方案应符合国家相关法律法规和标准要求，并考虑甲方的实际需求。
2.3 施工阶段
乙方将按照设计方案进行施工，确保工程质量符合合同要求；
施工期间，乙方应妥善保管施工现场，并负责施工期间的安全和环境保护工作；
乙方应安排技术人员和工人，合理安排施工进度，确保工期的准时交付。
2.4 工程质量保证
乙方保证施工过程中使用的材料符合国家质量标准；
完工后，乙方应对整个工程进行验收。
如发现工程质量存在问题，乙方应负责修复或重新施工；
工程完工后，乙方向甲方提供完整的工程验收报告。
2.5 费用和付款方式
甲方应根据乙方提供的发票和验收报告结算费用；
若甲方逾期未支付费用，应按照约定支付逾期费用。
2.6 变更和解除合同
变更合同需经双方协商一致，并按照相关法律规定办理变更手续。
2.7 争议解决
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向有关部门提起诉讼解决争议。
2.8 合同生效
本合同经双方签字并盖章后即为生效；
合同一式两份，甲方和乙方各持一份。
合同附件为合同的组成部分，具有同等效力。
3. 合同附件
设计方案；
技术规范；
工程验收报告；
其他必要的相关文件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
日期：
日期：
附件 工程明细
3、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第十条 纠纷解决办法
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 附 则
本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。
甲方授权代表（签字/盖章）：
3、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。
第七条 安全文明施工
1、所有工人入场施工之前统一登记并配发工作证，接受安全教育，考核合格可进场施工。
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第五条 工程变更
1、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。
2、由于甲方原因造成的工程变更，甲方应提前告知乙方，并由双方书面确认后再进行施工，由工程变更导致的款项变更加以双方另行书面协商确认。
3、由于乙方原因需要进行工程变更，乙方应提前告知甲方，并由双方书面确认后再进行施工，由工程变更导致的款项变更加以双方另行书面协商确认。
3、乙方所有人员遵循甲方的《安全文明施工奖惩制度》。
4、为保障双方权益，入场开工前双方应签署《施工安全协议》作为本合1年，自工程竣工验收合格起算。
2、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，保证甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
4、甲方付款前，乙方应提供3%税率的正式发票。
5、工程量须有甲方项目经理签字的验收单作为结算依据。
第四条 工程材料、设备的供应和采购
1、工程辅料、工程用工具/设备由乙方提供。
2、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程，由甲方承担复验费用；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。
1、合同工期总日历天数30天。
2、开工日期：2017年2月12日，竣工日期：2017年3月13日
第三条 工程价款、结算及付款方式
1、工程合同款总价为人民币：计伍万元(小写：50000.00元 )。款项明细见附件。
3、在甲方对乙方工程验收合格后15天内，甲方支付乙方合同总款项30%，在甲方对乙方工程验收合格，并出具验收单后15天内，甲方付清乙方剩余全部款项。
第九条 违约责任
1、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的1%向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期15日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同。
2、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。
工程设计及施工合同
文档编号：
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条 项目范围
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、承包形式：☑包工包料 □ 清工辅料
第二条 工程期限
第六条 工程质量及验收
1、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。 验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。