专用合同条款 (2)
合同范本-专用合同条款
合同范本-专用合同条款甲方（全称）：__________________乙方（全称）：__________________鉴于甲方与乙方就[具体项目或业务]达成合作意向，为明确双方在具体合作过程中的权利和义务，特订立以下专用合同条款。
一、项目/业务描述详细描述项目/业务的具体内容、范围、目标等。
二、合同价款及支付方式1. 合同总价款为：__________元。
2. 支付方式及时间节点：[具体说明付款的阶段和金额]。
三、履行期限1. 开工日期：____年__月__日。
2. 竣工/完成日期：____年__月__日。
四、质量标准明确约定项目/业务应达到的质量标准和验收要求。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：[列举甲方的主要权利，如监督、审核等]。
[列举甲方的主要义务，如提供必要资料等]。
2. 乙方的权利和义务：[列举乙方的主要权利，如获得报酬等]。
[列举乙方的主要义务，如按要求实施等]。
六、违约责任1. 若甲方未能履行其义务，应承担的违约责任：[具体说明]。
2. 若乙方未能履行其义务，应承担的违约责任：[具体说明]。
七、争议解决如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，提交[仲裁机构或法院]进行仲裁/诉讼。
八、其他条款1. [可约定保密条款、不可抗力条款等其他相关条款]。
2. 本专用合同条款与主合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________签订日期：____年__月__日。
专用合同条款
专用合同条款专用合同条款一、甲方和乙方双方在平等、自愿的基础上订立本合同。
二、本合同的目的是明确双方在特定事项上的权利和义务，保障双方权益，规范双方行为。
三、合同生效及履行1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效，并持续有效至合同期满。
2. 合同期满前双方应按照约定履行合同义务，不得擅自解除合同。
若任何一方需解除合同，应提前书面通知对方，并经双方协商达成一致意见。
四、合同内容1. 甲方的权利和义务（1）提供指定产品或服务，并保证其符合合同约定的质量标准。
（2）按照合同约定的时间和方式进行支付。
（3）保障合同的履行，并承担因违约而产生的法律责任。
2. 乙方的权利和义务（1）按照合同约定的质量标准提供产品或服务。
（2）提供必要的技术支持或培训，保证甲方能够正常使用产品或服务。
（3）保护甲方的商业秘密，不得向任何第三方披露。
五、保密条款1. 乙方应保护甲方的商业秘密，不得向任何第三方泄露，不得擅自使用或复制。
2. 对于因违反保密条款而给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。
六、违约责任1. 若双方任何一方违约，应向对方支付违约金。
违约金的数额应在签署合同时约定。
2. 若出现无法预见或无法控制的不可抗力事件，可免除违约责任。
七、纠纷解决1. 双方应通过友好协商解决合同纠纷，如协商无果，可转由双方约定的仲裁机构或当地人民法院解决。
2. 合同解释和执行以中文为准。
八、法律适用1. 本合同适用中华人民共和国有关法律法规。
2. 若合同条款与相关法律法规不一致，应以相关法律法规为准。
九、未尽事宜本合同中未尽事宜由双方协商解决，并通过书面补充协议的方式进行修改。
十、附则1. 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字（或盖章）后生效，并自该日起对双方具有约束力。
政府采购合同(专用条款)3篇
政府采购合同（专用条款）3篇篇1政府采购合同（专用条款）第一章总则第一条为规范政府采购行为，明确政府采购各方的权利和义务，保护政府和供应商的合法权益，根据《政府采购法》及其实施条例的有关规定，制定本合同。
第二条政府采购合同是政府采购活动的法律依据，是政府采购活动的规范和指导文件。
第三条政府采购合同的主体是政府采购人和供应商。
第四条政府采购合同应采用书面形式。
第五条政府采购合同内容应明确、具体、完整。
第六条政府采购合同一经订立即生效，对双方具有法律约束力。
第二章供应商的权利和义务第七条供应商有权按照政府采购合同的约定，按时、合格地交付合同标的物或履行合同服务。
质量标准、数量规定和交付方案。
第九条供应商应按照政府采购合同的约定，履行与合同标的物有关的售后服务义务。
第十条供应商应按照政府采购合同的约定，与政府采购人共同保护合同标的物的知识产权。
第十一条供应商应按照政府采购合同的约定，对合同标的物的质量、数量、交付期限等给予保修。
第十二条供应商应按照政府采购合同的约定，支持政府采购人对合同履行情况进行监督。
第十三条供应商不得擅自变更政府采购合同的内容。
第十四条供应商应按照政府采购合同的约定，深入挖掘合同标的物的功能，并提出具体改进建议。
第十五条供应商应按照政府采购合同的约定，积极参与政府采购活动的评审工作。
第十六条供应商应按照政府采购合同的约定，保密与政府采购合同相关的商业秘密。
第十七条供应商应按照政府采购合同的约定，遵守政府采购法律法规和合同约定的其他规定。
的质量符合国家标准和合同约定。
第十九条供应商应按照政府采购合同的约定，妥善处理与政府采购合同相关的争议。
第二十条供应商应按照政府采购合同的约定，参加政府采购活动的培训和学习。
第二十一条供应商应按照政府采购合同的约定，按照要求提供相关的证明文件。
第二十二条供应商应按照政府采购合同的约定，与政府采购人建立友好合作关系，共同推动政府采购工作的健康发展。
第三章政府采购人的权利和义务第二十三条政府采购人有权对供应商提供的合同标的物的质量、数量和交付期限等进行检验。
专用合同条款
专用合同条款1. 承包人的一般义务（1）承包人应当按照合同约定，对工程实施质量、进度、成本、安全等全面管理，并积极配合发包人、设计单位、监理单位、政府部门以及其他相关单位对工程进行的监督和管理。
（2）承包人应当在工程开工前，按照合同约定向发包人提交详细的施工组织设计、施工方案、施工计划等文件，并保证施工过程中严格按照方案执行。
（3）承包人应当遵守环境保护法律法规，在施工过程中采取必要的措施，减少对环境的影响。
（4）承包人应当按照合同约定，对发包人提供的图纸、技术要求以及其他资料进行妥善保管，并严格保密。
2. 工程质量（1）承包人应当按照国家有关法律法规和工程建设标准的规定，对工程质量进行严格控制，确保工程质量符合合同要求。
（2）承包人应当在施工过程中，对工程质量进行全面检查和验收，并按照合同约定向发包人提交质量检测报告和验收报告。
（3）如发现工程质量存在问题，承包人应当及时采取措施进行整改，并承担相应的责任。
3. 工程进度（1）承包人应当按照合同约定的工期，编制详细的施工计划，并严格按照计划执行。
（2）如因发包人原因导致工程进度受到影响，承包人有权要求发包人提供必要的支持。
（3）如因承包人原因导致工程进度受到影响，承包人应当采取措施加快施工进度，并承担相应的责任。
4. 工程成本（1）承包人应当按照合同约定，对工程成本进行严格控制，确保工程成本不超出预算范围。
（2）如因发包人原因导致工程成本增加，发包人应当承担相应的责任。
（3）如因承包人原因导致工程成本增加，承包人应当承担相应的责任。
当然可以，但我需要知道你希望我帮你往下写什么内容呢？比如，你可以提供一些具体的情境、角色和对话等，这样我才能更好地帮助你。
如果你需要一些写作建议或灵感，我也可以提供一些相关的建议和例子。
请告诉我你需要的帮助，我会尽力帮助你。
专用合同条款(范本,仅供参考)
第三部分专用合同条款般约定 1.词语定义 1.1合同1.1.1其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或 文件视为本合同的组成部分。
1.1.2合同当事人及其他相关方 1.1.3监理人： 名 称： ________资质类别和等级: 联系电话：— 电子信箱：— 通信地址： 1.1.4设计人： 名 称： ________ 资质类别和等级: 联系电话：— 电子信箱： _____ 通信地址： 永久占地包括：施工图纸。
临时占地包括：详见施工图纸。
1.2法律适用于合同的其他规范性文件：《建筑法》、《招投标法》、《合同法》、 《建筑工程质量管理条例》等。
1.2.1标准和规范1.1.5 1.1.6 工程和设备作为施工现场组成部分的其他场所包括: 1.1.7 1.1.81.2.2适用于工程的标准规范包括：现行中华人民共和国以及省、自 治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范 。
1.2.3发包人提供国外标准、规范的名称：厶:发包人提供国外标准、规范的份数：J__: 发包人提供国外标准、规范的名称：J__。
1.2.4发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： J__。
1.3合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为： 见通用合同条款。
1.4图纸和承包人文件 1.5图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:发包人向承包人提供图纸的数量: 案馆及发包人等相关部门：发包人向承包人提供图纸的内容: 1.6承包人文件需要由承包人提供的文件，包括:1.6.1现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定: 1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等 书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：另行通知：开工前7日: 肆套，其中贰套作为竣工图交档 完整的施工图纸。
承包人提供的文件的期限为： 5日内承包人提供的文件的数量为： 按总包要求 承包人提供的文件的形式为： 纸质版 发包人审批承包人文件的期限： 5日内按有关规定执行 ：发包人指定的接收人为：另行通知。
第二节 专用合同条款
第二节专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人：。
1.1.2.6监理人：。
1.1.2.8发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地(现场)的全权代表。
姓名：。
职称：。
联系电话：。
电子信箱：。
通信地址：。
1.1.2.9 专业分包人：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。
1.1.2.10 专项供应商：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。
1.1.2.11独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。
1.1.3工程和设备1.1.3.2永久工程： .1.1.3.3临时工程： .1.1.3.4单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。
1.1.3.10永久占地： .1.1.3.11临时占地： .1.1.4日期1.1.4.5缺陷责任期期限：24个月。
1.1.4.8保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。
1.1.6其他1.1.6.2材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外)，包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。
1.1.6.3争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和(或)工程管理专家组成。
争议评审组负责对发包人和(或)承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。
发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。
1.1.6.4除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和(或)专用合同条款。
合同专用条款与通用条款(必备3篇)
合同专用条款与通用条款第1篇合同的通用条款可以更改，只要双方当事人经过协商同意，合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的，认定为没有变更合同内容。
《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。
第五百四十四条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
第五百一十条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。
【版权声明】合同专用条款与通用条款第2篇合同的通用条款和专用条款如下：1.通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款；2.专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
根据《民法典》第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。
依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外《民法典》第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的，应当依据本法第一百四十二条第一款的规定，确定争议条款的含义。
合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的，对各文本使用的词句推定具有相同含义。
各文本使用的词句不一致的，应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。
合同专用条款与通用条款第3篇合同的通用条款可以更改，只要双方当事人经过协商同意，合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的，认定为没有变更合同内容。
根据2021年实施的《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。
第五百四十四条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
第五百一十条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。
建筑工程合同专用条款
建筑工程合同专用条款1. 总则本合同是由甲方（建筑施工方）和乙方（业主）签订的建筑工程合同，根据双方自愿、平等和互利的原则，按照相关法律法规，以及国家和地方政府有关建筑工程管理的规定，共同约定以下条款。
2. 工程概况（1）工程名称：建筑工程项目名称（2）工程地点：建筑工程项目地点（3）工程范围：详细描述工程的具体建设内容和要求（4）工程工期：约定工程开始日期和完工日期（5）工程准备：双方约定的工程资料准备和施工条件准备事项3. 合同价款与支付方式（1）合同总价款：合同约定的工程总价款金额（2）价款支付方式：详细说明价款的支付方式、时间和比例（3）价款结算：约定工程进度款和最终竣工结算款的支付时间和方式4. 质量与保修（1）工程质量标准：按照国家和地方有关建筑工程质量标准进行施工（2）竣工验收：约定工程竣工验收标准和程序（3）质量保证期：确保工程质量的保修期限，以及保修期内出现的问题的处理方式5. 变更与索赔（1）变更事项：合同履行过程中，如需对工程范围、设计、材料等进行变更的约定和程序（2）索赔处理：约定双方在工程实施中可能发生的索赔事项和处理方式6. 违约责任（1）甲方违约责任：约定甲方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜（2）乙方违约责任：约定乙方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜7. 保密与知识产权（1）保密义务：约定双方在合同履行过程中对于商业秘密和技术资料的保密义务（2）知识产权：对于工程中涉及的知识产权问题进行约定和处理方式8. 争议解决（1）协商解决：约定双方在合同履行过程中发生争议时，首先进行协商解决（2）仲裁解决：如无法通过协商解决，约定以仲裁方式解决争议的相关事宜9. 合同的生效和解除（1）合同生效：约定合同生效的条件和日期（2）合同解除：约定合同解除的条件和程序10. 其他事项双方对于合同履行过程中未涉及的其他事项进行约定和补充。
11. 附件本合同的附件是合同不可分割的组成部分，包括详细的工程图纸、设计文件、技术规范等，附件内容与合同正文具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第三部分专用合同条款一、一般约定1．词语定义1.1合同1.1.1其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.3监理人：名称：资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
1.1.4 设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
1.1.5 工程和设备1.1.6作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。
1.1.7永久占地包括：施工图纸。
1.1.8 临时占地包括：详见施工图纸。
1.2法律适用于合同的其他规范性文件：《建筑法》、《招投标法》、《合同法》、《建筑工程质量管理条例》等。
1.2.1标准和规范1.2.2适用于工程的标准规范包括：现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范。
1.2.3 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；发包人提供国外标准、规范的份数： / ；发包人提供国外标准、规范的名称： / 。
1.2.4发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。
1.3 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：见通用合同条款。
1.4图纸和承包人文件1.5 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7日；发包人向承包人提供图纸的数量：肆套，其中贰套作为竣工图交档案馆及发包人等相关部门；发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图纸。
1.6承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：按有关规定执行；承包人提供的文件的期限为：5日内；承包人提供的文件的数量为：按总包要求；承包人提供的文件的形式为：纸质版；发包人审批承包人文件的期限：5日内。
1.6.1 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：。
1.7 联络7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：另行通知；发包人指定的接收人为：另行通知。
承包人接收文件的地点：另行通知；承包人指定的接收人为：另行通知。
监理人接收文件的地点：另行通知；监理人指定的接收人为：另行通知。
1.8 交通运输1.8.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：执行通用合同条款。
1.8.2 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供施工道路。
1.8.3超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.9知识产权1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的着作权的归属：。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。
1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的着作权的归属：。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。
1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：。
1.10工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：执行通用合同条款。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：执行通用合同条款。
二、发包人1. 发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。
2.施工现场、施工条件和基础资料的提供2.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：不迟于开工日期7天前。
2.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用合同条款。
2.3 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用合同条款。
发包人是否提供支付担保：执行通用合同条款。
发包人提供支付担保的形式：执行通用合同条款。
三、承包人3．承包人的一般义务3.1承包人提交的竣工资料的内容：执行通用合同条款。
承包人需要提交的竣工资料套数：贰套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间： / 。
承包人提交的竣工资料形式要求： / 。
（6）承包人应履行的其他义务： / 。
3.2 项目经理3.2.1 项目经理：姓名：周厚保（刘厚武）；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：00166448 ；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：经承包人授权后代表承包人负责履行合同。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每日到场了解工程近况（特殊情况除外）。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： / 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： / 。
3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：对工程造成影响由承包方负责。
3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：对工程造成影响由承包方负责。
3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7日。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：对工程造成影响由承包方负责。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用合同条款。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：执行通用合同条款。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：执行通用合同条款。
3.4 分包：承包单位禁止分包。
3.5 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用合同条款。
3.6 履约担保承包人是否提供履约担保：。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：。
四、监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：。
关于监理人的监理权限：。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。
4.2 监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。
4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）；（2）；（3）。
五、工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求：优良。
关于工程奖项的约定：。
5.2 隐蔽工程检查5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：2日前。
监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 24 小时。
六、安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：由承包方按发包方的要求执行。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：由承包方负责、发包方协调。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：。
合同当事人对文明施工的要求：。
七、工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。
7.2 施工进度计划7.2.1 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。
7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线。
7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：不计算在合同规定工期内。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期如延误，每天扣工程款合同定价的0.1%。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。
7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：。
7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）；（2）；（3）。
八、材料与设备8.1材料与工程设备的保管与使用8.2发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。
8.3 样品8.4 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。
8.5 施工设备和临时设施8.6 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：。
九、试验与检验9.1试验设备与试验人员9.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所：。
施工现场需要配备的试验设备：。
施工现场需要具备的其他试验条件：。
9.3 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：。
十、变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：。
10.2 变更估价10.3 变更估价原则关于变更估价的约定:。
10.4承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：。
发包人审批承包人合理化建议的期限：。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。
10.5 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.6 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
10.7 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：。
10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：。
十一、价格调整11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过±5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过±5 %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过±5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过±5 %时，其超过部分据实调整。