施工工程索赔的方法及常见的施工索赔原因
建设工程施工索赔的计算
建设工程施工索赔的计算建设工程施工索赔的计算是一个比较复杂的过程，需要考虑到很多因素和情况。
在进行索赔计算时，需要根据合同约定、相关法律法规和工程实际情况进行综合分析和测算。
下面将就建设工程施工索赔的计算进行详细的介绍。
一、建设工程施工索赔的类型1. 工期索赔：工期索赔是指因为业主或其他原因导致工程进度延误而造成的索赔。
工期索赔一般是按照合同约定的工期计算，计算方式可以是按天计算或按进度计算。
2. 价格索赔：价格索赔是指因为工程变更、材料价格上涨或其他原因导致工程造价增加而造成的索赔。
价格索赔的计算比较复杂，需要考虑到很多因素，如材料价格、人工费用、设备费用等。
3. 质量索赔：质量索赔是指因为施工方施工质量不达标或其他原因导致工程质量问题而造成的索赔。
质量索赔一般是要求施工方承担修复费用或其他费用。
二、建设工程施工索赔的计算方法1. 工期索赔的计算方法工期索赔一般是按合同约定的工期计算的。
如果工期索赔是按天计算，那么可以根据实际工期与合同约定工期的差异来计算索赔金额，计算公式为：工期索赔金额=实际工期-合同约定的工期×日租金。
如果工期索赔是按进度计算，那么可以根据施工进度计算索赔金额。
一般是按照施工进度完成的百分比来计算索赔金额，计算公式为：工期索赔金额=合同价×进度完成百分比。
2. 价格索赔的计算方法价格索赔的计算比较复杂，需要考虑到很多因素。
价格索赔一般是根据实际发生的费用和合同约定的费用之间的差异来计算的。
计算方法可以根据具体情况来确定，一般是按照材料价格、人工费用、设备费用等来计算。
3. 质量索赔的计算方法质量索赔一般是根据修复费用或其他损失费用来计算的。
如果因为施工方施工质量不达标而导致工程质量问题，一般要求施工方承担修复费用或其他费用。
计算方法可以根据实际情况来确定，一般是按照修复费用或其他费用的实际情况来计算。
三、建设工程施工索赔的注意事项1. 在建设工程中，双方签订合同时需要明确索赔的相关规定，包括工期索赔、价格索赔和质量索赔等。
常见的建设工程施工索赔
常见的建设工程施工索赔1.常见的建设工程施工索赔情况：（1）延期索赔：由于天气条件、劳动力不足、资金不足或其他原因导致工程不能按照合同规定的时间完成，施工方提出索赔要求延长施工期限，并要求赔偿相应的损失。
（2）工程变更索赔：在施工过程中，由于建设单位要求对原有工程进行变更或者增减工程量，导致施工方需要额外投入人力物力进行调整，施工方可以提出索赔要求增加工程造价或要求赔偿额外费用。
（3）工程质量索赔：建设单位要求按照合同规定的要求进行工程施工，如出现工程质量问题，建设单位可以提出索赔要求重新修复或者赔偿相关费用。
（4）现场管理索赔：施工现场管理混乱，导致工程进度受到影响或者发生安全事故，施工方可以提出索赔要求赔偿相关损失。
2.建设工程施工索赔的解决方式：（1）协商解决：双方在发生索赔纠纷时，首先应该通过协商的方式解决问题，互相沟通表达自己的意见和要求，寻找解决方案，以达到双方共同满意的结果。
（2）仲裁解决：如果双方协商不能达成一致意见，可以选择通过仲裁的方式解决纠纷。
仲裁是一种非诉讼的解决纠纷方式，由仲裁庭对双方的争议进行裁决，双方必须遵守仲裁结果。
（3）诉讼解决：如果协商和仲裁都无法解决问题，双方可以选择通过法院的方式解决纠纷。
法院将对双方的诉讼进行审理，并做出判决。
3.建设工程施工索赔的注意事项：（1）双方要严格按照合同规定的要求进行施工，避免造成不必要的索赔纠纷。
（2）在施工过程中要保持良好的沟通，及时解决问题，避免问题扩大化。
（3）在发生索赔纠纷时，要保留相关证据资料，以便后续解决纠纷时提供证据。
（4）遵守索赔的相关程序和规定，不要自行采取行动导致纠纷加剧。
总而言之，建设工程施工索赔是建设工程中常见的问题，双方要注意遵守合同规定，在发生纠纷时要保持理性，通过合理的方式解决问题，最终达到双方共同满意的结果。
施工合同中索赔的原因
施工合同中索赔的原因主要包括以下几个方面：一、合同条款不明确合同条款不明确是导致施工合同索赔的常见原因。
在签订合同时，如果合同条款存在遗漏、模糊或矛盾，就会给双方带来纠纷。
例如，合同中关于工程进度、质量、付款等方面的条款如果没有明确规定，就容易导致双方在执行过程中产生分歧，进而引发索赔。
二、设计变更在施工过程中，由于设计不合理、设计缺陷或者业主需求变更等原因，可能导致施工方案需要调整。
这种情况下，如果合同中没有对设计变更的相关条款进行明确规定，就容易导致双方在变更导致的额外费用和工期延误方面产生争议，从而引发索赔。
三、工程量误差由于工程量计算不准确或者现场实际情况与图纸不符等原因，可能导致实际施工过程中工程量的增减。
如果合同中没有对工程量误差的相关处理办法进行明确规定，就容易导致双方在工程款支付方面产生纠纷，进而引发索赔。
四、工期延误工期延误是施工合同中常见的索赔原因。
造成工期延误的原因有很多，如自然灾害、政策调整、设计变更、施工方案不合理等。
如果合同中没有对工期延误的处理办法进行明确规定，就容易导致双方在工期索赔方面产生纠纷。
五、材料价格波动在施工过程中，由于市场行情变化、供需关系等因素，可能导致材料价格波动。
如果合同中没有对材料价格波动的风险承担进行明确规定，就容易导致双方在材料费用支付方面产生纠纷，从而引发索赔。
六、质量问题施工质量是业主关注的重点，也是施工合同中容易产生索赔的原因之一。
如果施工过程中出现质量问题，如未按照设计要求施工、施工工艺不达标等，都可能引发业主方的索赔。
七、违约行为在施工过程中，如果承包商或业主方出现违约行为，如未按照合同约定履行义务、违反合同条款等，都可能导致合同纠纷，从而引发索赔。
八、合同履行过程中的沟通不畅施工合同履行过程中，双方之间的沟通不畅也是导致索赔的原因之一。
如双方在合同履行过程中未能及时沟通，可能导致误解、矛盾和纠纷的产生，进而引发索赔。
为了避免上述原因导致的施工合同索赔，各方当事人在签订合同时应当尽量明确合同条款，合理分配风险，并在合同履行过程中加强沟通与协调，确保工程顺利进行。
施工索赔的原因及程序
量化评价“员工工作价值”科学选拔“两级五类人才”作者：蒋建刚杜贺敏来源：《人力资源管理》2015年第03期摘要：保定电力职业技术学院采用“员工工作价值积分制”的办法，从职业资质、岗位绩效、工作创新和其他贡献四个维度，量化评价员工的工作价值和贡献。
量化评价实行分级分类管理，将全体员工分为管理、培训、教学、学管、服务五个类别，选拔出部门级和学院级两级人才，形成科学的人才选拔和评价机制。
关键词：工作价值;;积分;;两级五类;;通道一个组织的发展与其组织中的个人发展密不可分，两者相互影响、相互作用，如果两者的发展计划吻合，对于组织和个人来讲最为有效。
保定电力职业技术学院经过多年的研究和探索，针对人才评价和人才选拔，采用“员工工作价值积分制”来量化评价员工的岗位贡献，基本实现了组织发展与个人发展的有机统一，形成了人人进位、个个争先的良好氛围。
一、员工工作价值积分制和两级五类人才1.员工工作价值积分制。
员工工作价值是指员工自觉融入学院的建设和发展，在推进学院价值最大化的过程中创造的价值;员工工作价值积分制是指员工通过工作业绩获取量化积分的办法。
学院从职业资质、岗位业绩、工作创新和其他贡献四个维度拟定积分标准。
工作价值积分指标体系分两部分：第一部分为通用指标，适用于全体员工，包含四个一级指标和二十个二级指标;第二部分为专业指标，仅适用于本专业员工，包含四个一级指标和十六个二级指标。
2.两级五类人才。
学院将优秀人才分为两级：部门级和学院级，一般员工先竞聘部门级优秀人才，学院级从部门级中进一步选拔。
根据不同的岗位性质和工作职能，学院将全体员工分为五大类：行政类、培训类、教学类、学管类和服务类，五个类别的员工工作价值积分分类统计，选拔和评价以工作价值积分值为主要依据。
二、主要做法1.组织管理。
学院成立优秀人才选拔领导小组，全面负责优秀人才的遴选工作，归口管理部门为人力资源部，负责员工工作价值积分管理，负责优秀人才选拔、管理、考核等工作，各部门设一名兼职职工负责本部门职工的积分测算和数据统计工作。
工程施工索赔背景
工程施工索赔是指在建筑项目施工过程中，由于合同双方的过错或不可抗力因素导致工程进度、质量和成本发生变化，从而引发的一种经济补偿行为。
在建筑市场中，工程施工索赔是一种常见的现象，它涉及到合同管理、风险控制、法律权益等多个方面。
本文将从工程施工索赔的背景、原因、过程和解决方法等方面进行探讨。
一、工程施工索赔的背景随着我国经济的快速发展，建筑市场日益繁荣，大量的工程项目投入到建设中。
在这个过程中，施工方和业主之间的矛盾和冲突逐渐显现出来，工程施工索赔成为了解决这些矛盾和冲突的重要手段。
此外，工程施工索赔还受到国内外法律法规、建筑行业标准、工程合同条款等多种因素的影响。
二、工程施工索赔的原因1. 合同条款不明确：在签订合同时，由于合同条款表述不清晰、不完整或者存在歧义，导致在施工过程中双方对合同的理解产生差异，进而引发索赔。
2. 设计变更：由于业主需求的变化、设计缺陷或工程师的指令，导致施工过程中出现设计变更，从而影响工程进度和成本。
3. 工程量增减：在施工过程中，由于工程量的增减或工程质量的要求提高，导致施工方需要增加投入，从而引发索赔。
4. 不可抗力因素：如自然灾害、社会动荡等不可抗力因素，导致施工过程受到影响，进而引发索赔。
5. 合同履行不当：施工方或业主在合同履行过程中，未能按照约定履行合同义务，导致对方遭受损失，从而引发索赔。
三、工程施工索赔的过程1. 索赔意向通知：当一方认为对方的行为导致自身权益受损时，应及时向对方发出索赔意向通知。
2. 索赔资料收集：双方应积极收集与索赔有关的证据资料，包括合同文件、施工记录、图纸、照片、录像等。
3. 索赔文件提交：一方应按照合同约定和法律规定，向对方提交书面的索赔文件，详细说明索赔的理由和金额。
4. 索赔协商：双方就索赔事项进行协商，争取达成一致意见。
5. 索赔仲裁或诉讼：当双方无法通过协商解决索赔问题时，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
四、工程施工索赔的解决方法1. 加强合同管理：明确合同条款，完善合同内容，降低合同纠纷的风险。
建筑工程施工费用索赔方法
建筑工程施工费用索赔方法一、引言建筑工程施工费用索赔是指在建筑工程施工过程中，施工方因为业主变更设计、材料价格上涨、不可抗力等原因导致施工费用增加，希望能够向业主提出索赔要求的一种行为。
建筑工程施工费用索赔是一个相对复杂的过程，需要遵循一定的规定和程序，以确保索赔的合理性和有效性。
本文将介绍建筑工程施工费用索赔的方法和注意事项，希望能够对施工方进行指导和帮助。
二、索赔的基本原则在开始介绍建筑工程施工费用索赔的具体方法之前，有必要先了解一下索赔的基本原则。
索赔是建筑工程施工合同中的一项重要内容，其基本目的是保障施工方的合法权益。
索赔的基本原则主要包括以下几点：1. 合法性原则：索赔要求必须合乎法律法规的规定，不能违背法律规定或者合同约定。
2. 合理性原则：索赔的理由必须合理充分，不能是凭空捏造或者故意夸大，否则会影响索赔的合法性和有效性。
3. 证据原则：索赔要求必须有充分的证据支持，包括相关合同、文件、记录等，证明索赔理由的真实性和合理性。
4. 协商原则：在提出索赔要求之前，施工方应当与业主进行充分的沟通和协商，尽量达成一致意见，避免双方出现不必要的纠纷。
基于以上原则，施工方在进行建筑工程施工费用索赔时，应当严格遵守相关规定，否则可能导致索赔失败或者产生其他不良后果。
三、建筑工程施工费用索赔方法在进行建筑工程施工费用索赔时，施工方需要按照一定的程序和方法来进行，以确保索赔的合理性和有效性。
一般而言，建筑工程施工费用索赔的具体方法包括以下几个步骤：1. 收集证据：在提出索赔要求之前，施工方需要充分收集相关证据，包括合同、文件、记录、照片等，证明索赔理由的真实性和合理性。
这些证据将成为索赔的依据，对于索赔的成功至关重要。
2. 分析原因：施工方需要对导致施工费用增加的原因进行分析和论证，包括业主变更设计、材料价格上涨、不可抗力等。
只有明确了索赔的原因，才能有针对性地进行索赔要求。
3. 提出索赔要求：在收集了充分的证据和分析了索赔的原因之后，施工方需要向业主提出具体的索赔要求，包括索赔金额、理由、证据等。
工程施工工期索赔
工程施工工期索赔是承包商在执行合同过程中，由于非自身原因导致工程进度延误，向业主提出延长工期和（或）追加付款的要求。
工期索赔是工程合同中常见的一种经济补偿行为，对于保障双方的合法权益具有重要意义。
本文将从工期索赔的定义、原因、条件、程序和计算方法等方面进行详细探讨。
一、工期索赔的定义工程施工工期索赔是指在工程执行过程中，由于非承包商责任导致工程进度延误，承包商依据合同条款向业主提出延长工期和（或）追加付款的要求。
工期索赔旨在调整合同规定的竣工日期和（或）补偿承包商因工期延误产生的额外费用。
二、工期索赔的原因1. 业主原因：业主未按照合同约定提供施工场地、原材料、设备、资金等，导致工程进度受到影响。
2. 设计原因：设计图纸、技术要求、施工方案等存在遗漏、错误或变更，导致工程进度延误。
3. 施工条件原因：施工现场的地质、气候、交通等条件发生变化，影响工程进度。
4. 监理原因：监理单位对工程进度、质量、安全等方面的监管不力，导致工程进度延误。
5. 合同原因：合同条款不明确、不公平，或合同双方对条款的理解和执行存在分歧。
三、工期索赔的条件1. 合同条款：合同中应明确约定工期延误的责任、补偿方式和计算方法等。
2. 因果关系：工期延误必须是由非承包商原因导致的，且与工程进度延误有直接因果关系。
3. 证据材料：承包商应收集和整理相关证据，证明工期延误原因及导致的额外费用。
4. 履行合同：承包商在合同执行过程中，应严格按照合同要求履行合同义务。
四、工期索赔的程序1. 通知业主：承包商发现工期延误原因后，应及时通知业主，说明情况并提出索赔要求。
2. 提交索赔报告：承包商应按照合同约定，提交详细的索赔报告，包括工期延误原因、证据材料、额外费用计算等。
3. 协商解决：双方就工期索赔问题进行协商，寻求解决办法。
4. 仲裁或诉讼：双方无法达成一致意见时，可按照合同约定提交仲裁机构或法院解决。
五、工期索赔的计算方法1. 直接法：根据合同约定，按照延长工期天数计算额外费用。
建筑工程施工索赔
建筑工程施工索赔在建筑工程项目中，施工索赔是一种常见的争议解决方式。
当施工方在工程施工过程中遭受损失或遇到不可抗力因素时，他们可能会主张索赔以获得相应的经济补偿。
本文将探讨建筑工程施工索赔的定义、种类、索赔流程以及相关法律依据，以便读者对此有更全面的了解。
一、定义与种类建筑工程施工索赔是指施工方基于某些特定原因或事件要求业主或监理单位进行经济赔偿的行为。
根据索赔理由的不同，施工索赔可以分为以下几类：1. 直接索赔：施工方对于明确的违约行为或经济损失直接要求经济赔偿。
2. 间接索赔：施工方基于某些间接的原因要求经济赔偿，例如设计变更、工期延误等。
3. 加权索赔：施工方通过计算合同价格调整量要求经济补偿，考虑到物价指数、成本指数等因素。
二、索赔流程建筑工程施工索赔的流程通常包括以下几个步骤：1. 准备工作：施工方需要准备相关的文件和证据材料，包括合同、工程方案、工程变更通知书等，以便在索赔过程中能够提供充分的证据支持。
2. 编制索赔报告：施工方需要详细列明索赔的事实、原因、计算方法和索赔金额。
索赔报告的编制应准确无误，并且使用明确的语言和结构来表达施工方的诉求。
3. 提交索赔申请：施工方将索赔报告以书面形式提交给业主或监理单位，并要求对索赔进行评估和处理。
4. 索赔评估：业主或监理单位会对施工方的索赔申请进行评估和审查。
他们可能会要求施工方提供额外的证据或文件来支持索赔的合理性。
5. 协商与调解：在评估的基础上，双方可以进行协商和调解，以寻求达成一致的解决方案。
在此过程中，双方需要明确各自的权益和责任，并考虑项目进展和合同条款等因素。
6. 仲裁或诉讼：如果协商和调解无法达成解决方案，施工方可选择将争议提交给专业仲裁机构或法院进行裁决。
在仲裁或诉讼程序中，双方需要提供充分的证据和理据，并遵守相应的法律程序和规定。
三、相关法律依据建筑工程施工索赔通常依据以下法律法规进行处理：1. 《建设工程施工合同法》：该法律规定了施工索赔的基本原则、程序和责任划分等方面的内容，对施工方和业主的权益进行保护和约束。
水利工程施工索赔的原因和处理措施
水利工程施工索赔的原因和处理措施水利工程施工索赔是指在水利工程施工过程中，因为各种原因导致施工企业向工程业主提出赔偿要求的情况。
水利工程的施工过程中，由于工程复杂性和特殊性，施工索赔问题较为常见。
本文将探讨水利工程施工索赔的原因和处理措施。
一、施工索赔的原因1. 无法预见的自然因素自然灾害如洪水、地震等不可抗力因素对水利工程施工造成了较大的影响。
这些自然因素往往会导致施工进度延误、工程变化、设备损坏等问题，进而引起施工索赔的产生。
2. 工程设计变更在水利工程的施工过程中，由于工程设计与实际情况的差异，需要进行设计变更。
设计变更往往会导致施工成本的增加，因而施工方会提出索赔要求。
3. 施工方自身过错施工方在施工过程中，由于施工不慎、施工组织不善等原因，导致工程质量、安全问题，从而引发索赔要求。
4. 材料和设备供应商原因如果材料和设备供应商提供的产品出现问题，例如质量不符合要求、交付延迟等，将给施工方造成一定损失，施工方可根据合同要求提出索赔。
二、施工索赔的处理措施1. 引入专业人员协商解决当施工索赔出现时，可以通过引入专业人员进行协商解决。
专业人员能够对工程进行细致的分析和评估，并制定相应的解决方案，以求达成双方都能接受的结果。
2. 合理设置索赔条款在水利工程施工的合同中，可以合理设置索赔条款，明确施工方在出现索赔情况时应采取的程序和措施，以及业主方的处理流程，以便在索赔出现时，双方都能按照既定的合同规定进行处理。
3. 建立完善的监督制度为了避免施工索赔的发生，水利工程施工中可建立起严格的监督制度，确保施工过程的合规性和质量的稳定性。
监督制度的建立可以包括定期的工程检验、质量监督以及技术咨询等工作，以提前发现问题并予以解决。
4. 加强沟通与合作施工方和业主方可以通过加强沟通与合作，共同解决施工索赔问题。
双方应及时沟通工程进展情况、问题解决方案以及合同变更等事宜，保持信息畅通，以避免因沟通不畅而导致的误解和争端。
建设工程施工索赔问题论文
摘要：建设工程施工索赔是工程建设过程中常见的问题，关系到工程项目的顺利进行和企业经济效益。
本文从建设工程施工索赔的概念、原因、处理程序及对策等方面进行探讨，以期为我国建设工程施工索赔问题的解决提供有益参考。
一、引言建设工程施工索赔是指在工程建设过程中，由于非承包商原因导致工程延期、费用增加等，承包商向业主提出索赔要求，以维护自身合法权益的行为。
施工索赔是工程项目管理的重要组成部分，关系到工程项目的顺利进行和企业经济效益。
然而，在实际施工过程中，索赔问题仍然存在许多难点和问题，本文将对这些问题进行分析和探讨。
二、建设工程施工索赔的原因1. 设计变更：由于设计变更导致工程量增加、工期延长，给承包商带来额外成本和风险。
2. 不可抗力：自然灾害、政策调整等不可抗力因素导致工程无法按原计划进行，给承包商带来损失。
3. 业主原因：业主未按时支付工程款、变更工程量、提供施工场地等，导致承包商产生索赔。
4. 施工条件变化：施工过程中，由于地质条件、施工环境等因素发生变化，导致工程成本增加。
5. 合同条款不明确：合同条款不明确或存在争议，导致承包商无法准确判断自身权益，产生索赔。
三、建设工程施工索赔处理程序1. 索赔申请：承包商在发现索赔原因后，应及时向业主提出索赔申请。
2. 索赔调查：业主对承包商提出的索赔进行核实，包括事实调查、证据收集等。
3. 索赔协商：业主与承包商就索赔问题进行协商，达成一致意见。
4. 索赔处理：业主根据协商结果，对承包商的索赔进行处理，包括调整工程款、延长工期等。
四、建设工程施工索赔对策1. 严格合同管理：加强合同条款的审查和制定，明确双方权益，减少索赔纠纷。
2. 建立健全索赔管理制度：建立健全索赔管理制度，规范索赔流程，提高索赔效率。
3. 加强项目管理：加强项目管理，提高工程进度和质量，降低索赔风险。
4. 提高索赔人员素质：提高索赔人员的业务素质和法律意识，确保索赔工作的顺利进行。
五、结论建设工程施工索赔问题是工程项目管理中的重要环节，关系到工程项目的顺利进行和企业经济效益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工工程索赔的方法及常见的施工索赔原因
一、索赔原因，常见原因为：
①当事人违约：是指合同当事人完全没有履行合同或者履行合同义务不符合约定的行为。
业主违约------
（1）业主没有按合同的规定交付设计图纸和相关设计资料，使工期延误。
（2）业主没有按合同的规定交付施工现场。
（3）业主交付的施工现场不具备施工条件。
（4）业主未保证施工所用水电及通讯的需要。
（5）业主未保证施工期间运输的通畅。
（6）业主发布指令改变原合同规定的施工顺序，打乱施工部署。
（7）业主未及时办理施工所需各种证件。
（8）业主没有按时提供供应的材料、设备。
（9）业主拖延完成合同规定的责任。
（10）业主没有按合同规定支付工程款。
（11）业主要求赶工，引起施工企业支出加大。
（12）业主提前占用部分永久工程，使正常的施工受到阻碍。
②不可抗力事件：合同当事人无法预见、无法预防、无法避免和无法控制的事件。
我国《民法通则》上是指“不能预见、不能避免和
不能克服的客观情况”。
即使一个有经验的承包商对它也不可能有预见和准备，对它的发生承包商无法制止，也不可能影响。
不可抗力事件主要指自然灾害、社会动乱、物价上涨、通货膨胀等造成材料价格、人工费的大幅度上涨，从而影响施工企业生产成本而导致意外损失。
③合同缺陷：在起草合同时，由于工程条件和环境比较复杂，合同很难对所有问题做出预见和规定，因此合同中不可避免的存在着考虑不周的条款、缺陷和不足之处，这些因素使合同在履行中会导致纠纷而影响工程进度，延长工期。
④合同变更：合同变更的狭义说，不包括合同主体的变更，仅指合同内容的变更，因此合同内容发生变化是合同的变更不可或缺的条件。
合同内容的变更包括：1．标的的变更；2．标
的物数量的增减；3．标的物品质的改变；4．价款或酬金的增减；5．履行期限的变更；6．履行地点的改变；7．履行方式的改变；8．结算方式的改变；9．所附条件的增添或除去；10．单纯债权变为选择债权；11．担保的设定或消失；12．违约金的变更；13．利息的变化等。
合同变更将会给承包商带来额外的工作，因此它也是引起施工索赔的一个主要的因素，合同变更的表现形式较多，主要包括以下几个方面：
（1）发包方由于种种原因，对工程项目有了新的要求，如提高或降低装饰标准，用途发生变化，清减预算。
（2）在施工过程中发现设计有误，因对设计图的修改而引起的变更。
（3）发生不可抗力事件时，也应对合同进行修改。
（4）施工现场的施工条件与原来的勘察有较大的出入，引起的变更。
（5）由于采用了新的施工技术，有必要改变原设计和施工方案，从而提高社会生产率及工程质量。
（6）政府部门对工程有了新的要求。
合同变更有可能给工程带来困难，引起施工企业额外的损失，但应注意的是，合同变更并非一定引起索赔的发生。
⑤工程师指令缺陷：对现场工程师的指令要及时以书面形式确认。
⑥其他第三方原因：兄弟单位施工等。
二、索赔类别：
①按索赔的合同依据可分为：合同明示索赔、合同默示索赔；
②按索赔的目的可以分为：工期索赔、费用索赔；
③按索赔的性质可以分为：工程延误索赔、工程变更索赔、合同终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔；
④按索赔过程可以分为：单项索赔与总体索赔，直接索赔与间接索赔。
三、索赔依据：
a---招标文件b---施工合同c---往来信件d---会谈纪要e---现场资料f---检验报告
g---停水、电、气记录和证明h---相关法规文件i---会计核算资料、凭证等
注1：招标文件、合同文本及附件，其他各种签约（备忘录、修正案等），业主认可的工程
实施计划，各种工程图纸（包括图纸修改指令），技术规范等；承包商的报价文件，包括各种工程预算和其他作为报价依据的资料，如环境调查资料、标前会议和澄清会议资料等。
2：来往信件（书信、电子邮件等）。
如业主的变更指令，各种认可信、通知，对承包商问题的答复信等。
这里注意，商讨性的和意向性的信件通常不能作为变更指令或合同变更文件。
在合同实施过程中，承包商对业主和工程师的口头指令、传真件、电子邮件等和对工程问题的处理意见要及时索取书面证据。
来信的信封也要封存，信封上的邮戳记载着发信和收信的准确日期，起证明作用。
3：各种会议纪要。
在标前会议和决标前的澄清会议上，业主对承包商问题的书面答复，或双方签署的会谈纪要；在合同实施过程中，业主、工程师和各承包商定期会商，研究实际情况，作出决议或决定。
它们可作为合同的补充。
但会谈纪要须经各方签署才有法律效力。
4：施工进度计划和实际施工进度记录。
包括总进度计划，开工后业主的工程师批准的详细的进度计划、每月进度修改计划、实际施工进度记录、月进度报表等。
这不仅是工程的施工顺序、各工序的持
续时间，还包括劳动力、管理人员、施工机械设备、现场设施的安排计划和实际情况，材料的采购定货、运输、使用计划和实际情况等。
5：施工现场的工程文件，如施工记录、施工备忘录、施工日报、工长和检查员的工作日记、监理工程师填写的施工记录和各种签证等。
它们应能全面反映工程施工中的各种情况，如劳动力数量与分布、设备数量与使用情况、进度、质量、特殊情况及处理。
各种工程统计资料，如周报、旬报、月报。
这些报表通常包括本期中以及至本期末的工程实际和计划进度对比、实际和计划成本对比和质量分析报告、合同履行情况评价等。
6：工程照片。
如表示工程进度的照片、隐蔽工程覆盖前的照片、业主责任造成返工和工程损坏的照片等。
7：气象报告。
如果遇到恶劣的天气，应作记录，并请工程师签证。
8：工程中各种检查验收报告和各种技术鉴定报告。
工程水文地质勘探报告、土质分析报告、文物和化石的发现记录、地质承载力试验报告、隐蔽工程验收报告、材料试验报告、材料设备开箱验收报告、工程验收报告等，它们能证明工程质量。
9：工地的交接记录（应注明交接日期，场地平整情况，水、电、路情况等），图纸和各种资料交接记录。
工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明，它应有工程师签证。
合同双方在工程过程中各种文件和资料的交接都应有一定的手续，要有专门的记录，防止在交接中出现漏洞和说不清楚的情况。
10：建筑材料和设备的采购、订货、运输、进场，使用方面的记录、凭证和报表等。
11：市场行情资料，包括市场价格、官方的物价指数、工资指数、中央银行的外汇比率等公布材料。
12：各种会计核算资料。
包括：工资单、工资报表、工程款帐单，各种收付款原始凭证，总分类帐、管理费用报表，工程成本报表等。
13：符合国家法律要求的其它证据材料和规范性政策文件。
四、索赔原则：
以合同为依据，及时合理，主动控制减少损失，协作补偿，考虑最终实际损失为分析依据
五、索赔实务过程：
六、索赔文件：
索赔文件包括：索赔信（意向通知书）、索赔报告和附件，其中索赔报告中包括：总论、根据部分、计算部分、证据部分。