施工违约责任协议

合集下载

甲方违约施工合同范本

甲方违约施工合同范本

甲方违约施工合同范本甲方(违约方):_______________________乙方(受害方):_______________________一、违约事实1. 甲方未按照原合同约定的时间、质量标准完成施工任务,导致工程延期[X]天,工程质量不符合原合同约定的标准。

2. 甲方在施工过程中,未按照原合同约定使用合格的材料和设备,导致工程出现质量问题。

3. 甲方未按照原合同约定的安全文明施工要求进行施工,导致施工现场发生安全事故,造成乙方人员伤亡和财产损失。

二、违约责任1. 甲方应向乙方支付违约金人民币________元(大写:________元整),作为对乙方的经济补偿。

2. 甲方应负责无偿返工或修复,直至工程质量符合原合同约定的标准,并承担由此产生的一切费用。

3. 甲方应承担因安全事故给乙方造成的一切损失,包括但不限于人员伤亡赔偿、财产损失赔偿等。

4. 如甲方未按照本协议的约定承担违约责任,乙方有权要求甲方继续履行合同或解除合同,并有权要求甲方赔偿因此造成的一切损失。

三、争议解决本协议在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

3. 本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行协商补充,并以书面形式作为本协议的附件,与本协议具有同等法律效力。

甲方(盖章):_______________________法定代表人(签字):_______________________日期:_______________________乙方(盖章):_______________________法定代表人(签字):_______________________ 日期:_______________________。

工程施工合同双方违约责任

工程施工合同双方违约责任

工程施工合同双方违约责任一、甲方违约责任1. 如果甲方未按照合同约定的时间支付工程款,每逾期一天,需向乙方支付逾期付款金额千分之五的违约金。

2. 如甲方提供的材料、设备不符合质量要求,导致乙方无法正常施工,甲方应承担由此造成的损失,并支付相应的违约金。

3. 在合同履行过程中,如甲方单方面解除合同,需向乙方支付已实际发生的费用及预期利润的50%作为违约金。

4. 若甲方未按照合同约定提供必要的施工条件,导致乙方无法按期完成工程,甲方应承担由此造成的损失,并支付相应的违约金。

二、乙方违约责任1. 如乙方未按照合同约定的时间完成工程,每逾期一天,需向甲方支付逾期交付金额千分之五的违约金。

2. 若乙方提供的工程质量不符合国家标准或合同约定,应负责无偿修复,直至达到合格标准;如造成甲方损失,还需赔偿相应的损失。

3. 在合同履行过程中,如乙方单方面解除合同,需向甲方支付已实际发生的费用及预期利润的50%作为违约金。

4. 若乙方未按照合同约定使用合格的材料、设备进行施工,导致工程质量问题,乙方应承担由此造成的损失,并支付相应的违约金。

三、其他违约责任1. 双方同意,如一方违反合同约定的其他条款,给对方造成损失的,应承担赔偿责任。

2. 若因不可抗力因素导致合同无法履行或部分履行,双方应及时协商解决;如不可抗力因素持续超过30天,任何一方均有权解除合同,无需承担违约责任。

3. 双方同意,如发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

四、附则1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。

2. 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议予以明确。

3. 本合同的解释权归甲乙双方共同拥有。

违约责任 装修工程 合同8篇

违约责任 装修工程 合同8篇

违约责任装修工程合同8篇篇1甲方(发包方):________________乙方(承包方):________________鉴于甲乙双方就本装修工程达成一致意见,为明确双方责任,确保工程顺利进行,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,特订立本合同协议。

一、合同背景及目的双方本着公平、公正、诚实守信的原则,经友好协商,就甲方委托乙方进行装修工程事宜达成如下协议。

本协议的签订旨在明确双方权益,规范合同履行行为,特别是违约责任的认定与承担。

二、工程概况工程名称:________________装修工程。

工程地点:________________。

工程范围:________________。

工程质量:按照国家标准及双方约定的要求进行施工。

三、合同金额及支付方式本合同总金额为人民币(大写)________________元整。

支付方式按双方约定执行。

具体支付细节和时间节点在附件中详细列明。

四、违约责任1. 甲方违约责任:(1)甲方未按约定支付工程款,每逾期一日,应向乙方支付合同总金额千分之五的违约金。

逾期超过三十日,乙方有权解除合同并要求甲方支付全部款项及违约金。

(2)甲方违反合同约定,导致乙方无法正常施工或延误工期,甲方应承担由此造成的损失,并向乙方支付相应的违约金。

(3)甲方提出变更工程要求时,未能及时与乙方协商并书面确认,导致乙方误解或延误工期,甲方应承担相应责任。

2. 乙方违约责任:(1)乙方未按约定完成工程进度或施工质量不符合要求,应向甲方支付违约金,并承担返工费用。

(2)乙方在施工过程中违反安全操作规程,造成事故或损失,由乙方承担全部责任。

(3)乙方未经甲方同意擅自更改施工内容或降低施工标准,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方损失。

(4)乙方未经甲方同意擅自停工或中途撤场,应向甲方支付合同总金额百分之二十的违约金,并赔偿甲方因此造成的损失。

五、其他条款1. 双方应严格遵守本合同约定的各项条款,如因一方原因导致合同无法履行或产生纠纷,应承担违约责任。

施工赔偿协议书范本5篇

施工赔偿协议书范本5篇

施工赔偿协议书范本5篇篇1甲方(发包人):__________乙方(承包人或施工方):__________鉴于甲方与乙方在__________项目的施工过程中,因乙方责任导致发生了某些损失和损害,为了明确双方权益和责任,妥善解决相关赔偿事宜,经友好协商,达成如下协议:一、背景及原因双方本着公平、公正的原则,对事故背景和原因进行了详细的调查和了解。

因乙方在施工过程中存在失误或违规行为,导致__________问题产生,造成了甲方的经济损失及工程进度的延误。

为确保项目顺利进行并妥善解决相关争议,双方决定签订本协议。

二、赔偿事项及金额经过双方协商,乙方同意就本次事故向甲方支付以下赔偿款项:1. 直接经济损失赔偿:__________元。

2. 间接经济损失赔偿:__________元。

3. 工程质量修复费用:__________元。

4. 工程进度延误补偿:__________元。

5. 其他相关赔偿事项:__________(具体约定)。

总计赔偿金额为:__________元。

三、赔偿支付方式及期限1. 赔偿支付方式:双方约定采用__________方式进行支付。

2. 赔偿支付期限:乙方应自本协议签订之日起__________内完成全部赔偿款项的支付。

四、工程质量保证及修复责任乙方应严格按照相关施工规范和要求进行修复工作,确保工程质量达到约定标准。

修复工作完成后,应通知甲方进行验收,并承担因修复工作产生的全部费用。

五、工程进度安排及延误责任双方应重新商定工程进度安排,确保项目按时完成。

如因乙方原因再次导致工程进度延误,乙方应承担相应的违约责任和赔偿责任。

六、保密条款双方同意,本协议内容及涉及的相关事项均为保密信息,未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露。

七、违约责任如任一方违反本协议的约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。

八、争议解决方式如双方在履行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

施工赔偿协议书范本5篇

施工赔偿协议书范本5篇

施工赔偿协议书范本5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________鉴于甲方与乙方在履行施工合同过程中,因乙方施工过程中的原因造成了一定的损失和损害,为明确双方的权利和义务,妥善解决相关赔偿事宜,经双方友好协商,达成如下协议:一、协议背景双方确认,因乙方在施工过程中存在以下事实情况导致损失发生:_________________________。

为了尽快解决相关争议,恢复施工秩序,避免进一步损失扩大,双方决定签订本协议。

二、赔偿原则1. 乙方承认其过失或违约行为导致甲方遭受损失,同意承担相应的赔偿责任。

2. 双方同意,赔偿应公平、合理,既要充分考虑甲方的实际损失,也要顾及乙方的实际承受能力。

3. 赔偿金额应包括但不限于甲方因乙方违约行为导致的直接损失、间接损失以及维权成本等。

三、赔偿内容1. 乙方应向甲方支付的赔偿金额总计为人民币________元(大写:_________________________元整)。

2. 赔偿款项的支付方式、期限和地点:(1)支付方式:_________________________;(2)支付期限:_________________________;(3)支付地点:_________________________。

3. 乙方应按照相关规定开具合法有效的发票或收据。

四、双方义务1. 甲方应在收到赔偿款项后,及时向乙方出具书面收据。

2. 乙方应严格遵守本协议约定的支付期限和方式,按时足额支付赔偿款项。

3. 双方应妥善保管与本协议相关的证据和文件,以便日后查验。

4. 双方应相互协作,共同处理好后续事宜,确保施工秩序尽快恢复。

五、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的期限和方式支付赔偿款项,甲方有权要求乙方承担违约责任,并有权要求乙方支付违约金。

违约金的具体数额和计算方式将由双方另行协商确定。

施工违约责任书

施工违约责任书

施工违约责任书【施工违约责任书】甲方:(全称或姓名)乙方:(全称或姓名)鉴于甲、乙双方就以下施工合同项目达成协议,乙方违约事项如下:【合同内容描述】1. 违约事项一:乙方未按照合同约定时间开始施工。

【违约责任】乙方应承担由此产生的一切费用和损失,并赔偿甲方人工、材料等相关费用。

2. 违约事项二:乙方私自修改施工方案,未经甲方同意。

【违约责任】乙方应承担由此产生的一切费用和损失,并支付违约金,违约金金额为合同总价的10%。

3. 违约事项三:乙方未按照合同约定标准和质量要求完成施工。

【违约责任】乙方应承担所有整改费用,包括但不限于返工费、材料更换费等,并且应赔偿甲方因此遭受的经济损失,赔偿金额由甲方根据实际情况进行评估。

4. 违约事项四:乙方未按时交付工程。

【违约责任】乙方应每延期一天支付合同总价的千分之五作为违约金,并承担甲方因此导致的损失。

若延期超过合同约定期限的百分之二十,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金及额外赔偿。

【补充规定】1. 甲方保留对违约行为采取法律手段的权利,包括但不限于起诉、请求解除合同、要求违约方承担违约责任等。

2. 所有违约责任的承担不排除甲方在实际损失基础上额外要求乙方承担相应的违约金。

3. 若非属乙方不可抗力原因,任何违约责任的承担均由乙方全权负责。

【违约责任生效】本责任书一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签署之日起生效。

双方确认已充分阅读并理解本责任书的内容,同意并遵守相关责任。

【甲方(盖章/签字)】【乙方(盖章/签字)】日期:日期:。

工程施工违约责任范本

工程施工违约责任范本

为确保工程项目的顺利进行,维护合同双方的合法权益,根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,结合本工程实际情况,特制定本工程施工违约责任范本。

二、违约责任条款1. 乙方(施工方)违约责任:(1)工程质量不符合合同规定,乙方应负责无偿修理或返工。

因修理或返工造成逾期交付的,应按合同约定支付逾期违约金。

(2)工程交付时间不符合合同规定,乙方应按合同约定支付逾期违约金。

(3)未经甲方(业主方)同意,擅自变更工程设计、施工方案或施工工艺,给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任。

(4)在施工过程中,因乙方责任造成工程安全事故,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。

(5)违反合同约定,擅自停工、窝工或影响工程进度,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。

(6)未按规定进行施工,造成环境污染或影响周边居民生活,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。

2. 甲方(业主方)违约责任:(1)未按合同约定支付工程款,甲方应按合同约定支付逾期付款违约金。

(2)未经乙方同意,擅自变更工程设计、施工方案或施工工艺,造成乙方损失的,甲方应承担赔偿责任。

(3)未按合同约定提供施工场地、设备、材料等,影响工程进度,甲方应承担违约责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。

(4)未按规定验收工程,造成乙方损失的,甲方应承担违约责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。

(5)违反合同约定,擅自停工、窝工或影响工程进度,甲方应承担违约责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。

1. 违约方应按本范本约定支付违约金。

2. 违约方造成对方损失的,应承担赔偿责任。

3. 任何一方违约,对方有权要求违约方履行合同义务,并可依法采取诉讼或其他法律手段追究违约方的法律责任。

四、其他1. 本范本未尽事宜,按《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定执行。

2. 本范本一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

施工工程违规违约责任协议书

施工工程违规违约责任协议书

施工工程违规违约责任协议书甲方:(名称)地址:(详细地址)法定代表人:(姓名)联系电话:(电话号码)乙方:(名称)地址:(详细地址)法定代表人:(姓名)联系电话:(电话号码)为明确双方在施工工程中因违规违约所承担的责任,并保障工程的顺利进行,甲乙双方在平等、自愿、公正的基础上,经友好协商,达成以下协议:一、协议内容1. 违规违约责任1.1 若甲方未按照合同约定的工期及规格进行施工,或者施工过程中存在不符合相关安全、环保、质量标准等规定的行为,甲方应承担违规违约责任,并承担由此造成的一切损失。

1.2 若乙方未按照合同约定的质量标准提供材料、设备或工艺,或者乙方提供的材料、设备或工艺存在质量问题,乙方应承担违规违约责任,并承担由此造成的一切损失。

2. 违规违约处理方式2.1 甲方应及时通知乙方存在的违规违约行为,并要求乙方立即整改。

乙方应在接到通知后的合理时间内进行整改,并承担整改所产生的费用。

2.2 若甲方未按照2.1条款要求的期限内进行整改,乙方有权暂停合同履行,并有权向甲方索要违约金,违约金的计算方式为:每延迟一天,甲方应向乙方支付合同金额的1%作为违约金。

2.3 若乙方提供的材料、设备或工艺存在质量问题,甲方有权要求乙方立即更换,乙方应承担更换费用,并赔偿因此造成的一切损失。

二、协议生效本协议自双方代表签字盖章之日起生效,并具有合同效力。

协议期限为合同期限内,除非另有需求,否则不得提前解除。

三、争议解决因履行本协议而发生的争议,双方应通过友好协商解决。

协商不成的,应提交所在地人民法院进行仲裁或诉讼解决。

甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

施工补充协议
甲方:
乙方:
为确保工装工程质量及客户的利益,甲方制定了一系列有关家装、工装、工地文明施工、安全施工、优质服务、诚信经营方面的管理规定以及家装、工装工程的施工规范和质量验收标准。

乙方完全了解和掌握,并承诺严格执行。

为保证这些管理规定、施工规范和质量标准的贯彻执行,经甲乙双方确认,规定易乙方的违约责任如下:
一、安全文明施工违约责任
1.不论是家装、工装必须配有灭火器、空开箱。

如工地没有,承担违约金50
元。

2.对家装、工装在施工中,如电梯口地面保护,(备注:如甲方要求要保护电梯
口,如施工监理接到甲方要求三天内,如地面没保护的罚款50元。

3.工地无进度表。

施工日记、图纸等现象,备注:(备注:工地施工日记上每天
的工种,及材料及工地所存在的问题,如下班前未登记在日记上,第二天施工监理去工地发现有很多问题没有登记在日记上。

罚款30元。


4.垃圾未及时清理、现场混乱、材料对方不整齐,(备注:每两天下班前工地垃
圾清理,材料堆放整齐。

如质检员第一次警告,三天之内如工地垃圾未清,现场混乱,罚款100元。


5.不得在施工现场住宿或明火煲饭等,出现此现象,(备注:如工地甲方不允许
在工地住宿,煲饭,如甲方通知项目施工监理接到通知两天内没有执行罚款50元)
6.未使用橡胶护套线及临时接线板,(备注:如工地刚开始两至三天,质检员到
工地巡查工地发现没有橡胶及临时接线板一至两次警告,如施工项目经理不采纳,罚款50元)
7.卫生间,厨房下水未做防堵保护措施,(备注:不认是家装工装对卫生间内,
原有的排污排水,及新做的排污排水,对防堵措施质检员到工地最多警告两次,如没有采纳保护现象罚款50元。


8.施工现场不准施工人员到处大小便,如有此现象,违约金150元。

9.施工现场如有高空作业施工,架子未搭牢固的违约金200元。

二、施工质量违约责任
(一)水电部分
1水电管路开槽未使用切割机视为违约,(备注:墙面开线槽用切割机开深度要到线管的直径,及线槽要弹线,垂直。

底线水管线管必须用管码固定。

如没有,罚款30元,)
2电线有破损。

外漏现象出盒电线头为做保护视为违约,每单项违约金60元。

3线路未进行分色安装的视为违约,(备注:线路走线必须粉色安装。

被质检员发现,一两次警告,没有执行罚款20元。

4强,弱电管未分开的视为违约,违约金100元。

5吊顶内线管未固定在顶面上的视为违约,违约金50元。

(备注:根据施工现场如吊顶不能固定及标高不符除外。


6水路未按照左热右冷原则布管,冷热水管未分开,的视为违约,
7对水电全期完工,水要试压,电要检测。

如不试压,不检测,每项承担违约金
50元。

(备注:水管试压电路检测后一定登记在工程日记上并且要水电工头在日记上签字。

如没有。

罚款50元。


(二)木工部分
1如施工甲方要求刷防火涂料,施工未做,经甲方发现。

如要罚款,全部由工地项目经理负责,公司对项目经理。

承担违约金100元
2贴墙木制作背板及墙面造型,未做防潮处理,(备注:如木工在施工期间墙面柜体开工前,质检员会向施工项目经理及工头讲解防潮处理如工人未做经发现罚款30元
3龙骨安装不牢固,存在变形,扭曲,尺寸偏差过大。

龙骨材料不符合设计要求,或甲方要求的材料,视为违约,违约金80元(备注:质检员到工地巡检发现以上问题首先警告,施工项目经理整改,如两天后没有整改,罚款50元)
4木工制品衬板,面板,粘贴不牢固,出现分层,起鼓等现象,装饰线条未按要求对接,接头出现错缝,离缝等现象,面板与线条等色差过大,清油饰面板损伤的视为违约,(备注:根据施工现场实际情况,如发现以上问题是人为的,罚款每次30元。

)
5对于轻钢龙骨石膏板吊顶平整度不够,缝隙达不到3cm螺丝较少,等违约,违约金50元。

(三)油漆部分
1油漆工部分,腻子批刮前未对墙,顶面及墙面所有阴阳角线没有进行阴阳角处理,(备注:如施工项目经理,在开工前,没有向施工人员讲解以上条件或工人未做,一次警告,如没有采纳罚款50元) 2对天花顶及墙面原建设没有批挡位的地方一定要粉刷石膏刮平,如发现没有刮,或用腻子直接刮的视为违约。

(备注:质检员到工地质检,经发现一至两次警告,如不采纳,罚款30元。

3对天花及墙面腻子批刮不平整,如相差5mm以上的违约,违约金50元
4对墙面,天花,如线槽,裂缝处,石膏板缝,未贴牛皮纸的违约,(备注:如施工项目经理没有交代以上问题经发现罚款50)
5油漆工作业时,未对施工室内进行清理或洒水降尘的视为违约,(备注:如发现施工好表面油漆有涂痕等现象,质检员到工地巡检一次警告,未执行,罚款30元)
6油漆工程完工后相邻部成品如五金,玻璃,地面等不洁净,出现污渍视为违约,违约金80元
7壁纸墙布等表糊不牢,色泽不一致,出现气泡,空鼓,裂缝,皱折,污渍,焦痕,等现象,视为违约,(备注:根据施工合同内容墙纸墙布是甲方购买铺贴不罚款,是公司购买的主材以上内容,经发现警告一次,罚款30元)
8木工制品面板未做清油封底处理的视为违约违约金50元(备注:根据施工现场实际情况)
四(泥工部分)
1铺贴墙砖没有弹线,拉线,浸泡,选砖,排砖的视为违约,(备注:根据工人实际情况,如施工现场没有对工人讲解质检员发现警告一次,没有整改罚款50元。


2成品地面坡度不当。

出现倒泛水,或积水现象的违约,违约金50元
3铺贴不平整,接缝不平直,间缝不均匀,颜色图案不符合要求的视为违约,每
项承担违约金30元
4成品表面有划痕,缺棱掉角,出现空鼓现象的视为违约,(备注:铺地砖300*300至800*800如有两块以上有划痕,缺棱掉角,大面积空鼓,铺墙砖如有大面积空鼓,或五块以上空鼓,或错缝。

质检员发现,给予一次警告,没有整改罚款100元)。

5贴墙砖的墙面如有空鼓,裂缝未处理的视为违约,(备注:如原建墙面有空鼓或裂缝现象,首先与甲方沟通,如甲方不采纳不罚款,如甲方采纳乙方没有修改墙面空鼓裂缝,公司罚款30元)。

(五)防水部分
1基层未处理或未找平,直接涂刷防水涂料的视为违约,承担违约金100元
2防水层未上返达到规定高度的视为违约,违约金50元
3做防水层前后未做24小时闭水实验的视为违约。

违约金300元

其他违约责任
1如公司每开工一单合同报价及施工竣工日期,甲方要求在施工竣工日期下,如项目经理拖延工期,公司每天罚款500元,甲方要罚款全由项目经理承担一切责任(特殊情况外公司不做罚款处理)
2每项工程在竣工后的工程款到位,除保证金在外,如在竣工后15天,没有收到工程款的违约,公司罚款500元
3项目经理每接一单,如施工途与工人吵架,斗殴等方面,如工人要求半途不做,退出来的违约,违约金300元
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
签订日期:年月日。

相关文档
最新文档