合同管理复习题答案六(施工合同) 07[1].5.27
2024《合同管理》试题及答案
选择题在建设工程合同履行过程中，合同一方接到另一方的索赔后，首先应该采取的措施是？A. 审核索赔要求B. 分析索赔成立的条件C. 提出反索赔要求D. 分析理赔依据答案：A市场经济主要是依据什么规范当事人的交易行为？A. 行政手段B. 合同C. 诚信D. 道德答案：B依据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必需具备的条件是？A. 取得相应的执业资格证书B. 有依法成立的公司C. 具有中华人民共和国国籍D. 具备相应的民事权利实力和民事行为实力答案：D下列合同中，合同法律关系客体属于物的是？A. 借款合同B. 勘察合同C. 施工合同D. 技术转让合同答案：A施工预付款担保的特点不包括？A. 担保由发包人和承包人独立完成B. 担保金额应当与预付金额相等C. 担保的主要形式为现金担保D. 担保的主要形式为银行保函答案：C填空题依据《标准施工招标文件》，发包人原因导致的延误，承包人有权获得____和补偿。
答案：工期顺延资格预审和资格后审的主要区别在于它们的____。
答案：审查时间在《标准设计施工总承包招标文件》中，发包人对承包人的设计文件审查的期限为____天。
答案：14国际上工程总承包合同中工期费用特点通常是____，____。
答案：固定工期，固定费用《标准施工招标文件》适用的工程类型是____。
答案：各类建设工程简答题简述在建设工程合同履行过程中，接到对方索赔后应采取的措施。
答案：在接到对方索赔后，应严格审核对方提出的索赔要求，分析索赔成立条件和理赔依据并及时处理，同时防止事态扩大，避免更大损失。
简述市场经济中合同的主要作用。
答案：市场经济中，合同是规范当事人交易行为的主要依据，它明确了各方的权利和义务，保障了交易的公平性和合法性，促进了市场的高效运行。
简述施工预付款担保的主要特点。
答案：施工预付款担保的主要特点是担保金额与预付金额相等，且其主要形式为银行保函，确保承包人正确、合理使用发包人支付的预付款。
合同管理复习题答案七(索赔) 07[1].5.27范文
![合同管理复习题答案七(索赔) 07[1].5.27范文](https://img.taocdn.com/s3/m/1ced4a77804d2b160b4ec0eb.png)
索赔专项练习一、单项选择题1. 当( )之后 , 承包商根据合同进行索赔的权力终止了。
A. 递交最终报表B. 接受履约证书C. 递交竣工报表D. 结清单生效2. 当工程师根据规定,对承包商同时给予费用补偿和工期展延时,( )。
A. 工程师的决定为最终决定B. 业主有权决定只进行费用补偿C. 由工程师与业主协商一致D. 业主不得变更工程师已下达的决定3. 工程师确定批准索赔额时,应遵守( )。
A. 工程师只能在其权限范围内行使工期顺延批准权B. 工程师在其权限范围内确定索赔额后,还应报请业主批准C. 工程师确定的批准索赔额超过其权限时,必须报请业主批准D. 工程师超过其权限批准的索赔额时,应报请业主批准4. 某工程合同金额为500万美元,合同规定工期每延误一天罚款5000美元,最高罚款限额为50万美元。
有价值300万美元的工程在合同规定完工日期后的120天达到竣工要求通过了竣工试验。
则承包商应向业主支付拖期罚款( )万美元。
A.36B.18C.50D.605. 在工期索赔中,对于持续影响时间超过28天以上的延误事件,工程师最终批准的总展延工期天数,( )。
A. 必须等于以前各阶段己同意展延天数之和B. 是承包商每隔 28 天报送的阶段天数之和C. 不应少于以前各阶段, 已由工程师同意展延天数之和D. 工程师有全部权限处理工期展延6. 某固定总价合同的报价单上显示某一型号的钢材为当地产品,500美元/吨,共200吨。
施工中由于质量原因工程师拒绝使用该种钢材,承包商又购入价格为550美元/吨的钢材用于工程,并提出11万美元法人费用索赔要求。
监理工程师应当( )。
A. 核准支付承包商1万美元B. 核准支付承包商10万美元C. 核准支付承包商11万美元D. 由于是固定总价合同，否决该索赔要求7. 工程师审查承包商索赔报告成立的条件是( )。
A. 事件已造成承包商施工成本的额外支出B. 事件已造成承包商直接工期损失C. 按照合同对照己造成承包商施工成本的额外支出或直接工期损失D. 依据证据己造成承包商施工成本的额外支出,或直接工期损失8. 《建筑工程施工合同条件》中明确规定：在索赔事件发生 ( ) 天内提出通知要求 , 工程师应当受理。
施工合同管理习题答案
施工合同管理习题答案一、单项选择题1. 施工合同管理的目的是（A）。
A. 确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现B. 规范建筑市场秩序C. 促进建筑行业发展D. 提高企业经济效益2. 下列不属于施工合同管理的主要任务的是（D）。
A. 合同文件的编制与审查B. 合同履行过程中的监督与控制C. 合同变更与解除的管理D. 工程质量的管理3. 施工合同的订立应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，下列选项不符合这些原则的是（C）。
A. 双方在合同中明确各自的权利和义务B. 双方在合同中真实、准确地陈述各自的情况C. 合同订立后，一方可以随意变更合同内容D. 双方在合同履行过程中互相配合、互相支持4. 施工合同中，下列不属于承包人的义务的是（D）。
A. 按合同约定完成施工任务B. 保证工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现C. 遵守国家法律法规和工程建设标准D. 负责合同文件的保管和传递5. 下列关于施工合同中工程价款支付的说法，正确的是（B）。
A. 工程价款支付应当按照工程进度分阶段进行B. 工程价款支付应当根据工程实际完成情况计算C. 工程价款支付可以提前或者延迟，不受工程实际完成情况的影响D. 工程价款支付可以根据承包人的信誉和业绩进行调整6. 施工合同履行过程中，下列不属于发包人违约的情况是（D）。
A. 未按合同约定支付工程价款B. 未按合同约定提供施工场地和条件C. 未按合同约定履行协助承包人完成工程的义务D. 承包人未按合同约定完成施工任务二、多项选择题1. 施工合同管理的基本原则包括（ABDE）。
A. 平等原则B. 自愿原则C. 公平原则D. 诚信原则E. 合法原则2. 施工合同管理的主要任务包括（ABCD）。
A. 合同文件的编制与审查B. 合同履行过程中的监督与控制C. 合同变更与解除的管理D. 合同纠纷的处理E. 工程质量的管理3. 施工合同中，承包人的主要义务包括（ABCD）。
A. 按合同约定完成施工任务B. 保证工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现C. 遵守国家法律法规和工程建设标准D. 负责合同文件的保管和传递E. 负责施工现场的管理和维护4. 施工合同履行过程中，可能导致合同变更的情况包括（ABDE）。
建筑工程施工合同管理练习题及参考答案
施工协议管理一、施工发承包模式（一）、单项选择题1、建设工程施工招标应具有旳条件有（）。
A．已委托招标代理机构B．招标文献已编制完毕C．初步设计及概算应当履行同意手续旳，已经同意D．施工图设计及预算应当履行同意手续旳，已经同意2、标前会议上，招标人对投标人书面提出旳问题和会议上即席提出旳问题予以解答，会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给（）。
A．提出问题旳投标人B．所有参与标前会议旳投标人C．所有未参与标前会议旳投标人D．每一种投标人3、初步评审中发现投标报价旳单价与数量旳乘积之和与所报旳总价不一致时，应（）。
A．以总价为准B．以大写为准C．以单价为准，并应由投标人代表签字确认D．以单价为准，无需由投标人代表签字确认4、《招标投标法》有关公开招标与邀请招标旳规定，对旳旳有（）。
A．应当招标旳建设工程项目，一般应采用公开招标方式B．公开招标旳长处是招标人有较大旳选择范围，费用较低C．对于技术复杂旳项目，招标人可采用邀请招标D．采用邀请招标方式，招标人应当向五个以上法人或其他组织发出投标邀请书5、某建设项目包括多层住宅、高层住宅、小学及幼稚园等若干单位工程，现业主将多层住宅工程发包给甲施工单位，高层住宅工程发包给乙施工单位，小学及幼稚园工程发包给丙施工单位。
对业主来说，这样旳发包方式在费用控制与进度控制方面旳特点是（）。
A．对投资旳初期控制不利，且不利于缩短建设周期B．对投资旳初期控制不利，但有助于缩短建设周期C．对投资旳初期控制较为有利，且不利于缩短建设周期D．对投资旳初期控制较为有利，但有助于缩短建设周期多选题6、与平行发承包模式相比，施工总承包模式旳不一样之处在于（）。
A．工作程序不一样B．动工日期较迟，建设周期较长C．协议一般实行总价协议D．业主只需要进行一次招标，与一种施工总承包单位签约E．业主只负责对施工总承包单位旳管理及组织协调7、评标中旳商务评审重要是对（）等进行评审。
A．人员配置B．组织构造C．报价构成D．支付条件E．价风格整8、根据我国旳有关规定，有（）情形旳，经同意可以进行邀请招标。
合同管理试题及答案8篇
合同管理试题及答案8篇篇1一、填空题1. 合同变更是指对合同的（）所作的改变。
2. 签订合同后，如果一方违约，另一方可以依法追究其（）。
3. 合同的解除是指（）或（）因某种原因而提前终止合同的履行。
4. 合同履行中，如果发生不可抗力导致合同无法继续履行，双方可以（）或（）。
5. 合同的终止是指（）或（）因某种原因而终止合同的效力。
二、选择题1. 下列关于合同变更的说法中，正确的是（）A. 合同变更必须经双方协商一致B. 合同变更只需一方同意即可生效C. 合同变更后，原合同继续有效D. 合同变更不影响双方的权利和义务2. 关于违约责任的说法，正确的是（）A. 违约责任是指合同当事人因违反合同义务所承担的法律责任B. 违约责任只包括赔偿损失和支付违约金两种方式C. 违约责任可以由双方协商确定D. 违约责任具有惩罚性，违约方应当受到严厉处罚3. 关于合同解除的说法，正确的是（）A. 合同解除必须经双方协商一致B. 合同解除只需一方通知对方即可生效C. 合同解除后，原合同继续有效D. 合同解除不影响双方的权利和义务4. 在合同履行中，发生不可抗力导致合同无法继续履行时，双方应当（）A. 协商解除合同B. 协商变更合同C. 由违约方承担责任D. 由受害方承担责任5. 关于合同终止的说法，正确的是（）A. 合同终止是指合同效力永久消失B. 合同终止只是暂时停止合同的履行C. 合同终止后，双方的权利和义务随之消灭D. 合同终止不影响双方的权利和义务三、简答题1. 请简述合同变更的含义及其类型。
2. 请简述违约责任的含义及其构成要件。
3. 请简述合同解除的含义及其类型。
4. 请简述不可抗力对合同履行的影响及其处理原则。
5. 请简述合同终止的含义及其效力。
四、案例分析题某公司与另一家公司签订了一份采购合同，约定由后者向前者供应一定数量的商品。
合同签订后，后者未能按时发货，导致前者无法按时向客户提供商品，从而产生了较大的经济损失。
工程合同管理题库含答案
工程合同管理题库含答案1. 问：工程合同中，通常规定了哪些主要条款？答：主要条款包括工程的范围、质量标准、工期要求、合同价款、支付方式、变更和索赔处理、违约责任等。
2. 问：如何处理工程合同中的变更？答：工程合同中的变更应按照合同约定的程序进行。
通常需要提出变更申请，经过评估后，双方协商确定变更的内容、价款及工期调整，并形成书面的变更协议。
3. 问：如果发生不可抗力事件，应如何操作？答：遇到不可抗力事件时，应及时通知对方，并采取措施尽可能减少损失。
根据合同条款，可能需要提供证明材料，并按照合同规定或相关法律规定处理后续事宜。
4. 问：工程延期的法律责任有哪些？答：工程延期可能导致违约责任，包括赔偿对方因延期造成的损失、承担延期期间的额外成本等。
具体责任应根据合同条款和实际情况确定。
5. 问：合同争议的解决途径有哪些？答：合同争议可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
选择哪种方式应根据合同条款和双方的意愿来决定。
6. 问：如何确保工程质量符合合同要求？答：确保工程质量符合合同要求需要进行严格的质量控制，包括材料检验、施工过程监督、竣工验收等环节。
同时，应有明确的质量标准和验收标准作为依据。
7. 问：合同中的保修期是如何规定的？答：合同中的保修期应根据工程的性质和相关法律规定来确定。
保修条款应明确保修范围、期限以及维修责任等。
8. 问：如何处理合同中的索赔问题？答：合同中的索赔应基于合同条款和实际情况进行。
索赔方需提供充分的证据，说明索赔的理由和金额，并与对方进行协商或按合同规定的程序解决。
9. 问：合同终止的条件有哪些？答：合同终止的条件可能包括工程完工并经验收合格、合同期满、双方协商一致解除合同、一方严重违约等情形。
10. 问：如何管理和控制合同风险？答：管理和控制合同风险需要进行风险识别、评估和制定相应的应对措施。
包括加强合同谈判、明确合同条款、合理分配风险、建立风险预警机制等。
工程建设合同管理期末复习题(含答案)
工程建设合同管理期末复习题（含答案）一、填空题1. 工程建设合同是指（）之间为完成一定的工程建设任务，明确相互权利义务关系的协议。
答案：发包人与承包人2. 工程建设合同按照承包的内容和方式不同，可以分为（）、（）和（）。
答案：施工合同、设计合同、监理合同3. 工程建设合同管理的目的是确保（）、（）和（）的实现。
答案：合同目标、合同履行、合同变更4. 工程建设合同的主要内容包括（）、（）、（）和（）。
答案：工程范围、工程价款、工程进度、工程质量二、选择题1. 以下哪种合同属于工程建设合同？（）A. 买卖合同B. 借款合同C. 施工合同D. 劳动合同答案：C2. 工程建设合同管理的核心是（）。
A. 合同签订B. 合同履行C. 合同变更D. 合同解除答案：B3. 在工程建设合同中，以下哪项属于发包人的义务？（）A. 提供施工图纸B. 按约定支付工程款C. 负责工程监理D. 负责工程验收答案：B4. 以下哪种情况下，合同可以解除？（）A. 当事人双方协商一致B. 一方当事人违约C. 因不可抗力导致合同无法履行D. 一方当事人死亡答案：A三、判断题1. 工程建设合同管理只涉及合同签订和履行两个阶段。
（）答案：错误2. 在工程建设合同中，发包人有权对承包人的施工过程进行监督。
（）答案：正确3. 合同变更必须经过当事人双方协商一致，并书面确认。
（）答案：正确4. 工程建设合同纠纷的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。
（）答案：正确四、简答题1. 简述工程建设合同管理的重要性。
答案：工程建设合同管理的重要性主要体现在以下几个方面：（1）确保合同目标的实现，维护当事人双方的合法权益。
（2）规范工程建设活动，提高工程建设质量。
（3）预防合同纠纷，降低合同风险。
（4）提高工程建设合同的履行效率。
2. 简述工程建设合同履行过程中应注意的问题。
答案：工程建设合同履行过程中应注意以下问题：（1）严格按照合同约定履行义务。
（2）加强合同履行过程中的沟通与协调。
(完整word版)合同管理复习题答案二(简述题) 07[1].5.27
![(完整word版)合同管理复习题答案二(简述题) 07[1].5.27](https://img.taocdn.com/s3/m/fd826c686edb6f1afe001f2f.png)
简述题1.试述仲裁的概念和特点.仲裁是指当事人将双方之间发生的争执机关作出仲裁，对裁决的决议双方有义务执行。
特点：（1）提交仲裁的双方当事人是处于平等地位的主体，是以双方自愿为前提。
（2）仲裁的客体是当事人之间发生的一定范围内的争议。
（3）仲裁机关是依法成立的专门机构，它既不是行政机关，也不是司法机关。
（4）仲裁解决依法具有强制执行的效力，对仲裁结果，一方当事人不履行的，另一方可以按照民事诉讼法的有关规定向有管辖权的法院申请强制执行。
（5）仲裁执行一裁终局制，即仲裁一旦依法作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向法院提起诉讼的，仲裁机关和法院依法不予受理。
2 标报价中，常用的报价策略主要有那些？常见的投标报价的策略有：1. 增加建议法。
有时招标文件中规定，可以提一个建议方案，即可以修改原方案，提出设计者的方案。
2. 多方案报价法。
对于一些招标文件，如果发现工程范围不明确，条款不清楚或不很公正，或技术规范要求过于苛刻是时，在充分估计投标风险的基础上，按多方案报价处理。
即由原招标文件报一个价，然后再提出某某条款作某些变动报价可降低多少，由此可报出一个较低的价。
这样可以降低总价，吸引业主。
3. 突然袭击法。
由于投标竞争激烈，为迷惑对方，有意泄露一点假情报，然而，到投标截止之前，突然前往投标，并压低投标报价，从而使对方措手不及而败北。
4. 无利润投标。
缺乏竞争优势的承包商，在不得已的情况下，只能在算标中不考虑利润去夺标。
5. 低价夺标法。
这是一种非常手法。
3 简述定金的概念和特点定金是指合同双方当事人确定的，为担保合同的顺利进行，在订立合同时，或者订立后，履行前按照合同标的的一定比例，由一方当事人向对方给付一定数额的货币或者其他替代物。
特点:（1）定金属于担保物（2）定金的标的物为金钱或其他替代物（3）定金是预先交付的（4）定金同时也是违约责任的一种形式。
4 试述保险的概念和种类.保险是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定范围内的事故所造成的财产损失承担赔偿保险金，或者当被保险人死亡、伤残、残疾或者达到合同约定的年龄、期限时，承担给付保险金责任的行为。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工合同专项练习一、单项选择题1. 施工合同规定质量等级为合格的工程,经施工单位努力验评等级达到优良,按照等价有偿的原则,建设单位应向施工单位支付( )。
A. 质量优良奖金B. 施工中超过预算部分的经济支出C. 质量优良奖金和施工中超预算支出D. 按原合同价格执行的合同价款2. 发包人在接到承包人送达的竣工验收报告后( )内无正当理由不组织验收,可视为竣工验收报告已被批准。
A.20 天B.30 天C.14 天D.28 天3. 某工程施工中需要设置护坡桩,此护坡桩的设计任务应由( )承担。
A. 承包人B. 发包人委托设计单位C. 监理人D. 发包人4. ( )内容不属于工程师对施工合同管理的主要工作内容。
A. 工期管理B. 审查项目概预算C. 质量管理D. 结算管理5. 不可抗力事件结束后,承包人应在 48 小时内向王程师通报受害情况。
灾害继续发生,承包方应每隔( )向工程师报告一次灾害情况,直至灾害结束。
A.7 天B.5 天C.14 天D.28 天6. 我国《合同法》规定,由于发包人违反有关规定和约定,不支付工程结算价款,乙方可以( )。
A. 不移交工程B. 使用工程C. 请求法院拍卖工程,从得价中优先受偿D. 变卖工程从得价中优先受偿7. 某工程主楼为高层宾馆,附楼为商场。
为了争取经济效益,发包人在工程未经竣工验收的情况下使商场先投入营业。
在后来的竣工验收中,发现主楼部分存在严重质量缺陷,则此项责任由( )承担。
A. 承包人B. 工程师C. 发包人D.质监部门8. 发包人在( )合同中承担了项目的全部风险。
A. 单价B. 总价可调C. 总价不可调D. 成本加酬金9. 当工程变更中减少了工程量或工作内容时,实际完工所需天数也相应缩短,则( )合同工期。
A. 不能缩短B. 应缩短C. 延展D. 重新签订14. 在施工过程中,工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题,则修复该部分工程质量缺陷应由( )。
A. 发包人承担费用和工期损失B. 承包人承担费用和工期损失C. 承包人承担费用, 但工期给予顺延D. 发包人承担费用,但工期不予顺延16. 合同法律关系包括主体、客体、内容三要素。
在建设工程施工合同法律关系中,主体即( )。
A. 主要建筑物B. 主要构筑物C. 发包人和承包人,他们可以是法人,或其他经济组织等D. 发包方和承包方的主要负责人17. 当施工合同交件中出现不一致时,以( )为优先解释的依据。
A. 合同条件B. 协议条款C. 纪要、协议D. 招标文件18. 在建设工程施工合同法律关系中,客体就是( )。
A. 建筑安装工程项目B. 物C. 财D. 行为(劳务或完成的工作)19. 施工合同示范文本规定,因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工,( )后可推迟开工日期。
A. 承包人以书面形式通知工程师B. 工程师以书面形式通知承包人C. 承包人征得工程师同意D. 工程师征得承包人同意20. 在建设工程施工合同法律关系中,内容就是( )。
A. 合同中全部条款B. 条款中规定的双方权利和义务C. 规定必须鉴证的有关条款D. 规定必须公证的有关条款21. 我国《施工合同》示范文本中规定承包人应当在索赔事件发生之日起( )天内，向工程师提出索赔意向通知。
A.10 天B.20 天C.28天D.30天22. 施工合同示范文本规定,工程竣工验收时,验收委员会提出了修改意见,承包人修复后达到验收要求的,其竣工日期为( )。
A.送交竣工验收报告日B. 修改后提请发包人验收日C. 修改后验收合格日D. 办理竣工移交手续日24. 《设工程施工合同》示范文本中规定,乙方( 承包人 )不能将工程( )。
A. 分包B. 施工现场围拦、封闭C. 继承D. 转包或出让25. 发包方无正当理由 , 在收到竣工结算报告后( )内不办理结算手续时 , 自第二天起应向承包方支付拖欠工程款的利息 , 并承担违约责任。
A.10 天B.20 天C.28 天D.15 天26. 《建设工程施工合同》示范文本中的《合同条件》对承、发包人权利义务作出的规定 , 只要双方协商一致,可以对其中( )作出修改、补充或取消 , 但必须写人相应的施工合同协议条款中 , 双方必须严格履行。
A. 全部条款B. 大部分条款C. 某些条款D. 完善的部分27. 建设工程施工合同的标的是 ( ) 。
A. 材料和设备B. 服务C. 完成工作D. 货币29. 施工合同履行时, 属于承包人的义务是 ( ) 。
A. 清理施工场地, 具备施工条件B. 开通施工道路C. 竣工后清理施工现场D. 水、电、电讯线路接到协议约定的地点30. 施工合同中常用词的定义里所提及的“施工场地”( 施工现场 ), 是指经发包人批准的( )中施工现场总平面图规定的场地。
A. 施工组织设计或施工方案B. 初步设计C. 扩大初步设计D. 施工图设计31. 施工合同中的合同条件规定 , 由于不可抗力的发生 , 因灾害发生的费用由承发包双方分别承担 , 其中 ( ), 由甲方承担费用。
A. 承包方人员伤亡B. 乙方设备、机械的损坏C. 临时建筑损坏D. 工程本身的损害32. 关于工程分包, 下列说法中( )是不正确的。
A. 工程分包不能解除承包人的任何责任B. 四级建筑安装施工企业可将所承包工程中专业性较强的部分分包给其他施工企业C. 分包方有权再行分包D. 总包方必须自行完成建设项目的主要部分,其非主要部分或专业性较强的工程可实行分包。
34. 根据《建设工程施工合同》 , 监理工程师对其口头指令应在( )内予以书面确认。
A.24小时B.48 小时C.72 小时D.96 小时35. 对因( )所造成竣工日期推迟的延误，经工程师确认，工期顺延。
A. 工程量变化和设计变更B. 一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计4小时C. 合同中协议条款含糊不清，甲乙双方理解不一致D. 承包人上级业务主管部门的干预37.“发包人在合同价款之外 , 需要直接支付立的开支和应负担的经济支出”是《建设施工合同条件》中( )词语的涵义。
A. 利润B. 费用C.索赔D.结算38. 承包人必须自行完成建设项目的主要部分,其( )可以分包。
A. 非主要部分或专业性较强的工程B. 群体工程中半数以上的单位工程非（指主体结构）C. 风险性较大的工程D. 有危险性的工程39. ( )是建设工程施工合同的从合同。
A. 建设工程监理合同B. 工程分包合同C. 施工合同变更协议D. 解决合同争议的仲裁协议40. 如发包人不按施工合同条件规定支付预付款 , 承包人在权在双方约定时间应付款之日的 7 天后向发包人发出要求预付款的通知 , 发包人收到通知仍不按要求支付 , 承包人可在通知发出( )天后停止施工,发包人并应承担违约责任。
A．3 B.5 C.7 D.1041. ( )不属于工程付款内容之一。
A. 预付款B. 定金C. 竣工结算款D.工程进度款42. 工程师代表仅对( )负责。
A. 发包人B. 工程师C. 承包人D. 监理人43. 若承包商负责设计的图纸经过监理工程师的批准,则( )承包商的设计责任。
A. 减轻B. 不减轻C. 解除D. 不解除59. 下列合同变更因素中 , 可追究当事人责任的有 ( ) 。
A. 固定总价合同 , 物价不正常波动B. 发生强烈的自然灾害C. 设计错误D. 国家标准修订60.《建设工程施工合同条件》中定义的“总监理工程师”是指工程监理单位的( )。
A. 法定代表人B. 委派的监理总负责人C. 监理工程师D. 具体工程项目的监理工程师61. 某承包大发现工程某部位的质量不符合合同规定后立即无偿进行了返工 , 由此造成的工程逾期交付 ,则( )。
A. 不应再付逾期违约金B. 应偿付逾期违约金C. 除偿付违约金外 , 还应偿付赔偿金D. 与监理人共同承担违约责任62. 《建设工程施工合同条件》规定 , 发包人不能按协议条款约定日期组织验收 , 应从约定期限( )的次日起承担工程保管费用。
A. 最后一天B. 终止后第二天C. 最后二天D. 终止后第一天63. 某承包人逾期交工 , 导致楼房电梯超过保修期 , 则使用期间电梯相应保修期的维修费用应由( )承担。
A. 发包人B. 承包人C. 电梯厂家D. 供货商64. 已竣工工程交付使用之前应由( )负责该工程的保护工作。
A. 发包人B. 承包人C. 监理人D. 工程师65. 施工竣工日期为( )。
A. 承包方递送竣工验收报告日期B. 承包方施工完工日期C. 竣工验收合格日期D. 办理竣工验收手续日期67. 工程款结算的依据是由( )测量核实实际完成的工作量。
A. 发包人B. 工程师C. 承包人D. 工程师委托人71. 施工分包人对分包工程( )。
A. 应自行完成分包工程B.可再行分包A. 发包人B. 承包人C. 设计人D. 设备采购方82. 承包人在协议条款约定的日期内编制的施工组织设计和进度计划 , 应由( )批准或提出修改意见。
A. 建设单位主管部门B. 发包人C. 工程师D. 项目经理83. 分包工程价款由分包人与( )结算。
A. 正式发包人B. 承包人C. 工程师D. 甲方代表84. 发包人负责采购的建筑材料,到货后双方共同验收时发现规格和等级与施工合同内清单规定不符 , 承包人应( )。
A. 自行将其运出工地B. 要求发包人将其运出工地C. 要求供货商将其运出工地D. 要求送货的运输公司将其运回发货单位85. 发包人收到乙方送交的竣工验收报告后 , 在协议条款约定的时间内组织有关部门验收 , 并在验收后( )内给予批准或提出修改意见。
A.14 天B.7 天C.10 天D.15 天86. 某工程由发包人供应建筑材料。
在施工过程中曾得到监理工程师质量认可的部分工程 , 竣工验收时发现由于材料质量原因未达到合同中约定的标准。
由于质量缺陷位于工程次要部位 , 不影响工程的使用 , 工程师征得发包人同意后作出不需返工的决定。
对此缺陷工程的处理应为( )。
A. 承包人不承担责任 , 按合同约定的合同价结算B. 在承包价款中扣除该部分工程的全部材料费和施工费用C. 在承包价款中扣除该部分工程的全部材料费D. 双方协商后要扣除一定幅度的合同价87. 工程师可委派有关具体人员 , 承担自己部分权力和职责 , 并可在任何时候撤回这种委派。
委派和撤回均应提前( )通知乙方。
A.5 天B.7 天C.10 天D.15 天88. 按照施工合同示范文本的规定 , 发包人的主要工作有( )。
A. 保证施工噪音符合环保规定B. 提供进度统计报表C. 开通专用条款约定的施工场地内的交通干道D. 做好施工现场地下管线的保护89. 竣工结算在( )之后即可进行。