电梯井道承包合同
电梯井道施工合同
电梯井道施工合同甲方（发包方）：______________地址：______________联系人：______________电话：______________乙方（承包方）：______________地址：______________联系人：______________电话：______________鉴于甲方需要进行电梯井道施工工程，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电梯井道施工工程的有关事宜协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：______________电梯井道施工工程。
1.2 工程地点：______________。
1.3 工程内容：包括但不限于电梯井道的土建施工、结构加固、井道内部装修等。
1.4 工程质量标准：按照国家及地方相关电梯井道施工规范执行。
第二条工程期限2.1 工程开工日期：______________年______________月______________日。
2.2 工程竣工日期：______________年______________月______________日。
2.3 工程总日历天数：______________天。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：______________（￥______________元）。
3.2 支付方式：（1）合同签订后______________日内，甲方向乙方支付合同总价款的______________%作为预付款。
（2）工程进度达到______________%时，甲方支付至合同总价款的______________%。
（3）工程竣工验收合格后______________日内，甲方支付至合同总价款的______________%。
（4）剩余______________%作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起一年后无质量问题支付。
电梯井道土建合同5篇
电梯井道土建合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方电梯井道土建工程事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 承包范围：电梯井道、机房及其他相关土建部分。
二、工程期限开工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日合同工期总日历天数：XX天。
如因甲方原因导致工期延误，工期顺延。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币大写______元整（￥______元），此造价为包工包料价。
该造价已包括完成本工程全部内容所需的材料费、人工费、机械费、措施费及税金等费用。
2. 付款方式：本合同签订后，甲方在工程开工前支付乙方工程总造价的XX%作为工程预付款；工程完成并通过验收后XX日内支付工程总造价的XX%；剩余款项作为质保金，自验收合格之日起一年后支付。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
2. 工程竣工后，乙方应提前通知甲方进行验收，并提供相应的技术资料。
甲方应当在接到通知后组织验收小组对工程进行质量验收，并办理验收手续。
如验收不合格，乙方应负责返工并承担相应损失。
五、甲方职责及权利1. 甲方负责向乙方提供井道施工所用的图纸及有关资料；施工期间提供便利的施工场地，水电等基础设施的使用条件等事项；按时向乙方支付工程款项等。
同时做好土建工程与安装工程的协调工作。
2. 及时对乙方的施工质量进行监督检查。
对工程质量未达到要求的乙方应及时整改并承担相应损失。
对不能达到竣工要求或存在重大质量问题的工程，甲方有权要求乙方停工整改直至达到竣工要求为止。
电梯井道合同模板
电梯井道合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！电梯井道合同模板甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电梯井道施工的相关事项，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：电梯井道土建工程，包括但不限于井道土建结构、井道内装修、井道防水和通风等。
二、合同价格2.1 本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方应在合同签订后七个工作日内，向甲方提交等额的履约保证金。
三、合同履行3.1 乙方应按照甲方的要求，按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。
3.2 乙方应保证施工过程中，遵守相关法律法规，保证工程质量，不得有违法违规行为。
四、验收与保修4.1 工程完成后，甲方应组织验收，乙方应按照甲方的要求，进行整改直至达到验收标准。
4.2 工程验收合格后，乙方应提供工程保修书，按照约定提供保修服务。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照合同约定向甲方支付违约金。
5.2 乙方未按照约定质量完成工程的，甲方有权要求乙方重新施工，因此而产生的一切费用由乙方承担。
六、争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
七、其他约定7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________ 法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________。
电梯井工程施工合同
电梯井工程施工合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方拟对（项目地址）进行电梯井工程施工，现双方经友好协商，就有关事项达成如下合同：第一条项目情况1.1 项目地点：（详细地址）1.2 项目名称：电梯井工程施工1.3 工程范围：包括但不限于电梯井安装、调试、运行等工作。
第二条工程内容2.1 乙方应按照甲方的要求，完成电梯井工程施工任务。
2.2 乙方应保证工程质量符合国家相关标准，并保证施工进度。
2.3 工程的竣工时间为（具体日期），如因不可抗力或其他客观原因导致工程延期，应提前书面通知甲方并经甲方同意。
第三条价格与支付方式3.1 本工程总价为（具体金额），甲方应按照以下方式进行支付：- 首期支付：工程合同签订后，甲方应支付总价的 % 作为首期款；- 进度款：工程施工过程中，甲方应按进度支付相关款项；- 竣工验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项。
3.2 如因乙方原因导致工程质量不符合标准需进行后续维修，维修费用由乙方承担。
第四条材料及设备4.1 乙方应按照甲方的要求采购相应的电梯井施工所需材料及设备，并保证材料的质量符合相关标准。
4.2 如因乙方原因导致所采购材料不符合要求，应立即更换并承担相应费用。
4.3 如乙方需在工程施工过程中调整材料或设备，应提前书面通知甲方并经甲方同意。
第五条安全责任5.1 施工期间，乙方应严格遵守相关安全规定，负责保障工程施工人员及周边居民的安全。
5.2 如因乙方违规操作导致事故发生，乙方应承担相应责任，并对事故产生的损失承担赔偿责任。
第六条竣工验收6.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交相关竣工报告，并邀请甲方进行验收。
6.2 如工程质量符合标准，乙方应向甲方提交竣工报告，并甲方同意后支付竣工验收款。
6.3 如工程质量不符合标准，乙方需重新进行相关工作，并须在规定时间内完成。
第七条违约责任7.1 如一方违反本合同规定导致对方经济损失，应承担违约责任。
7.2 如因不可抗力或其他客观原因导致合同无法继续履行，双方应友好协商解决问题。
施工合同模板电梯井
施工合同模板电梯井施工合同模板。
甲方，（委托方名称）。
地址，（委托方地址）。
联系人，（委托方联系人）。
电话，（委托方联系电话）。
乙方，（承包方名称）。
地址，（承包方地址）。
联系人，（承包方联系人）。
电话，（承包方联系电话）。
鉴于甲方拟在（施工地址）进行电梯井施工，现甲、乙双方经友好协商一致，就电梯井施工事项达成如下合同：一、项目名称及工程内容。
1.1 项目名称，电梯井施工。
1.2 工程内容，包括但不限于电梯井的土建施工、设备安装、调试等相关工作。
二、工程地点。
2.1 工程地点，（施工地址）。
三、工程期限。
3.1 工程期限，本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止，具体工期为（具体工期）。
四、工程质量。
4.1 乙方应按照相关国家规定和标准，保证工程质量符合国家相关标准，确保施工质量达到合同约定的技术要求。
五、工程报价。
5.1 工程总价，本工程总价为（具体金额），包括但不限于材料费、人工费、设备费、管理费等各项费用。
5.2 付款方式，甲方按照工程进度支付工程款，具体付款比例和时间如下，（具体付款比例和时间）。
六、施工安全。
6.1 施工期间，乙方应加强安全管理，确保施工现场安全，严格执行相关安全制度，保障工程施工人员的人身安全。
七、环境保护。
7.1 施工期间，乙方应加强环境保护工作，合理利用资源，减少环境污染，保护施工现场周边环境的整洁和安全。
八、违约责任。
8.1 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
8.2 如因不可抗力因素导致工程延期或无法完成，应及时通知对方，并在双方协商一致的情况下进行调整。
九、合同变更。
9.1 本合同任何变更均须经双方协商一致，并以书面形式确认，方为有效。
十、争议解决。
10.1 因履行本合同所发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至（具体仲裁机构）仲裁解决。
十一、其他事项。
11.1 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，作为本合同的组成部分。
电梯井道土建施工合同
电梯井道土建施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事宜协商一致，特订立本合同。
第一条：工程概况1、工程名称：。
2、工程地点：。
3、工程范围：本工程电梯井道土建施工，乙方严格按照甲方提供的设计施工图纸进行施工。
4、承包方式：乙方包工、包料、包制作、保证电梯安装后井道及其他部分正常投入使用。
第二条：工程期限本合同施工工期为天，自年月日始至年月日完工。
若因甲方等因素而导致工程无法顺利完成的，工期顺延。
第三条：工程造价1、本工程合同总价为人民币元，大写人民币元整。
包括人工费、材料费、机械费、运输费、安全文明施工费、管理费、税金等至完工验收所有费用。
在项目施工中若有调整，费用均不再作调整。
1、乙方施工材料进场后7个工作日内，甲方支付乙方合同总价30%的预付款。
2、井道施工完成并由电梯公司专人验收并进行安装后7个工作日内，甲方支付乙方至合同总价95%的进度款。
3、剩余5%作为工程质量保证金，待保修期满一年后7个工作日内，甲方无息支付乙方剩余全部款项。
第五条：甲方的权利与义务1、甲方提供电梯厂家所提供的土建图纸给乙方，乙方按照图纸设计要求进行施工。
2、甲方提供场地水、电给乙方。
3、甲方若变更原定方案，必须在乙方施工前通知，在施工期间甲方提出变更，所造成的损失由甲方承担。
4、甲方负责在各施工单位间协调，让工程顺利进行。
5、若其他由甲方原因造成的损失由甲方负责。
6、施工过程甲方有监督按照图纸施工的权力。
第六条：乙方的权利与义务1、乙方按照配套图纸要求，进行井道施工制作。
2、乙方施工期间由自身原因造成安全事故，由乙方自行负责。
3、乙方施工的井道满足甲方电梯安装与外观的技术要求。
4、所产生的建筑垃圾由乙方自行清理（费用自理）。
5、井道整体工程在壹年内因自身质量问题，乙方将免费维修。
电梯井道改造合同模板
电梯井道改造合同模板甲方：（委托方）地址：电话：法定代表人：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：电话：法定代表人：联系人：电话：鉴于，甲方拟对其位于（地址）的电梯井道进行改造工程，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：第一条项目内容甲方委托乙方对电梯井道进行改造，包括但不限于以下工程内容：1. 安装新型电梯轨道及相关设备；2. 更换电梯控制系统；3. 升级电梯井道照明设施；4. 进行电梯井道的防火隔离；5. 其他与电梯井道改造相关的工程。
第二条改造范围改造范围包括电梯井道内的所有设备、管道、线路等，乙方应对改造所涉及的所有构件、设备进行检查、保养、更换等，确保改造工程顺利进行。
第三条工程期限本次改造工程期限为（时间），乙方应在合同约定的时间内完成工程，确保改造工程按时交付甲方使用。
第四条施工要求1. 乙方应按照相关规定和标准进行施工，确保施工质量符合国家安全标准；2. 施工期间应注意施工安全，保证工地秩序；3. 施工期间如需使用外援，需提前告知甲方并获得其同意；4. 施工结束后，乙方应清理工地并进行验收。
第五条付款方式1. 甲方需在签订合同时支付乙方工程款的（比例）作为预付款；2. 工程竣工后，甲方应支付乙方余款的（比例），乙方应出具合格的验收报告。
第六条违约责任1. 如乙方未按时完成改造工程或工程质量不合格，应承担违约责任，并按日向甲方支付违约金；2. 如甲方未按时支付工程款或有其他违约行为，应承担违约责任。
第七条法律适用和争议解决本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
如双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向当地人民法院提起诉讼。
第八条其他事项1. 未尽事宜，由双方协商解决；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：年月日以上为电梯井道改造合同，双方应严格按照合同中约定的条款执行，以确保工程顺利完成。
电梯井道施工合同
电梯井道施工合同1. 合同背景本合同由各方共同订立，以确保电梯井道施工的顺利进行。
甲方（委托方）：[甲方名称] 乙方（承包方）：[乙方名称]甲、乙双方据此合同，在平等自愿和互利互惠的基础上，达成协议：2. 项目概述2.1 项目名称：电梯井道施工2.2 项目背景： [项目背景说明]2.3 项目目标： 2.3.1 施工安装一台电梯井道 2.3.2 确保电梯井道符合所有相关法规和标准 2.3.3 完成施工交付，并取得相关竣工验收证书2.4 项目范围： 2.4.1 各方共同确定的电梯井道施工设计图纸 2.4.2 施工过程中需要采购的材料清单 2.4.3 结构施工、安装、气密性测试等各个环节2.5 项目时间： 2.5.1 项目开始日期：[项目开始日期] 2.5.2 项目完成日期：[项目完成日期]3. 条款和条件3.1 付款条款： 3.1.1 甲方将按照合同约定支付给乙方费用： - 项目材料采购费用 - 工程施工费用 - 竣工验收费用 3.1.2 付款方式及时间： - 材料采购费用：甲方于乙方提供采购清单后立即支付50%的采购费用，剩余费用在材料送达后支付。
-工程施工费用：甲方将根据工程进度按阶段支付工程施工费用，具体支付比例双方另行协商。
- 竣工验收费用：甲方在竣工验收后的15个工作日内支付竣工验收费用。
3.2 质量保证：乙方承诺所提供的电梯井道施工将符合国家及相关标准要求，并提供相应的质量保证。
3.3 变更管理：任何一方要求对项目范围、进度、费用等进行变更时，必须经过双方协商一致，并及时签署变更合同保证一致性。
3.4 保密条款：各方在施工过程中，应保护对方的商业信息和相关技术，并不得将其披露给第三方。
3.5 违约责任：任何一方未能按照合同约定履行义务的，守约方有权要求违约方承担相应的经济损失，并有权解除合同。
4. 知识产权4.1 本合同项下的所有图纸、设计和技术文件等知识产权，包括但不限于版权、专利权、商标权等，均归乙方所有。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电梯井道承包合同
甲方负责人：。
联系电话：。
乙方负责人：。
联系电话：。
甲方将坐在的电梯井道土建工程承包给乙方施工队基础上，经双方协商制定以下条款。
供双方共同遵守。
第一条工程内容
电梯井道为土建结构包含水泥、红砖、钢筋（主钢为16厘，付钢为12厘，护筋为8厘，楼面钢筋为8厘）含罗纹钢，井道外墙及机房内墙水泥粉刷（烂面）。
尺寸：6层电梯井道带机房及底坑（详细尺寸见工图）
第二条工程造价
工程造价为:捌万伍仟元整：（85000元）
第三条工程款支付方式
甲方与乙方签订合同之日预付定金总工程款的30%乙方进材料到现场付60%，余下的完工后一星期内付清。
第四条工期
本工程自甲方签订合同之日起开始计算工期，工期为30天，如甲方原因而造成乙方延误工期或停工的工期除外。
如果在规定的工期内没有完成的按300元一天做为处罚。
第五条施工组织管理
1. 甲方委派为本工程管理负责人，委派
为本工程现场管理代表，并代表甲方进行现场管理，二人共同负责工程的验收签证，工程量的签证，工程图纸变更的签证，工程量增减低签证，未经上述二人共同签字，所以签证无效。
2. 1. 乙方委派为项目经理，委派
为本工程现场施工员，乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理，并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字，乙方未经甲方同意不得擅自换施工员，乙方施工员不服从甲方指挥的，甲方可以要求乙方换施工员，乙方不得拒绝。
第六条工程质量监督
一、乙方必须严格按设计要求施工，甲方指派现场管理代表
对工程质量进行监督。
二、出现下列情形之一的甲方有权责令乙方停工和终止合
同，并作违约处理：
1.拒绝或干忧甲方进行质量抽样检测。
2.隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒绝不返工或返
工以后仍然不合格的。
3.未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的。
4.不服从甲方整体工程协调施工过程中不接受甲方指挥
的。
5.乙方因违反上述4条而被终此合同后乙方已经完成的工程
量按本合同计算后应付工程款的5%作为弥补甲方损失。
第七条施工现场管理责任
乙方对现场的管理，安全生产，保卫工作负全部责任，在施工期间所有的安全事故责任乙方自负，如果违章施工，甲方有权制止，制止不服从的可以解除本合同。
并赔偿违章施工范围内的一切费用。
第八条合同违约处罚
合同签订：1.乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题，且不采纳甲方建议又不积极采取措施的甲方有权终止执行合同。
2.如甲方原因而造成乙方延误工期或停工，甲方应支付乙方
误工费每人150元/天，如甲方提出不合理要求时乙方有权拒绝及有权终止执行合同，并支付乙方已经完成的工程量的工程款。
第九条本合同未尽事宜，经双方协商后，另行补充条款。
注：本工程合同不包含审批手续，如没有审批被有关部门责令停工及罚款的一切后果由甲方承担。
第十条本合同一式两份，甲乙双方各一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表人：代表人：
电话：电话：
合同签订日期：合同签订日期：。