承包商履约保函合同
工程合同履约保函模板范本
工程合同履约保函模板范本【】在工程项目实施过程中，为保证工程质量和进度，甲方（发包方）通常会要求乙方（承包商）提交一份由第三方金融机构出具的履约保函。
这份保函是对乙方履行合同义务的一种担保。
以下是一个典型的工程合同履约保函模板：【范本标题】工程合同履约保函【范本内容】致：[甲方全称]根据[甲方]与[乙方]之间于[合同签订日期]签署的[工程合同名称及编号]，我们[金融机构名称]（以下简称“担保人”）特此向[甲方]（以下简称“受益人”）开立不可撤销的履约保函，保证事项如下：一、保函数量：本保函的担保金额为[具体金额]元人民币，用于确保[乙方]按照[工程合同名称]的规定履行其合同义务。
二、责任范围：若[乙方]未能履行其在上述合同项下的任何义务，包括但不限于工程质量、工期延误等违约情形，[甲方]有权在不事先通知[乙方]和我们的情况下，直接向我们提出索赔，并无需提供其他证明文件。
三、有效期：本保函自[起始日期]起至[终止日期]止有效。
在有效期内，如发生上述担保范围内的索赔事件，受益人可随时向我们提出索赔。
四、索赔处理：我们承诺在收到受益人的书面索赔通知后[规定天数，例如：7个银行工作日]内无条件支付不超过担保金额的款项。
五、其他条款：本保函适用[国家或地区]的法律，并受[国家或地区]法院的管辖。
任何因本保函引起的争议均应提交至[国家或地区]法院解决。
六、附加信息：本保函可通过支付相应的担保费用进行延期，具体事宜须双方另行协商确定。
本保函一经签署，即表明[乙方]同意上述所有条款，并承认本保函是其履行[工程合同名称]义务的有力保证。
担保人：[金融机构全称]法定代表人（签字）：地址：[金融机构地址]联系电话：[金融机构电话]传真：[金融机构传真]日期：[保函出具日期]以上模板仅供参考，实际使用时应根据具体情况对条款内容进行适当调整。
保函的格式和内容可能受到所在国家或地区的法律法规影响，因此在撰写保函时应咨询法律专业人士，确保符合当地法律规定。
2024版承包商履约保函合同范本
2024版承包商履约保函合同范本合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方与乙方之间存在合同关系，为确保乙方按照约定履行合同义务，甲方要求乙方提供履约保函。
经双方协商一致，特订立本保函合同，共同遵守。
第一条定义1.2 本合同中下列术语的含义如下：（1）甲方：指承担保证责任的合同一方。
（2）乙方：指接受保证的合同一方。
（3）合同：指甲方与乙方之间签订的编号为__________的合同。
（4）赔偿金：指乙方未按照合同约定履行义务时，甲方应向甲方支付的金额。
第二条保函金额及有效期2.1 本保函的金额为人民币__________元整。
2.2 本保函的有效期为自保函开具之日起至合同到期之日止。
第三条保函的履行3.1 乙方应按照合同约定履行义务。
如乙方未能按照合同约定履行义务，甲方有权向乙方要求赔偿金。
3.2 在本保函有效期内，如乙方未按照合同约定履行义务，甲方在收到甲方要求赔偿的书面通知后__________个工作日内，向甲方支付赔偿金。
3.3 甲方在支付赔偿金后，有权依法追偿乙方应支付的赔偿金。
第四条保函的变更和解除4.1 在本保函有效期内，如甲方、乙方双方协商一致，可以变更本保函的金额、有效期等条款。
变更事项应当签订书面协议，并经双方盖章确认。
4.2 在本保函有效期内，如甲方、乙方双方协商一致，可以解除本保函。
解除事项应当签订书面协议，并经双方盖章确认。
第五条保密条款5.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
5.2 本合同及双方在履行本合同过程中获知的对方商业秘密和机密信息，双方应当予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
5.3 本合同的终止、解除或者履行完毕，并不意味着双方保密义务的终止。
双方仍应继续履行保密义务，直至双方书面同意解除保密义务。
第六条法律适用和争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
工程施工合同中的履约保函
工程施工合同中的履约保函
【履约保函范本】
致：（业主名称）
根据（承包商名称）与贵方签订的关于（工程项目名称）施工合同（以下简称“合同”），我方作为担保人，特此向贵方出具本履约保函。
一、保证事项
1. 我方保证承包商将严格按照合同约定的时间、质量、标准完成工程施工任务。
2. 我方保证承包商将按照合同约定支付工程款项，并承担相应的违约责任。
3. 我方保证承包商将遵守相关法律法规和安全生产规定，确保工程质量和安全。
4. 我方保证承包商将积极配合贵方的工作安排，及时处理可能出现的问题和纠纷。
二、保证金额
本保函的保证金额为人民币（大写）（小写），占合同总价的（比例）。
三、保证期限
本保函自合同生效之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项之日止。
四、索赔条件及程序
1. 如果承包商未能按照合同约定履行义务，或存在违约行为，贵方有权向我方提出索赔要求。
2. 贵方应向我方提供书面索赔通知，说明索赔原因、金额及证明材料。
3. 我方收到索赔通知后，应在（时间）内进行核实，并与贵方协商解决。
如果双方无法达成一致，贵方可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
五、其他条款
1. 本保函一经签署，即具有法律效力。
2. 本保函的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
3. 本保函正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
担保合同承包商履约保函6篇
担保合同承包商履约保函6篇篇1甲方（担保机构）：____________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系方式：____________________________乙方（业主）：_______________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系方式：____________________________丙方（承包商）：_____________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系方式：____________________________鉴于甲方拥有良好的社会信誉，乙、丙双方为保证本项目的顺利实施并签署有关工程施工承包合同事宜达成合作意向，甲方愿意就丙方在该合同履行过程中履行相关义务提供履约担保。
现三方经过友好协商，根据相关法律法规，共同签订本担保合同承包商履约保函。
第一条保证事项为确保丙方履行本合同约定的全部义务和责任，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的事项，甲方作为担保人愿意承担连带责任保证。
在丙方未能履行合同约定的情况下，乙方有权向甲方主张权利，要求甲方承担保证责任。
第二条保证范围本担保涵盖丙方在合同履行过程中因违约所产生的所有责任和义务，包括但不限于违约金、赔偿金、损失补偿等费用。
具体保证范围以乙方与丙方签订的施工承包合同为准。
第三条保证期限本担保的保证期限为自施工承包合同生效之日起至工程竣工验收合格并完成所有约定事项后终止。
在担保期限内，甲方承担连带责任保证。
担保期限结束后，甲方不再承担任何保证责任。
第四条保证方式本担保采用连带责任保证方式。
担保合同承包商履约保函3篇
担保合同承包商履约保函3篇篇1担保合同承包商履约保函随着经济的高速发展，建设工程行业也得到了前所未有的快速发展。
在建设工程过程中，承包商的资信状况直接关系到工程的质量和进度，因此担保合同承包商履约保函作为一种重要的保障措施，受到了越来越多的关注。
担保合同承包商履约保函，即为了确保承包商能够按照合同约定完成工程，保证项目的质量和进度，承担起相应的责任。
通常担保合同承包商履约保函由银行或保险公司作为担保人，向受益人即业主提供担保。
担保合同承包商履约保函通常包括两种形式，一种是承建人保函，另一种是担保人保函。
承建人保函是由承包商自己根据业主的要求提供的履约保函，主要承担义务。
而担保人保函是由担保公司或银行提供的履约保函，承担担保责任。
担保合同承包商履约保函在建设工程中具有重要的作用。
首先，担保合同承包商履约保函可以增强业主对承包商的信任。
在项目承接的初期，业主对承包商的实力和信誉了解有限，通过担保合同承包商履约保函可以让业主放心合作，提高了项目的信誉度。
其次，担保合同承包商履约保函可以保障业主的利益。
如果承包商不能按照合同约定完成工程，业主可以向保函的担保公司或银行索赔，保障了业主的利益。
最后，担保合同承包商履约保函还可以为承包商提供融资的便利。
由于承包商需要向银行或保险公司提供履约保函，银行或保险公司会对承包商的资信情况进行评估，一些优质的承包商可以通过提供担保合同承包商履约保函来获得更多的融资支持。
在实际操作中，担保合同承包商履约保函的开立和使用需要注意以下几点。
首先，合同约定应该清晰明确，避免合同内容模糊，否则可能会出现纠纷。
其次，在开立担保函时，需要确保担保人有足够的履约能力，否则可能会出现无法履行的情况。
另外，业主在索赔时需要根据担保合同承包商履约保函的约定流程和期限进行操作，避免发生不必要的损失。
总的来说，担保合同承包商履约保函作为一种重要的履约保障措施，在建设工程中具有重要的作用。
通过担保合同承包商履约保函的开立和使用，可以增强业主对承包商的信任，保障业主的利益，为承包商提供融资便利，是建设工程中不可缺少的一环。
工程施工合同履约保函范本
工程施工合同履约保函范本甲方（以下简称“承包商”）：乙方（以下简称“业主”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方承担乙方所委托的工程施工项目（以下简称“本项目”），经充分协商，达成一致，签订本工程施工合同。
为确保双方合法权益，甲乙双方同意按照本工程施工合同的约定，由甲方提交履约保函，保证甲方按合同约定履行施工义务。
现甲乙双方就履约保函相关事宜达成如下协议：一、履约保函的金额1. 甲方在本工程施工合同项下的履约保函金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。
2. 履约保函的担保方式为：【担保方式，如：银行保函、担保公司保函等】。
3. 履约保函的有效期为自本工程施工合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、履约保函的提交1. 甲方在本工程施工合同签订后【】个工作日内，向乙方提交履约保函。
2. 履约保函由甲方按照乙方提供的格式进行制作，并确保履约保函的内容符合本工程施工合同的约定。
3. 甲方应确保履约保函的提交不得违反相关法律法规和政策规定。
三、履约保函的解除1. 在本工程施工合同约定的工程竣工验收合格后，甲方按照乙方要求提供相关证明材料，履约保函即行解除。
2. 履约保函解除后，甲方应按照乙方的要求，将履约保函原件退还乙方。
四、履约保函的赔偿1. 在履约保函有效期内，如甲方未能按照本工程施工合同的约定履行施工义务，乙方有权向甲方追偿，并有权要求甲方支付违约金。
2. 乙方在向甲方追偿时，应向甲方发出书面索赔通知，并提供相关证据。
甲方在收到乙方索赔通知后【】个工作日内，应按照本工程施工合同的约定履行赔偿义务。
3. 甲方在履行赔偿义务后，有权向实际责任方追偿。
五、其他约定1. 本履约保函一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本工程施工合同及履约保函的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。
3. 如本工程施工合同的任何条款与履约保函的条款发生冲突，以履约保函的条款为准。
工程合同履约保函样本
工程合同履约保函样本【工程合同履约保函】致 [业主公司名称]：鉴于 [承包商公司名称]（以下简称“承包商”）与贵公司就 [工程项目名称] 签署了工程合同（合同编号：[合同编号]），本人 [担保机构名称]（以下简称“担保人”）根据承包商的申请，特此开出不可撤销的履约保函，以保证承包商严格按照合同约定履行其义务。
一、保函金额本保函的担保金额为 [保函金额] 元人民币，即不超过该金额的履约责任由担保人承担。
二、有效期限本保函自 [保函生效日期] 起生效，至 [保函到期日] 截止。
若需延长保函有效期，需经三方协商一致，并办理相关手续。
三、履约范围本保函涵盖以下履约内容：1. 工程质量达到合同约定的标准；2. 工程进度符合合同约定的时间节点；3. 安全生产管理符合国家及地方的相关规定；4. 其他由合同规定的承包商应履行的义务。
四、索赔程序一旦承包商未能履行上述任何一项或多项义务，且经贵公司书面通知后在合理期限内未能纠正，贵公司有权向担保人提出赔偿请求。
担保人在收到贵公司的书面索赔通知及相关证明材料后，将在 [赔付时间] 个工作日内无条件支付不超过保函金额的赔偿款项。
五、其他条款1. 本保函项下的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至 [管辖法院] 进行诉讼。
2. 本保函的修改和解除须经三方书面同意。
3. 本保函适用中华人民共和国法律。
六、声明本保函是根据承包商的指令开立，但不构成承包商与担保人之间的任何合约关系。
本保函仅对贵公司负有约束力，不对任何第三方产生效力。
本保函一经签发，即表明担保人对上述各项条款的承诺与保证。
担保人：[担保机构全称]法定代表人（或授权签字人）：[姓名]地址：[详细地址]电话：[联系电话]传真：[联系传真]邮编：[邮政编码]日期：[保函签署日期][盖章处]。
工程合同履约保函模板
工程合同履约保函模板【工程合同履约保函】致 [业主名称]：根据 [承包商名称]（以下简称“承包商”）与贵方签订的编号为 [合同编号] 的工程合同（以下简称“合同”），我们 [担保机构名称]（以下简称“担保人”）兹开立本履约保函，以保证承包商按合同约定履行其义务。
一、保函数据1. 本保函自 [保函生效日期] 起生效，至 [保函到期日期] 止，期间如合同工期发生变更，本保函有效期相应顺延。
2. 本保函金额为[保函金额]（大写：[金额大写]），该金额不超过合同总价的[百分比]%。
3. 本保函项下的任何索赔均应于 [保函到期日期] 前提出，逾期未提的，视为放弃索赔权利。
二、履约保证1. 承包商同意按照合同约定的质量、时间、成本等要求，完成工程项目的建设任务。
2. 如承包商未能履行合同中的任何义务，担保人将在收到业主书面索赔通知后的 [指定天数] 工作日内，无条件支付不超过保函金额的款项，以补偿业主的损失。
3. 本保函项下的赔付不影响业主对承包商的其他追索权利。
三、保函的解除1. 工程项目竣工验收合格，且无其他争议时，业主应向担保人出具解除保函的通知，担保人在确认上述情况后，本保函自动失效。
2. 如承包商违约导致合同终止，业主有权要求担保人承担相应的保证责任。
四、其他条款1. 本保函适用 [适用法律的国家或地区] 的法律。
2. 本保函的一切修改、补充均需以书面形式经双方确认后方可生效。
3. 本保函的解释权及争议解决权归 [指定的法院或仲裁机构] 所有。
五、签字盖章本保函由担保人的法定代表人或授权代表签字并加盖公章，方为有效。
担保人：[担保机构全称]法定代表人或授权代表：___________ 签字日期：____年__月__日公章：[加盖公章]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
承包商履约保函合同
承包商履约保函合同范本
在人民愈发重视法律的社会中，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。
拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是精心的承包商履约保函，仅供参考，希望能够帮助到大家。
_________（业主）：
鉴于贵方与_________（以下简称承包商）就_________项目于
_________年_________月_________日签订编号为_________的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：
我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款_________％，数额最高不超过人民币_________元（大写：_________）。
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后_________日内。
贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：
（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。
贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在_________工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
（1）在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
（2）承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
（3）我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。
（4）按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起
_________个工作日内，将本保函原件返还我方。
（1）因贵方违约致使承包商不能履行义务的.，我方不承担保证责任。
（2）依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
（3）贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
（4）因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_________法院。
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。
本条所称交付是指：_________。
保证人（盖章）：_________
法定代表人（或授权代理人）（签字）：_________
_________年____月____日模板,内容仅供参考。