劳务分包进度款结算表
清包工劳务分包合同
建设工程施工劳务分包合同甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、质量管理条例、安全管理条例及其它有关法律、行政法规;遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则;经甲乙双方充分协商;对工程的劳务分包事宜达成一致;签订如下条款;双方在合同履行过程中应严格执行..1、乙方资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、工程概况工程名称：工程地点：结构类型：3、承包方式、范围及内容3.1 承包方式：3.2 承包范围：3.3 承包内容：4、工程单价及工程总价款4.1工程款的计算公式：4.2根据双方充分协商;约定本劳务分包工程单价为 ..5、工程款的支付5.1预付款： ..5.2进度款： ..5.3工程款支付方式： ......6、履约保证金双方协商约定本合同的履约保证金为万元人民币;保修期满后无息退还..7、工期要求乙方的施工进度应符合甲方项目部根据工程实际情况确定的总工期、月、周、天及阶段施工进度计划施工;并按如下工期保证措施执行：7.1 乙方应按照施工前编制的施工进度计划控制工程的总进度..必须按照甲方编制的分阶段进度计划组织人员施工;必须按照项目生产会议布置的周、日、时计划组织施工人员加班施工来确保计划的落实..7.2乙方配备的辅材机具必须满足施工进度安排..7.3乙方应编制由甲方购买的材料计划;并承担计划编制的不完善而造成的进度推迟的责任..7.4乙方必须服从甲方的进度安排和工序安排..7.5出现突发事件时;乙方必须无条件立即落实甲方的安排;是否补偿费用待事件处理完善后根据实际情况再做出..7.6因质量、安全引起的工期延误乙方必须采取赶工和加班措施..7.7乙方应有足够的技术工人和配合工种;保证施工进度..7.8在农忙季节麦收、秋收、种麦、节假日等乙方务必保证连续施工;是否放假;乙方必须服从甲方安排;确保工期..如果因民工放假造成停工、误工;乙方应按照甲方要求的进度计划采取措施将延误的工期补回..7.9每个阶段的施工;若因乙方原因造成工期拖延;工期每拖延一天扣罚乙方元人民币;若延误不足一日;按相应小时比例赔偿违约金一天按国家规定的正常工作时间8小时计..8、质量要求8.1 本合同的质量标准为国家规范要求的以上标准..8.2 乙方应严格按照设计图纸、技术洽谈记录、图纸会审纪要、现行相关的强制性标准条文、施工质量验收规范、技术规范、标准图集等施工;严格进行过程控制;确保工程质量达到本合同约定的质量标准..8.3 乙方应严格按照本公司相关质量管理规定执行..9、安全生产、文明施工9.1 安全目标：杜绝伤亡事故的发生;轻伤事故控制在‰以下..若本合同承包范围内因乙方原因发生安全事故;由乙方负经济责任;情节严重的追究法律责任..9.2 安全保证措施：9.2.1 乙方应配合甲方建立安全保证体系;成立安全管理小组;配备兼职安全员姓名为： ;加强对职工的安全教育;执行安全技术规范;严守安全规则;落实安全措施;确保安全施工..9.2.2 乙方应按有关规定;配合甲方采取有效的安全防护措施;严格执行工地的一切安全管理制度..9.3 文明施工保证措施9.3.1 乙方应安排专人负责文明施工管理、全员参与;施工段要做到工完料净、场地清整;各种材料按规格、品种堆放有序..9.3.2 乙方应严格执行工地的一切文明施工管理制度..9.4甲方负责工地的工程质量、工期、安全生产、文明施工的全面管理和监督;对于施工质量低劣;工期延误;达不到协议条款要求;以及由于施工队素质太差;不遵守工地安全文明生产规章制度;或在工地闹事斗殴的施工队伍;甲方有权中途责令其退场..10、甲乙双方职责与权利10.1 甲方职责与权利甲方职责1负责与发包人、监理、政府各相关主管部门的沟通;保证乙方有一个稳定的施工环境..2负责工程现场各个施工作业施工队伍间的协调工作..3按照本合同规定付给乙方工程款..4 负责给乙方提供生产、生活等临时设施;能保证生产、生活的正常秩序..5负责测放工程主要控制线..6负责对乙方自带的材料、设备进行必要的检查、验收;对不符和要求的材料、设备甲方有权责令乙方更换..7负责提供垂直运输设备塔吊、施工电梯..8二级配电箱及其以上的临电设施属甲方负责..甲方权力1甲方管理人员有权对乙方的施工过程进行监督..2乙方在施工过程中如发生不符合工程质量、进度、安全目标时;甲方有权责令乙方改正;情节严重的;甲方可按乙方违约处理..3甲方有权辞退不听从指挥的乙方人员;必要时;甲方有权终止合同..4甲方给予乙方的因工期、质量、安全及其它规章制度的奖罚款;若乙方在接到甲方通知后2日内不签字;甲方有权在乙方不签字的情况下直接从工程款中增加或扣减..10.2 乙方职责与权力乙方职责1乙方驻工地代表： ..2乙方向甲方交纳的总包管理费的占本合同结算价的比率双方另行签订补充协议约定..总包管理费从工程款中直接扣除..3对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责;组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;且工人数量必须能够满足工程需要；自觉遵守法律法规及有关规章制度；4负责提供自身根据工程需要的材料且材料的数量、质量须经甲方材料设备科、质量安全科确认后才能进场;进场后的材料乙方应妥善保管;保管费用由乙方承担..若因乙方采购的材料数量、质量达不到工程的需要;影响工程的进度和质量;乙方应承担由此给甲方造成的一切损失;并承担违约责任..5负责提供的设备除甲方提供的设备数量、性能须经甲方材料设备科确认后才能进场;进场后的设备乙方应及时进行保养;保养费用由乙方承担..若因乙方提供的设备数量不足、设备性能达不到工程的需要、设备在施工期间保养不及时;影响工程的进度和质量;乙方应承担由此给甲方造成的一切损失;并承担违约责任..6负责提供自身施工人员的劳动保护用品安全帽、安全带、安全鞋、雨具等;二级配电箱以下的临电设施属乙方负责采购;且采购的产品设备必须合格;并经项目部安全科、电工认可后才能使用;否则;甲方有权替乙方采购;费用由乙方负责;直接从工程款中扣除..乙方应派专人具有相关资格证书负责二级配电箱以下的临电设施的搭拆维护工作;无相关资格证书的人员严禁操作;否则引起的一切后果由乙方承担..7应严格按照施工图、相关的施工规范、标准图集施工;未经甲方技术人员同意;不得擅自更改图纸和有关的构造做法;违者后果由乙方自负;并承担给甲方造成的经济损失;同时应自愿接受甲方管理人员的罚款;承担相应的违约责任..8乙方应自觉遵守执行国家及地方法律、法规及甲方、发包人、监理制定的有关施工现场的各项管理办法;尊重甲方、发包人、监理代表;严格执行以上各有关单位发出的指令..9乙方应妥善保管、合理使用甲方提供的设备、机具、材料及其他设施..若乙方在使用甲方提供的设备、机具、材料及其他设施期间对设备、机具、材料及其他设施造成损坏、浪费;乙方应按照所使用期间时的市场价格赔偿..由此造成的工程进度、质量损失;乙方承担一切责任..10乙方应按甲方统一规划堆放材料、机具;按甲方标准化工地要求设置标牌;搞好生活区的管理;做好自身责任区的治安保卫工作；11 负责工程现场除甲方测放的主要控制线以外的小线工作;且甲方测放主要控制线时应派专人积极配合;若因乙方测放小线的原因造成的工期延误;乙方负违约责任..12乙方进场人员必须持有身份证、特殊工种上岗证、计生证、务工证、结婚证等有关部门要求的各种证件;应提供所用的工人的身份证原件及复印件复印件上应有工人的亲笔签名;待甲方确认后原件返还;留存复印件;否则甲方有权立刻辞退无证人员..13乙方应负责所在工作面的清理工作;对每道工序完工后;应做到工完场清..14乙方应严格执行局、项目部的各项管理办法、及其它相关规章制度..15负责为职工办理意外伤害保险;并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理所有相关保险;所有保险由甲方统一办理;所发生的费用乙方承担;直接从工程款中扣除..16在施工过程中;乙方自行解决工人的食宿问题..17乙方必须与本施工队伍中每个施工人员签订劳动合同;并应明确每月的工资结算办法和时间;复印件交甲方备案;未提供劳动合同的工人甲方不予支付其工资..18 乙方必须按照甲方根据工程实际情况编制的各阶段、周、日、时的施工进度计划安排施工人员加班施工来确保计划的落实..并承担由于乙方原因造成工期延误的损失..若工期提前可按工期会议要求甲方补偿赶工费..19乙方配备的辅材机具必须满足甲方施工进度安排;否则应承担相应责任和补偿其他作业队的降效费以及项目部机械的租赁费..20乙方应编制由甲方购买的材料计划;并补偿计划编制的不完善而造成的进度推迟的相关损失费用..21乙方必须服从甲方的进度安排和工序安排..对拒绝签字和不服从安排而造成的损失进行补偿..22出现突发事件设计变更等时;乙方必须无条件立即落实甲方的安排;是否补偿费用及费用额度待事件处理完善后根据实际情况再做出..若乙方不服从甲方安排应承担损失费用..情节严重的必须接受处理..23因质量、安全引起的工期延误乙方必须采取赶工和加班措施并确保进度计划的落实;否则应对项目部和其他作业队造成的损失进行补偿..24负责对自身各个施工班组的协调工作..乙方权力：1乙方有权拒绝甲方违章指挥或对生产做出不科学安排的权利;但应向甲方说明合理原因..2 乙方享有按合同及相关法律、法规保护自己合法权益的权利..3 按照合同规定;若甲方不按合同约定支付工程款;乙方有索要的权利..11、违约责任11.1甲方违约责任：1甲方未按合同条款的规定给乙方支付工程款的;应承担违约责任..2甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况..3甲方在收到乙方工程款支付申请天内不核实乙方完成的工程量或不按约定支付工程进度款或工程尾款..11.2 乙方违约责任：1乙方不按合同约定履行自己的各项义务;不能按进度计划工期执行;拖延工期;施工质量达不到本合同规定的各项质量标准;或发生质量事故;甲方有权对乙方给予处罚;同时乙方承担违约责任..2当发包人与甲方签订的建设工程施工合同中约定的工程完工进行验收时;若因乙方施工的工程达不到约定的标准;影响整个工程的质量时;乙方应支付甲方本合同工程总价款％的违约金..3乙方因自身原因没有按照计划按期交工的;每延误一日;应向甲方支付元的违约金..4乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时;应向甲方支付至少元违约金;并应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失;延误的乙方工作时间不予顺延..因乙方原因造成发包人、监理及其它单位对甲方处罚的;甲方将双倍给予乙方处罚..5乙方擅自变更设计施工;甲方不予支付乙方擅自变更设计施工工作的工程款;且乙方承担由此造成的一切后果..6乙方违反国家的文明施工和安全施工;造成人员伤亡事故..乙方应在第一时间内及时、主动的优先抢救伤员;并随即向甲方报告..若乙方不及时向甲方报告;隐瞒伤亡事故;一旦被甲方发现;每次将视情节的严重性;对乙方处以本合同结算价款 %以上的罚款;并由乙方承担所有责任..7若乙方在工期、质量、安全等方面不能满足甲方的要求;又不积极采取措施进行补救调整;甲方有权单方面解除合同;另行选择其它施工队伍施工;且乙方应承担由此给甲方造成的损失..8若因乙方对自身各个作业班组之间协调不当;导致须由甲方对作业班组进行直接协调的;每发生一次;乙方应向甲方支付至少元的违约金..9甲方下发的整改通知和交底;乙方必须签字接收;接收时可在上面签署意见;但决不能拒收;若拒绝接收;每发现一次;乙方应向甲方支付元的违约金..12、合同争议的解决办法本合同履行过程中如发生争议;双方协商解决;协商不成;可由第三方监理调解;调解不成;可以向市仲裁委员会申请仲裁..13、合同签订地点14、合同生效：自双方签字盖章后生效；本合同至本合同中约定的工程款付清后自动终止..15、合同份数：本合同一式份;甲乙双方各执份..甲方代表：签章乙方代表：签章日期：年月日日期：年月日。
劳务及专业分包结算管理办法
劳务及专业分包工程进度款及结算管理办法为加强对劳务及分包的过程控制与管理，及时、准确、有序地办理劳务及专业分包结算，减少经济纠纷，保障双方的合法权益，提高项目经济运行质量，更好的控制施工成本，促进企业经济效益的提高，特制定本办法。
第一条、劳务及专业分包结算依据原则1、劳务及专业分包结算坚持“五不结算”原则，即：没有签订合同不结算，竣工验收不合格不结算，超出施工图数量的部分不结算，签字不齐全不结算，资料不齐不结算；2、按本办法管理的劳务及专业分包结算由项目经理和公司成本部负责办理。
3、个人牵头签订的劳务承包合同结算负责人必须是合同签订人或其书面委托人。
4、劳务公司及专业分包公司结算负责人员必须是法定代表人或法定代表人书面委托人。
5、劳务及专业分包承包的工作任务必须经项目部及公司分管质量的领导现场验收合格并在竣工验收单上签署“合格”意见后方能进行下一步结算工程。
6、项目经理和成本部必须根据以下资料办理劳务及专业分包结算：（1）劳务分包合同或劳务分包补充协议；（2）《工程竣工验收单》；（3）《工程结算承诺书》，承包人需承诺申报的结算书不存在少算漏算、弄虚作假，并承诺在公司接收结算资料后对漏报少报项承包人视为优惠；（4）《合同内工程量结算清单》、《合同外工程量结算清单》、《签证单》、《工程量计算式》，所有签证单、计时工必须为原件，复印件、扫描件一律不得结算；（5）其它结算资料必须有项目相关人员的签字和项目经理的签字认可，否则成本部人员不得作为办理结算的依据。
（6）扣款由项目相关管理人员提供的资料（有分包队伍相关人员的签字，没有分包队伍签字的有照片附后）进行扣除。
（7）过程进度款和最终结算款支付之前，劳务班组必须提供真实的足额的劳务人员工资表，分包单位需提供本次支付款项的全额发票，最后一次笔结算款需按结算金额开齐(含质保金)；第二条、劳务及专业分包过程进度款及最终结算办理时间及流程1、过程进度款：（1）月进度付款模式：每月15日之前，项目部根据劳务及专业分包方上月实际完成工作确认累计已完工程量并报于公司成本部成本；成本部需去现场复核工程量及对应的合同单价确定当月产值，并在当月20日之前根据合同约定的付款比例，确定付款金额。
房建工程劳务分包指导价2024年通用
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX房建工程劳务分包指导价2024年通用本合同目录一览1. 劳务分包范围与内容1.1 工程概述1.2 分包工程明细1.3 分包工程量清单2. 劳务分包价格2.1 价格构成2.2 价格计算方式2.3 价格调整机制3. 劳务分包工期3.1 工期要求3.2 工期延误责任3.3 提前完工奖励4. 劳务分包质量标准4.1 质量要求4.2 质量控制措施4.3 质量争议处理5. 劳务分包支付方式5.1 支付条件5.2 支付进度5.3 支付方式与时间6. 劳务分包双方责任6.1 分包方责任6.2 甲方责任7. 违约责任7.1 分包方违约7.2 甲方违约8. 争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决9. 合同的生效、变更与解除9.1 合同生效条件9.2 合同变更9.3 合同解除10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 泄密责任11. 合同的转让与继承11.1 合同转让11.2 合同继承12. 不可抗力12.1 不可抗力事件12.2 不可抗力后果处理13. 合同的监督与检查13.1 监督机构13.2 检查方式13.3 检查结果处理14. 其他条款14.1 合同附件14.2 合同的补充协议14.3 合同解除后的善后处理第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与内容1.1 工程概述分包工程为房建工程项目，包括但不限于土建、钢结构、装饰装修、安装工程等。
1.2 分包工程明细（1）土建工程：基础施工、主体结构施工、砌体施工、防水施工等；（2）钢结构工程：钢结构制作、钢结构安装、焊接工程等；（3）装饰装修工程：室内外装修、涂料施工、门窗安装等；（4）安装工程：给排水系统、供电系统、供暖系统、通风空调系统等。
1.3 分包工程量清单双方根据工程实际情况，共同制定分包工程量清单，作为合同附件。
第二条劳务分包价格2.1 价格构成劳务分包价格包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。
分包(分供)结算管理办法
3 / 11
2.4 2.4.1
2.4.2
结算工作的相关资料。
项目部职责
项目部合约商务部职责：
1）认真执行分包结算管理办法，及时上报执行情况；
2）按时在前月上报当月分包板块资金使用计划；
6）由项目经理组织材料、商务、工程、技术、质量、安全、机械等 负责人按各自的职责，对材料进场量、工程量、材料领用量、周转料 具及机械使用数量和费用进行核实和会审并提出修改意见，经项目材 料设备部修改后在结算书上会签并对分供结算书的准确性和真实性 负责；
7）项目材料设备部负责将会签后的分供结算审核（审批）书及材料 验收单汇总表、周转料具（机械设备）进场单汇总表，领用材料确认 表、工程量核算底、分供合同复印件等资料装订成册报送上一级主管 部门审核。
中建七局建筑装饰工程有限公司 分包（分供）结算管理办法（修订版）
1 1.1
1.2 1.3 1.3.1 1.3.2
1.3.3
总则
目的
为了加强中建七局建筑装饰工程有限公司（以下简称“公司”）分包 （分供）结算管理，规范分包（分供）结算工作流程，确保分包（分 供）结算工作及时、有序的开展，确保项目实际成本及时归集，防止 项目效益流失，特制订、修订本办法。
133分包最终结算指扩大劳务分包专业分包是指以与业主结算为基础按比例收取分包方管理费的分包合同履行结束并与业主办理完结算后再办理的结算以及其他不需要与业主办理完结算的分包如主体结构劳务分包钢筋混凝土模板脚手架砌筑抹灰等劳务分包在分包合同履行结束后对分包方办理的结算是支付劳务分包方分包工程结算价11款的依据也是项目实际成本归集的依据
工程合同中进度款描述
工程合同中进度款描述
第一条进度款的定义与目的
进度款是指根据合同约定，甲方按照乙方完成的工程进度支付的款项。
其目的是为了保证乙方有足够的资金维持工程施工的正常进行，同时也是对乙方工作的一种激励和认可。
第二条进度款的支付条件
1. 乙方必须按照合同约定的工程质量标准和时间节点完成相应的工程任务。
2. 乙方需提交完整的工程进度报告及相关证明材料，包括但不限于工程量清单、材料采购发票、劳务分包发票等。
3. 甲方有权对乙方提交的工程进度和相关证明材料进行审核，确保其真实、准确。
第三条进度款的支付流程
1. 乙方应在每个月的固定日期前，向甲方提交上一个月的工程进度报告及支持文件。
2. 甲方在收到乙方提交的材料后，应在约定的时间内完成审核工作。
3. 经审核确认无误后，甲方应在约定的支付期限内将进度款支付给乙方。
4. 如果甲方对乙方提交的材料有异议，应及时通知乙方，并由双方协商解决。
第四条进度款的支付比例
进度款的支付比例通常根据工程进度来确定，具体比例应根据合同双方协商一致。
一般情况下，进度款的支付比例不超过已完成工程量的80%。
第五条延迟支付的处理
如果甲方未能在约定的时间内支付进度款，应按照合同约定支付违约金。
同时，乙方有权暂停工程施工，直至收到应付的进度款。
第六条最终结算
工程完工后，乙方应提交最终的工程结算报告。
甲方在审核无误后，应支付剩余的工程款项。
如有争议，双方应协商解决，或依法申请仲裁或诉讼。
第七条其他事项
双方可以在合同中约定其他与进度款支付相关的事项，如特殊情况下的支付安排、变更订单的处理等。
2024版劳务分包计价支付台账
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版劳务分包计价支付台账本合同目录一览第一条定义与解释1.1 劳务分包计价支付台账第二条劳务分包范围与内容2.1 劳务分包范围2.2 劳务分包内容第三条计价方式与标准3.1 计价方式3.2 计价标准第四条支付方式与时间4.1 支付方式4.2 支付时间第五条工程量的确认与调整5.1 工程量的确认5.2 工程量的调整第六条质量与验收6.1 质量要求6.2 验收程序与标准第七条安全与环保7.1 安全要求7.2 环保要求第八条违约责任与争议解决8.1 违约责任8.2 争议解决方式第九条合同的变更与终止9.1 合同变更9.2 合同终止第十条保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限与违约责任第十一条法律适用与争议解决11.1 法律适用11.2 争议解决方式第十二条合同的签订与生效12.1 签订程序12.2 生效条件与时间第十三条其他约定13.1 双方的其他约定第十四条附件14.1 附件清单第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 劳务分包计价支付台账1.1.1 本台账是指根据项目实际完成情况，对劳务分包商的工程量进行核实、计价和支付的记录和管理系统。
1.1.2 本台账包括但不局限于劳务分包商的工程量清单、计价依据、支付金额、支付时间等内容。
1.1.3 本台账的目的是确保劳务分包商的合法权益，规范工程款的支付程序，保证项目的顺利进行。
第二条劳务分包范围与内容2.1 劳务分包范围2.1.1 劳务分包商应按照合同约定的范围和内容，完成所有与劳务相关的工作。
2.1.2 劳务分包商的工作范围包括但不限于：施工图纸深化、施工技术交底、现场施工、质量控制、安全文明施工等。
2.1.3 劳务分包商应严格按照工程图纸、施工规范和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关标准和要求。
2.2 劳务分包内容2.2.1 劳务分包商应负责提供施工过程中所需的所有劳务人员，并保证劳务人员的技能、经验和健康状况符合工程要求。
分包单位结算单
2866元
16
室外散水减少工程量
㎡
385.48
20元/㎡
7710元
17
室外散水沟减少工程量
m
573.4
90元/m
51606元
18
地下室抹灰减少工程量
㎡
4300
15元/㎡
64500元
19
砂浆贴脚线减少工程量
m
4080
2.7元/m
11016元
20
单元入口坡道减少工程量
㎡
68.6
18.5元/㎡
1273元
21
22
工程量增减后费用总计
大写：玖佰陆拾捌万壹仟贰佰元整小写：（￥9681200.00）
进 度 款 支 付 情 况
总计
大写：小写：（￥ ）
备注
费用总计
工程款总计
大写：玖佰陆拾捌万壹仟贰佰元整 小写：（￥ 9681200.00）
进度款支付总计
大写：小写：（￥）
应得工程款
大写：小写：（￥）
备注
总承包单位盖章：
年月日
分包单位签字（盖章）：
年月日
注：以上结算内容按签订的分包合同（协议）执行；此结算单一式两份，总承包单位和分包单位（班组）各一份，双方签字（盖章）生效。
1.6元/㎡
35597元
12
构柱模板支设增加工程量
颗
722
60元/颗
43320元
13
过梁模板支设增加工程量
根
640
20元/根
12800元
14
楼地面找平层减少工程量
㎡
26313.7
12元/㎡
131569元
27.05万元
劳务分包合同新疆(2024版)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX劳务分包合同新疆(2024版)本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及住所1.2 乙方名称及住所1.3 合同所称的劳务分包工程第二条劳务分包工程的范围和内容2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格及支付方式3.1 合同总价3.2 预付款3.3 工程进度款3.4 竣工结算款3.5 支付方式第四条工期及进度4.1 合同工期4.2 工程进度要求4.3 工期延误及延期第五条劳务人员管理5.1 劳务人员数量及资质5.2 劳务人员培训及管理5.3 劳务人员劳动保障第六条质量及安全6.1 工程质量标准6.2 质量保证措施6.3 安全生产要求6.4 安全事故处理第七条材料及设备7.1 甲方提供的材料和设备7.2 乙方提供的材料和设备7.3 材料和设备的管理和使用第八条甲方义务8.1 提供施工条件8.2 协调乙方与第三方关系8.3 工程变更的处理第九条乙方义务9.1 按时完成工程9.2 遵守法律法规9.3 保护甲方知识产权第十条违约责任10.1 甲方违约10.2 乙方违约10.3 违约责任的计算和赔偿第十一条争议解决11.1 争议解决方式11.2 诉讼管辖11.3 仲裁第十二条合同的变更和解除12.1 合同变更的条件12.2 合同解除的条件第十三条合同的终止13.1 合同终止的条件13.2 合同终止后的处理第十四条其他条款14.1 保密条款14.2 不可抗力14.3 合同的解释和适用法律14.4 合同的附件和补充协议第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及住所甲方全称：____________，住所：____________。
1.2 乙方名称及住所乙方全称：____________，住所：____________。
1.3 合同所称的劳务分包工程劳务分包工程名称：____________，工程地点：____________，工程规模：____________，工程内容：____________。
工程进度款表格2023(最新)
附表1：工程形象进度报表
工程形象进度报表
编报月份：年月
劳务（分包）单位：现场管理：技术负责人：项目经理：
附表2：工程进度汇总报表
项目
年月工程进度报量汇总表
劳务（分包）签字：现场管理签字：材料负责人签字：成本人员签字：安全负责人签字：技术负责人签字：项目经理签字：成本部复核：安全环保部签字：工程管理中心总监签字：
附表3：工程结算表
项目
结算表
劳务（分包）签字：现场管理签字：材料负责人签字：成本人员签字：安全负责人签字：技术负责人签字：项目经理签字：成本部复核：安全环保部签字：工程管理中心总监签字：
附表4：计日工确认单
项目部零星计日工确认单
工程名称：年月日
附表5：临时用工结算汇总表
班组现场临时用工结算汇总表（月）
班组：成控：技术负责人：项目经理：
附表6：零星机械台班确认单
零星机械台班确认单
附表7：施工机械台班记录汇总表
施工机械台班记录汇总表
项目经理：成控人员：
附表8：工程量收方单
工程量收方单
工程名称：年月日。
劳务分包合同管理台账
劳务分包合同管理台账
劳务分包合同管理台账是记录和管理劳务分包合同的详细文档，它通常包含以下关键信息：
1. 合同编号：每份合同的唯一标识符，便于追踪和管理。
2. 分包商信息：包括分包商的名称、联系方式、资质等级等。
3. 合同签订日期：记录合同签订的具体日期。
4. 合同期限：合同的有效起止日期。
5. 工程名称及地点：分包工程的具体名称和施工地点。
6. 工程范围：详细描述分包工程的范围和内容。
7. 合同金额：包括合同总金额、预付款、进度款、最终结算金额等。
8. 付款条件：明确付款的时间节点、比例、方式等。
9. 质量要求：工程的质量标准和验收条件。
10. 安全责任：分包商在施工过程中的安全责任和义务。
11. 违约责任：双方违约时的责任和赔偿条款。
12. 变更和索赔：合同变更的条件、程序和索赔的处理方式。
13. 争议解决：合同争议的解决途径，如协商、调解、仲裁或诉讼。
14. 合同附件：包括分包商的资质证明、工程图纸、技术规范等。
15. 合同状态：记录合同的当前状态，如已签订、执行中、已完成、终止等。
16. 备注：其他需要记录的特殊事项或备注信息。
管理台账应定期更新，以反映合同执行过程中的任何变化，确保合同管理的准确性和时效性。
同时，台账应由专人负责，确保信息的保密性和安全性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
劳务分包进度工程款预（结）算表
工程名称：国道 318 与桃花故里农房风貌整治项目(二标段)
分项名称：
劳务பைடு நூலகம்责人：
年
月
日 ～
年
月
日
序号
分项工程名称
计量单位
工程数量
单价（元）
合价（元）
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合
计：¥
大 写（人民币）：
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分
累计完成金额
累计已付金额
本期应付金额
本期实付金额
累计余额
劳务负责人（确认签字）：
工长（确认签字）：
项目负责人（签字确认）：
财务（签字确认）：
劳务负责人（领取费用时签字盖手印）：
第页 共页
本表一式三份，财务一份、项目部一份、劳务分包一份。
【此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，本文档可自行编辑和修改内容，感谢您的支持！】