工程合同法律制度
工程合同法律制度课后体会
工程合同法律制度课后体会通过学习工程合同法律制度，我对我国建筑建筑工程市场有了更深入的了解，对工程合同的签订、履行、变更、转让和终止等有了清晰的认识。
以下是我在学习过程中的收获和体会。
首先，我了解了工程合同的概念、种类和作用。
工程合同是工程建设过程中最为重要的法律文件，它规定了建设各方在工程建设过程中的权利和义务。
工程合同包括工程勘察合同、工程设计合同、工程施工合同等。
通过学习，我明白了各类合同的特点和适用范围，以及它们在工程建设中的重要性。
其次，我掌握了工程合同的签订和履行过程。
工程合同的签订应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。
在签订过程中，要注意审查对方的主体资格、履约能力和合同条款。
工程合同的履行要求各方按照合同约定履行义务，确保工程质量、安全和进度。
在学习过程中，我了解了合同履行中可能遇到的问题及其解决方法。
再次，我学习了工程合同的变更、转让和终止。
在工程建设过程中，由于各种原因，合同内容可能需要变更。
学习过程中，我了解了合同变更的条件、程序和产生的法律后果。
此外，我还了解了合同转让和终止的条件、程序以及各方在转让和终止合同后应承担的责任。
通过学习，我还对工程合同管理有了更深入的认识。
工程合同管理是确保工程合同顺利履行、防范合同风险的关键环节。
我了解了合同管理的职责、合同签订的管理、合同履行过程中的管理以及工程索赔管理等。
这使我明白了在工程建设过程中，加强合同管理的重要性。
此外，我还了解了与工程合同密切相关的合同法律制度，如招投标法律制度、FIDIC施工合同条件等。
这些知识对我深入理解工程合同法律制度具有重要意义。
总之，通过学习工程合同法律制度，我对工程建设过程中的合同行为有了更为清晰的认识，为今后从事工程建设工作打下了坚实的法律基础。
在实际工作中，我将继续深入学习，不断提高自己的业务水平，确保工程合同的顺利履行，为我国工程建设事业贡献力量。
建设工程劳动和合同法律制度
建设工程劳动和民法典律制度一、建设工程劳动法律制度建设工程劳动法律制度是指针对建设工程领域劳动关系所制定的法律规范和政策措施，主要包括建设工程劳动民法典、建设工程工时管理法、建设工程劳动保护法等。
1.建设工程劳动民法典建设工程劳动民法典是规范建设工程领域劳动关系的基本法律规范，涉及建设工程从事者的权利和义务，保障双方的合法权益。
建设工程劳动合同应包括劳动合同的签订、变更、解除和终止等方面的规定，明确了双方的权利义务和责任。
建设工程劳动民法典要求劳动者和用人单位应当遵守合同约定，不得擅自解除合同；同时规定了违约责任和赔偿标准，便于维护双方的权益。
2.建设工程工时管理法建设工程工时管理法是针对建设工程领域工时管理所制定的法律规范，旨在保障劳动者的合法权益，规范建设工程劳动关系。
建设工程工时管理法规定了建设工程从业人员的工作时间和休息时间，对加班、调休、休假等问题作出具体规定，防止劳动者超时加班，维护劳动者的身体健康和生活质量。
3.建设工程劳动保护法建设工程劳动保护法是保障建设工程劳动者身体健康和安全的法律规范，旨在预防和减少建设工程领域的劳动事故和职业病。
建设工程劳动保护法规定了建设工程从业人员应当遵守的劳动安全和卫生规定，强调用人单位应当创造安全的劳动环境，提供必要的劳动保护设施和设备，确保劳动者的人身安全。
二、建设工程民法典律制度建设工程民法典律制度是规范建设工程领域合同关系的基本法律规范，主要包括建设工程施工民法典、建设工程设计民法典、建设工程监理民法典等。
1.建设工程施工民法典建设工程施工民法典是规范建设工程施工合同关系的法律规范，涉及工程施工的签订、变更、解除和终止等方面的规定，明确双方的权利义务和责任。
建设工程施工民法典要求施工单位和建设单位应当严格按照合同约定履行各自的责任，不得擅自变更合同内容，同时规定了违约责任和赔偿标准，保障双方的权益。
2.建设工程设计民法典建设工程设计民法典是规范建设工程设计合同关系的法律规范，涉及工程设计的签订、变更、解除和终止等方面的规定，保障设计单位和建设单位之间的合法权益。
工程合同条例
工程合同条例
第一条：合同当事人
本合同由甲方（业主）与乙方（承包商）共同签订，双方应提供法定代表人或授权代表的签字，并加盖公章以证明其法律效力。
第二条：工程概况
本合同涉及的工程项目位于[具体地址]，包括[具体工程内容]，总建筑面积约为[具体面积]平方米，预计工期为[具体时间]。
第三条：工程质量
乙方必须按照国家有关建筑工程质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。
第四条：工程造价及支付方式
本工程的总造价为[具体金额]元，甲方应按照以下方式支付：
1. 预付款：甲方在合同签订后[具体天数]内支付总造价的[具体比例]%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方应在每个阶段完成后支付相应的进度款。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的[具体比例]%。
第五条：工程进度
乙方应根据合同约定的工期，制定详细的施工进度计划，并在每个关键节点向甲方报告进度情况。
第六条：变更与索赔
如遇设计变更或其他不可抗力因素，导致工程量增减或工期延误，双方应及时协商解决，并签署书面变更协议。
第七条：违约责任
任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第八条：争议解决
合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[具体仲裁机构]进行仲裁。
第九条：其他事项
本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十条：附则
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
工程承包合同法律法规大全
工程承包合同法律法规大全
工程承包合同的法律法规包括以下几个方面：
1.《中华人民共和国合同法》：该法规定了合同的基本原则、签订、履行和变更等方
面的法律制度，适用于工程承包合同。
2.《中华人民共和国建筑法》：该法规定了工程建设活动的管理制度，包括建设许可、施工组织、质量检验等方面的法律规定。
3.《中华人民共和国招标投标法》：该法规定了招标投标活动的法律制度，适用于工
程承包合同的招标投标过程。
4.《中华人民共和国建设工程质量管理条例》：该条例规定了工程质量管理的基本要求，包括工程设计、施工、监理等方面的规定。
5.《中华人民共和国建设工程合同管理条例》：该条例规定了工程承包合同的管理制度，包括合同订立、合同履行、合同变更等方面的法律规定。
6.《中华人民共和国工程建设项目招标代理管理办法》：该办法规定了工程建设项目
招标代理的管理制度，包括招标代理机构的资格、招标代理的程序等方面的规定。
7.《中华人民共和国建筑市场管理条例》：该条例规定了建筑市场的管理制度，包括
建筑市场的准入、建筑市场的监管等方面的法律规定。
以上是工程承包合同法律法规的一些主要内容，具体的法规还包括很多细节和补充规定。
在实际操作中，需要结合具体情况进行适用。
建设工程合同法律制度
建设工程合同法律制度引言建设工程合同是指在建筑、水利、交通、农田水利、矿业等领域中，工程主体与工程承包商签订的约定工程建设的合同。
由于建设工程合同涉及大量资金和人力资源的投入，因此建设工程合同的法律制度显得尤为重要。
本文旨在分析建设工程合同法律制度的相关内容，包括合同的订立、履行、解除和争议解决等方面。
合同的订立合同的要素根据《合同法》的规定，合同应包括以下要素：•买卖商品或者提供劳务的内容和数量；•价格或者报酬；•履行期限、地点和方式；•条件；•买受人的情况。
在建设工程合同中，还需要额外考虑的要素包括：•工程的规模、设计、质量标准；•工期和工程进度；•工程款的支付方式和时间节点；•保证金和履约保证等。
合同的订立方式建设工程合同的订立方式通常有以下几种：1.书面合同：双方通过书面形式签署合同，具有明确的合同条款和约定。
2.电子合同：以电子文件形式订立的合同，具有合同的法律效力。
3.口头合同：在特殊情况下，双方口头约定合同事项，但需要保证能够证明双方口头约定内容的证据。
无论什么方式，建设工程合同的订立必须经过各方充分协商和明确约定。
合同的履行履行义务合同的履行义务是指各方在合同中所约定的权利和义务。
在建设工程合同中，承包商的履行义务通常包括：•提供符合规定的材料和设备；•按照合同约定的质量标准进行施工；•在合同约定的工期内完成工程；•遵守合同约定的支付方式。
业主的履行义务通常包括：•按照合同约定支付工程款项；•提供施工必需的条件和支持；•接受工程交付。
履行的方式建设工程合同的履行方式主要有两种：1.单方履行：指合同的一方按照合同约定履行义务，另一方接受履行结果。
2.互为对方履行：合同双方相互履行各自的义务，例如，在工程进展到一定阶段时，业主支付相应的款项，承包商完成相应的工程进度。
履行的保证为了确保合同的履行，可以采取以下方式进行保证：•合同履约保证金：一方或双方在合同签订时作为履行义务的保证而提供的金钱。
工程合同合同法规
工程合同民法典规
合同的订立
工程合同的订立应当遵循公平、公正的原则，双方在平等自愿的基础上协商一致。
合同的
内容应当具体明确，包括工程项目的基本情况、工期要求、质量标准、合同价款及支付方式、违约责任等关键条款。
合同还应当符合国家有关法律、法规的规定，不得违背社会公
共利益。
合同的履行
合同一旦成立，各方当事人都应当严格按照合同约定履行自己的义务。
在工程合同中，甲
方通常指建设单位或业主，乙方则是指承包单位或施工方。
甲方需按时支付工程款项，提
供必要的技术资料和施工条件；乙方则需保证工程质量，按期完成施工任务。
变更与调整
在工程施工过程中，可能会因为设计变更、材料价格波动等原因需要对合同内容进行调整。
此时，双方应当及时协商，以书面形式确定变更事项，并作为原合同的补充部分。
任何一
方不得擅自变更合同内容，否则将承担相应的法律责任。
质量与验收
工程质量是工程合同的核心。
合同应当明确规定工程质量的标准和验收程序。
施工单位必
须按照国家标准和行业规范进行施工，确保工程质量。
工程完工后，应通过专业机构的质
量检测，并按照约定的验收程序进行验收。
未经验收或验收不合格的工程，不得投入使用。
违约责任
合同中应当明确各方的违约责任。
一旦发生违约行为，违约方应当按照合同约定承担违约
责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
同时，合同还可以约定解决争议的方式，
如协商解决、仲裁或诉讼等。
结语。
建设工程合同管理制度
建设工程合同管理制度第一条总则为规范建设工程合同管理，保障合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，制定本制度。
第二条管理原则（一）公平公正原则：合同的订立、履行、变更和解除应当遵循公平、公正、公开的原则，确保合同双方的权益得到平等保护。
（二）诚实信用原则：合同当事人应当遵循诚实信用原则，履行合同义务，不得有欺诈、胁迫等违法行为。
（三）合法性原则：合同内容应当符合法律法规的规定，不得含有违反法律、行政法规的条款。
第三条合同订立管理（一）合同起草：合同由项目负责人负责起草，内容应包括合同条款、工程范围、质量标准、工期、价款、支付方式等。
（二）合同审核：合同草案经项目负责人审核后，提交公司总经理审批。
总经理审批通过后，合同方可签订。
（三）合同签订：合同由公司法定代表人或者其授权的代表签订。
授权代表签订合同时，应当提交法定代表人授权书。
第四条合同履行管理（一）合同履行：合同当事人应当按照合同约定履行各自的义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
（二）合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，双方当事人应当协商一致，并签订书面变更协议。
（三）合同解除：合同履行过程中，如需解除合同，双方当事人应当协商一致，并签订书面解除协议。
第五条合同价款管理（一）合同价款：合同价款应当根据工程量清单、设计文件、施工图纸等确定，实行固定价格的，应当明确价格调整机制。
（二）支付方式：合同价款的支付方式分为预付款、进度款和尾款。
预付款在合同签订后支付，进度款按照工程进度按月支付，尾款在工程验收合格后支付。
（三）价款纠纷：合同价款纠纷应当按照合同约定解决，双方当事人可以协商解决，也可以请求工程所在地的人民法院解决。
第六条合同档案管理（一）合同归档：合同签订后，由项目负责人负责将合同正本提交公司档案管理部门归档。
（二）档案查询：公司内部各部门可以查询归档的合同，但不得泄露合同内容。
工程合同法律制度课程
工程合同法律制度课程一、课程概述工程合同法律制度课程是一门研究工程合同法律规范和合同管理实务的学科。
通过本课程的学习，学生可以了解我国合同法律制度的基本原理和工程合同的法律特征，掌握工程合同的订立、履行、变更、解除和终止等法律程序，熟悉工程合同纠纷的解决途径和合同管理的基本方法。
二、课程内容1. 合同法基本原理介绍合同法的定义、调整范围、基本原则和合同的分类。
重点讲解合同自由原则、诚实信用原则、公平原则和合法原则在工程合同中的应用。
2. 工程合同的订立讲解工程合同的订立程序、要约和承诺的构成要素、合同条款的订立和解释规则。
重点分析工程合同的主体资格、合同标的、质量、价款、履行期限、违约责任等核心条款的约定。
3. 工程合同的履行阐述工程合同履行的原则、履行方式、履行期限和履行地点。
重点分析工程合同履行中的变更、解除和终止情形，以及合同履行过程中双方的义务和责任。
4. 工程合同的变更、解除和终止讲解工程合同变更的条件、程序和效果，合同解除的原因和方式，合同终止的法律后果。
重点分析合同变更、解除和终止对工程项目的影響及双方的责任。
5. 工程合同纠纷的解决介绍工程合同纠纷的解决途径，包括协商、调解、仲裁和诉讼。
重点讲解仲裁协议的订立、仲裁程序和仲裁裁决的执行，以及诉讼程序中的起诉、答辩、证据和判决。
6. 合同管理实务讲解合同管理的基本方法和技巧，包括合同的审核、签订、履行、变更、解除和终止等环节。
重点分析合同管理在工程项目中的重要作用，以及合同管理人员应具备的素质和能力。
三、课程特点1. 实用性：课程内容紧密结合工程合同实际操作，注重培养学生的实际应用能力。
2. 系统性：课程涵盖了工程合同法律制度的基本原理、实务操作和纠纷解决等方面，形成一套完整的知识体系。
3. 针对性：针对工程合同法律制度和合同管理实务中的关键问题进行深入讲解，有助于学生解决实际工作中的问题。
4. 更新性：结合我国合同法律制度的最新发展，及时更新课程内容，确保学生掌握最新的法律知识和实务技能。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
• 案例 • 甲公司向包括乙公司在内的十余家 公司发出关于某建设项目的招标书。 乙公司在接到招标书后向甲公司发出 了投标书。甲公司经过决标，确定乙 公司中标，并向其发出中标通知书。 • 请分析甲公司发出招标书和乙公司发 出投标书行为的性质。
甲房地产开发商开发销售某某花园，计划共分四 期开发销售，在其第一、二、三期某某花园销售 广告上附加有精美的某某花园整体开发设计效果 图图片，该图片在某某花园中心清晰地标出了中 心花园、会所，楼盘整体布局合理、效果优美， 许多消费者认为以某某花园中心花园及该花园东 面紧临会所及结合该某某花园销售价格而言，尚 且可以，于是签订了《商品房买卖合同》。不料， 在三期即将销售完毕之时，开发商突然告知消费 者会所将整体移至中心花园里面，原先会所位置 将建造两幢楼房！消费者询问市规划局，规划局 答复：没有给开发商就该两幢楼进行规划变更！ 问题：开发商的行为是否违法？如果违法需要承 担何种法律责任？
• • • • • • • • • • • •
3、合同的生效 合同的生效要件 （1）行为人具有相应的民事行为能力 （2）意思表示真实 （3）不违反法律和社会公共利益 （4）合同必须具备法律所要求的形式 4、合同无效的情形 （1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国 家利益 （2）恶意串通、损害国家、集体或第三方利益 （3）以合法形式掩盖非法目的 （4）损害社会公共利益 （5）违反法律、行政法规的强制性规定
• 二、建设工程合同的特征 合同标的特殊性 合同履行期限的长期性 合同监督的严格性（主体、订立、履行） 合同形式的特殊要求（书面）
• 三、建设工程合同种类 • 按照承发包内容分 • 1、建设工程勘察、设计合同 • 2、建设工程施工合同 按承发包方式的不同分 • 1、设计——建造及交钥匙承包合同 • 2、施工总承包 • 3、管理总承包（ CM承包方式 ） • 4、单位工程施工承包 • 5、分包合同
• （3）承包方勘察的范围、进度和质量， 设计的阶段、进度、质量和设计文件 的份数及交付日期； • （4）勘察设计收费的依据、收费标准 及支付办法； • （5）双方当事人的权利与义务； • （6）违约责任； • （7）争议的解决方式等。
第五节 建设工程施工合同
• 一、建设工程施工合同概述 • 建设工程施工合同概念 • 建筑安装工程承包合同，它是建设单位与施工单 位为完成商定的建筑安装工程，明确双方的相互 权利、义务所签订的书面协议。 • 施工合同的内容 • （1）工程名称、地点、范围、内容，工程价款及 开竣工日期； • （2）双方的权利、义务和一般责任； • （3）施工组织设计的编制要求和工期调整的处置 办法；
第三节建设工程勘察、设计合同
一、建设工程勘察、设计合同概述 建设工程勘察、设计合同概念 • 发包人与承包人为完成一定的勘察、设计任务， 明确双方权利义务关系的协议。承包人应当完成 发包人委托的勘察、设计任务，发包人则应接受 符合约定要求的勘察、设计成果并支付报酬。 • 建设工程勘察、设计合同的主要内容 • （1）建设工程名称、规模、建设地点； • （2）发包方提供资料的内容、技术要求和期限；
• 债权人的撤销权 • 因债务人放弃其到期债权或者无偿转让 财产，对债权人造成损害的，债权人可以 请求人民法院撤销债务人的该行为的权利。
• （二）违约责任(见书)
第二节 建设工程合同法律概论
• 一、建设工程合同的概念 • 也称建设工程承发包合同，是承包人进行工程建 设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括 勘察、设计、施工、委托监理合同等。建设单位 称为发包人，勘察、设计、施工或者监理单位称 为承包人。 • 1、诺成合同 • 2、双务合同 • 3、特殊的承揽合同
• 案例1：张先生欲买楼，张先生口头与楼宇 发展商约定看楼时间，某日，楼宇发展商 陪同张先生一起去看房，因为后期施工未 完毕，张先生因大厅地面太滑摔跤骨折。 • 问题：在这种情况下，张先生是否追究发 展商的责任呢？ • 案例2：甲向乙发出要约：购建材100吨， 价格3000元/吨，10日内承诺有效，乙收到 要约后为慎重起见，立即派人去各地落实 货源，甲却在第7日提出撤销要约。这种情 况下，乙虽然未为承诺，但他派人前往各 地落实货源的费用能否由甲负担呢？
• 合同的履行 • 合同的保全 • 法律为防止因债务人财产的不当减少而给 债权人的债权带来危害，允许债权人为确 保其债权的实现而采取的法律措施。包括： 债权人的代位权；债权人的撤销权。 • 债权人的代位权 • 因债务人怠于行使其到期债权，对债权人 造成损害，债权人可以向人民法院请求以 自己的名义代位行使债务人债权的权利。
• 案例分析： • 张某准备将自己闲置的一套住房以50 万元的价格出售给孙某，双方在签订合同 的时候，张某提出：为了规避过户时候需 要缴纳的税费，应该签订一份38万元的合 同，对外声称价格为38万元，实际价格为 50万元，这样双方均可以节约一笔可观的 费用。孙某于是同意。 • 请分析双方签订的房屋买卖合同的效 力？
案例
• 1、黑白合同(阴阳合同） • 2005年6月27日，浙江省高级人民法院公开审理 了一起由“黑白合同”引发的建筑工程款案件。 2003年初，宁波同三建设有限公司(下称同三公司) 作为施工方，与宁波五洲星集团有限公司(简称五 洲星公司)签订了两份内容分别为办公大楼和罐头 车间的工程建设施工合同。同年6月，五洲星公司 将仓库工程发包给汇龙公司建设施工。不久同三 公司又与五洲星公司签订了一份工程内容包括办 公楼、车间、仓库的合同，并以此合同及表明以 三项工程进行整体招投该合同取得的财 产，应当予以返还；不能返还或没有必要 返还的，应当折价补偿。有过错的一方应 当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有 过错的，应当各自承担责任”（《合同法》 第58条） • “当事人恶意串通，损害国家集体或第 三人利益的，因此取得的财产应当收归国 家所有或者返还集体、第三人。” （《合 同法》第59条）
• • • • • • • • •
（4）工程质量要求、检验与验收方法； （5）合同价款调整与支付方式； （6）材料、设备的供应方式与质量标准； （7）设计变更； （8）竣工条件与结算方法； （9）违约责任与处置办法； （10）争议解决方式； （11）安全生产维护措施等 此外，关于索赔、专利技术使用、发现地下障碍 和文物、工程分包、不可抗力、工程保险、合同 生效与终止等也是施工合同的重要内容。
• 二、 合同订立的方式 • 1、要约：也称发价、发盘、出价、出盘或报 价，是指希望和他人订立合同的意思表示。是一 方当事人向对方提出签订合同和建议和要求。 • 2、承诺： 也称接受，是指受要约人同意要约的 意思表示，承诺生效时合同成立。 3、 要约邀请：也称要约引诱，是希望他人向自 己发出要约的意思表示。与要约不同，要约邀请 不属于订立合同的行为，只是合同的准备阶段没 有法律约束力的行为，如寄送的价目表、拍卖公 告、招股说明书等为要约邀请。
• 合同的履行 • 合同当事人按照合同的规定全面地。适当地完 成其合同义务，并实现各自的权利，使各方的目 的得以实现的行为。 • 合同履行的原则 • 1、全面履行原则 2、诚实信用原则 • 合同履行中的抗辩权 • 在双务合同中，当事人一方有依法对抗对方 要求或否认对方权力的权利。 • 1、同时履行抗辩权 • 2、后履行抗辩权 • 3、先履行一方的抗辩权——不安抗辩权
• 案例 • 中天建筑公司与富华集团于1997年9月订立了一 宗大理石板材买卖合同，合同约定中天建筑公司 应于1997年11月底付清货款。但直到1997年12 月底中天建筑公司还欠富华集团贷款780万元。 因中天公司正投资一个商住小区的开发，占用了 大笔流动资金，富华集团同意其延迟履行。1998 年7月小区建设竣工，中天公司却出人意料地宣布 将其在开发项目中价值约1000万的股份赠与合作 商瑞达地产有限公司，并立即办理了赠与公证， 富华集团认为这是中天公司有意躲避债务的骗局， 富华公司该怎么做才能保护自己的债权呢？
• 分析： • 《最高人民法院关于审理商品房买卖合同 纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以 下简称《解释》）第三条规定：“商品房 的销售广告和宣传资料为要约邀请，但是 出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及 相关设施所作的说明和允诺具体确定，并 对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的 确定有重大影响的，应当视为要约。该说 明和允诺即使未载入商品房买卖合同，亦 应当视为合同内容，当事人违反的，应当 承担违约责任
• 签订施工合同应具备的条件 • （1）工程的初步设计和总概算已经批准； • （2）工程已列入年度计划； • （3）建设资金和主要建筑材料、设备来源 已落实； • （4）有能够满足施工需要的设计文件和有 关技术资料； • （5）建设场地、水源、电源、气源及运输 道路已具备或在开工前完成等。 • （6）对招标工程，中标通知书已下达。
• 案例：地产公司A与建筑公司B订立了一个 地产项目合同，合同约定先由B公司完成土 地的“三通一平”工作，然后地产公司A再 注资5000万支付建筑公司B的土地平整费 用和工程后期投资。合同订立后B公司开始 施工，却调整发现地产公司A注册资金不足 1000万元，且在不久前的一笔投资中因经 营不善亏损了1000余万元，B公司停止了 已开始的施工。地产公司A知道后以B公司 违约为由向法院提起诉讼。 • 问：本案中B公司的行为是不是违约？如 果不是违约，它不履行合同约定义务的行 为将负什么责任？
• 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣 工验收合格，承包人请求参照合同约定支 付工程价款的，应予支持。 • 建设工程施工合同无效，且建设工程经 竣工验收不合格的，按照以下情形分别处 理： （1）修复后的建设工程经竣工验收合格， 发包人请求承包人承担修复费用的，应予 支持； （2）修复后的建设工程经竣工验收不合 格，承包人请求支付工程价款的，不予支 持。 因建设工程不合格造成的损失，发包 人有过错的，也应承担相应的民事责任。
• • • •
5、合同可撤销的情形 （1）因重大误解订立的合同 （2）在订立合同时显示公平 （3）因欺诈、胁迫而订立，但不损害国家 利益的合同 • （4）趁人之危订立的合同 6、 合同被确认无效的或被撤销的后果 （1）无效的合同或被撤销的合同自始没有法 律约束力 （2）不影响独立存在的解决争议条款的效力 （3）财产的返还及当事人责任的承担