2017年上半年上海公路造价师辅导资料：工程造价资料的管理考试试卷
2017年上半年上海公路造价师《计价与控制》确定材料定额消耗量的基本方法考试试卷
2017年上半年上海公路造价师《计价与控制》确定材料定额消耗量的基本方法考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。
检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。
此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是__。
A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担2、施工准备阶段的环境保护监理内容是__。
A．审查施工单位编制的分部(分项)工程施工方案中的环保措施是否可行B．审查施工单位的环保管理体系是否责任明确，切实有效C．监测各项环境指标，出具检测报告或成果D．编写环保监理月报3、水泥砂浆强度的合格标准为同强度试件的平均强度不低于设计强度等级，但其中任一组试件的强度最低值不低于强度等级的（）。
A．85％B．80％C．75％4、__才是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。
A．中间支付证书B．工程交工证书C．缺陷责任终止证书D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单5、在下述各项中，不构成现金流量的是__。
A．折旧B．投资C．经营成本D．税金6、工程索赔计算时最常用的一种方法是______。
A．总费用法B．修正的总费用法C．实际费用法D．协商法7、设备购置费组成为__。
A．设备原价+采购与保管费B．设备原价+运费+装卸费C．原价+安装费D．设备原价+运杂费8、法定代表人越权的情形下所签订的合同属于__。
A．无效合同B．有效合同C．可撤销合同D．效力待定合同9、目前，国内外测定沥青蜡含量的方法很多，但我国标准规定的是__A．硫酸法B．组分分析法C．化学分析法D．蒸馏法10、用销售量表示的盈亏平衡点越低，则项目__。
2017年造价工程师造价管理真题及答案
1.建设项目的造价是指项目总投资中的（）。
A.固定资产与流动资产投资之和B.建筑安装工程投资C.建筑安装工程费与设备费之和D.固定资产投资总额【答案】D【解析】建设项目总造价是指项目总投资中的固定资产投资总额。
参见教材P3。
2.政府部门，行业协会，建设单位、施工单位及咨询机构通过协调工作，共同完成工程造价控制任务，属于建设工程全面造价管理中的（）。
A.全过程造价管理B.全方位造价管理C.全寿命期造价管理D.全要素造价管理【答案】B【解析】全方位造价管理：建设工程造价管理不仅仅是建设单位或承包单位的任务，而应是政府建设主管部门、行业协会、建设单位、设计单位、施工单位以及有关咨询机构的共同任务。
参见教材P4。
3.根据《注册造价师管理办法》，以欺骗手段取得造价工程师注册被撤销的，（）年内不得再次申请注册。
A.1B.2C.3D.4【答案】C【解析】不予注册的情形:有下列情形之一的，不予注册:①不具有完全民事行为能力的;②申请在两个或者两个以上单位注册的;③未达到造价工程师继续教育合格标准的;④前一个注册期内造价工作业绩达不到规定标准或未办理暂停执业手续而脱离工程造价业务岗位的;⑤受刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;⑥因工程造价业务活动受刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;⑦因工程造价业务活动以外的原因受刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;③被吊销注册证书，自被处罚决定之日起至申请之日止不满3年的;⑨以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册被撤销，自被撤销注册之日起至申请注册之日止不满3年的;⑩法律、法规规定不予注册的其他情形。
参见教材P9。
4.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业应办理而未及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理，逾期不办理的，可处以（）以下的罚款。
A.5000元B.1万元C.2万元D.3万元【答案】B【解析】工程造价咨询企业不及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理;逾期不办理的，可处以1万元以下的罚款。
上海2017年上半年公路造价师《技术与计量》：隧道工程考试题
上海2017年上半年公路造价师《技术与计量》：隧道工程考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、对生态环境的主要影响因素有__。
A．水土流失B．取砂冲洗引起水质混浊C．施工人员的生活污水D．扬尘2、根据合同法，履行地点不明确又不能达成补充协议时，以下表述错误的是__。
①交付不动产的，在不动产所在地履行；②给付货币的，在给付一方所在地履行；③给付货币的，在接受一方所在地履行；④交付不动产的，在履行义务一方所在地履行A．①②B．②④C．③④D．①④3、公路建筑安装工程费包括建筑工程费和安装工程费两部分，其中安装工程费是指为安装__的费用。
A．混凝土预制构件B．钢结构工程构件C．营运、养护、管理所需设备D．施工机械、设备4、建立精干高效的项目监理机构并使之正常运行，是实现工程监理目标的__。
A．控制手段B．前提条件C．经济措施D．目标规划5、业主将工程项目的任务分别发包给多个承包人，并分别与各承包人签订合同，这种项目管理模式是__。
A．平行发包模式B．总分包模式C．联合体承包模式D．CM承包模式6、动态投资回收期的评价标准是__。
A．≤项目寿命期B．≤基准投资回收期C．≥项目寿命期D．≤基准动态投资回收期7、某建设项目的计算期为10年，基准收益率为10%，经计算静态投资回收期为7年，动态投资回收期为12年，则该项目的财务内部收益率__。
A．FIRR＞10%B．FIRR＝10%C．0＜FIRR＜10%D．FIRR＝08、被撤销或者终止时，下列说法正确的是__。
A．不影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力B．影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力C．只影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力D．部分影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力9、《公路基本建设工程概预算编制办法》96版规定，为了使费率计算的各项费用不受各地价格波动影响，除__外，均以概预算定额基价为计算基数。
上海2017年上半年公路造价师：公路工程造价试题
上海2017年上半年公路造价师：公路工程造价试题上海2017年上半年公路造价师：公路工程造价试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、抢险救灾紧急工程应采用__方式选择实施单位。
A．公开招标B．邀请招标C．议标D．直接委托2、按混凝土路面接缝的用途可将其分为__。
A．纵缝、横缝、工作缝B．胀缝、横缝、缩缝C．胀缝、缩缝、工作缝D．纵缝、胀缝、工作缝3、《公路工程国内招标文件范本》规定的交工日期是指__。
A．监理工程师审核承包人提交的交工验收申请的日期B．通过交工验收的日期C．监理工程师签认交工结账证书的日期D．发给承包人的交工证书上写明的日期4、对于填方路基土石方数量计量中，下列处理方法不正确的是__。
A．零填挖路段的翻松、压实不另计量B．零填挖路段的换填土，按压实的体积，以立方米计量C．利用土、石填方及土石混合填料的填方，按压实的体积，以立方米计量D．借土填方，按天然方的体积，以立方米计量5、合同双方发生争议后，不妥的解决方式是__。
A．首先双方协商B．向协议条款约定的单位或人员要求调解C．向仲裁机构申请仲裁D．立即向人民法院起诉6、下列关于桥梁技术术语的说法正确的是__。
A．简支梁桥标准跨径就是支承线之间的距离B．桥梁全长等于各跨长之和C．拱的计算跨径是指两起拱面与拱轴线的交点之间的水平距离D．拱的标准跨径是指两墩中线之间的距离7、《公路工程国内招标文件范本》规定的“开工预付款”的支付办法是，业主在收到工程师签发动员预付款支付证书后__内核批，并支付开工预付款的70％，待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。
A．5天B．7天C．10天D．14天A．综合索赔B．单项索赔C．工期索赔D．合同内索赔E．费用索赔14、钢筋混凝土工程，模板拆除的规定为__。
A．混凝土达到拆模强度B．先支的后拆，后支的先拆C．先拆除非承重部分，后拆除承载部分D．先侧模，后底模15、按照担保法的规定，可以由第三者出面为当事人担保的方式有__。
2017年上半年上海公路造价师《计价与控制》项目间接建设成本试题
2017年上半年上海公路造价师《计价与控制》项目间接建设成本试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、材料消耗定额是指完成一定__所消耗的材料的数量标准。
A．合格产品B．产品数量C．投资数额D．单位合格产品2、施工监理的原则是__。
A．各负其责，独立工作，互相尊重，密切合作B．协商为主，调解优先，独立公正，廉洁奉公C．严格监理，热情服务，秉公办事，一丝不苟D．服从监督，忠于业主，严守机密，热情服务3、以下属于清单支付项目的工程费用是__。
A．动员预付款B．价格调整C．计日工D．迟付款利息4、隧道工程中风水电作业及通风防尘工作应__。
A．按实际数量计量B．以监理工程师认可数量计量C．以施工方所报数量计量D．不另行计量5、不属于《合同法》调整范围的合同是__。
A．技术合同B．委托合同C．监护合同D．买卖合同6、建设工程目标分解最基本的方式是按__分解。
A．总投资构成内容B．工程内容C．资金使用时间D．工程进度7、我国工程监理制度始于__。
A．十一届三中全会以后B．加人世界贸易组织以后C．20世纪80年代初期D．20世纪80年代中后期8、担保方式中的保证要求__订立书面保证合同。
A．债权人和债务人B．保证人和债权人C．保证人和债务人D．主合同当事人9、下列不属于第一次工地会议内容的是__。
A．介绍人员及组织机构B．审议施工进度计划C．明确施工监理例行程序D．审议工程分包10、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。
合同履行过程中发生违约后，__。
A．未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B．违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C．未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D．违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任11、施工企业法人是指__。
A．依法成立的路桥公司B．公司总经理C．公司股东大会D．公司人事处12、法规、标准、规范等，对公路工程施工过程中污染环境、破坏生态等行为进行监督管理，这称之为__。
2017年造价工程师考试造价管理-真题及答案全已打印
2017年it价工程师考试《览价管理》真题及答案一、单项选择题(共6 0小題，每题1分，毎題的备选顶中，只有1个最符合ito )1. 建设项目的造价是指项目总投资中的()O P3A. EI定资产与潦动资产投资之和B准弟安装工程投资C. 建疑安装工相皺与i殳备眾之和D. 固定资产投资总額2. 政府®n, li业协会,建设单位、18工单位及咨询机构通过怵调工作，ft同完fit工程造价控斛务，属于建设工程全面造价管理中的()P4A. 全过程造价管理B. 全方位造价管理C. 全寿命期造价管理D. 全要索造价管理3. 根据《谨册造价师管理办进》，以欺皤收目取得造价工程师注冊被撤舗的，()年不得再次申请注册。
P12A. 1B. 2C. 3D. 44•根据《iffgffr咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业应办理而未及时办理资质址书变更手续的，由资质许可机关责令限期亦連，逾期不办理的，可他以()W下的PI款。
P17A. 5000 元B. 1 Jj元C. 2万元D. 3 JJ 元5.美国建谴师学会(AIA)的合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列，用于財务管理表18 的是()o P23A. C系列B. D系列C. F系列D. G系列6•根据《建筑法》在建的建弟工样因故中止施工的，建设单位应当自中止»ie ( ) t月，向发证柄关报告。
P25A. 1B. 2C. 3D. 67•根据《建设it?®量管理条例》，建设ism保修期自（）之日起廿算。
P31A. 工程交付便用B•竣工审it通过C. 工程价款结淸D. ®I»收合格&根据《招投标袪》，对于依袪必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件藪止之日止，最短不得少于（）日。
P37A. 10B. 20C. 30D. 609•根据《招标投标进实施条例》，招标文件中要求中标人提交股约保证金的，保证金不得超过中标合间金额的0-P44A. 2%B. 5%C. 10%D. 20%10•根据《会同法》关于要约和承诺的鋭茨,正确的是0P47A. 撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之后到达受要约人B•承诺的容应当与要约的容一致C. 要约施请是合冋应立的必经过程的通銀应当在要约愉定的承诺期限內到达要约人11•根稠《合间法》，执行改府定价或政府指导价的合间时，对于逾期交付标的物的处置方氏是（）。
上海2017年公路造价师《计价与控制》项目筹资的基本要求考试题
上海2017年公路造价师《计价与控制》项目筹资的基本要求考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列__不是属于合同支付项目的范畴。
A．动员预付款B．保留金C．暂定金额D．材料及设备预付款2、底基层的承包商自检的无机稳定土材料的强度应在__取样。
A．拌和机出口B．摊铺碾压现场C．成形、养护后，钻芯取样试验D．试验室拌制3、修改和完善，这表明监理规划__。
A．应分阶段编写B．具体内容应有针对性C．基本内容应力求统一D．应遵循建设工程的运行规律4、施工产生工期延误，监理工程师批准了承包商修改后的进度计划，说明__。
A．批准了工期延期B．批准了承包商以后的施工计划C．对合同进行了修改D．解除了承包商延误工期的责任5、可撤销的合同在被撤销前，属于__合同。
A．无效B．既未成立也未生效C．有效D．虽未成立但已生效6、预制构件安装作业中，从安全的角度考虑，不必__。
A．安装大型盆式橡胶支座时，墩顶两侧应搭设操作平台；B．起吊大型及有突出边棱的构件时，应在钢丝绳与构件接触的拐角处设垫衬；C．单面配筋的盖板上应标明起吊标志；D．进行预压试验，以检查支架的承载能力和稳定性，消除非弹性变形。
7、施工企业法人是指__。
A．依法成立的路桥公司B．公司总经理C．公司股东大会D．公司人事处8、合同被确认无效时，应从__即无法律约束力。
A．双方发生争议时B．合同订立时C．当事人一方提出时D．被法院确认时9、承包人签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，__。
A．应取得业主批准B．经过监理工程师批准C．自行决定后通知业主D．自行决定后通知监理工程师10、根据FIDIC合同条件，属于工程量清单项目的是__。
A．暂定金额B．动员预付款C．保留金D．价格调整11、项目监理机械人员数量并不取决于__。
A．工程类别B．工程建设强度C．工程复杂程度D．监理单位资质等级12、由于业主经营不善，长期拖延支付工程款，则承包人可向业主提出__。
造价师《造价管理》真题及答案(详解版)
201７年造价工程师考试真题及参考答案《建设工程造价管理》一、单项选择题（共6０小题，每题１分，每题的备选项中，只有1个最符合题意。
）1．建设项目的造价是指项目总投资中的（）。
A．固定资产与流动资产投资之和B.建筑安装工程投资C.建筑安装工程费与设备费之和Ｄ．固定资产投资总额答案：D解析:从投资者的角度,工程造价即为固定资产投资。
２。
政府部门，行业协会，建设单位、施工单位及咨询机构通过协调工作,共同完成工程造价控制任务，属于建设工程全面造价管理中的( ）A。
全过程造价管理B.全方位造价管理C。
全寿命期造价管理D.全要素造价管理答案：B3．根据《注册造价师管理办法》,以欺骗收段取得造价工程师注册被撤销的，（）年内不得再次申请注册。
A。
1B.２Ｃ.3Ｄ.4答案：Ｃ解析：隐瞒的1年内；欺骗的３年内。
4。
根据《工程造价咨询企业管理办法》,工程造价咨询企业应办理而未及时办理资质证书变更手续的,由资质许可机关责令限期办理，逾期不办理的，可处以( ）以下的罚款。
A。
500０元B.1万元C。
2万元D.３万元答案:B5。
美国建造师学会（AＩA）的合同条件体系分为A、B、C、D、Ｅ、F系列，用于财务管理表格的是( )。
Ａ.Ｃ系列Ｄ．G系列答案:C6.根据《建筑法》在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工起( ）个月内,向发证机关报告。
A。
１B.2C。
3D．６答案:A７.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自( ）之日起计算。
A。
工程交付使用B。
竣工审计通过C.工程价款结清D．竣工验收合格答案:D解析:保修期自竣工验收合格之日起计算。
8。
根据《招投标法》，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ )日。
Ａ．1０Ｂ.20Ｃ。
30D．６0答案：B解析:如发售到截止、修改与澄清、异议、投诉等时间期限。
9．根据《招标投标法实施条例》，招标文件中要求中标人提交履约保证金的，保证金不得超过中标合同金额的（ )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2017年上半年上海公路造价师辅导资料：工程造价资料的管理考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、中，当事人双方对发生的争议经协商未达成一致，则__。
A．必须请第三方调解后才能申请仲裁B．可以不进行调解而直接申请仲裁C．可以直接向法院起诉D．可以在仲裁或起诉两者之间择其一2、《公路工程国内招标文件范本》合同条件中规定，除在合同中有明确的规定外，监理工程师__解除合同规定的承包人的任何义务。
A．无权B．有权C．经业主同意后有权D．经主管部门批准后有权3、数量、质量；②合同价款或者报酬；③合同履行期限、履行地点和方式；④违约责任；⑤解决争议方法A．①②③B．①③④⑤C．②③⑤D．①②③④⑤4、下面不是线性盈亏平衡分析前提条件的是__。
A．销售收入是销售量的线性函数B．单位可变成本随生产量的增加成比例降低C．销售收入与销售量之间成线性比例关系D．只生产单一产品，且生产量等于销售量5、__的大小，反映了工程质量的稳定性。
A．平均值B．中位数C．标准偏差D．极差6、《公路工程国内招标文件范本》规定，索赔事件发生后的__天内，承包人应向监理工程师提交索赔意向通知。
A．7B．14C．21D．287、评标应当由评标委员会负责评审。
评标委员会应由__负责组建。
A．招标代理机构B．招标人C．公证机构D．交通主管部门8、对一个评定路段的路面压实度的评定应采用（）公式进行评定。
A．R≥Rd/(1-ZaCv)B．R-K1Sn≥0.9RC．XL＝X-D．K'＝K0-9、决定监理单位与项目建设单位和被监理单位关系的是__。
A．施工监理合同B．施工合同C．工程咨询合同D．A+B10、武汉甲建设公司与长沙乙建筑公司欲签订一份建设工程施工合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章。
该合同成立的时间应为__。
A．甲、乙公司就合同内容达成合意时B．乙公司收到甲公司签字盖章的合同时C．甲公司签字盖章时D．乙公司签字盖章时11、动态投资回收期的评价标准是__。
A．≤项目寿命期B．≤基准投资回收期C．≥项目寿命期D．≤基准动态投资回收期12、可行性研究属于项目__主要工作之一。
A．计划阶段B．施工准备阶段C．实施阶段D．决策阶段13、填方路堤上层的压实度应比下层的压实度__。
A．大B．小C．相等D．可大可小14、按照规定评标原则和评标方法应在__说明。
A．招标文件中B．投标预备会C．开标会D．中标函中15、反映建设项目对国家所做净贡献的一个绝对指标是__。
A．经济内部收益率B．投资回收期C．经济效益费用比D．经济净现值16、__基层施工时，应控制其延迟时间。
A．无机结合料B．石灰稳定类C．石灰稳定工业废渣D．水泥稳定类17、发包模式是__。
A．平行承、发包B．设计和施工总承包C．工程项目总承包D．设计和施工联合体承包18、预算编制办法(1996)年》，公路工程定额的编制、管理费以定额建筑安装工程费总额为基数，按__计列。
A．0.17%B．0.18%C．0.15%D．0.16%5.概、预算中辅助生产现场费是按人工费的15%计，最后构成__。
A．人工费B．材料费C．间接费D．施工管理费19、随着项目管理软件和以项目管理软件为核心的项目管理信息系统应用的不断深入，信息的__问题已成为当前需要解决的首要问题。
A．整体化B．准确化C．及时化D．标准化20、某企业发行长期债券2000万元，筹资费费率为4%，债券利息率为7%，所得税税率为33%，则资金成本率为__。
A．5.36%B．4.89%C．7.05%D．8.42%21、《公路工程国内招标文件范本》规定，对于合同规定的任何材料或设备的正规检查或检验的时间，监理工程师至少应提前__小时通知承包人其到场时间。
A．12B．24C．36D．4822、《公路工程国内招标文件范本》规定，监理工程师在收到承包人按合同条款规定提交的要求延期的通知及最后详细资料后，应在__天内将审核意见报经业主批准并将决定通知承包人，或要求承包人进一步补充延期的理由。
如果监理工程师在该时间内不予答复，则应视为承包人要求的延期已经为业主批准。
A．14B．2lC．28D．3523、路面基层摊铺时，混合料的含水量宜高于最佳含水量的__，以补偿摊铺及碾压过程中的水分损失。
A．0.5%～1.0%B．1.0%～1.5%C．1.5%～2.0%D．2.0%～2.5%24、甲于2000年4月28日因情况紧急而与乙签订一份买卖合同，合同内容对甲显示公平。
根据法律规定，下列表述正确的是__。
①甲有权通知乙撤销合同；②该合同无效，甲乙双方应各自返还财物；③合同的效力处于未定状态；④若甲在2001年4,月28日后才申请撤销该合同，人民法院不再保护；⑤该合同在未被撤销以前仍然有效，因为不违反法律及社会公共利益A．①②④B．①④⑤C．④⑤D．③④⑤25、第12d和第13d，则工作M的总时差为__d。
A．6B．9C．12D．15二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、代理的特征表现为__。
A．代理人为被代理人从事一切法律行为B．代理人必须在代理权限范围内实施代理行为C．代理行为是代理人以被代理人的名义实施代理行为D．代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志E．被代理人对代理行为承担民事责任2、免除违约责任的条款有__。
A．对方过错B．国家计划调整C．自然灾害D．货物的自然损耗E．合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约3、以下有关工程费用支付的叙述中，正确的是__。
A．监理工程师有权确定工程变更后的费用B．监理工程师有权通过随后的支付证书对已签发的支付证书的错误尽行纠正C．索赔费用的确定权归建设单位D．工程费用支付的权力归建设单位E．监理工程师有价格调整的权力4、FIDIC通用条款第60条第10款规定：业主收到监理工程师提交的中期付款证书的天内，或最终支付证书天内，向承包人付款，否则将安支付延期付款利息A．28，56B．14，28C．45，60D．15，305、在FIDIC土木工程施工合同条件中，__属业主的风险。
A．战争、动乱等B．工伤事故C．正常的恶劣天气D．设计不当造成的损失和破坏E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用6、按照FIDIC条款，下列事件出现后，承包商有权延长工期__。
A．监理工程师延发图纸影响了施工进度B．分包商违约C．非承包商责任的暂时停工D．承包商负责的风险发生导致工期延长7、工程支付应遵循的原则是__。
A．支付必须以工程计量为基础B．支付必须以技术规范和报价单为依据C．支付必须及时D．支付必须以日常记录和合同条款为依据E．支付必须遵循严格的程序8、《公路工程国内招标文件范本》规定，工程承包合同中，解决合同争议的途径和方式有__。
A．对合同进行公证B．提交工程师处理C．仲裁或诉讼D．当事人友好协商E．忍让9、特殊结构的桥涵，采用__时，必须制定相应的有针对性的安全技术措施，通过试验和检验，证明可行后方可实施。
A．新技术B．新工艺C．新设备D．新材料10、当承包人索赔后，监理工程师可以对索赔提出质疑的情况包括__。
A．承包人以前已表明放弃索赔B．提交的证据不足以说明索赔的部分C．发包人与承包商共同负有责任，责任未划分D．损失计算不足E．承包商没有采取措施避免或减少损失的部分11、下列路面破损中，__属于功能性破坏。
A．断裂B．弯沉过大C．不平整D．表面光滑12、下列属于前期支付的项目有__。
A．履约保函手续费B．动员预付款C．材料设备预付款D．保险手续费E．保留金13、台背填土的质量直接关系到竣工后行车的舒适和安全，为保证质量，其施工要点有__。
A．采用透水性材料填筑B．严格控制分层厚度C．压实度从基底至顶面均达到95%以上D．设专人负责监督检查14、下列关于新增固定资产价值计算的说法正确的有__。
A．新增固定资产的计算对象是单项工程B．对于全部建成、交付使用的附属辅助工程，不应计算新增固定资产价值C．凡购置达到固定资产标准不需要安装的设备、工器具，在交付使用后不计算新增固定资产价值D．独立发挥效益的非生产性工程，建成交付使用后，应计算新增固定资产的价值E．属于固定资产范畴的其他投资，应随同受益工程交付使用的，同时一并计入新增固定资产价值15、项目经济评价常用的风险分析方法包括__。
A．投资回收期法B．盈亏平衡分析C．敏感性分析D．概率分析E．内部收益率法16、建设项目竣工决算由__组成。
A．竣工验收标准B．竣工决算报告说明书C．竣工工程平面示意图D．竣工决算报表E．工程造价比较分析17、承包人在完成较小附加工程后申请计日工支付时，应提供__。
A．用工清单B．材料清单C．设备清单D．费用清单E．工程量清单18、工程延期的计算主要有以下__方法。
A．实测法B．工时分析法C．造价比较法D．工期分析法E．经验判断法19、改善沥青混合料高温稳定性的措施有__等。
A．加强基层结构强度B．提高黏结力C．提高内摩阻力D．采用稠度较低的沥青20、以下属于直接费的是__。
A．材料采购人员的工资B．项目经理的工资C．仓库保管员的工资D．工、班长的工资E．小车驾驶员的工资21、水泥混凝土配合比设计的主要任务是选好__。
A．水灰比B．用水量C．砂率D．结构层厚度22、监理工程师对施工图审核的主要原则有__。
A．是否符合有关部门对初步设计的审批要求B．是否对初步设计进行了全面、合理的优化C．安全可靠性、经济合理性是否有保证，是否符合工程总造价的要求D．设计深度是否符合设计阶段的要求E．是否满足工程质量要求和施工工艺要求23、在投标文件中，投标人施工组织设计应满足招标文件的__要求。
A．合同条款B．技术规范C．计划工期D．投标担保E．报价24、当事人承担违约责任的方式有__。
A．变更合同B．撤销合同C．赔偿损失D．继续履行E．采取补救措施25、沥青拌和厂应具备下列__条件。
A．有大吨位自卸汽车B．应有良好的防雨及排水设施并应符合国家有关环境保护、消防安全等规定C．应配备试验仪器齐全的试验室，保证生产质量D．拌和机械需配套并有备用E．交通运输方便。