基于FIDIC合同的国际工程索赔管理
谈FIDIC合同条款在国际工程造价方面的应用及造价控制
谈FIDIC合同条款在国际工程造价方面的应用及造价控制FIDIC合同是国际上广泛使用的工程建设合同标准之一。
本文将探讨FIDIC合同条款在国际工程造价方面的应用及造价控制。
一、FIDIC合同条款及其应用FIDIC全称为国际工程承包商联合会（International Federation of Consulting Engineers），是一个国际非政府组织。
FIDIC合同是由FIDIC发布的一系列国际工程合同标准，其中以《FIDIC工程承包合同红皮书》（FIDIC Red Book）、《FIDIC设计-施工合同黄皮书》（FIDIC Yellow Book）和《FIDIC设计-建设合同银皮书》（FIDIC Silver Book）应用最为广泛。
FIDIC合同条款在国际工程中的应用主要包括以下几个方面：1.合同签订阶段：FIDIC合同明确了各方在合同签订阶段的权利与义务，包括项目招标、合同讨论、合同签署等环节。
通过规范的合同流程，能够在一开始就明确各方的责任和权益，有助于避免后期争议。
2.合同履行阶段：FIDIC合同在工程建设过程中规定了承包商和业主的责任和义务，包括设计要求、施工作业方式、工期安排、质量控制等。
通过合同明确的规定，可以提高工程施工的效率和质量。
3.价款支付：FIDIC合同明确了价款支付的时间和方式，规定了进度款和最终款的支付条件，确保了承包商在履行合同后及时收到相应的款项。
二、FIDIC合同条款对国际工程造价的影响FIDIC合同条款对国际工程造价有着重要的影响，主要包括以下几个方面：1.合同价款的确定：FIDIC合同明确了合同价款的确定依据，通常包括工程量清单价格、单价分析和总价分析等方式。
合同价款的确定对于工程造价的编制和控制至关重要。
2.变更管理：FIDIC合同条款规定了变更管理的程序和要求。
在工程实施过程中，变更是难以避免的，而合理管理变更可以有效控制工程造价。
FIDIC合同通过提供变更管理的流程和要求，确保各方按照约定的程序进行变更管理，从而减少变更引起的成本增加。
12FIDIC施工合同条件下的索赔管理
合同管理 水利水电工程造价・2009年・第2期可能得到业主方的完全信任,特别是近年来类似项目的实施过程中,与参建各方的良好合作,得到的业主方的嘉奖等等。
顾客的满意度是业主方选择承包商的决定性条件之一,在行业内得到认可的承包人在投标过程中具有较大的竞争力。
(2)良好的合作基础是选择的关键条件。
针对已经进驻工地施工的承包人,业主方对该承包人在该项目中的表现非常清楚,对本次投标项目的中标与否影响非常大。
一般来说,能顺利完成上一项目并得到业主方认可的承包人,中标下一个同类项目的可能性要比其他投标人大得多,因为熟悉的、有良好合作基础的承包人,更能够适应于业主方的管理。
(3)在行业内得到认可的项目经理非常重要。
在推行项目责任制的建筑市场,对于大型的建设项目,业主方会非常慎重地选择承包人的项目经理,项目经理必须具备相应工程项目的管理经验,并得到过相关方的认可。
项目经理通常能够调动一定的社会资源,并有相对稳定的施工队伍供其指挥,可以说,有了一个优秀的项目经理,项目也就成功了一半。
通过国内在建的同类项目,业主方可以随时和其他的相关方进行沟通,获取拟担任本项目项目经理的最真实的资料。
(4)投标文件的编制必须合理、完善。
业主重视对招标文件的编制,也希望有高质量投标文件。
编制好投标文件,是取得中标候选人资格最基本的条件,投标人可结合《评标办法》中所列的项目,逐项认真落实。
4 结 语在研究招标投标制的同时,要看到与其并存于市场中的另外两种模式,即询价和直接采购,虽然三者适用的范围不同,但对于投标人的投标决策及策略会有一定的启发作用。
业主方选择承包人的过程实质上是对投标人的肯定,包括本次投标的肯定,重要的是对该投标人以往类似业绩的肯定,更是对本项目能够顺利实施的希望。
F I D I C施工合同条件下的索赔管理王红军(中国葛洲坝集团第一工程有限公司,湖北宜昌443002)关键词:索赔原因;索赔依据;索赔程序;解决方法;索赔处理摘 要:索赔是国际工程承包项目中经常遇到的事件。
FIDIC施工合同条件中承包商向业主索赔的条款
FIDIC施工合同条件中承包商向业主索赔的条款FIDIC (国际工程承包商联合会) 是全球范围内最重要的工程承包组织之一，其制定的标准合同条款被广泛应用于国际工程领域。
FIDIC施工合同条件（简称“FIDIC条件”）为工程承包商和业主之间的合同关系提供了完备的规定，包括了工期、工程质量、支付方式等各种条款。
然而，由于复杂的工程环境和不确定因素的影响，难免会出现一些争端和纠纷，因此FIDIC条件也包括了一些承包商向业主索赔的条款。
本文将对FIDIC施工合同条件中承包商向业主索赔的条款进行详细介绍和解释。
索赔的基本规则在FIDIC条件下，承包商有权在履行合同过程中向业主提出索赔，以弥补因业主原因而导致的成本、损失或损害。
然而，在提出索赔之前，承包商必须遵守以下基本规则：1. 通知期限承包商必须在发现事件之后尽快通知业主，说明事件的性质、原因和估计的损失或成本。
通知应该写成书面形式，并应在通知期限内发出（通常为28天内）。
通知期限的规定是为了帮助业主及时采取必要的措施，以避免进一步的损失或损害。
2. 调查和证明承包商必须对事件进行详细的调查和证明，包括记录与事件相关的证据、收集证人证言和进行技术分析等。
这是为了确保索赔的真实性和有效性，防止业主因索赔不当而受到损失或损害。
3. 协商和谈判承包商必须在通知业主后尽快与业主进行协商和谈判。
这包括说明事件的性质、原因、估计的损失和成本及其证明文件，并就解决问题确定各方之间的负责和义务达成一致。
此外，如果需要，承包商还必须参加任何有关索赔的证据和讨论会议。
具体的索赔条款FIDIC条件中的索赔条款具体而言有三种，分别是：1. 变更条款FIDIC条款规定，如果业主提出变更，承包商必须履行变更并获得额外费用或延迟赔偿。
在这种情况下，承包商必须保留所有与变更有关的证据，并在合理的时间内提交索赔。
2. 不可预见的条件条款这一条款规定，如果承包商在履行合同时遭遇了不可预见的条件，这些条件对承包商的成本或工期造成了重大影响，那么承包商有权向业主提出索赔。
关于国际工程承包中FIDIC合同条款的研究——以工程索赔进行分析
关 于国 际工程承 包 中 Ｆ Ｉ Ｄ Ｉ Ｃ合 同条 款 的研 究
— —
以工程索赔进行分 析
张鲲 翔 金 菊花
吉林 １ ３ ２ ０ ２ ２ ）
（ 中油 吉林化建工程有 限公 司， 吉林
【 摘
要】 在 国际承 包市场上 ， 索赔 已经成为众多承 包商的经营策略之 一 ， 并作为保护其 自身正 当权益及提 高经济效益的重要
．
Ｃ ＋ Ｐ
Ｃ
４
、
２ ０ ｌ ３ ． １ 变更权 ２ １ ｌ ３ ． ２ 价值工程 ２ ２ ｌ ３ ． ５ 暂定金额 ２ ３ １ ３ ． ７ 因法律改变的调整 ２ ４ ｌ ３ ． ８ 因成本改变的调整 ２ ５ ｌ ５ ． ５ 雇主终止的权利 ２ ６ ｌ ６ ． １ 承包商暂停工作 的权利 ２ ７ ｌ ６ ． ２ 、 由承包商终止 ； 终止时的付款
３ ３ ｌ ９ ． ７ 根据法律解除履约
三、 结 语
Ｃ
Ｃ
６ ４ ． １ ２ 不可预见 的物质条件 ８
９
Ｃ ＋ Ｔ
Ｃ ＋ Ｔ
７ ． ２ 样 品
７ ． ４ 试 验
Ｃ ＋ Ｐ
Ｃ ＋ Ｐ ＋ Ｔ
成功的索赔是承包商提高经营管理水平的有力手段 ： 适时
１ ３
９ ． ２ 延 误 的试 验
Ｃ ＋ Ｐ ＋ Ｔ
Ｆ Ｉ ＤＩ Ｃ合 同条件下索赔的实质是指，通过施工合 同条款 的 相关规 定 ， 为 了弥补承包商 或业主不应 承担 的损 失， 对 合 同价 款进 行适当 、 公平 的调整 ， 使施 工合 同的风 险分担趋 于平衡和 合理 。在 国际工程 界实践习惯上， 通 常把承 包商向业 主提 出的
菲迪克合同条件下的索赔
菲迪克合同条件下的索赔摘要：本文我们从菲迪克合同条件下的索赔含义说起，具体分析工程索赔的原因与索赔程序等，以供大家参考。
关键词：菲迪克合同索赔原因索赔程序1、简述菲迪克合同条件下的索赔索赔的含义比较广泛，它的意思就是索付、索要，可以从三个方面进概述。
首先，如果甲方出现违约现象，让乙方受到重大损失，乙方就可以要求甲方赔偿相应的损失；其二，如果出现应当由业主负责的特殊风险及遭遇恶劣条件等状况，让承包商受到巨额损失，就可以要求业主赔偿相应的损失；其三，承包商通过合法渠道得到正当利益，因为没有按时得到监理部门的认可及业主所付的费用，可以通过正式函件请业主赔付费用。
于菲迪克合同条件下，承包商所提出来的索赔要求要有一定的必要性。
通常状况下，如果承包商在投标当以较低价格中标，在实际运行当中稍有不慎就会导致严重亏损，他们必然想通过一定的索赔机会来减少自身的损失。
所以，从这可以看出，索赔就是业主与承包商间所承担风险比例经过协调的再分配。
2、索赔的动因从目前来看，只要不是承包商的原因导致的工期推迟及费用增加等，都可以是索赔的动因，下面我们来具体分析下。
2.1工程师发布的开工令过晚投标书一般都会有投标书附件，其中工程师颁发开工令时间就是附件内容之一。
在菲迪克相关条款中就有明确规定，开工令应该在中标函颁发之后，于投标书附件规定时间内发出。
假如工程师下达的开工令所发日期与投标书附件规定不符，这就可以达成索赔。
它的索赔理由可分为机械设备及人员窝工；未及时获得预付款所需要支付的贷款利益；未依照预定时间向供应商定货造成的定货价格的提升。
2.2业主的违约或未履行约定它主要表现于未及时办理拆迁、征地、施工许可；没有依照规定时间提供通道与场地；没有按照规定时间供应技术资料与图纸；业主所提供的原料不达标或时间推迟；没有在规定时间内支付进度款、预付款等。
2.3特殊风险引起的停工特殊风险包括：入侵、敌对行动、战争、外敌行业、革命、叛乱、暴动及纂夺政权或军事政变等、放射性毒气爆炸及核成分危险性能造成的放射性污染或离子辐射和所有爆炸性核装置等、因为所有核燃料或燃烧后的核废物、超音速或音速飞行的飞机与飞行装置造成的压力波；出现暴乱等。
FIDIC合同条件中索赔条款应用案例分析
1. 介绍国际工程承包商（FIDIC）合同条件是一种广泛使用的标准合同条件，用于管辖国际工程建设领域的合同关系。
其中，索赔条款是重要的一部分，它规定了工程承包商可以要求发起索赔的主要原因和方式。
在本文中，我们将分析一些常见的索赔条款案例，以便更好地了解这些条款的具体应用。
2. 索赔条款的主要内容首先，让我们简要介绍一下FIDIC合同条件中索赔条款的主要内容。
索赔条款可以分为三个部分：2.1 索赔的主要原因第一部分规定了工程承包商可以要求发起索赔的主要原因，包括以下内容：•业主的不当行为，如变更勘测或者其他技术专业事项；•业主违反合同规定，如未按时支付款项或者未提供必要的设计或图纸；•不可预见的事件，如天气影响或政府行为。
2.2 提交索赔的要求第二部分规定了工程承包商应该如何提交索赔的要求：•在发现问题之后，应该尽快通知业主；•应该书面提交索赔请求，并附带合适的证据；•索赔请求必须包括估计损失和补救措施。
2.3 处理索赔请求的程序第三部分规定了处理索赔请求的程序：•索赔请求应该由业主尽快处理，并以书面形式给予回应；•如果业主拒绝索赔请求或者没有提供满意的解决方案，工程承包商可以提起仲裁程序。
3. 案例分析3.1 变更设计不合理在一项国际工程建设项目中，业主在执行过程中变更设计，但是这些变更的设计并不合理，导致工程承包商需要投入额外资金和时间来完成工程。
根据FIDIC合同条件中的索赔条款，工程承包商可以要求发起索赔并赢得一定的赔偿。
要提交索赔请求，工程承包商需要提供论证证据，包括设计变更的文件、变更对工程造成的影响、增加的费用以及延误的时间等信息。
3.2 免责条款适用在另一项国际工程建设项目中，工程承包商在建设过程中出现了一些问题，导致工程无法按照合同规定的进度完成。
然而，根据合同中的免责条款，业主可以不承担责任。
在这种情况下，工程承包商需要注意如何处理索赔请求，以避免过多的损失。
他们可以在合同签订之前仔细审查免责条款，并在合同中注明有关索赔请求的条款，以确保他们有权要求赔偿。
国际工程承包中运用FIDIC条款进行索赔的策略研究
最高 目标 。处理好单项索赔和一揽子索赔的关系 ， 对于理 由
・
ｌ ｌ ０・
第 ７期 （ 总第 １ ４ ７期 ）
翘
建 设 经 济 ■
出现错误 ，如果 由于改正这些错误 而使费用增 加或工期 延
充分 的而重要的单项索赔应力争尽早解决 ； 对于业 主坚 持拖
后解 决的索赔 ， 要 按业主 意见认真 积累有关 资料 ， 为一揽 子 解决准备充分 的材料 。 （ ２ ） 签订好合 同协议 ： 在商签合 同的过程 中 ， 承包商应 对 业主 明显将重 大风险转嫁给承包商 的合 同条件 ， 提 出修改 的 要求 ， 对达成 修改 的协议 应 以“ 谈判 纪要 ” 的形 式写 出 ， 作 为 该合 同文件 的有 效组成 部分 。特别要对业 主开脱 责任 的条 款， 引起 足够的注意 。例如 ： 合同 中不列索赔条款 ； 延期付款
中３ ７ ８次为单项索赔 ， 其成功率为 ９ ５ ． ５ ％， ４ ９次 为综合 索赔 ，
实的 ， 全面 的和及 时的 。但 由于承包商 的认 识不够 ， 管理不
当， 以致证据不充 分或超越时 限 ， 承包 商 因此失去 一次次 的
机会。
其索赔成功率为 ７ ５ ． ５ ％， 由此可见索赔工作的重要性 。
内容说 明证 据不足或没有证据 ， 索赔不成立 。证据必须是真
１ 国际工程 索赔 工作现 状分 析
工程 索赔具有非 常好 的经济效果 。根据 国外资料 ， 在正 常的情况下 ，工程承包能得到利润约 占工程合 同价的 ３ ％ １ ０ ％， 而在许 多 国际工程 索赔 中 ， 索赔 额高达合 同价 的 １ ０ ％
地激 烈的情况 下 ， 工程索赔问题 已经引起各方关注。而合理
FIDIC合同条款下的国际工程索赔及仲裁
FIDIC合同条件下的索赔与仲裁慧朴管理概况主要业务立足工程建设行业，为行业价值增值提供精细化管理和精益建造培训课程、管理咨询、信息系统等产品及服务。
公司愿景致力于研究、发现、推动和实现工程建设行业的价值增值，成为最受行业欢迎的合作伙伴。
部分客户中国工程企业精细化管理和精益建造解决方案提供商培训注意事项手机关铃守时禁烟提倡互动•一、国际工程承包的原则•二、业主、咨询工程师和承包商间的三角关系•三、合同的法律基础•四、FIDIC合同条件是国际通用文件•五、FIDIC合同条件的强制性和严肃性•六、文字交往为准•七、FIDIC合同条件（红皮书）是单价合同•八、报价技巧•九、波纹理论（The Ripple Theory）•十、承包商创收的三大支柱十一、英国点工与VO十二、EOT十三、汇兑风险十四、国际仲裁十五、税收十六、保函、保险十七、联营体 vs 合包集团十八、分包十九、总承包项目二十、Turnkey –EPC Contract二十一、FEPC（融资总承包项目）二十二、风险管控二十三、推荐参考书目一、国际工程承包的原则 (价责对筹)•―承包商工作得到支付，业主付款获得工程”。
•承包商与咨询工程师并无直接的合同关系，但普通法认定双方存在着一种“特殊关系”，因为承包商履约的前提是必•须相信咨询工程师所提供的信息并按其指令行事，所以得到了侵权行为法（TheLaw of Tort ）的保护。
•第60款（银皮书第14款）的重要性。
•参见《FIDIC 合同条件实用技巧》一书p2，中国建筑工业出版社。
•参见《FIDIC 合同条件应用实务》一书pp24~40，中国建筑工业出版社。
The Contractor gets paid for the work he performs and the Employer gets the work he is paying for .合同的法律基础•普通法（Common Law）崇尚合同的自由约定原则，通常不会为保障公平或已签合约中不利一方的利益而干预合同，因此很难以显失公允为理由去修改或删除已经签订的文字约定，因为英国法律不保护不公平交易下的合同不利一方。
FIDIC施工合同条件下的索赔管理
１ 引言
Ｆ Ｉ Ｄ Ｉ Ｃ施 工合 同条件（ 红皮 书） 是 目前 国际承包市 场上普
权力或 付款。
３ 索 赔 的原 因
３ ． １ 施 工条件 变化
１ ） 不利的外界障碍和条件 。如无法合理预见的地下水、 地 质断层等 。
２ ） 发现化石 、 古迹等 。
遍采用 的合同条款 ， 它包括 ： 第一部分——合 同协 议书 、 通用
４ 索赔的分类
按索赔的 目的可以将索赔分为工期和费用索赔 ， 其中费用 包括成 本和 利润 。 承 包商进行索赔的最终 目的即是索取工 期 和费用 ， 这 也是 索赔 的实质 。
【 摘 要】 索赔正成为国际工程承 包项 目管理 中遇 到的越来越重要 的问题 。 如何更好地 解决项 目索赔问题 成了几乎所 有 国际项 目管理 中的主要 问题之一。论文 以 Ｆ Ｉ Ｄ Ｉ Ｃ施工合 同条件 （ 红皮 书） 为基础浅谈国际工程项 目中的索赔管理。
【 Ａ ｂ ｓ ｔ ｒ ａ ｃ ｔ ］ Ｔ ｈ ｅ ｃ ｌ ａ ｉ ｍｎ ｏ ｗ ｂ ｅ ｃ ｏ ｍ ｉ ｎ ｇ ｍ ｏ ｒ ｅ ａ ｎ ｄ ｍ ｏ ｒ ｅ ｉ ｍ ｐ ｏ ｒ ｔ ａ ｎ ｔ ｉ ｎ ｎ ｉ ｔ ｅ ｒ ｎ ａ ｔ ｉ ｏ ｎ ａ ｌ ｐ ｒ ｏ ｊ ｅ ｃ ｔ ｍ ａ ｎ ａ ｇ ｅ ｍ ｅ ｎ ｔ ． Ｈ ｏ ｗ ｔ ｏ ｒ ｅ ｓ ｏ ｌ ｖ ｅ ｔ ｈ ｉ ｓ ｐ ｒ ｏ ｂ ｌ ｅ ｍｂ ｅ ｔ ｔ ｅ ｒ ｉ ｓ ｏ ｎ ｅ
ｌ 工程建设与设计
ｌ Ｃ ｏ ｍ ｔ ｔ ｕ ｃ ｔ ｉ ｏ ｎ ＆ Ｄ ｅ ｓ Ｆ ｏ ｒ Ｐ ｒ ｏ ｊ ｅ ｃ ｔ
Ｆ ｌ Ｄ ｌ Ｃ施工合 同条件 下的索赔管理
Ｃｌ ａ ｉ ｍ Ｍａ ｎ ａ ｇ ｅ ｍｅ ｎ ｔ ｕ ｎ ｄ ｅ ｒ ｔ ｈｅ Ｃｏ ｎ ｄ ｉ ｔ ｉ ｏ ｎ ０ ｆ Ｆ Ｉ ＤＩ Ｃ Ｃｏ ｎ ｓ ｔ ｒ ｕ ｃ ｔ ｉ ｏ ｎ Ｃｏ ｎ ｔ ｒ ａ ｃ ｔ
国际工程索赔明细(以FIDIC为准)
15 件
的外界条件，因此遭到了延误和 （或）导致了费用
√√
4.20雇主的 由于业主提供的设备或材料不符合合 16 设备和免费 同规定，导致承包商工期延误及费用 √ √ √
提供的材料 损失
默示 默示 默示 默示
工程师发出关于处理上述物品的指示
17 4.24化石 。如果承包商由于遵守该指示而引起 √ √
√
使用除外，）而使承包商招致了费用
26 10.3对竣工 延误进行竣工检验致使承包商遭受了
√
检验的干扰 延误和(或)导致了费用
27
11.2修补缺 由于非承包商原因造成的缺陷所修补 陷的费用 的费用
√
28
11.6进一步 进一步检验结果表明责任方非承包商 的检验 原因，由此产生的费用
√
11.8承包商 应工程师要求，承包商应在其指导下
序号 条款
事由
工期 （T）
费用 （C）
利润 （P）
（明示/默示）
1.4通讯联 批准、证书、同意及决定被无理扣压
1
√√√
络
或拖延造成工期延误及损失
默示
2 1.8文件的 在用于施工的文件中发现了技术性错 √ 保管和提供 误或缺陷造成工期延误
默示
3
1.9拖延的 当因必要的图纸或指示不能在一合理
图纸或指示
的特定时间内颁发给承包商，从而引 起工程延误或中断
9
3.4工程师 未经承包商确认更换工程师造成的损 的撤换 失
√
√
默示
4.1承包商 按照合同的规定以及工程师的指示
10 的一般义务 （在合同规定的范围内）的错误或修 √ √ √
默示
改造成承包商的损失
11
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
裁决效力？
合同一方申请裁决
收到委托后的84天内提出决定
非终局，可再仲裁
在收到决定的28内提出不满
19
3 国际工程索赔的程序 争端解决：仲裁
国际 仲裁
为什么选择仲裁 仲裁与诉讼的关系？国际工程中为什么多约定采用仲裁？
仲裁的前置条件 仲裁协议有效，且经DAB做出的决定未成为最终的、有约束力的
仲裁的效力 一裁终局原则是世界各国普遍接受的原则
总费用法
以实际总费用减投标估算总 费用，合并计算多次索赔事 项。
合理价值法
一种按照公正调整理论进行补偿 的做法，较少采用。
修正总费用法
在总费用法的基础上进行调整、 修改，去除一些不确切因素。
23
4 索赔费用的计算与计价 功效降低计价法
适用情况
非承包方原因造成的功效降低，如： 特别恶劣的气候条件 加速施工时的干扰拥挤
1
难点
2
费用难以准确计算
实际责任难以划分
3
计价方法
以整个工程为基础的计价法 以部分工程为基础的计价法 时段功效比较计价法
24
4 索赔费用的计算与计价 功效降低计价法
案例 分析
在正常的、未采取加速施工的情况下，承包商为完成某一数量的工程得 到工程进度款为1000万美元，而他的人工费开支为200万美元。 该承包商在业主要求下加速施工，在此期间的工程进度款收入为750万 美元，人工费开支为220万美元。以功效降低索赔，承包商的索赔额如 何计算？ 平均生产率指数=工程进度款/人工费 1000万/200万=5
索赔 要点
1
需“尽快”或“立即”通知工程师的情形： 第4.12款【不可预见的外界条件】 第4.24款【化石】
2 在收到工程师变更指令后14内，且在变更工作 开始之前，向工程师提交索取额外付款的意图 或由工程师在上述期限内将该意图通知承包商
14
3 国际工程索赔的程序 工期索赔程序要点
16
3 国际工程索赔的程序 索赔费用的支付
业主：
在工程师收到索赔报告 后的56天内支付索赔款
承包方：
在月度报表或竣工报表 中计列索赔款项
承包商未在最终报表中申报的索赔款项 意味着承包商自动放弃了索赔权力
17
3 国际工程索赔的程序 什么是争端？
工程师的最终确定 被拒绝
合同一方 拒绝参与讨论和达成协议
费用
利润
工期
费用索赔是利润索赔的前提
10
2 国际工程索赔的依据 按明确程度分类
明示可以索赔的条款
共39项 业主的原因、工程师的原因、业主负责的客观原因
隐含说明索赔的条款
共23项 没有明确规定给予承包商补偿，但可推定承包方的索赔权力
11
03 国际工程索赔的程序
3 国际工程索赔的程序 索赔的总体流程
存在争议，走争端程序处理
索赔事件结束
工程师答复
收到索赔报告28天内
持 续 性 事 件 ， 每 隔 28 天 内 报告一次，并在索赔事件结 束 28 天 内 递 交 最 终 索 赔 报 告
递交索赔报告
发出索赔通知
递交索赔通知书的28天内 发现或应当发现索赔事件28天内
索赔事件发生
13Байду номын сангаас
3 国际工程索赔的程序 费用索赔程序要点
前提：
非承包方原因
气候
异常不利 气候条件
短缺
不可预见 人货短缺
原则：
工期只加不减
条款
其他条款 明确规定
变更
工作量 显著变化
竣工时间 延长条件
业主
业主原因 造成延误
15
3 国际工程索赔的程序 索赔的证据支持
来往信函
会议记录 施工现场记录 工程财务记录
索赔 证据
现场气象记录
招标文件 投标文件 合同协议书及其附属文件 政策法令文件 市场信息资料
风险分担均衡 机电设备项目、基础设施项目 业主编制项目纲要和性能要求 承包商负责设计和施工安装工作 工程师监督设计和签发支付证书 包干价格下实施里程碑支付方式，
非包干时也可能采用单价支付
风险大部分由承包商承担 私人投资、大型基建BOT项目 业主只提出项目纲要和使用要求 承包商负责设计、采购和施工 业主代表直接管理项目实施过程 采用里程碑计价，业主严控检验
建好工程项目
认真履行合同，努力把工程 建设好，与业主、咨询建立 良好的合作互通关系。
做好合同管理
熟悉合同文件，掌握索赔条 款，善于利于合同来保障自 身权益。
四块 基石
做好成本管控
利用成本核算、成本分析掌 握项目成本动态；做好资料 收集整理，提供证据支持。
善于索赔谈判
信守友好协商，解决争端的 原则。也要进退有据，守住 底线的同时善于变通。
美国
美国建筑师学会——AIA合同条件。 美国承包商总会——AGC合同条件。 美国仲裁协会——AAA仲裁规则。 美国工程师合同文件联合会——EJCDC合同条件。
7
02 国际工程索赔的依据
2 国际工程索赔的依据 按事件性质分类
工程变更
不可抗力
工程暂停
其他索赔
工期延误
不可预见 外界条件
合同终止
9
2 国际工程索赔的依据 按索赔目的分类
20
04 索赔费用的计算与计价
4 索赔费用的计算与计价 索赔费用的构成
材料原价 运输费 仓储费 合理损耗
工资 补助费 加班费 奖金及福利
拖延付款利息 增加投资利息 错误扣款利息
材料费 人工费
机械费
自有设备按设备运行记录或标准手册计算 租赁设备按租赁费用计算 设备低功效按一定比例折算 小型机具费用由合同双方约定
红皮书
银皮书
EPC/交钥匙合同条件
黄皮书
1999版/2017版
生产设备和设计 -施工合同条件
4
1 国际工程合同范本 FIDIC合同条件
红皮书 施工合同条件
黄皮书
银皮书
生产设备和设计-施工合同条件 EPC/交钥匙合同条件
风险分担均衡 主要工作是施工 业主提供设计文件 业主负责大部分设计工作 由工程师监督施工和签发支付证书 按清单中单价和实际工程量计价
过程
5
1 国际工程合同范本 世界银行合同条件
世界银行
《工程采购招标 文件样本》
1 采用FIDIC合同条件的“通用条件” 2 对工程所在国承包商有优惠政策 3 专用条款中重要条款有详细建议
4 不采用“见索即付”的履约保函形式
6
1 国际工程合同范本 其他合同条件
英国
土木工程师学会的ICE合同条件。 皇家建筑师学会的JCT合同条件。
31
谢谢您的观看！
XXX 2019年5月
管理费
现场管理费：管理人员工资、临时设 施、办公、通讯、交通等
总部管理费：去总部费用一定比例
利息
利润
承包方投标报价的合理利润
22
4 索赔费用的计算与计价 索赔的计价方法
实际费用法
以承包商的实际开支为依据， 向业主要求经济补偿
审判裁定法
一般出现在法庭审判中，通过 研究承包方资料、证据，听取 业主申辩，最终的判决的经济 补偿。
事实的准确性 论述的逻辑性 证据的充分性 案例的针对性
28
06 国际工程索赔的注意事项
6 国际工程索赔的注意事项 索赔的八项注意
充分论证 索赔权
合理计算 索赔款
按时提出 索赔要求
编写好 索赔报告
提供充分的 索赔证据
力争友好 协商解决
随时申报 按月结算
必要时 施加压力
30
6 国际工程索赔的注意事项 索赔的四块基石
未达成协议的讨论 不再继续
进展缓慢，以致 明显不大可能达成协议
18
3 国际工程索赔的程序 争端解决：DAB
是什么？
争端裁决委员会
是一个具有准仲裁性质的小组
如何组成？
合同双方联合任命
1人/3人，双方各自推选，经对方认可
如何运作？
合同双方在收到DAB决定的28天内， 未发出表示不满的通知，则该决定 视为终局，对双方有约束力
正常生产率下人工费=工程进度款/平均生产率指数 750万/5=150万 可索赔人工费220万-150万=70万美元
25
05 国际工程索赔文件的编写
5 国际工程索赔文件的编写 索赔文件的组成部分
1、总论部分
索赔 文件
2、合同引证部分 3、索赔款项计算部分 4、工期延长论证部分
5、证据部分
27
5 国际工程索赔文件的编写 编写索赔文件的技巧
遭遇流氓业主怎么办 国际工程索赔的六项基本功
XXX 2019年5月
目 录
CONTENTS
01
国际工程合同范本
02
国际工程的索赔条款
03
国际工程索赔的程序
04
索赔费用的计算与计价
05
国际工程索赔文件的编写
06
国际工程索赔的注意事项
01 国际工程施工合同
1 国际工程合同范本 FIDIC合同条件
施工合同条件