保交房协议
保交房协议(一)
保交房协议(一)保交房协议模板1. 协议目的此保交房协议模板旨在明确买卖双方在房屋交割过程中的权利和义务，确保交易顺利完成。
2. 定义在本协议中，以下术语定义如下： - 买方：指房屋买受人。
-卖方：指房屋出售人。
- 房屋：指卖方即将交易出售的房屋物件。
- 保交房保证金：指买方在签署本协议时支付给卖方作为履行保证的金额。
3. 保交房流程以下是保交房的流程： 1. 买方和卖方达成房屋买卖协议。
2.买方支付保交房保证金给卖方。
3. 买方和卖方共同约定房屋交割的时间和地点。
4. 双方按照约定的时间和地点进行房屋交割。
5. 卖方确认房屋交割完毕后，退还买方的保交房保证金。
4. 保交房保证金1.买方在签署本协议时，应支付保交房保证金给卖方。
2.保交房保证金应以人民币支付，支付方式可以是现金或银行转账。
3.买方支付的保交房保证金将作为买方履行房屋买卖协议的履行保证。
4.买方如未按照房屋买卖协议履行义务，卖方有权扣除保交房保证金作为违约金。
5. 房屋交割1.买方和卖方应共同约定房屋交割的时间和地点，并在本协议中明确记录。
2.房屋交割时，买方应当支付房屋的余款给卖方。
3.房屋交割时，卖方应向买方交付包括但不限于以下物品：–房屋的产权证书或房屋买卖合同。
–相关的房屋租赁协议（若适用）。
–房屋的一切附件和设备，包括门窗、钥匙、电器设备等。
4.房屋交割结束后，卖方应向买方提供房屋的所有权证明和相关手续，包括但不限于过户手续、税费清算等。
6. 争议解决1.本协议的履行、解释和争议解决适用中华人民共和国相关法律法规。
2.对于因本协议引起的争议，双方应通过友好协商解决。
3.若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。
7. 其他条款1.本协议一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本协议的任何修改、补充应当以书面形式进行，经买卖双方协商达成一致后生效。
3.本协议中若有任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的有效性和可执行性。
交房押金合同5篇
交房押金合同5篇篇1甲方（出租方）：____________________乙方（承租方）：____________________鉴于甲乙双方就房屋租赁事宜达成如下协议，为明确双方权利义务，保障房屋交接过程中的相关事项得到妥善处理，特制定本协议。
一、协议目的为保证交房过程的顺利进行，规范双方行为，明确相关权利和义务，确保房屋及其设施在交接过程中不受损失，经双方友好协商，签订本交房押金合同协议。
二、押金金额乙方在签订本协议时向甲方支付押金人民币（大写）____________________元整（￥________元）。
三、押金用途押金用于保证乙方在租赁期间遵守房屋使用规定，以及在房屋交接过程中产生的费用结算、损害赔偿等。
四、房屋交接1. 甲方应于租赁期满或合同解除后，按照本协议约定的时间和条件将房屋交还乙方。
2. 房屋交接时，双方应共同检查房屋及其设施状况，确保房屋及其设施完好无损。
如存在损坏情况，双方应依据实际情况协商解决。
3. 乙方应在房屋交接时结清租赁期间产生的水、电、气、物业管理费等费用。
五、押金返还1. 若乙方在租赁期间遵守房屋使用规定，未损坏房屋及其设施，且结清相关费用，甲方应在房屋交接完毕后______个工作日内全额返还押金。
2. 若乙方在租赁期间违反房屋使用规定，造成房屋及其设施损坏或未结清相关费用，甲方有权在押金中扣除相应金额作为赔偿。
六、违约责任1. 若甲方未按本协议约定时间交付房屋，应按照逾期交付的标准支付违约金。
2. 若乙方未按本协议约定支付押金或未按时结清相关费用，应按照未履行义务的部分支付违约金。
3. 若因不可抗力因素导致本协议无法履行，双方应及时沟通协商解决。
七、争议解决如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。
保证按时交房承诺书模板
保证按时交房承诺书模板
尊敬的客户：
本承诺书由[公司名称]（以下简称“我方”）向[客户名称]（以下简称“贵方”）发出，旨在确保贵方在与我方签订的采购合同中，关于房屋交付的条款得到严格执行。
一、交房时间承诺
我方承诺，根据双方签订的采购合同，房屋的交付日期定为[具体日期]。
我方将严格按照合同约定的时间完成房屋的建设、装修及交付工作。
二、施工进度保证
为确保按时交房，我方将采取以下措施：
1. 制定详细的施工计划，并严格按照计划执行。
2. 定期向贵方报告施工进度，确保贵方随时了解项目状态。
3. 遇到可能影响交房时间的不可预见情况时，及时与贵方沟通，并寻求解决方案。
三、质量保证
我方保证交付的房屋将符合国家及地方的建筑标准和质量要求，同时满足合同中约定的各项条件。
四、违约责任
如因我方原因导致未能按时交房，我方将承担相应的违约责任，并按照合同约定向贵方支付违约金。
五、不可抗力
若因不可抗力因素导致无法按时交房，我方将及时通知贵方，并提供必要的证明文件。
双方应根据实际情况协商解决。
六、其他
本承诺书为采购合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。
本承诺书的解释权归我方所有。
此致
敬礼！
[公司名称]
[公司地址]
[联系电话]
[电子邮箱]
[日期]
（公司盖章）。
保障交房协议书范本
保障交房协议书范本甲方（开发商）：_____________________乙方（购房者）：_____________________鉴于甲方作为开发商，已开发建设位于________________（地址）的房地产项目，并已取得相应的预售许可证。
乙方作为购房者，已与甲方签订了《商品房买卖合同》，并支付了相应的购房款项。
现甲乙双方就交房事宜达成如下协议：一、交房条件1. 甲方保证在本协议约定的交房日期前，完成该房地产项目的建设，并通过相关政府部门的验收合格。
2. 甲方应确保交付给乙方的房屋符合《商品房买卖合同》中约定的房屋质量标准和交付条件。
二、交房时间1. 甲方应于____年____月____日前，将符合交房条件的房屋交付给乙方。
2. 如遇不可抗力因素导致交房延迟，甲方应及时通知乙方，并提供相应的证明文件。
三、交房程序1. 甲方应在交房前____天通知乙方进行房屋验收。
2. 乙方应在接到通知后____天内完成房屋验收，并签署房屋验收确认书。
3. 乙方验收合格后，甲方应向乙方提供房屋钥匙及相关交付文件。
四、房屋质量保证1. 甲方对交付的房屋提供自交房之日起____年的保修期。
2. 在保修期内，如房屋出现质量问题，甲方应负责免费维修。
五、违约责任1. 如甲方未能按期交房，每逾期一天，应向乙方支付已付房款的万分之____作为违约金。
2. 如乙方未能按期完成验收，每逾期一天，应向甲方支付违约金____元。
六、其他约定1. 本协议一经双方签字盖章后生效。
2. 本协议与《商品房买卖合同》具有同等法律效力，如本协议与《商品房买卖合同》内容有冲突，以本协议为准。
七、争议解决1. 双方因履行本协议发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________________法定代表人（签字）：_________________日期：____年____月____日乙方（签字）：_____________________日期：____年____月____日（注：以上内容仅供参考，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
保证按时交房承诺书模板
保证按时交房承诺书模板
一、承诺人
甲方（开发商）：_________
乙方（购房者）：_________
二、承诺内容
为保证乙方所购房产能够按时交付并达到约定的质量标准，甲方在此向乙方做出如下承诺：
1.按时交房：甲方承诺按照合同约定的交房时间，将房产交付给乙方。
2.保证房产质量：甲方承诺所交付的房产达到国家质量标准，并保证不
会出现质量问题。
3.认真服务：甲方承诺在交房期间认真对待每一位买家，及时解决他们
的疑问，确保顺利交房。
三、承诺期限
本承诺书的承诺期限为 ________ 年，从本承诺书签署之日起计算。
四、违约责任
如甲方不能按约定期限交付房产或交付的房产出现质量问题，甲方应该承担如下责任：
1.向乙方赔偿因违反承诺而导致的一切损失。
2.将质量问题或不能按时交付的情况公开向媒体及社会各界进行说明，
恢复乙方的合法权益。
3.承担因违反承诺而引起的法律责任。
五、法律适用
本承诺书的签订、履行及争议解决，均适用中国法律。
六、其他
未尽事宜，由双方共同商定。
本承诺书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________ 日期：_________ 乙方（签字）：_________ 日期：_________。
保交房承诺书
保交房承诺书甲方（开发商）：____________________乙方（购房者）：____________________签订日期：____年____月____日鉴于甲方为房地产开发企业，乙方为购房者，双方就甲方开发的位于__________________（具体地址）的房产项目达成购房协议。
为确保乙方的合法权益，甲方特此向乙方作出如下保交房承诺：一、交房时间甲方承诺，将按照双方签订的购房合同约定的时间，即____年____月____日前，将符合国家质量标准的房产交付给乙方使用。
二、交房标准甲方保证交付的房产满足以下条件：1. 房产结构安全，符合国家及地方建筑质量标准。
2. 房产内部装修及设施设备符合合同约定的标准。
3. 房产具备合法的产权证明文件，且无任何产权纠纷。
4. 房产通过相关政府部门的验收，并取得竣工验收备案表。
三、违约责任如甲方未能按照约定时间交付房产，或交付的房产不符合上述交房标准，甲方将承担以下违约责任：1. 逾期交房的，每逾期一日，甲方需向乙方支付已付房款万分之五的违约金。
2. 如因甲方原因导致房产无法交付，甲方需退还乙方已付全部房款，并支付相当于已付房款10%的违约金。
四、不可抗力如因不可抗力因素导致甲方无法按时交房，甲方应及时通知乙方，并提供相关证明。
双方可根据实际情况协商解决，或按照相关法律规定处理。
五、其他本承诺书作为购房合同的补充，与购房合同具有同等法律效力。
如本承诺书与购房合同内容有冲突，以本承诺书为准。
甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________乙方（签字）：____________________签订地点：____________________签订日期：____年____月____日注：本承诺书为模板，具体条款需根据实际情况调整，并由双方协商一致后签署。
保证按期交房的协议书范本
保证按期交房的协议书范本甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________鉴于甲方为拥有位于_____________________（以下简称“物业”）的所有权人，乙方有意购买该物业，双方经友好协商，就甲方保证按期交付物业给乙方使用的相关事宜，达成如下协议：第一条物业信息1.1 物业地址：_____________________。
1.2 物业面积：_____________________平方米。
1.3 物业权属：甲方保证拥有该物业的完全所有权，且无任何抵押、查封或其他权利负担。
第二条交付期限2.1 甲方保证在本协议签订之日起至______年______月______日（以下简称“交付日”）前，将物业交付给乙方使用。
2.2 甲方应确保物业在交付时符合以下条件：2.2.1 物业结构安全，无重大质量问题；2.2.2 物业内部装修及设施设备符合双方约定的标准；2.2.3 物业相关权属证明文件齐全，无争议。
第三条交付条件3.1 甲方应在交付日前完成物业的装修、设施设备安装等工作，并确保物业达到交付使用的条件。
3.2 甲方应在交付日前向乙方提供物业的权属证明文件、质量保证书、使用说明书等相关文件。
第四条交付验收4.1 乙方应在甲方通知的交付日到场验收物业。
4.2 乙方验收物业时，如发现物业存在不符合交付条件的情况，应及时书面通知甲方，并提出整改要求。
4.3 甲方应在接到乙方整改要求后______个工作日内完成整改，并通知乙方重新验收。
第五条违约责任5.1 如甲方未能在约定的交付日前交付物业，每逾期一日，应向乙方支付违约金，违约金金额为已付房款的______%。
5.2 如乙方在甲方交付物业后______个工作日内未提出书面验收意见，视为物业已通过验收。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均可向物业所在地人民法院提起诉讼。
2024年巩义签保交房协议书模板
2024年巩义签保交房协议书模板甲方（卖方）：_______________________乙方（买方）：_______________________鉴于甲方为房屋的合法所有者，乙方为房屋的购买者，双方在平等、自愿的基础上，就房屋买卖事宜达成如下协议：第一条房屋信息1.1 房屋位置：_____省_____市_____区/县_____街道/镇_____小区_____栋_____单元_____号。
1.2 房屋面积：_____平方米。
1.3 房屋性质：_____（住宅/商业/办公等）。
1.4 房屋所有权证号：_____。
1.5 房屋现状：_____（简述房屋的当前状况，如装修情况、家具家电等）。
第二条房屋价格及支付方式2.1 房屋总价为人民币_____元（大写：_____元整）。
2.2 乙方应于本协议签订之日起_____日内支付定金人民币_____元（大写：_____元整）。
2.3 乙方应于_____年_____月_____日前支付剩余房款人民币_____元（大写：_____元整）。
第三条房屋交付3.1 甲方应于_____年_____月_____日前将房屋交付给乙方。
3.2 交付时，甲方应保证房屋结构安全，设施设备完好，且无其他第三方权利主张。
3.3 交付时，甲方应向乙方提供房屋所有权证及其他相关法律文件。
第四条权利与义务4.1 甲方保证对房屋拥有完全的所有权，无任何抵押、查封等权利瑕疵。
4.2 乙方应按约定支付房款，并在交付后合理使用房屋。
4.3 甲方应协助乙方办理房屋过户手续。
4.4 乙方在房屋交付后，享有对该房屋的占有、使用、收益和处分的权利。
第五条违约责任5.1 如甲方未按约定时间交付房屋，每逾期一日，应向乙方支付房屋总价款_____‰的违约金。
5.2 如乙方未按约定时间支付房款，每逾期一日，应向甲方支付逾期未付款项_____‰的违约金。
5.3 任何一方违反本协议其他条款，应赔偿对方因此遭受的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
保交房协议
保交房协议是指租赁方在将房屋交付给承租方之前，双方共同约
定的一份文件。
该协议对双方的权利和义务进行了明确规定，旨在保
护双方的合法权益，确保租赁交易的顺利进行。
以下是一份内容生动、全面、有指导意义的保交房协议范文：
保交房协议
甲方（租赁方）：____________________
乙方（承租方）：____________________
房屋地址：__________________________
第一条保交房义务
1. 甲方保证在约定的交房日期前将房屋完全清洁整理好，并进行
常规维修和保养，保证房屋法律用途合法。
如因甲方故意或过失造成
房屋未能如期交房，乙方有权要求甲方支付违约金。
2. 乙方应提前告知甲方具体的交房时间，方便甲方做出准备。
未
经甲方同意，乙方不得提前入住或者将其他人员擅自安排入住。
第二条房屋质量保证
1. 甲方保证房屋基本设施设备的正常运转，如水电煤气等，确保
乙方在合理期限内享受到正常的生活所需。
2. 如房屋发生非人为损坏或设施设备出现故障，乙方应第一时间通知甲方，并协助提供相关信息，以便甲方及时采取修复措施。
第三条房屋定期维修
1. 甲方应按照法律法规要求，对房屋进行定期维修和保养，确保房屋结构安全可靠、卫生干净整洁。
2. 乙方应爱护房屋，合理使用各项设施设备，并妥善保管房屋内的物品。
如乙方因过失或故意导致房屋损坏，应承担修复费用。
第四条房屋使用限制
1. 乙方租赁的房屋仅供居住之用，严禁从事非法经营、违法活动或其他损坏房屋的行为。
乙方需履行公民义务，遵守法律、社会公德等规范。
2. 乙方不得擅自改变房屋结构或布置，并在使用期限内按照约定的方式使用房屋。
如有改动需求，需提前征得甲方书面同意。
第五条违约责任
1. 甲方在交房前不能如期交房的，应承担按日计算的违约金，违约金标准为租金的百分之五。
2. 乙方在使用期限内违反协议约定的，甲方有权要求乙方按照约定支付违约金，并承担相应法律责任。
第六条协议变更和解除
1. 本协议可经双方协商一致进行变更，变更后的协议应以书面形
式确认，并由双方签字生效。
2. 本协议在房屋交付给乙方，且乙方正式入住后生效，有效期为
_______年。
3. 在有效期内，如乙方有解除协议的需求，需提前_______天书
面通知甲方，并支付相应的违约金。
第七条争议解决
本协议在履行中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院解决。
第八条其他条款
1. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商约定。
协商一致后，应签
订书面补充协议，作为本协议的附件，与本协议具有同等效力。
2. 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（租赁方）：乙方（承租方）：
签字：签字：
日期：日期：
通过以上保交房协议，双方在租赁交易中可以确立各自的权益和
义务，并保障租房交易的顺利进行。
双方应遵守协议内容，并以友好
合作的态度，共同维护良好的租赁关系。
如遇争议，应通过友好协商
解决，以维护双方合法权益。