工程索赔的十大依据
工程索赔案例及依据法律(3篇)
第1篇一、案例背景某建筑工程公司（以下简称“承包方”）与某房地产开发公司（以下简称“发包方”）于2012年签订了某住宅小区的建设工程合同。
合同约定，承包方负责该住宅小区的建设工程，工期为两年。
合同总价款为2亿元人民币，按工程进度分期支付。
然而，在工程实施过程中，由于各种原因，工程进度严重滞后，导致工程成本大幅增加。
承包方遂向发包方提出索赔，要求增加工程款及工期延长。
双方对此争议较大，未能达成一致意见，遂诉至法院。
二、案件事实1. 工程进度滞后在工程实施过程中，由于发包方提供的图纸存在错误，导致承包方多次返工。
同时，发包方在施工过程中多次变更设计，增加了工程量。
这些因素导致工程进度严重滞后，工期延长至三年。
2. 工程成本增加由于工程进度滞后，承包方不得不增加人力、物力投入，导致工程成本大幅增加。
具体如下：（1）人工费：由于工期延长，承包方不得不雇佣更多工人，导致人工费增加。
（2）材料费：由于工程量增加，材料消耗量也随之增加，导致材料费增加。
（3）设备租赁费：由于工期延长，承包方不得不租赁更多设备，导致设备租赁费增加。
（4）其他费用：如临时设施费、监理费等。
三、法律依据1. 《中华人民共和国合同法》根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”2. 《中华人民共和国建筑法》根据《中华人民共和国建筑法》第四十一条规定：“建设单位未按照合同约定提供图纸、技术资料、施工场地、资金、材料等，影响工程进度的，应当承担相应的责任。
”3. 《中华人民共和国建设工程质量管理条例》根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》第二十一条规定：“建设单位未按照合同约定提供图纸、技术资料、施工场地、资金、材料等，影响工程进度的，应当承担相应的责任。
”四、法院判决法院审理后认为，发包方在工程实施过程中存在以下违约行为：1. 提供的图纸存在错误，导致承包方多次返工。
工程承包施工索赔方向(3篇)
第1篇一、索赔类型1. 工期索赔：由于发包人原因导致工程延期，如未能按约定提供施工场地、图纸、设备等，承包商可要求顺延工期并赔偿损失。
2. 费用索赔：因发包人原因或不可抗力因素导致的工程成本增加，如材料价格上涨、人工费上涨、设备租赁费增加等，承包商可要求赔偿。
3. 利润索赔：因发包人原因导致工程延期或成本增加，承包商可要求赔偿因工期延误和成本增加而造成的利润损失。
4. 不可抗力索赔：因自然灾害、政策变化等不可抗力因素导致工程中断或损失，承包商可要求赔偿。
二、索赔方向1. 发包人违约：如发包人未能按合同约定提供施工场地、图纸、设备等，导致工程延期或成本增加，承包商可要求赔偿。
2. 设计变更：因设计变更导致工程量增加、工期延长或成本增加，承包商可要求赔偿。
3. 不可抗力：因自然灾害、政策变化等不可抗力因素导致工程中断或损失，承包商可要求赔偿。
4. 材料设备问题：因发包人提供的材料设备质量不合格、规格不符合要求等原因导致工程中断或成本增加，承包商可要求赔偿。
5. 施工条件不利：如施工现场环境恶劣、交通不便等，导致工程进度延误或成本增加，承包商可要求赔偿。
6. 拖欠工程款：因发包人拖欠工程款导致承包商资金周转困难，承包商可要求赔偿。
三、索赔证据1. 合同文件：包括施工合同、设计变更通知、技术规范等。
2. 工程日志：记录工程进度、施工情况、材料设备进场情况等。
3. 施工图纸：证明工程量、设计变更等。
4. 材料设备清单：证明材料设备质量、规格等。
5. 工程照片、视频：证明施工现场情况、施工进度等。
6. 有关政府部门文件：如政策文件、气象预报等。
四、索赔程序1. 提出索赔通知：在索赔事项发生后，承包商应在规定时间内向发包人提出书面索赔申请。
2. 提供索赔依据：承包商需提供相关证据，证明索赔事项的真实性和合理性。
3. 发包人答复：发包人收到索赔申请后，应在规定时间内答复。
4. 谈判：若双方对索赔事项存在争议，可进行谈判协商。
工程施工索赔类型包括(3篇)
第1篇一、工期延误索赔1. 业主原因导致的工期延误：如业主未按时提供施工图纸、场地、材料等；业主对施工过程中的问题处理不当导致延误；业主未按时支付工程款等。
2. 承包商原因导致的工期延误：如施工组织管理不善、施工工艺不合理、施工质量不合格等。
3. 不可抗力因素导致的工期延误：如自然灾害、战争、政府行为等。
二、费用索赔1. 人工费索赔：由于工期延误、工程变更等原因导致的人工费增加。
2. 材料费索赔：由于材料价格波动、运输困难、材料供应不足等原因导致的材料费增加。
3. 施工机械费索赔：由于工期延误、工程变更等原因导致的施工机械费增加。
4. 保险费索赔：由于工程事故、自然灾害等原因导致的保险费增加。
5. 管理费索赔：由于工期延误、工程变更等原因导致的管理费增加。
6. 利息索赔：由于业主或承包商违约导致的利息损失。
三、工程变更索赔1. 设计变更：由于设计错误、设计变更等原因导致的工程变更索赔。
2. 施工方案变更：由于施工过程中遇到特殊情况，需要调整施工方案而导致的工程变更索赔。
3. 合同条款变更：由于合同条款变更导致的工程变更索赔。
四、不可预见的外部障碍或条件索赔1. 地质条件变化：如地基承载力不足、地下水位变化等。
2. 环境因素：如天气变化、交通不便等。
3. 政府行为：如政策调整、城市规划变更等。
五、合同违约索赔1. 业主违约：如未按时支付工程款、未按时提供施工场地等。
2. 承包商违约：如施工质量不合格、未按时完成工程等。
六、其他索赔1. 货币贬值索赔：由于货币贬值导致的成本增加。
2. 物价上涨索赔：由于物价上涨导致的成本增加。
3. 法令变化索赔：由于法令变化导致的成本增加。
总之，工程施工索赔涉及多个方面，承包人在遇到上述情况时，应根据合同约定，收集相关证据，合理提出索赔要求，以维护自身合法权益。
同时，业主和承包商在合同履行过程中，应加强沟通与协作，尽量避免索赔事件的发生。
第2篇1. 工期索赔：由于业主或设计方原因导致工程延期，如设计变更、审批延误等，承包商可以要求延长工期。
建筑工程索赔因工程问题索赔的法律依据
建筑工程索赔因工程问题索赔的法律依据建筑工程索赔——因工程问题索赔的法律依据建筑工程是一个复杂的过程，涉及到众多的技术、材料和人力资源。
在建筑工程过程中，可能会发生各种问题和纠纷，例如质量问题、进度延迟、设计变更等。
当发生此类问题时，承包商或业主可能希望通过索赔来解决争议，并根据相关法律依据来维护自身的权益。
在建筑工程索赔中，工程问题索赔是最常见和重要的类型之一。
工程问题包括由设计、施工和监理等环节引起的质量缺陷、设计变更、进度延误等，对项目的进展和效果产生实质性影响。
下面将分别介绍几种常见的工程问题索赔，并阐述相应的法律依据。
一、质量缺陷索赔质量缺陷是工程问题索赔中最常见的一种情况。
质量缺陷可能由于不当的设计、低质量的材料或施工不当等原因引起，导致建筑物功能性或结构性问题，甚至对使用安全产生威胁。
当承包商或业主发现质量缺陷时，可以通过索赔来要求返工、修缮或赔偿等。
相关法律依据：《中华人民共和国建筑法》第三十九条明确规定：“建筑物的质量必须符合建筑工程质量标准。
”依据该法律规定，当建筑物存在质量缺陷时，承包商应承担返工、修缮等责任；业主则有权要求承包商赔偿相应损失。
二、设计变更索赔在建筑工程施工过程中，由于种种原因，可能需要对设计方案进行一定的变更。
设计变更可能是由于客户需求的变化、施工难度的变化或其他实际情况的变化而引起的。
当设计变更导致项目的成本或工期增加时，承包商可以通过索赔来要求额外付费或延期完成。
相关法律依据：《中华人民共和国建筑法》第三十三条规定：“工程建设合同约定的由设计单位负责的工程设计任务发生变更的，应当重新签订或者补充协议”。
依据该法律规定，当设计变更引起成本或工期增加时，承包商有权要求额外支付费用或延期完成工程。
三、进度延误索赔建筑项目的进度是合同的重要约定之一，当工期无法如期完成时，可能导致不良后果，如额外的成本支出和延误带来的经济损失等。
在这种情况下，承包商可能有权要求业主支付额外费用或延期竣工。
建筑工程索赔的依据
建筑工程索赔的依据在建筑工程索赔中，索赔方需要准备充分的依据来支持其索赔请求。
以下是一些常见的建筑工程索赔依据，供参考：1. 合同文件：建筑工程合同是索赔的主要依据之一。
索赔方可以通过审查合同条款来了解双方在合同中规定的权利和义务，以确定索赔的法律根据。
2. 工程变更指令：如果建筑工程发生了变更，索赔方可以凭借变更指令来主张索赔。
变更指令应该明确说明工程范围的变化，以及相关的费用和时间调整。
3. 工程设计文件：索赔方可以参考工程设计文件来证明施工方出现了设计错误或者不明确的情况，从而导致额外的成本和工期延误，进而提出索赔要求。
4. 工程变量记录：索赔方应该记录下工程中的变量，包括不可预见的事件、施工方提供的错误或缺失的信息等等。
这些变量可以作为索赔的依据，证明索赔方因为这些变量遭受了经济损失。
5. 现场报告和会议纪要：索赔方可以凭借现场报告和会议纪要来证明双方曾就索赔的问题进行过讨论和协商。
这些文件可以作为证据来支持索赔方的主张。
6. 工程进度记录：索赔方可以通过工程进度记录来证明工期的延误。
如果施工方存在过错或其他原因导致工期延误，索赔方可以请求相应的赔偿。
7. 资金支付记录：索赔方应该保留与工程相关的所有付款记录，包括支付凭证、银行转账记录等等。
这些记录可以用来证明索赔方按照合同规定履行了支付义务，而施工方未按照合同约定收到相应的付款。
需要注意的是，建筑工程索赔的依据应该具体、明确，能够清楚地证明索赔方所遭受的经济损失和施工方的过错。
同时，索赔方还应该保留相关的书面证据和文件，以备索赔时使用。
最后，索赔方建议在索赔之前寻求专业的法律意见和专家咨询，以确保索赔的合法性和可行性。
建筑工程施工索赔依据
建筑工程施工索赔依据在建筑工程施工过程中，由于各种原因可能会出现施工进度延误、施工质量问题、工程变更等情况，这些问题往往会给施工方和业主带来诸多影响和损失。
为了维护双方合作的正常进行，保障双方的合法权益，建筑工程施工索赔是一个必要的手段。
本文将从建筑工程施工索赔的依据及流程等方面进行探讨。
一、建筑工程施工索赔的依据1. 合同约定在建筑工程施工过程中，一般都会签订施工合同。
合同是双方约定权利和义务的法律文件，是索赔的重要依据。
在合同中一般都会约定工程价款、工程进度、工程质量、索赔条款等内容，如果发生争议，双方可以根据合同规定进行索赔。
2. 法律法规建筑工程施工索赔的依据还可以是相关的法律法规。
比如《建设工程招标投标法》、《建设工程施工合同法》、《建设工程质量管理条例》等。
这些法律法规对建筑工程施工过程中的索赔问题都有详细规定，双方可以依据法律法规来进行索赔。
3. 工程变更在建筑工程施工过程中，由于设计变更、业主要求变更、政府政策变化等原因可能会导致施工方需要进行工程变更。
工程变更是索赔的重要依据，如果工程变更导致施工方产生额外的费用或损失，施工方可以根据工程变更进行索赔。
4. 施工延误在建筑工程施工过程中，施工方可能会因为各种原因导致施工进度延误。
施工延误是索赔的重要依据，如果施工方能够证明延误是由于业主或其他原因造成的，施工方可以依据施工合同或法律法规进行索赔。
5. 质量问题建筑工程施工过程中，施工方可能会出现施工质量问题，比如工程质量不达标、施工缺陷等。
质量问题是索赔的重要依据，如果施工质量问题对工程造成了影响，施工方可以依据施工合同或法律法规进行索赔。
二、建筑工程施工索赔的流程1. 确认索赔事实在发生索赔事件后，施工方首先需要确认索赔事实。
施工方需要搜集相关证据，比如合同约定、施工记录、施工日志、相关通知、验收报告等，证明索赔事件的发生及造成的损失。
2. 提出索赔请求确认索赔事实后，施工方需要向业主提出索赔请求。
工程施工阶段索赔分类标准
建筑工程施工索赔分类标准一、引言在建筑工程施工过程中，索赔是当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。
为了更好地理解和处理施工索赔，本文将对施工索赔的分类进行详细解析。
二、施工索赔的分类1. 按照干扰事件分类（1）工期拖延索赔：由于建设单位或设计单位的原因导致施工进度拖延，从而影响工程按时完工的索赔。
（2）不可预见的外部障碍或条件索赔：由于不可预见的外部因素，如地质条件、气候变化等导致施工受阻的索赔。
（3）工程变更索赔：由于建设单位或设计单位对工程进行变更，导致施工单位额外投入成本的索赔。
（4）工程中止索赔：由于建设单位原因导致工程中止，施工单位遭受损失的索赔。
（5）其他索赔：如货币贬值、物价上涨、法令变化、建设单位推迟支付工程款等引起的索赔。
2. 按合同类型分类（1）总承包合同索赔：总承包单位在履行合同过程中，由于建设单位或其他单位的原因遭受损失的索赔。
（2）分包合同索赔：分包单位在履行合同过程中，由于建设单位或其他单位的原因遭受损失的索赔。
（3）合伙合同索赔：合伙企业在履行合同过程中，由于建设单位或其他单位的原因遭受损失的索赔。
（4）劳务合同索赔：施工单位在履行劳务合同过程中，由于建设单位或其他单位的原因遭受损失的索赔。
（5）其他合同索赔：除上述合同类型外的索赔。
3. 按索赔要求分类（1）工期索赔：施工单位由于非自身原因导致工期延误，要求建设单位给予工期延期的赔偿。
（2）费用索赔：施工单位由于非自身原因导致额外费用支出，要求建设单位给予费用补偿的赔偿。
4. 按索赔起因分类（1）建设单位违约索赔：施工单位因建设单位违反合同约定而遭受损失的索赔。
（2）合同错误索赔：由于合同文本或解释存在错误，导致施工单位遭受损失的索赔。
（3）合同变更索赔：由于合同变更导致施工单位遭受损失的索赔。
（4）工程环境变化索赔：由于工程环境发生变化，导致施工单位遭受损失的索赔。
（5）不可抗力因素索赔：由于不可抗力因素导致施工单位遭受损失的索赔。
第13章 工程索赔的起因与依据
1.提出索赔要求:当出现可索赔事项时，承包商应该用书面信 件正式发出索赔意向通知书，表明他的索赔权利;另一方面， 应继续进行施工，不影响施工的正常进展。如果该索赔意向 通知书未在合同规定的时间内发出，承包商的索赔要求可能 将遭业主和工程师的拒绝。
2023/4/12
15
提出索 赔要求
工程索赔处理的程序
2023/4/12
16
提出索 赔要求
工程索赔处理的程序
报送索 赔资料
谈判解 决索赔 争端
调解解 决索赔 争端
提交仲 裁或诉 讼
3.通过谈判和调解解决索赔争端:通过谈判和调解友好地协商解决 索赔争端，是合同双方的共同利益所在。尤其是工程项目的业主， 应将此作为自己的重要职责之一。所谓友好协商解决，是指索赔 问题通过业主、工程师和承包商的共同努力得到解决，即由合同 双方根据工程项目的合同文件规定及有关的法律条例，通过友好 协商达成一致的解决办法。实践证明，绝大多数的索赔争端是可 以通过这种方法圆满解决的。
2023/4/12
13
13.3索赔工作的程序与索赔报告
索赔工作程序 索赔报告的编制 索赔的时间限制与处理
2023/4/12
14
工程索赔处理的程序
提出索 赔要求
报送索 赔资料
谈判解 决索赔 争端
调解解 决索赔 争端
提交仲 裁或诉 讼
上述五个工作程序，可归纳为两个阶段， 即：友好协商解决和诉诸仲裁或诉讼。
1.在工程承包中，把不利的现场条件分成两类，作为处理索 赔的重要根据。
(1)第一类不利的现场条件，如......
(2)第二类不利的现场条件，如......
2.处理原则
2023/4/12
4
工程范围变更索赔：是指业主和工程师指令承包商完成某项 工作，而承包商认为该项工作已超出原合同的工作范围，或 超出他投标时估计的施工条件，因而要求补偿其新增开支。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程索赔的十大依据
摘要：为了达到索赔的目的，承包商要进行大量的索赔论证工作，来证明自己拥有索赔的权利，而且所提出的索赔款额要准确，依据要充分，要有说服力，即论证索赔权和索赔款额。
对于所有的施工索赔而言，以下十个方面的内容资料是不可缺少------简称“索赔十大依据”。
1、招标文件
招标文件是工程项目合同文件的基础，包括通用条件、专用条件、施工技术规程、工程量表、工程范围说明、现场水文地质资料等文本，都是工程成本的基础资料。
它们不仅是承包商投标报价的依据，也是索赔时计算附加成本的重要依据。
2、投标报价文件
在投标报价文件中，承包商对各主要工种的施工单价进行了分析计算，对各主要工程量的施工效率和进度进行了分析，对施工所需的设备和材料列出了数量和价值，对施工过程中各阶段所需的资金数额提出了要求等等。
所有这些文件，在中标及签订施工协议书(Construction agreement)以后，都成为正式合同文件的组成部分，也成为施工索赔的基本依据。
3、施工协议书及其附属文件
施工协议书及其附属文件，在签订施工协议书以前合同双方对于中标价格、施工计划合同条件等问题的讨论纪要文件中，如果对招标文件中的某个合同条款作了修改或解释，则这个纪要就是将来索赔计价的依据。
4、来往信件
工程来往信件主要包括：工程师(或业主)的工程变更指令(Variation orders)、口头变更确认函(Confirmation of oral instruction)、加速施工指令(Acceleration order)、施工单价变更通知、对承包商问题的书面回答等等，这些信函(包括电传、传真资料)都具有与合同文件同等的效力，是结算和索赔的依据资料。
5、会议记录
工程会议纪要在索赔中也十分重要。
它包括标前会议纪要、施工协调会议纪要、施工进度变更会议纪要、施工技术讨论会议纪要、索赔会议纪要等等。
会议纪要要有台账，对于重要的会议纪要，要建立审阅制度，即由作纪要的一方写好纪要稿后，
送交对方传阅核签，如有不同意见，可在纪要稿上修改，也可规定一个核签期限(如7 d)，如纪要稿送出后7 d内不返回核签意见，即认为同意。
这对会议纪要稿的合法性是很必要的。
6、施工现场记录
施工现场记录主要包括施工日志、施工检查记录、工时记录、质量检查记录、设备或材料使用记录、施工进度记录或者工程照片、录相等等。
对于重要记录，如质量检查、验收记录，还应有工程师派遣的现场监理或现场监理员签名。
7、工程财务记录
主要是记录工程进度款每月支付申请表，工人劳动计时卡和工资单，设备、材料和零配件采购单、付款收据，工程开支月报等等。
在索赔计价工作中，财务单证十分重要。
8、现场气象记录
大家知道，许多的工期拖延索赔都与气象条件有关。
施工现场应注意记录和收集气象资料，如每月降水量、风力、气温、河水位、河水流量、洪水位、基坑地下水状况等等。
必要时还需要提供气象部门的资料作依据。
9、市场信息资料
对于大中型土建工程，一般工期长达数年，对物价变动等报道资料，应系统地收集整理，这对于工程款的调价计算是必不可少的，对索赔亦同等重要。
如工程所在国官方出版的物价报道（包括主管部门的材料价格信息）、外汇兑换率行情、工人工资调整文件等。
10、工程所在地的政策法令性文件
如货币汇兑限制指令、调整工资的决定、税收变更指令、工程仲裁规则等等。
对于重大的索赔事项，如遇到复杂的法律问题时，承包商还需要聘请律师，专门处理这方面的问题。