建设工程勘察合同-最新范本
建设工程勘察合同样本7篇
建设工程勘察合同样本7篇篇1甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________鉴于甲方拟委托乙方就某项建设工程进行勘察工作，以明确双方权利义务，达成如下合同协议：一、工程概况及合同目的1. 工程名称：__________建设工程。
2. 工程地点：具体地址描述。
3. 合同目的：乙方应按照本合同约定完成工程勘察任务，确保工程安全、质量和进度满足甲方要求。
二、工作内容与要求1. 乙方应按照甲方提供的工程勘察任务书和相关资料，进行现场勘察、测量和试验等工作。
2. 乙方应根据勘察结果编制工程勘察报告，包括地质勘察报告、水文勘察报告等。
3. 乙方应确保勘察数据的准确性和完整性，对勘察结果负责。
如因乙方勘察失误导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。
三、合同金额与支付方式1. 本工程勘察费用为人民币__________元（大写：__________元整）。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点支付勘察费用：合同签订后支付XX%；勘察工作完成并提交初步勘察报告后支付XX%；最终提交勘察报告并经甲方确认后支付余款。
3. 乙方应在收到款项后出具正规发票。
四、合同工期与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX日内完成现场勘察工作。
如遇特殊情况，双方可协商顺延工期。
2. 乙方应按照甲方要求的进度安排进行勘察工作，确保按时提交各阶段勘察成果。
3. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
如因甲方原因造成工期延误，甲方应支付乙方因此产生的额外费用。
五、保密条款与知识产权约定1. 双方应对本合同涉及的商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
2. 乙方提交的勘察报告及相关成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将勘察报告及相关成果用于其他工程项目或进行发表、展示等活动。
如因乙方违反约定导致甲方遭受损失，乙方应承担赔偿责任。
六、违约责任与赔偿损失约定1. 若因乙方原因造成勘察成果不符合合同约定或存在重大失误，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任，赔偿因此造成的损失。
建设工程勘察合同书模板4篇
建设工程勘察合同书模板4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察合同书甲方（委托人）：______________（以下简称甲方）乙方（勘察单位）：______________（以下简称乙方）鉴于甲方拟进行_______项目的勘察工作，并邀请乙方对该项目进行勘察，经甲、乙双方友好协商，就有关事宜达成如下协议：第一条合同标的甲方委托乙方对______项目进行勘察，具体内容包括但不限于勘察工程地质、勘察设计条件、测量、勘察资料报告编制等。
第二条勘察工作范围乙方应根据本合同的约定，按照国家有关规定和标准，对勘察项目进行全面勘察，提供符合技术要求的勘察数据和报告。
第三条工作期限乙方应于收到甲方委托书之日起______日内开始勘察工作，并于______日内完成勘察工作，并提交勘察报告。
第四条报酬及支付方式1. 甲方应按照乙方提交的勘察报价表支付勘察报酬，总金额为______元。
2. 报酬支付方式：甲方应在签订本合同时支付______%的报酬作为预付款，余款在乙方完成勘察工作后______日内一次性支付。
第五条质量保证1. 乙方应确保勘察工作的质量，提供准确、可靠的勘察数据和报告。
2. 如发现勘察数据和报告存在问题或者错误，乙方应及时进行整改，保证质量符合要求。
第六条违约责任1. 若乙方未能按时完成勘察工作，应承担延期责任，并按照每延期一天扣除______元的延期款。
2. 若乙方未能提供符合要求的勘察数据和报告，应承担返工责任，并在规定时间内重新提交符合要求的数据和报告。
第七条争议解决在履行本合同过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，应提交有关部门进行调解；调解不成，提交______人民法院诉讼解决。
第八条附则1. 本合同一式______份，甲、乙双方各执______份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察工作完成之日终止。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订日期：______________ 签订日期：______________篇2建设工程勘察合同书甲方（委托方）：法定代表人（负责人）：联系地址：联系电话：乙方（勘察单位）：法定代表人（负责人）：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟对某项建设工程进行勘察，为了明确双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，经双方友好协商，就有关事项达成如下协议：第一条任务的内容和范围1.1 乙方应根据甲方的委托，对建设工程所在地的地质环境、地貌情况、地下水、地质构造等情况进行详细勘察，并根据勘察结果编制工程勘察报告。
建设工程勘察合同(示范文本)3篇
建设工程勘察合同（示范文本）3篇篇1建设工程勘察合同甲方（委托人）：__________（公司名称）地址：__________联系人：__________电话：__________传真：__________乙方（勘察单位）：__________（公司名称）地址：__________联系人：__________电话：__________传真：__________鉴于甲方为建设工程的业主，乙方为建设工程的勘察单位，为了明确双方的权利与义务，根据相关法律法规，甲、乙双方在平等互利的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察服务事项达成如下协议：一、勘察范围及内容：1.建设工程的勘察范围包括但不限于建筑、结构、给排水、暖通、电气等方面的勘察，具体内容详见附件勘察范围及内容表。
2.乙方应按照国家相关规定和要求，认真负责地完成本合同约定的勘察任务，保证勘察成果的真实性、准确性和完整性。
3.甲方应提供勘察所需的相关资料和信息，协助乙方完成勘察任务。
二、勘察期限：1.乙方应在本合同签订之日起__日内完成勘察任务。
2.如因不可抗力等特殊原因，导致勘察延期的，双方应友好协商确定延期时间，并就延期事宜签订书面补充协议。
三、合同价款及支付方式：1.本次勘察服务的总价款为人民币__________元整。
2.合同价款分两阶段支付，第一阶段支付金额为合同总价款的____%，在合同签订之日起__日内支付；第二阶段支付金额为合同总价款的____%，在勘察任务全部完成并经双方验收合格后__日内支付。
3.乙方应按照国家相关规定和要求开具发票，并在收到合同价款后__日内寄送发票给甲方。
四、勘察成果的使用权：1.乙方完成勘察任务后，应向甲方提交勘察报告，并保证勘察成果的真实性、准确性和完整性。
2.甲方对勘察成果享有排他的所有权和使用权，乙方不得擅自对勘察成果进行复制、篡改或泄露。
3.乙方不得以任何形式将勘察成果用于其他用途，否则需承担相应的法律责任。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（勘察方名称）地址：法定代表人：联系电话：经甲乙双方友好协商同意，为了规范建设工程勘察活动，保障勘察质量，确保勘察成果真实可靠，特制定本合同。
甲、乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，就《中华人民共和国建设工程勘察和设计合同法》及其相关法规，结合双方实际情况，明确双方的权利和义务，特订立如下合同。
第一条项目名称甲方委托乙方对（项目名称）进行勘察工作。
第二条勘察内容1、乙方应按照甲方要求，对项目的地质、水文、气象等相关情况进行综合勘察，并绘制成果图件。
2、乙方应在勘察工作中，充分尊重自然环境，保护生态环境，严格按照国家有关规定进行勘察，并确定勘察的具体范围和深度。
3、乙方应确保勘察成果的真实可靠性，对勘察结果承担相应的法律责任。
第三条勘察费用及支付方式1、甲方应向乙方支付勘察费用（具体金额），支付方式为（一次性支付/分期支付）。
2、支付方式：（具体支付方式）第四条勘察工期1、乙方应按照双方约定的工期，按时完成勘察工作。
2、如有特殊情况导致无法按时完成，乙方应提前通知甲方，并经双方协商确定新的工期。
第五条勘察成果1、乙方应按照甲方要求，提交勘察成果图件和技术报告。
2、勘察成果应真实可靠，符合相关规定。
第六条保密义务1、双方应对勘察过程和成果进行保密，不得向任何第三方透露。
2、如乙方泄露勘察信息，应对甲方承担相应的法律责任。
第七条违约责任1、如一方未能履行合同约定的义务，应向对方支付相应的违约金。
2、如因一方原因导致合同无法继续履行，无过失方有权解除合同。
第八条合同变更1、如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方应及时协商解决，并经双方签字盖章生效。
2、未尽事宜，双方可根据实际情况变更合同内容，变更应经双方书面确认。
第九条争议解决本合同受中华人民共和国法律管辖，如发生争议，双方应友好协商解决，解决不成的，可提交有关部门或仲裁机构解决。
建设工程勘察合同书样式6篇
建设工程勘察合同书样式6篇篇1甲方（发包人）：__________________乙方（承包人）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、诚实、守信的基础上，为确保项目的顺利进行，经双方充分协商达成一致意见，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程范围和内容：本次勘察工程范围包括：地形测绘、地质勘探等。
具体工作内容根据甲方要求进行安排。
二、合同工期1. 乙方应按甲方的工期要求执行，在合同签订后，按照约定的时间完成勘察任务。
如有特殊情况需调整工期，应提前与甲方协商并取得同意。
2. 勘察工作开始时间：______年______月______日。
勘察工作结束时间：______年______月______日。
勘察工作期限：共计______天。
因不可抗力因素导致工程延期，双方协商解决。
三、勘察费用及支付方式甲方（发包人）：______________地址：______________联系人：______________联系方式：______________乙方（承包人）：______________地址：______________联系人：______________联系方式：______________鉴于甲方的建设工程需求，乙方具备相应的勘察资质和能力，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就甲方的建设工程勘察事项达成如下协议：一、工程概况工程名称：______________工程地点：______________工程范围和内容：______________等详细内容进行填写。
二、合同工期及要求篇2合同编号：[具体编号]委托单位（甲方）：[甲方名称]勘察单位（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关工程勘察设计法律、法规的规定，甲、乙双方本着公平、公正、自愿的原则，经充分协商达成一致意见，就甲方委托乙方承担项目的勘察工作事项，特订立本合同书，以便双方共同遵守。
建设工程合同范本建设工程勘察合同6篇
建设工程合同范本建设工程勘察合同6篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[联系电话]乙方（承包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[联系电话]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方经友好协商，达成如下协议：一、合同目的和工程概况1.1 本合同目的是明确甲、乙双方在建设工程勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察工作顺利进行。
1.2 工程名称：[工程名称]。
1.3 工程地点：[工程地点]。
1.4 工程规模：[规模描述]。
二、工作内容和要求2.1 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的法律、法规、规范、标准等要求，进行工程勘察工作。
2.2 乙方应根据甲方提供的工程资料，进行现场勘察、地质勘探、试验测试等工作，并按约定提交勘察成果。
2.3 乙方应对其提交的勘察成果负责，确保其真实性、准确性和完整性。
如因乙方提交的勘察成果导致工程出现质量问题，乙方应承担相应法律责任。
三、合同金额及支付方式3.1 本工程勘察费用总金额为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
3.2 甲方应在合同签订后[支付时间]内，向乙方支付总金额的[比例]%作为预付款。
3.3 乙方完成勘察工作并提交勘察成果后，甲方应在[提交后支付时间]内支付剩余款项。
3.4 支付方式：[支付方式描述]。
四、时间安排和进度4.1 乙方应在合同签订后[时间]天内完成现场勘察工作。
4.2 乙方应根据工程进展情况和甲方要求，及时调整工作计划，确保勘察工作与工程建设进度相匹配。
4.3 如因乙方原因导致勘察工作未能按时完成，乙方应承担违约责任。
五、保密条款5.1 双方应对本合同内容、勘察成果等涉及商业秘密的信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
5.2 乙方在勘察过程中获取甲方的信息，除法律法规规定外，不得擅自公开或用于其他用途。
六、违约责任和赔偿6.1 如因甲方原因导致乙方无法开展勘察工作或造成乙方损失，甲方应承担相应违约责任和赔偿责任。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方（委托方）：_____________法定代表人/授权代表：_____________地址：_____________电话：_____________乙方（承担方）：_____________法定代表人/授权代表：_____________地址：_____________电话：_____________鉴于乙方有从事建设工程勘察的能力，并经甲方确认符合要求，双方经友好协商，达成以下合同：第一条任务内容1.1 甲方授权乙方对委托的建设工程进行勘察，具体包括___________（详细描述勘察的内容）。
1.2 乙方应按照相关法律法规和质量标准，认真履行勘察任务，提出勘察报告，并向甲方提交。
第二条付款方式2.1 甲方应根据勘察任务的不同阶段支付相应的勘察费用，具体金额为___________（数字金额），支付方式为___________（如：一次性支付、分期支付等）。
2.2 乙方应在收到付款后及时开具发票，发票税率为___________（如：增值税17%）。
第三条质量要求3.1 乙方应按照国家有关规定和双方约定的标准，认真履行勘察任务，确保勘察报告的准确性和完整性。
3.2 如乙方在勘察过程中发现任何不符合规定的情况，应及时向甲方汇报，并配合解决。
第四条保密条款4.1 双方同意在合同有效期内及终止后，对涉及商业机密的信息予以保密，不得向第三方披露。
4.2 任何一方如因违反保密条款造成对方损失，应承担相应的违约责任。
第五条知识产权5.1 勘察报告的知识产权归乙方所有，但甲方有权在非商业用途下使用。
5.2 未经乙方书面同意，甲方不得以任何形式向第三方转让或使用勘察报告。
第六条违约责任6.1 若一方无正当理由违反本合同的规定，应承担相应的违约责任，赔偿另一方因此造成的损失。
第七条其他约定7.1 本合同经双方签字盖章生效，自___________（日期）起开始执行，有效期为___________（天/月/年）。
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)7篇
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)7篇篇1建设工程勘察合同甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________工程地点：_________工程规模：_________二、勘察范围和要求乙方应按照甲方的要求，对工程项目的地质、水文、环境等进行勘察，提供准确的勘察资料和数据。
勘察范围包括但不限于以下几个方面：地质勘察、岩土工程勘察、工程测量等。
乙方应确保所提供的勘察成果满足国家相关技术标准和规范的要求。
三、勘察进度和期限乙方应按照合同约定的时间完成勘察工作，提交完整的勘察报告。
如因乙方原因未能按时完成，甲方有权按照合同约定的违约条款追究乙方的违约责任。
甲方应为乙方提供必要的现场工作条件，确保勘察工作的顺利进行。
四、费用和支付方式本次勘察的费用为人民币_________元整（￥_________元）。
支付方式如下：甲方在合同签订后支付乙方总费用的百分之_________作为预付款；乙方提交完整勘察报告并经甲方确认后，甲方支付剩余款项。
五、知识产权和保密条款1. 乙方对本次勘察成果所形成的知识产权归甲方所有。
未经甲方书面同意，乙方不得将本次勘察成果用于其他用途或向第三方提供。
2. 双方应对本次合作中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
六、质量保证和违约责任1. 乙方应确保本次勘察成果的质量符合合同约定和国家相关技术标准、规范的要求。
如因乙方原因造成勘察成果质量不合格，乙方应承担相应的违约责任，并承担由此给甲方造成的损失。
2. 双方应本着诚实信用的原则履行合同义务。
如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
因违约造成损失的，应依法赔偿对方的损失。
七、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
建设工程勘察合同范本6篇
建设工程勘察合同范本6篇篇1建设工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（工程勘察单位）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（建设工程位置）进行（建设工程名称）的工程，为保证工程的设计、施工与使用的合理性和安全性，经双方协商一致，签订本合同。
第一条服务内容1.1 乙方应当按照国家有关技术标准、规范及甲方的要求，进行（建设工程名称）的勘察工作，提供勘察成果报告给甲方。
1.2 勘察范围包括但不限于地质勘察、地形测量、土质测定、水文水动力勘察等。
第二条勘察成果的使用2.1 乙方应当根据勘察成果报告的内容，为甲方提供相应的设计资料，确保设计方案的可行性。
2.2 乙方提供的勘察成果报告仅供甲方在建设过程中参考，不得用于未经乙方同意的其他用途。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为（具体金额）。
3.2 价款支付方式：甲方应在本合同签订后的（天数）内支付合同总价款的（具体金额）作为预付款，剩余价款在乙方完成勘察成果报告并经甲方验收合格后一次性支付。
第四条调整和变更4.1 在勘察过程中，如有需要调整勘察范围或变更勘察方案，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。
4.2 调整或变更后的勘察费用须根据实际情况重新评定，并作出相应的补偿或退还。
第五条保密条款5.1 双方应当对在勘察工作中获取的所有相关信息和资料进行保密，并不得向第三方透露。
5.2 乙方不得将勘察工作中获取的信息用于其他用途，包括但不限于参与其他工程勘察或向第三方提供。
第六条质量保证6.1 乙方应当保证其在勘察工作中所提供的成果报告真实、可靠、准确。
6.2 如甲方在使用勘察成果报告过程中发现严重错误或疏漏，乙方应当立即进行整改，不得以任何理由拒绝。
第七条违约责任7.1 若乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应当承担相应的经济赔偿责任。
7.2 若甲方未按时支付合同价款或违反其他合同约定，应当承担相应的违约责任。
第八条法律适用及争议解决8.1 本合同适用中华人民共和国法律。
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况项目名称：[工程名称]工程地点：[工程地址]工程规模：[工程规模描述]（详见附件一）勘察任务范围：[勘察任务具体范围]（详见附件二）技术标准与规范：[技术标准及规范]（详见附件三）工作内容：[勘察工作内容]（包括但不限于地质勘察、工程测量等）二、合同工期与进度安排本合同勘察服务期限为XX天，自合同签订之日起计算。
乙方应按照甲方提供的进度计划进行勘察工作，确保工程进度。
如遇特殊情况，双方可协商调整工期。
三、费用及支付方式1. 勘察费用：人民币[金额]（￥[大写金额]）。
具体费用明细详见附件四。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点支付勘察费用：合同签订后XX 日内支付XX%；勘察完成并提交成果后XX日内支付剩余款项。
3. 乙方应提供合法有效的发票。
甲方在收到发票后按照约定时间支付款项。
四、质量要求与成果交付标准1. 乙方应确保勘察结果真实、准确，符合国家和地方有关规范、标准。
2. 成果交付物包括地质报告、测量数据等（详见附件五）。
乙方应按照约定的时间和方式交付成果，并确保成果质量符合要求。
如因乙方原因导致成果质量不符合要求，乙方应承担违约责任。
3. 甲方有权对乙方提交的成果进行审核，并提出修改意见。
乙方应根据甲方意见进行修改并重新提交成果。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方在合作期间获取的有关业务数据、技术资料等信息应严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露或用于其他用途。
2. 本合同项下的知识产权归属按照相关法律法规及行业惯例执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察合同-最新范本
建设单位（甲方）：____________________________
地址：____________邮码____________电话____________
法定代表人：____________职务____________
勘察单位（乙方）：____________________________
地址：____________邮码____________电话____________
法定代表人：____________职务____________
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成建设项目
的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共
同遵守.
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点________________________.
第二条勘察的范围、进度和质量________________________.
第三条甲方的义务
1.在签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程
地质勘察的用地批准文件和红线图复印件.
2.在签订合同时,甲方必须在________年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设
单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份,提交由建设单位委托、设计单位填
写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度、质量负责.
3.甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、
清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）.
4.甲方必须在________年____月____日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、采青苗等
项目的赔偿手续.
5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件.乙方现场勘察人员的吃住费用
由乙方自负,如果甲方安排住招待所、饭店,费用由甲方负担.甲方人员的集体福利设施（如浴
室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便.勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活
取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负责）；生产现场取暖和机具的看守由甲方
负责解决并负担费用.
6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担.
7.甲方对乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得转让给第三者重复使用.
第四条乙方的义务
1.乙方应按照现行的标准、规范和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工
作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果.
2.乙方应于________年____月____日进入现场勘察,________年____月____日提交全部勘
察资料,提交测量透明图____份,提交工程地质报告书一式____份（如甲方需要加印、加晒图
纸资料,另外收费）.乙方如因气候或甲方原因影响现场施工3天以上,工期可顺延.
第五条定金及勘察收费标准及拨付办法
律师365
1.本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察费,总价预计为________元.自
本勘察合同生效后________日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金；勘察合同
履行后,定金抵作勘察费.甲方不履行合同的,无权要求偿还定金,乙方不履行合同的,应当双倍
返回定金.勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察费的30%；全部勘察工程结束后,乙方按合
同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方提取资料后____日内,应按实际
勘察工作量清付勘察费.勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付.
2.属于特殊工程（如自然地质条件复杂,技术要求高,勘察手段超过现行规范,特别重大、紧
急、有特殊要求的工程,特别小的工程等）的收费办法,原则上按勘测工程总价加收20%～40%
的勘察费.
第六条甲方的违约责任
1.如果由于甲方变更计划,或提供的资料不准确,或未按期提供勘察、设计必需的资料或工
作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计,甲方应按乙方实际消耗的工作量
增付费用,勘察工期顺延,因甲方责任而造成重大返工或重作设计,应另行增费,勘察工期顺延.
2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金,应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约
金________元.
第七条乙方的违约责任
1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失,应继续完善勘察,并根据造成的损失情况
承担经济和技术责任,甲方可视造成的损失大小,减少或不付勘察设计费.
2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故,除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付与直
接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金.
3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件,时间达____天以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当
于工程勘察费总价____%的违约金.
第八条纠纷的处理
本合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决.协商不成时,双方属于同一部门的,由上级
主管部门调解；调解不成,或不属于同一部门的,按以下第（）项方式解决：（1）申请________
仲裁委员会仲裁；（2）向________人民法院起诉.
第九条其他约定
________________________________________________________________
本合同________年____月____日双方签字后生效,全部勘察工程验收后失效.本合同如有未
尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定.补充协定与本合同具有同等效力.
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份；合同副本一式____份,送计委、建委、建行……
各留存一份.
建设单位（甲方）：____________
代表人：______________________
____年____月____日
勘察单位（乙方）：____________
代表人：______________________
____年____月____日