二级建造师继续教育题库及答案(建设工程法规与项目管理)
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附答案)
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附答案)单选题（共150题）1、关于借款合同的说法正确的是（）A.自然人之间的借款合同应当采用书面形式B.借款的利息可以预先在本金中扣除C.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立D.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款，但不得解除合同【答案】 C2、当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以（）作为结算工程价款的根据。
A.备案的中标合同B.最后签订的合同C.双方协商所确定的合同D.签订合同时工程所在地的价格标准【答案】 A3、依据《民法典》的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。
A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任【答案】 D4、建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。
该施工许可证（）。
A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期【答案】 A5、工伤保险基金可以用于（）。
A.劳动能力鉴定B.投资运营C.兴建或者改建办公场所D.发放奖金【答案】 A6、根据《工程建设项目施工招标投标办法》第48条的规定，下列不属于“以他人名义投标”的行为是()A.投标人挂靠其他施工单位的行为B.投标人从其他单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书的行为C.由其他单位及其法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章和签字的行为D.两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标的行为【答案】 D7、在建设工程活动中，以下不得代理的是（）。
2022-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附答案(典型题)
2022-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附答案（典型题）单选题（共60题）1、下列安全事故中，属于重大事故的是（）。
A.3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元B.12人死亡，直接经济损失960万元C.36人死亡，50人重伤，直接经济损失6000万元D.2人死亡，100人重伤，直接经济损失1.2亿元【答案】 B2、申请人在人民法院采取保全措施后()内不依法申请仲裁的，人民法院应当解除保全。
A.15日B.3个月C.30日D.半年【答案】 C3、2007年11月23日，张某参加了二级建造师执业资格统一考试，并于2008年2月8日取得了资格证书，并于2016年04月25日申请注册成功，根据有关规定，张某初始注册有效期应当截止到()。
A.2019年11月23日B.2017年4月24日C.2018年11月23日D.2019年4月25日【答案】 D4、关于司法确认调解协议的法院管辖，说法错误的有（）。
A.委派调解的，由作出委派的人民法院管辖B.当事人选择由人民调解委员会调解的，由调解组织所在地基层人民法院管辖C.当事人选择由特邀调解员调解的，由调解员住所地基层人民法院管辖D.当事人选择由特邀调解组织调解的，由调解组织所在地基层人民法院管辖【答案】 C5、（2020年12月真题）关于建设工程施工总承包单位依法将建设工程进行分包，有关安全生产责任的说法正确的是( )。
A.分包工程的安全生产由分包单位独立承担责任B.分包工程的安全生产由施工总承包单位承担全部责任C.分包合同应当明确总、分包单位各自的安全生产责任D.施工总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任【答案】 C6、根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后.对情况紧急的，最迟在（）小时内作出裁定。
A. 6B. 12C. 24D. 48【答案】 D7、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。
A.不同类型的建设工程，质量保修范围不同B.合同约定的保修期限不能高于法定保修期限C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日【答案】 A8、下列关于用人单位经济性裁员的说法错误的是（）。
二级建造师继续教育考习题库(法规与项目管理)03
二级建造师继续教育考试题库建设工程法规与项目管理南京工业大学二О一四年七月一、选择题1、按照建筑企业资质管理有关规定，我国建筑业企业的三个资质序列是（ C）。
C.施工总承包、专业承包、劳务分包2、按照《建筑节能工程施工质量验收规范》规定，节能分项工程验收的主持人应是（C）。
C.监理工程师3、按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人书面应当通知监理人检查的时限应在共同检查前（C）小时。
C.484、按照有关产业划分的规定，建筑业属于（B）。
B.第二产业5、从清单计价角度进，下列费用中不属于其他项目费的是（ D）。
D.办公费6、从定额计价角度，按费用构成要素组成划分我国建筑工程安装工程费由（B）组成。
B.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费+税金7、成本计划编制的依据不包括下列哪项（D）。
D.项目质量计划8、单位工程绿色施工评价应由（B）书面申请，在工程竣工验收前进行评价。
B.施工单位9、当前我国建筑能耗的特点是（A）。
A.建筑能耗总量大10、对于工程出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失应由（D）承担。
D.责任方11、非代理型CM模式和总包模式相比具有很多不同的地方，下列关于非代理型CM模式说法错误的是（D）。
D.CM单位则与施工单位和材料设备不存在合同关系12、分析进度偏差对后续工作及总工期的影响步骤不包括下列哪项（D）。
D.分析总时差是否大于自由时差13、根据建设主管部门的现行有关规定，不符合工程设计单位的资质等级规定的是（B）。
B.工程设计综合乙级14、根据《城乡规划法》规定，建设单位应当向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的期限为竣工验收后（C）个月内。
C.615、根据《安全生产许可证条例》，不属于实行安全生产许可制度的企业是（ C）。
C.军用爆破器材生产企业16、根据《建筑法》的要求，实行施工总承包的，如果分包单位不服从管理导致生产安全事故，则（B）。
2022年-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附答案(典型题)
2022年-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附答案（典型题）单选题（共40题）1、下列关于融资租赁合同的表述，正确的是（）。
A.融资租赁是将融资和融物结合在一起的特殊交易方式B.承租人和出卖人为同一人时，不构成融资租赁C.承租人占有租赁物期间，租赁物造成第三人人身损害或者财产损失的，出租人承担赔偿责任D.在融资租赁合同中，承租人不享有受领标的物有关买受人的权利【答案】 A2、按照我国法的形式，下列与工程建设相关的法规中，属于行政法规的是（）。
A.《建设工程质量管理条例》B.《北京市招标投标条例》C.《招标投标法》D.《工程建设项目施工招标投标办法》【答案】 A3、（2021年真题第2批）根据《民法典》，下列合同的免责条款中，无效的是（）。
A.因重大过失造成对方财产损失的免责条款B.因轻微过失违约无需承担违约责任的条款C.因不可抗力造成对方财产损失的免责条款D.因市场价格波动造成对方财产损失的免责条款4、下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是（）。
A.项目安全生产管理人员B.项目技术员C.企业主要负责人D.项目经理【答案】 B5、甲省某市建委对一企业做出罚款50万元的处罚。
该企业不服，向甲省建设厅申请行政复议。
下列说法正确的是( )。
A.企业只能以书面形式申请行政复议B.甲省建设厅受理行政复议后，企业在法定行政复议期限内不得向法院提起行政诉讼C.企业不能委托代理人参加行政复议D.甲省建设厅的行政复议决定，应当在受理行政复议申请之日起30日内作出【答案】 B6、（2019年真题）根据《招标投标法实施条例》，关于联合体投标的说法，正确的是( )。
A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在资格预审后组成B.资格预审后联合体增减、更换成员的，应当书面通知招标人C.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标7、根据《招标投标法》第37条的规定，下列关于评标委员会组成的表述不正确的是()A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责B.依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为七人以上单数C.依法必须进行招标的项目，其评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二D.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密【答案】 B8、关于人民调解的说法，正确的是()。
2023年-2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库与答案
2023年-2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库与答案单选题（共45题）1、有下列情形之一的，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案的是（）。
A.制定预案所参考的法律、法规、规章、标准发生重大变化B.安全生产面临的风险发生变化C.应急资源发生变化D.应急指挥机构及其职责发生调整【答案】 D2、自物权，又称（），是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。
A.抵押权B.所有权C.留置权D.质权【答案】 B3、下列关于工程建设标准的分级的表述正确的是()A.根据标准的级别不同，标准可分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准B.对需要在全国范围内统一的技术标准，可以制定行业标准C.对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，必须制定地方标准D.企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准的，必须制定相应的企业标准，作为组织生产的依据【答案】 A4、（2020年真题）关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的是( )。
A.应当监控分部分项工程的安全生产情况B.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%C.应当对工程项目落实带班制度负责D.每月带班检查时间不得少于其工作日的25%【答案】 C5、总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。
后该分包工程出现了施工质量问题。
建设单位要求乙赔偿。
下列责任赔偿的说法中，能够成立的是（）。
A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿C.该质量问题是乙造成的，与甲无关D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿额的 50％【答案】 B6、下列属于资质证书撤销的情形是（）。
A.对不符合资质标准条件的申请企业准予资质许可的B.取得建筑业企业资质证书的企业，主要人员不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的C.资质证书有效期届满，未依法申请延续的D.企业依法终止的【答案】 A7、【2018年真题】关于代理的说法，正确的是（）。
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附带答案)
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关题库(附带答案)单选题（共45题）1、甲是担任总承包项目经理的注册建造师，乙是该项目负责设备安装分包工程的注册建造师。
对于该工程施工文件的签署，下列说法错误的是（）。
A.甲对该工程施工管理文件签章B.设备安装部分的施工管理文件由乙签章C.设备安装部分的质量合格的文件上甲必须签章D.修改签章后的施工管理文件，只需签章人同意【答案】 D2、民事案件当事人发现新的证据，足以推翻原生效判决、裁定的，其申请再审的期限为（）。
A.自判决、裁定生效之日起 3 个月B.自判决、裁定生效之日起 6 个月C.自发现新的证据之日起 3 个月D.自发现新的证据之日起 6 个月【答案】 D3、下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是（）。
A.项目安全生产管理人员B.项目技术员C.企业主要负责人D.项目经理【答案】 B4、关于建筑节能的规定，下列说法正确的是（）。
A.不符合强制性节能标准的项目，经县级以上环境保护主管部门批准方可开工建设B.国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备C.要求临时设施占地面积有效利用率大于70%D.应对深基坑施工方案进行优化，增加土方开挖和回填量【答案】 B5、关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是( )。
A.仲裁机构对仲裁协议的效力作岀决定后，当事人申请撤销仲裁机构的决定的，法院不予支持B.仲裁机构对仲裁协议的效力作岀决定后，当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的，法院应当受理C.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议签订地的中级人民法院管辖D.当事人在仲裁庭首次开庭前没有对仲裁协议的效力提出异议，而后向人民法院申请确认仲裁协议无效的，人民法院应当受理【答案】 A6、甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。
关于甲权利义务的说法，正确的是（）。
A.甲应支付相应部分报酬B.甲不得中途要求乙停止制作C.甲应支付全部约定报酬D.甲不用赔偿乙的损失【答案】 A7、对认定有转包、违法分包、挂靠、转让出借资质证书或者以其他方式允许他人以本单位的名义承揽工程等违法行为的施工单位，可依法限制其在（）内不得参加违法行为发生地的招投标活动，承揽新的工程项目。
二级建造师继续教育试题及答案
二级建造师继续教育试题及答案一、单项选择题（每题1分，共10分）1. 根据《建筑法》规定，建筑工程在施工前，建设单位应当向施工许可证的发证机关提供（）。
A. 施工组织设计B. 施工图纸C. 工程质量监督手续D. 安全生产许可证答案：C2. 在建筑工程管理中，施工单位应当确保施工现场的（）。
A. 整洁有序B. 材料堆放规范C. 安全文明施工D. 施工进度答案：C3. 下列关于建筑工程质量管理的说法，错误的是（）。
A. 建筑工程质量管理应贯穿于工程建设的全过程B. 施工单位应当建立质量责任制度C. 工程质量事故处理完毕后，无需进行后续的跟踪检查D. 建筑工程的保修期限自竣工验收合格之日起计算答案：C4. 建筑工程项目负责人对工程质量承担（）责任。
B. 主要C. 全部D. 间接答案：B5. 根据《建筑工程安全生产管理条例》，施工单位应当对（）进行安全生产教育和培训。
A. 管理人员B. 施工人员C. 监理人员D. 所有选项答案：D6. 建筑工程项目在施工过程中，应当定期进行（）。
A. 安全检查B. 质量检验C. 进度评估D. 成本核算答案：A7. 建筑工程竣工验收时，建设单位应当向有关部门提交的文件不包括（）。
A. 竣工验收报告B. 施工许可证C. 工程质量保修书D. 工程竣工图8. 建筑工程项目在施工过程中，施工单位应当（）。
A. 随意更改施工图纸B. 严格按照施工图纸施工C. 根据天气情况调整施工计划D. 根据施工进度调整施工图纸答案：B9. 建筑工程施工现场的临时用电，应当符合（）。
A. 施工单位的规定B. 建设单位的要求C. 国家现行的施工现场临时用电规范D. 监理单位的指示答案：C10. 建筑工程项目在施工过程中，对于发现的质量问题，施工单位应当（）。
A. 立即报告建设单位B. 隐瞒不报C. 继续施工D. 等待监理单位指示答案：A二、多项选择题（每题2分，共10分）11. 建筑工程项目在施工过程中，施工单位应当遵守的规定包括（）。
二建继续教育考试题及答案
二建考试试题及答案一、单项选择题1. 工程项目管理中，关于成本控制的正确说法是：A. 成本控制仅在项目实施阶段进行B. 成本控制应贯穿于项目的整个生命周期C. 成本控制只关注直接成本，忽略间接成本D. 成本控制的主要目的是降低质量标准答案：B2. 根据《建筑法》，建筑工程的施工单位应当：A. 优先选择最低报价的分包商B. 擅自变更工程设计C. 确保工程质量和安全，按照合同约定完成施工任务D. 可以超出资质等级承揽工程答案：C3. 建筑工程项目的风险管理中，以下哪项措施属于风险转移？A. 风险规避B. 风险减轻C. 风险分散D. 购买保险答案：D4. 在建筑工程中，关于混凝土的强度等级，以下说法正确的是：A. 强度等级越高，表示混凝土的抗压能力越弱B. 强度等级通常用MPa表示C. C30表示混凝土的抗压强度为30MPaD. 强度等级与混凝土的耐久性无关答案：B5. 建筑工程项目中，施工组织设计的主要内容包括：A. 施工方案和施工进度计划B. 施工材料采购和设备租赁C. 施工人员配置和工资分配D. 施工安全和质量控制措施答案：A二、多项选择题1. 以下哪些因素是影响建筑工程项目进度的关键因素？A. 工程设计的准确性B. 施工材料的供应情况C. 施工人员的技术水平D. 施工现场的天气条件E. 施工单位的财务管理答案：A, B, C, D2. 在建筑工程项目中，关于质量管理的说法，正确的包括：A. 质量管理是确保工程质量符合标准和满足客户需求的一系列活动B. 质量管理仅在施工阶段进行C. 质量管理应包括质量计划、质量控制、质量保证和质量改进D. 质量管理的目的是降低成本E. 质量管理应贯穿于项目的整个生命周期答案：A, C, E三、判断题1. 建筑工程项目的竣工验收是施工单位单方面的责任。
（错）2. 建筑工程项目的环境影响评价应在项目设计阶段进行。
（对）3. 建筑工程项目的成本预算应当根据实际情况进行动态调整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一1、王某2014年5月参加了二级建造师资格考试，如果他成绩合格，就可以（C）。
C. 取得建造师资格证书、通过注册以建造师名义执业2、建造师初始注册和延续注册的有效期均为（B）年。
B。
33、已取得二级建造师资格证书的张某因故未能在3年内申请注册，那么他3年后申请注册时必须(D）。
D. 提供达到继续教育要求的证明材料4、注册建造师有权利（C）C。
对本人的执业活动进行解释和辩解5、注册建造师信用档案应包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。
上述信息按有关规定（A）。
A。
向社会公示判断（B)1、取得建造师注册证书的人可以以建造师的名义担任建设工程项目的施工单位项目负责人。
（A）2、二级建造师变更注册后，有效期执行原注册证书的有效期。
（B）3、《注册建造师管理规定》中规定，申请人年龄超过60周岁的不予注册. 二1、我国基本建设程序包括①设计阶段②施工准备阶段③投资决策阶段④施工阶段⑤竣工验收，其顺序为(A）A. ③①②④⑤2、《建设工程质量条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（B）日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案.B. 153、按照建筑企业资质管理有关规定，我国建筑业企业的三个资质序列是（C）。
C. 施工总承包、专业承包、劳务分包4、建筑企业资质证书的有效期限为（B)年。
B. 55、根据建设主管部门的现行有关规定，不符合工程设计单位的资质等级规定的是（B）。
B. 工程设计综合乙级6、依据《出让和转让条例》规定，土地使用权出让最高年限正确的是(D）。
D。
商业、旅游、娱乐用地四十年7、以划拨方式提供国有土地使用权的，建设单位方在县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地之前,应当向城乡规划主管部门申请核发（B）。
B。
建设用地规划许可证8、建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（C）。
C. 50%9、下列关于建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的表述中，正确的是（B）B。
施工企业编制的施工组织设计中，有保证工程质量和安全的具体措施10、《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。
因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以(D)次为限，每次不超过（）个月。
D. 2，311、根据《安全生产许可证条例》,不属于实行安全生产许可制度的企业是（C）。
C。
军用爆破器材生产企业12、企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时（D）D. 经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期3年判断（B)1、投资决策阶段的主要工作是编制项目建议书、可行性研究报告和初步设计。
(B）2、做好“三通一平”是属于施工阶段的工作。
(B）3、施工总承包企业可以将专业工程或劳务作业分包给业主认可的任意的专业承包企业或劳务分包企业。
（A）4、工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所资质。
（A）5、在国有土地上设立建设用地使用权的方式包括出让和划拨二种方式. （B）6、土地使用者需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，只需取得出让方的同意.（B）7、建设单位应当自领取施工许可证之日起六个月内开工.（B）8、某工程一年前中止施工后决定恢复施工，恢复施工前,建设单位应当重新审领施工许可证。
三1、下列工程项目中,除(B）以外都属于依法必须招标范围的项目. B. 民间投资建设的非公用事业、非基础设施项目2、《招标投标法》的规定，对于依法必须招标的项目，应当公开招标，只有符合规定的情形，才能进行邀请招标,下列除（B）以外都可以邀请招标。
B. 涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾3、依据《招标投标法》，下列关于招标代理机构的说法正确的是（B）。
B。
招标代理机构是社会中介机构4、某工程的投标总价为5000万元，则投标保证金最高不得超过（D）。
D。
100万元5、招标人最迟应在书面合同签订后(C）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息C。
56、《招标投标法实施条例》规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起（A）日内向有关行政监督部门投诉。
投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
A. 107、在总报价基本确定的前提下，调整内部各个子项的报价,以期既不影响总报价，又在中标后满足资金周转的需要，获得较理想的经济效益。
这种报价叫(B）B。
不平衡报价法 C. 多方案报价法 D。
突然降价法8、下列（D）不属于发包人的权利和义务。
D. 负责现场查勘9、关于暂停施工的说法,正确的是（C） C. 发包人出现违约情况时，承包人可以主动暂停施工，发包人承担相应的违约责任10、（A）是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同,在约定的范围内合同单价不作调整. A。
单价合同11、关于工程索赔的说法，正确的是（A）A。
承包人可以向发包人索赔，发包人也可以向承包人索赔12、工程施工过程中发生索赔事件以后,承包人首先要做的工作是(B) B. 提出索赔意向通知书13、下列工程资料中,可以作为承包人向业主索赔依据的是(A）。
A。
合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议14、甲单位为房屋建筑工程施工总承包二级资质，不能满足某工程项目要求的一级资质，因此乙单位的一级资质参与了项目投标，最终甲单位中标并与发包方签订了合同，则该合同为(A）合同.A. 无效15、建设工程未经竣工验收而发包人擅自使用后，发包人发现质量存在下列问题,其中应由承包方承担相应责任的是（C）。
C. 横梁裂缝超过规范要求16、施工单位甲于2011年7月1日向建设单位乙提交了竣工验收报告,建设单位乙在8月10日组织了竣工验收，工程竣工验收合格，则工程的竣工日期为(A).A。
7月1日判断(A)1、根据《招标投标法实施条例》,工程招标还可以分为总承包招标和两阶段招标。
（B）2、招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标前由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。
（A)3、招标人应当在招标文件中载明投标有效期.投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
（B）4、未通过资格预审的申请人提交的投标文件,以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人可以接收。
（B)5、招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。
投标人少于5个的，不得开标；招标人应当重新招标。
（A）6、风险标是指承包商对存在技术、设备、资金或其他方面未解决的问题，承包难度比较大的招标工程而投的标。
(B）7、承包人更换项目经理无需经发包人同意。
（A)8、合同价款应依据中标通知书的中标价格和非招标工程的工程预算书确定。
(A）9、承包人提供的不合格材料或工程设备，监理人有权要求承包人立即进行更换,增加的费用和(或）延误的工期由承包人承担。
（B）10、某工程规定2011年7月1日为合同约定的竣工日期，在竣工验收前,施工单位和建设单位就门窗的质量问题发生了争议，后经有关部门鉴定后质量合格，鉴定使得工期推迟十天,后给工程于2011年7月5日竣工，则承包商应对工程未按时竣工承担责任。
（B）11、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，承发包双方对该部分工程价款不能协商一致的,由监理工程师来确定工程价款.四1、职业健康安全管理标准的结构系统,采用PDCA动态循环、不断上升的螺旋模式，这体现了（A）的动态管理思想.A。
持续改进2、针对基坑开挖而制定的安全事故应急计划属于(B）。
B. 专项应急预案3、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的(C）。
C。
80%4、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人因其他事物需离开施工现场时，应向(A)请假。
A。
工程项目的建设单位5、根据《建筑法》的要求，实行施工总承包的，如果分包单位不服从管理导致生产安全事故，则（B)。
B。
由分包单位承担主要责任6、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位中负有“落实安全生产责任制度”的安全责任人员是（A）.A。
项目负责人7、下列选项中，不属于安全生产中从业人员权力的是（D）。
D. 危险报告权8、下列属于工程监理安全责任的为(B）.B. 审查安全技术措施及专项施工方案9、施工单位发生生产事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定,及时、如实上报。
实行总承包的建设工程,由（A）负责上报事故。
A. 总承包单位10、关于临时用电管理,要求施工单位编制用电组织设计的是（A）. A。
施工现场临时用电设备在5台及以上11、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。
下述选项中属于专项方案施工安全保证措施的是（B）.B. 应急预案12、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求,施工单位安全费用不可用于（C）.C. 新建项目安全评价13、（A)应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险.A. 施工单位14、甲建设单位委托乙施工单位进行工业厂房建设，乙施工单位组建项目经理部，任命李某为项目经理。
改项目经理部的材料管理员王某的工伤保险费缴纳者应当是（B）。
B。
乙施工单位15、造成10人以上30人以下死亡的安全事故属于（C）事故。
C. 重大16、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由(C）组织召开专家论证会。
C。
施工单位17、《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少（B )修订一次，预案修订情况应有记录并归档。
B。
每三年18、劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护设施时，应立即向（A）报告。
A. 兼职安全巡查员判断（B）1、建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20％.（A）2、建设单位在申请领取施工许可证时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料.（A）3、设计单位应当对涉及施工安全的重点部位和环节应在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见.（A）4、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，且情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。
（B)5、工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，但对建设工程安全生产不承担责任。