工程质量保修书格式模板
工程质量保修承诺书模板
亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档工程质量保修承诺书模板，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。
相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。
假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。
工程质量保修承诺书模板工程质量保修承诺书模板x防水工程质量保证书一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围为：许昌市天润工艺品有限公司西车棚顶局部防水。
二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：x.工程质量保修期为x年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日（保证书签订之日）起计算。
x.由施工质量引起的内外墙面漏水由施工方负责免费维修。
三、质量保修责任属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起x天内派人免费维修。
发包人（签字）：承包人（签字）：工程质量保修承诺书模板x全程防水服务承诺书x．凡是我公司直接与工程业主签订的合同，我公司保证严格按照合同约定行所承担的义务，与业主方紧密配合，严格按照国家现行规范的规定施工，做到保质、保量、保工期，决不允许有任何违反规范的现象发生。
x．我公司与业主签订合同后，公司将派专业人员对施工全过程进行跟踪指导，确保防水工程质量，避免不必要的返工。
x．我公司进场施工，欢迎业主方对我公司施工的工程进行监督，提出宝贵意见，保证决不使用不合格产品，或以次充好、以劣充优、坚决杜绝偷工减料的现象发生。
x．我公司在施工中，将派专业技术人员与业主方做好协调工作，并对我方的施工质量、工期进度等进行全程监督，对我方的成品在下道工序施工前因不慎的人为损坏进行监督检查及相应保护工作，确保我方的防水质量达到设计、规范及业主要求。
x．我公司施工的防水工程如系我方施工质量的原因或我方监督不力所造成的渗漏均由我方负责返工，不收任何费用。
x．凡我公司施工的防水工程，保证在法定保修期内不会出现有渗漏现象；如有渗漏，确系我公司施工或材料质量造成的，我公司及时进行无偿修复，本公司将在接到电话xx小时内上门服务；在保修期内，若有人为原因造成的渗漏，公司将协助客户妥善处理。
建设工程合同质量保修书
建设工程合同质量保修书甲方（建设单位）：______________乙方（施工单位）：______________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就____________________（工程项目名称）的施工质量保修事宜，达成如下协议：第一条保修范围乙方按照合同约定对以下内容提供保修服务：1. 工程结构安全性；2. 工程使用功能；3. 工程外观质量；4. 双方约定的其他项目。
第二条保修期限1. 保修期自工程竣工验收合格之日起计算，为期____年；2. 各分项工程的保修期限按国家相关规定执行，但不得低于上述期限。
第三条保修责任1. 乙方在保修期内对由于施工质量问题造成的损坏承担免费维修或更换责任；2. 乙方应在接到甲方通知后____小时内响应，并在____小时内到达现场进行维修；3. 对于紧急情况，乙方应提供紧急响应服务。
第四条保修程序1. 甲方在发现工程质量问题时，应书面通知乙方；2. 乙方在接到通知后，应按照第三条规定的时间响应并进行维修；3. 维修完成后，甲乙双方应对维修结果进行验收，并签署验收文件。
第五条费用承担1. 由于乙方施工质量问题导致的维修费用由乙方承担；2. 由于甲方使用不当或第三方原因造成的损坏，乙方可提供有偿服务。
第六条保修金1. 乙方同意在工程款中预留____%作为质量保修金；2. 保修期满后，如无质量问题，甲方应在____天内退还保修金。
第七条违约责任1. 如乙方未按约定时间响应或完成维修，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：____；2. 如甲方未按约定退还保修金，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：____。
第八条争议解决甲乙双方在履行本保修书过程中发生争议，应首先通过协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他约定______________________________________________________________________________第十条本保修书的生效本保修书自甲乙双方授权代表签字盖章之日起生效，并作为原施工合同不可分割的组成部分。
园林工程质量保修书模板
工程质量保修书甲方全称：乙方全称：为保证工程名称在合理使用期限内正常使用,甲方、乙方根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法,经协商一致签订工程质量保修书;乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担本工程质量保修责任及护养责任;一、工程质量保修范围和内容质量保修双方约定如下：本协议书为关于工程质量保修的补充内容,保修范围、内容与合同一致;二、质量保修期：质量保修期自工程竣工验收合格之日起开始计算;绿化项目质量保修期 1 年,园建小品质量保修期 2 年;三、养护职责1、养护期限内,乙方应按照绿化养护操作规程及绿化养护质量标准,合理组织,精心养护,保质保量完成养护管理任务;2、绿化设施及主要养护内容1修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求,按照操作规程适时进行;2施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要,要求年施肥不得少于2次以上,新种植物视生长情况,适时适量进行施肥,以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果;3除草：各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草;4抹芽：主要用于乔木、大型灌木,对不定芽要及时清除,以保持树木骨架清晰,促使生长形态美观,营养集中;5病虫害防治：病虫害防治是植物养护中较为重要的手段和内容,要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报,及时采取措施防治;6抗旱、抗台、抗涝：旱季及新种植物要及时进行灌溉,防止植物因脱水而造成枯死;台汛期间要做好加固、排涝抢险工作,防止植物受损;7不包括自然因素及不可抗拒等因素所造成的植被损失;四、甲、乙双方责任甲方有考核乙方服务质量的权力,乙方同时有评价甲方服务质量的权力;五、考核验收甲方每月不定期采取普查与随机抽查相结合的办法,对乙方养护质量进行考核验收;六、质量保修金的支付工程质量保修金保养金为工程结算总造价的5％,在乙方的工程结算款中扣留;七、质量保修金的返还各单位工程自竣工验收合格之日起保修期保养期满后,由乙方提出申请,经甲方复检无工程质量问题后十天内,甲方将工程剩余的保修金退回乙方;工程保修金的退回均不计付利息;八、其他本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同甲方、乙方双方共同签署;甲方盖章：法定代表人：委托代理人：签约日期：年月日乙方盖章：法定代表人：委托代理人：签约日期：年月日。
工程质量保证书模板（5篇范例）
工程质量保证书模板（5篇范例）第一篇：工程质量保证书模板工程质量保证书模板汇编8篇在我们平凡的日常里，保证书的使用成为日常生活的常态，保证书是以集体或个人名义以一种较为强烈的态度向上级组织、领导或个人表决心下保证时所使用的一种书信。
一听到写保证书就拖延症懒癌齐复发？以下是小编为大家整理的工程质量保证书8篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
工程质量保证书篇1尊敬的客户：首先感谢您选择我们的产品!为保证产品质量，明确购销双方产品质量责任，确保产品质量合格，保证产品安全、特作如下保证：一、供货方向购货方提供加盖供货单位公章的生产许可证、营业执照复印件。
二、供货方向购货方提供加盖供货单位公章的产品标准复印件。
三、供货方保证所供产品符合法定的质量标准，并对产品质量负责，必要时向购货方提供必要的质量资料，诸如产品检验报告书等相关资料。
四、供货方的产品包装、注册商标等符合国家有关规定。
五、购货方严格按产品包装上注明的贮藏条件贮藏因购货方对产品保管养护不善而造成产品质量问题由购货方负责。
六、消费者因产品质量问题进行投诉，供货方应积极配合妥善解决，如确属供货方的责任，供货方承担全部责任和费用。
xxx有限责任公司工程质量保证书篇2为确保给水改造工程施工质量，施工方郑重承诺，将依照施工合同对本次施工范围内的质量承担责任．承诺基本内容如下：1.施工单位依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等经许可的范围内承接工程．2.施工单位建立质量责任制，对施工项目的施工质量负责，要求项目负责人做好施工现场记录，记录工程的各部分施工是由那个人或那几个人负责施工，一旦该部分出现施工质量问题，将对该部分工程负相关责任，项目负责人有连带责任．3.严格按照施工设计图纸和施工技术标准施工，不擅自修改工程设计．不偷工减料，在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，及时提出意见和建议．4.按照工程设计要求及各项施工标准和合同约定，对各种材料及配件.设备未检验或检验不合格的不使用.5.严格按照<>里的条例施工,依法履行工程质量保修义务.6.工程中使用的设备若出现质量问题,从验收之日起,一年内免费保修.超过一年后,我公司只收取维修的成本费用.非产品问题(人为损坏、使用不当或不可抗拒之力)造成的设备损坏不在保修范围内.施工单位：深圳市xx-xx装饰设计工程有限公司20xx年5月24日工程质量保证书篇3为做好对工程的跟踪服务工作，对由项目经理_________负责的系统工程，做出如下保证：1，符合提供的设计图纸。
工程质量保修书格式
工程质量保修书格式工程质量保修书，是一份重要的文件，用于记录工程项目的质量保修情况。
它是在工程建设完成后，由承建方向业主提供的保修承诺书。
在某些领域中甚至成为了必要的法律文件。
其中，这个文件有着专门的格式要求，保证文件的准确性以及清晰度。
所以，我们需要掌握工程质量保修书的格式要求。
1. 文档排版工程质量保修书的文档排版应该整齐、规范、美观。
一般来说，文档的页边距、行距、字体大小等需要控制在合适的范围内，以便让人清晰明了。
文档格式通常包括封面、目录、正文、结尾和附录等几部分。
其中，正文是整个文件的核心部分，由多个模块组成，每个模块之间需要分段设计，以便清晰明了。
2. 封面设计工程质量保修书的封面设计是非常重要的，封面需要包括项目名称、工程名称、甲方（即承包方）名称、乙方（即业主方）名称、保修期限、签署时间等项目信息。
这些信息需要放置在封面中央位置，并使用较大的字体，使其突出。
3. 文本格式在书写工程质量保修书时，需要注意文本的格式。
一般来说，应该使用较为正式的语言，并在文本中保留每一个组成部分，如日期、保修期、保修内容等等。
同时，在文本中，需要使用可读性良好的字体以及有适当的字体大小和颜色，以便防止读者出现眼疲劳。
4. 内容说明工程质量保修书的内容应当准确、充分、详尽。
例如，在书写文本时，需要明确规定保修期的长度，保修的范围及期限，还需要说明保修所涉及的项目的具体名称。
除此之外，如果在保修期内需要进行维修，也应该列明维修的方法、时间以及承担的费用等具体内容。
5. 单位标准在书写工程质量保修书时，各项指标必须使用国家或行业的标准进行说明。
这样可以保证指标的准确性和权威性。
同时，在对工程质量进行评估时，也必须按照相关标准进行评价。
以上所述则是关于工程质量保修书的格式要求。
总的来说，这份文件越详细、准确，就越能够为日后的质量保修和验收工作提供有力的支持和保障。
同时，格式的规范和秩序也能让文件更好地传达其内容，让读者更加容易理解和接受文本内容。
工程质量保修书范文正规范本(通用版)
工程质量保修书范文一、前言本文档为工程质量保修书范文，用于规范工程质量保修的书写格式。
在工程施工过程中，质量问题是无法避免的，为了保障工程质量，确保合同相关方的利益，本工程质量保修书范文将提供一种标准化的书写方式，以便各方便于理解、沟通和执行。
二、保修基本信息1.工程项目名称：[项目名称]2.工程项目编号：[项目编号]3.工程质量保修书编号：[保修书编号]4.发起人：[发起人名称]5.保修方：[保修方名称]6.签署日期：[签署日期]7.保修期限：[保修期限]三、保修问题描述为工程质量保修书中的保修问题描述，具体问题如下：1.问题1：[问题描述1]2.问题2：[问题描述2]3.问题3：[问题描述3]4.问题4：[问题描述4]5.问题5：[问题描述5]四、责任划分根据工程施工合同，为责任划分：1.保修方责任：保修方需对列出的问题负责并承担相应的修复责任，确保问题得到及时解决，并保证在保修期限内不再出现同样的问题。
2.发起人责任：发起人需提供确凿的证据，证明列出的问题属于质量问题，并协助保修方进行问题的调查和解决。
3.第三方责任：如发现问题是由第三方行为导致，发起人和保修方需共同追责第三方，并协商解决方案。
五、保修方案根据列出的保修问题，为保修方案：1.问题1解决方案：[解决方案描述1]2.问题2解决方案：[解决方案描述2]3.问题3解决方案：[解决方案描述3]4.问题4解决方案：[解决方案描述4]5.问题5解决方案：[解决方案描述5]六、执行计划为确保工程质量问题能得到及时解决，为执行计划：1.保修方需在[执行计划1]内完成问题1的解决。
2.保修方需在[执行计划2]内完成问题2的解决。
3.保修方需在[执行计划3]内完成问题3的解决。
4.保修方需在[执行计划4]内完成问题4的解决。
5.保修方需在[执行计划5]内完成问题5的解决。
七、签署本工程质量保修书范文自签署之日起生效，本文一式两份，由双方各执一份，具有同等法律效力。
工程质量保修书标准范本
工程质量保修书标准范本范本说明本文档为工程质量保修书的标准范本，用于规范以书面形式向施工单位提交质量保修要求。
工程质量保修书是一个重要的文件，用于记录工程质量问题，并要求施工单位对这些问题进行修复和整改。
本范本可根据实际情况进行适当调整和修改。
1. 项目信息•项目名称：•项目地址：•工程名称：•施工单位：2. 质量保修要求2.1 缺陷描述描述工程存在的质量缺陷、问题或不合格项。
如有需要，请提供相关的照片、图纸或技术资料。
2.2 相关规范和要求列出与该缺陷相关的规范和要求，包括但不限于设计文件、施工规范、质量标准等。
可引用相关文件的名称、编码和版本号。
2.3 质量保修要求1.施工单位应对该缺陷负责，并承担相应的修复和整改工作。
2.修复和整改应在规定的时间内完成，不得影响工程进度。
3.修复和整改应符合相关规范和要求，并经业主或监理单位验收合格。
4.施工单位应提供修复和整改方案，并按方案进行操作。
5.施工单位应承担由于缺陷导致的费用和延误损失。
6.施工单位应保证修复和整改后的质量达到相应的规范和要求。
2.4 质量保修期限规定施工单位完成修复和整改的期限，可以根据具体情况进行协商和确定。
•业主代表签字：•施工单位代表签字：3. 附件•缺陷照片：描述缺陷的照片。
4. 审批4.1 业主审批•审批人：•审批日期：4.2 监理审批•审批人：•审批日期：4.3 施工单位审批•审批人：•审批日期：在此处可以添加其他需要强调的事项、注意事项或特殊要求。
以上是工程质量保修书的标准范本，详细说明了质量保修要求的内容和格式。
根据实际情况，在使用时可根据具体的项目和要求进行相应的调整和修改。
工程质量保修书的准确填写和及时提交，可以有效地保证质量问题得到及时解决，确保工程的质量达到要求。
工程质量保修书
工程质量保修书在充满活力，日益开放的今天，用到承诺书的地方越来越多，承诺书必须由受要约人作出，只有受要约人才能取得承诺的权利，受要约人以外的第三人不享有承诺的权利。
那么一般承诺书是怎么写的呢？下面是书包范文为朋友们分享的工程质量保修书【3篇】，希望可以抛砖引玉，帮助到大家。
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对签定工程质量保修书。
一、工程竣工后回访制度1、乙方所完成的工程，在通过有关部门竣工验收后，在质量保修期内，应主动向甲方或者甲方委托的项目物业管理公司进行工程使用过程回访，知晓自己所承担施工的工程存在哪些质量缺陷，便于双方总结经验，在以后的工程施工中得以解决提高。
2、回访时间为质量保修期开始后每月回访一次，直至质量保修期届满。
3、回访对象为：甲方或者甲方委托的项目物业管理公司。
二、工程质量保修范围和内容1、乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
2、凡属于乙方原因造成的工程各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方保修责任范围，不属于甲方责任。
三、质量保修期保修期限为__年，实际的保修期从工程实际竣工验收并交付使用之日起计算。
四、质量保修金：本工程质量保修金按本工程结算总价的___%计取。
五、质量保修金的返还：质保期满壹且乙方在质保期内正常履行义务后7个工作日内由甲方无息退还。
六、质量保修责任1、保修期内凡属乙方原因出现质量问题，乙方应免费维修、更换；如因甲方使用不当或保养不善引起的故障或设备损坏，乙方负责有偿维修（只收取材料费，不收取人工费）。
2、保修期内更换的配件必须是原厂商生产的新配件，换下的配件属于乙方的财产，更换上去的配件则成为甲方的财产。
3、在保修期内，一般情况下乙方应在接到甲方事故通知后的48小时内派人进行维修，发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
工程质量保修书--模板
工程质量保修书发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致，就本工程签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括乙方施工范围，以及双方约定的其他项目。
二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合本工程具体情况，工程的质量保修期如下：1、质量保修期约定为 2 年；（质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
）三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起 24小时内派人保修。
乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。
超过保修金额的部分乙方在接到缴款通知书之日起10日内付清，否则按照应缴款额的5%每日计罚。
2、发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，迟延到达造成的损失由乙方负责。
非乙方施工质量引起的事故，乙方应配合甲方进行抢修，抢修费用由甲方承担。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。
4、质量保修完成后，由甲方组织验收，验收合格并签发保修合格证书后方可进行保修款结算。
四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
1、保修期内发现安装质量问题或由乙方提供燃气设施材料问题，由乙方负责处理且承担因此造成的损害，因人为损坏、非乙方责任或不可抗力的原因造成损坏的，由甲方承担修复费用。
2、因甲方所属工作人员违章操作造成事故的，由责任人承担责任。
为安全起见，甲方不得自行拆卸或改装燃气设施。
3、对满保修期或超出保修范围的工程，在力所能及的条件下，乙方应进行维修维护服务，按规定收取成本费和较为优惠的人工费。
房屋建筑工程质量保修协议书8篇
房屋建筑工程质量保修协议书8篇篇1甲方（建设单位）：______________________乙方（施工单位）：______________________鉴于甲乙双方共同参与的房屋建筑工程，为确保工程质量及维修责任的明确，经双方友好协商，达成以下质量保修协议：一、协议目的本协议的签订旨在明确甲乙双方对房屋建筑工程的质量保修责任、范围、期限和具体措施，以保障工程质量安全及消费者的合法权益。
二、保修责任与范围1. 乙方对房屋建筑工程的质量承担保修责任，保修范围包括但不限于土建、电气、给排水、暖通、装饰等工程。
2. 乙方对由于设计缺陷、材料质量、施工质量等原因造成的工程质量问题承担保修责任。
对于因甲方原因导致的工程质量问题，乙方不承担保修责任。
三、保修期限本工程保修期限为两年。
自工程竣工验收合格之日起计算。
保修期满，如甲乙双方无其他约定，保修责任终止。
四、保修措施与要求1. 乙方在工程竣工验收合格后，应向甲方提供工程保修说明书，明确保修范围、期限及联系方式等。
2. 乙方应建立质量档案，记录工程质量状况和维修情况。
在保修期内，对属于乙方保修范围的质量问题应及时进行维修，不得拖延。
对于紧急抢修项目，乙方应在接到通知后立即组织人员维修。
3. 乙方在维修过程中应遵守国家相关法规和技术标准，确保维修质量。
对于因乙方维修不当造成的二次损失，乙方应承担相应责任。
4. 甲方应提供必要的支持和协助，为乙方维修工作提供便利条件。
对于因甲方原因导致工程无法按时维修的，乙方不承担相应责任。
五、违约责任及处理办法1. 乙方未按照本协议履行保修责任的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并支付违约金。
违约金的具体数额由双方根据实际情况协商确定。
2. 若因乙方违约给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
对于因质量问题导致的重大损失或严重影响房屋使用的，乙方应承担法律责任。
3. 若发生争议，甲乙双方应友好协商解决。
协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面防渗漏、供热、供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：按《建设工程质量管理条例》第279号令执行。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修如下：
1、主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏为
五年；
3、装修工程为二年
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年；
5、供热及供冷为二个采暖期、供冷期；
6、其他项目保修期限约定如下：保修期为总承包工程竣工证书发出/实际竣工日期后的24个月。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修，发包人可以委托他人维修，（维修费用=发包人与委托方核算的工程量*发包人与委托方商定的单价），所需费用（维修费用）由承包人承担，直接从工程保修金冲抵，保修金不足以支付保修费用时，发包人有权进一步向承包人追索。
2、渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现等故障影响居民正常生活或商家
经营活动时，承包人承诺在发包人通知后4小时内赶到现场并于6小时内完成维修。
3、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
4、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方法，承包人实施保修。
5、质量保修完成后，由发包人组织验收，由于承包人工程质量问题造成发包人和业主的全部和间接损失，由承包人无条件承担。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，本工程约定的工程质量保修金为施工工程价款总额的5%。
五、其他
1、双方约定的其他工程质量保修事项：各单位工程保修期满前，由发包人、监理单位及其他有关部门共同对工程进行一次全面检查，对存在的问题由工程师发出整改指令，承包人必须按照工程师的整改指令，对存在的缺陷或其他不合格之处进行整改和修复，直至工程师满意为止。
2、保修金返还时间：待保修期满两年，经发包人确认，30天内支付全部保修金，保修金不计利息。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人:（公章）承包人:（公章）
法定代表人法定代表人
或委托代理人: 或委托代理人:
年月日年月日。